自住用房建設施工合同（通用26篇）

自住用房建設施工合同 篇1

甲方：住址：

身份證號：電話：

乙方：住址：

身份證號：電話：

甲方將位於小池鎮虞菜園村一組自住用房的建設施工工程承包給乙方施工，經雙方協商同意，就該建房的工程施工承包事宜達成如下協議：

一、此次建房的施工承包方式，為乙包工包料。乙方負責出建設並自行解決建設施工所需要的土工、木工、鋼構工、混凝土工的所有設備、建房所用的原材料，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。

二、被建房屋的正層建築面積為每層500元每平方米計算;陽台按500元每平方米以實際面積計算成本。根據建築規範，樓頂炮樓按投影全面積計算。備註：本次承包的內容包括：所有的砌磚工程、模板工程、混凝土工程(樑、板、柱、樓梯)、粉刷工程(所有看的見的牆體都必須粉刷)、外窗工程(外牆對應的所有外窗都包含在乙方的合同範圍內，窗按堅美牌材料定做，室內地坪由乙方完成，費用已包含在總價裏，不需要甲方承擔其費用。

發包方：_____(以下簡稱"甲方")與承包方：_____(以下簡稱"乙方")為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規和規章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，並遵照執行。

第一章　合同背景

第一條　施工地點位於_____市_____區_____路_____弄_____號_____室，(以下簡稱"該房屋")。該房屋竣工驗收合格，並已交付使用。

第二條　甲方委託乙方施工，使房屋安全、衞生、美觀、適於居住、方便生活、令人心情愉悦。

第二章　施工單位資格

第三條　乙方是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，並賠償乙方損失。

第四條　本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營業執照》、《資質證書》原件。

第三章　施工內容

第五條　該房屋屬_____結構，房型為_____房_____廳_____廚_____衞，建築總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衞，施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件

(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。

第六條　施工內容和做法説明如下(不夠可附頁)：

(一)廳：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

(二)房：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

(三)廚：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

(四)衞：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

(五)其他：地面部分_____，牆面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;前款沒有説明的，依作為本合同附件

(二)的《裝修施工圖》確定。

第四章　材料、設備和價款

第七條　施工使用的材料和設備見作為本合同附件

(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件

(四)的《輔助材料報價單》，乙方的人工費見作為本合同附件

(五)的《人工費報價單》。

第八條　至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用

第九條　該房屋工程總價款為_____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、税金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。

前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的，甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低於預算價格的，甲方按結算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價，不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。

乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的，按市場平均價格結算。

雙方對前款所述的市場平均價格有異議的，可以委託價格評估部門評估，價格評估部門的評估結論，雙方應當接受。

第十條　乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中註明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

乙方提供並已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：

(1)甲方同意繼續使用的，乙方免收該材料和設備的費用;

(2)甲方不同意繼續使用的，乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定更換和重做，更換後的材料和設備費減半收取，原工期不變。

第十一條　乙方應當提交説明書、保修單、環保説明書和購貨發票複印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

第十二條　乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得使用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。

乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準，包括但不限於完工後的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。

乙方違反前兩款規定的，應當立即更換和重做，更換後的材料和設備不再收費，原工期不變。

第十三條　甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的，經甲方書面確認後生效。

第十四條　至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備，乙方提供勞務的情形下適用

第十五條　該房屋的工程總價款為_____元，其中人工費_____元、税金_____、其他費用_____元。

第十六條　甲方提供的材料、設備，應當按時送到現場，乙方應辦理驗收手續。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的，乙方應在驗收後以書面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場，經乙方驗收後發生損壞的，乙方應當賠償。

第十七條　甲方提供的材料和設備，均應用於本工程;未經甲方同意，乙方不得挪作他用。

因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的，乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前後差價的10倍賠償甲方。

第五章　付款方式

第十八條　工程款按以下方式支付：

(一)本合同簽訂後，開工前二至五日，甲方支付相當於總價款30%的工程款;

(二)完成50%的工程量之日後的三日內，甲方支付相當於總價款40%的工程款;

(三)竣工驗收後三日內，甲方支付相當於總價款25%的工程款。

(四)竣工驗收合格一年後或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當於總價款5%的工程款。

甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

第十九條　因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

第二十條　雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項後，乙方應當出具合法發票。

第二十一條　竣工驗收合格後，甲方有權留取相當於工程總價款的5%的保修基金。竣工驗收合格後一年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

第六章　結算

第二十二條　工程竣工，甲方驗收後對價款有異議的，可以要求不超過七日的核價期，核價期內，甲方有權暫停向乙方付款，乙方應當同意。甲方若委託第三方進行評估的，核價期至取得評估報告之日屆滿。

甲方委託第三方評估價格的，以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據，按照評估結果結算總價款，乙方應當同意。

第七章　工程進度

第二十三條　本工程於_____年_____月_____日開工，_____年_____月_____日竣工，工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。

工期中施工時間內，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。

第八章　施工

第二十四條　乙方指派_____為工程駐工地代表，負責本合同的履行，包括根據要求組織施工，協調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。

乙方更換駐工地代表的，應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前，乙方對原駐工地代表的行為應當認可。

第二十五條　乙方應當自行施工，未經甲方同意，不得將本工程轉包給任何第三方。

第二十六條　工程執行08-62-97《住宅建築工程技術規程》、31/30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》，以及國家和本市建築行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。

第二十七條　施工期間，甲方及其代表有權在現場查看、瞭解、檢查施工情況，乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。

第二十八條　乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工，按照甲方認可的設計、施工方案和做法説明完成工程，確保工程質量，不得偷工減料。

第二十九條　施工期間，甲方修改設計方案並相應地變更施工方案、增減施工內容的，應在變更的項目施工前通知乙方，乙方應當根據甲方的要求施工。

甲方變更、增減施工項目的，應當與乙方簽訂作為本合同附件

(六)的《工程項目變更單》。

因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的，按本合同第十三條的規定處理。

第三十條　乙方在施工中不得變更建築主體和承重結構，不得擅自折、改供曖、燃氣管線，或實施其他影響建築結構，危害使用安全，和超過住宅原設計標準的行為。

甲方要求實施前款規定禁止的行為，乙方可以拒絕，但應當提供修改意見。

第三十一條　乙方應當遵守施工安全操作規程，採取必要的安全防護和消防措施，保證作業人員安全，避免甲方房屋和其他財產的損失。

乙方違反前款規定，造成損失的，應當賠償。

第三十二條　施工中，不得侵佔公共空間，不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規定，引起相鄰糾紛和與物業公司及任何第三方的糾紛的，應當負責處理，造成甲方損失的，應當賠償。

第三十三條　施工現場發生的水、電、煤氣、電話等公用事業費用由甲方承擔，但日平均支出超過以下限額的，超過的部分由乙方承擔：水費_____元/日，電費_____元/日，煤氣費_____元/日，電話費_____元/日。

前款所述施工現場每日發生的各項公用事業費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值，以公用事業企業的付款通知或收據為認定費用的依據。

第九章　驗收

第三十四條　隱蔽工程完工後，乙方應在完工前三日書面通知甲方驗收，甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的，應當通知乙方另行安排時間。

甲方無法及時驗收，可能導致乙方延誤工期的，乙方可以組織人員驗收，甲方應當接受驗收結果。甲方事後要求複驗的，乙方應當按要求辦理複驗，複驗合格的，複驗、返工費用由甲方承擔，工期予以順延。

第三十五條　工程竣工後，乙方應在竣工前五日書面通知甲方驗收，甲方應自接到通知後七日內按照工程設計合同約定和相應的質量標準組織驗收，驗收合格的，辦理驗收移交手續，簽署作為本合同附件

(七)的《工程質量驗收單》和作為本合同附件

(八)的《工程結算單》。

乙方應當出具作為本合同附件

(九)的《住宅室內裝飾裝修質量保修書》。甲方在規定的時間內不能組織驗收的，應當及時通知乙方另定驗收日期，驗收合格的，甲方承認原竣工日期。

第三十六條　乙方因施工質量問題導致甲方或第三方人身、財產損失的，不得因甲方已經或未按照本合同

第三十三條、第三十四條的規定驗收，免除賠償責任。

第十章　保修

第三十七條　工程保修期三年。有防水要求的廚房、衞生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自竣工驗收合格之日起計算。

第十一章　違約責任

第三十八條　甲方違反本合同第十七條第一款的規定，每逾期1日，應按逾期未付款金額的萬分之四向乙方支付違約金。

第三十九條　乙方違反本合同第二十二條的規定，每逾期一日，應當支付對方_____(100元-500元)的違約金;但因甲方的原因或經甲方書面確認的變更施工項目等原因而延長工期的除外。

第四十條　乙方違反本合同

第二十五條、第二十七條的規定，甲方有權解除本合同，並要求乙方賠償損失。

第四十一條　乙方違反本合同第二十九條第一款的規定，甲方有權要求乙方重做或解除本合同，原工期不變，造成甲方損失的，乙方應當賠償。

第四十二條　甲方違反第三十四條第二款的規定，造成乙方損失的，甲方應當賠償。

第四十三條　本合同生效後，任何一方要求終止合同的，經結算已完成的工程款，提出終止合同的一方支付另一方相當於工程總價款10%的違約金後，本合同終止。

第十二章　其他

第四十四條　雙方因履行本合同發生爭議，協商不成的，選擇以下第_____種途徑解決：

(一)向_____仲裁委員會申請仲裁;

(二)向人民法院起訴。

第四十五條　本合同正本一式四份，甲乙雙方各執兩份。

甲方：_____乙方：_____

身份證號碼：_____法定代表人：_____

委託代理人：_____委託代理人：_____

身份證號碼：_____身份證號碼：_____

地址：_____地址：_____

電話：_____電話：_____

郵編：_____郵編：_____

日期：_____年_____月_____日

自住用房建設施工合同 篇2

甲方：_________________法定地址：_____________

乙方：_________________法定地址：_____________

依照國家相關規定，在平等自願和互惠互利的基礎上，甲方和乙方共同簽訂_____________信息網施工協議(以下稱協議)。

1.合作內容甲方受乙方委託為第三方提供接入_____________信息網通信服務所需結構化佈線工程的施工。甲方代乙方與第三方洽談並收取入網費。

2.雙方的權利和義務甲方負責第三方入網工程的結構化佈線施工及工程所需的輔料，並保證工程的質量。乙方負責提供入網工程所需的線纜和主要設備的安裝和調試。

3.收益來源及向使用_____________信息網的用户收取開户費，開户費定為_____________/户。開

户費收入由甲、乙方依照_____________：_________________的比例進行分配。雙方各自繳納各自應繳税費。

4.合作期限甲乙雙方合作期限暫定為_____________年。

5.財務結算______________。

6.日常維護在系統正常使用前，由甲乙雙方配合對線路和設備進行綜合的調試。在系統正常使用後，由乙方對系統進行日常維護。

7.法律責任甲方應對所施工的工程質量負責，如果因甲方的工程質量問題而引起的一切爭議和法律糾紛，應由甲方承擔。乙方應對所提供的設備和服務承擔相應的法律責任。

8.協議生效本協議一式兩份，雙方簽字蓋章後生效。

9.其它本協議未盡事宜，雙方另行協商解決。

甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________

授權代表(簽字)：_____________授權代表(簽字)：_____________

__________年__________月__________日

自住用房建設施工合同 篇3

甲方：__________

乙方：__________

本履約保證金由合同雙方於__________年__________月__________日在訂立。為了明確雙方權利、義務，依據《中華人民共和國民法典》及其他有關法律法規規定，甲、乙雙方經平等協商一致，訂立本合同。

第一條 鑑於甲方與乙方於簽署了施工合同，乙方在對建設工程施工合同條款已做明確瞭解的情況下，為保證其在建設工程施工合同中承諾的履約義務得到切實履行，願意按本合同約定向甲方提供履約保證金。

第二條 保證範圍為乙方未按建設工程施工合同約定履行義務，包括但不限於因乙方原因不能按約定竣工日期竣工、安全生產、工程質量達不到標準時以及因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或賠償的損失。

第三條 保證金額

乙方應當按照中標合同總金額的__________%，金額：大寫人民幣__________元(￥)作為履約保證金交付給甲方，此筆履約保證金由乙方通過支付到甲方，此款項不計利息或資金佔用費。

第四條 保證方式為履約保證金可無條件並不可撤銷地等額抵銷乙方因違反甲乙雙方簽訂的《民法典》的相關約定應向甲方支付的違約金或損失賠償金額。

第五條 保證期間自甲乙雙方簽訂合同生效之日起至建設工程竣工驗收合格後日內。保證期後甲方根據乙方的合同履行情況，按照合同相關約定退還保證金給乙方。

甲方(蓋章)：__________

乙方(蓋章)：__________

時間：__________

自住用房建設施工合同 篇4

尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委託擔任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現就其與被告福州某公司建設工程施工合同糾紛一案發表如下代理意見：

一、關於廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。

1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書，20xx年12月14日被告支付預付款，工程正常開工建設。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，並同意將合同工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】

2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建築工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款，並且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】

3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協議，將工期約定為自該補充協議生效之日起算150個日曆日，付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】

4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立合同並支付了相應款項，由於被告未能按約支付第6筆工程進度款，導致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避税考慮，提出簽署三方協議，由各供貨商向其開具增值税發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商合同約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方合同權利義務轉移計算，被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】

5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更，在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責於被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】

6、【被告逾期供電】原被告在原合同中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會議紀要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統調試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已於20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早於20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期，也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調取的供電合同、現場施工單等證據。】

7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由於被告逾期至20xx年10月14日才供電，導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】

8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制櫃增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】

9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程，合同金額為115000元，工期約定30日並需配合生產線施工進度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格並收到發票後10日內支付百分之95，其餘作為質保金在一年質保期滿後支付。而被告已按約支付了該合同金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】

10、【法律依據】中華人民共和國合同法第二百八十三條　【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。

二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合合同約定。

1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委託國內權威機構某某某某設計研究院進行，其所提供的設計方案及該工程所採購的全部設備和材料均是通過被告的認可後進行的，所以，工程的性能在理論上完全符合合同要求。【證據1、11對賬明細】

2、該工程已於20xx年10月31日通過重車測試後即投入使用至今達19個余月，被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉站的質量及性能符合合同約定。【證據28、29、30、34、37、41】

3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定，實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響，在被告已對上述設備進行驗收，在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了合同要求。【證據26、45、48】

4、退一步分析，如果該工程相關設備性能沒有達到合同約定，或者質量不合格，則被告肯定要進行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為，也沒有在通知原告並在原告拒修的情況下自行進行維修或委託第三方維修的事實，並且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束後支付原告，根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試後投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認定該工程的性能完全符合合同約定並且運行良好。【證據41、44、】

5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協議約定，原告在與三供貨商簽訂的合同中的債權與債務全部轉由被告履行，那麼，即使該工程的相關性能沒有達到原被告合同的約定，那麼，有關卸船能力沒有達到合同約定，則被告應當首先與杭州某某有限公司聯繫或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到合同約定的性能，則被告應當首先與南京某某有限公司聯繫，要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定，則被告應當與福建某某有限公司聯繫，要求整改或退貨;但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求，由此可以確認，該工程的性能和質量是符合原被告合同約定的。【證據19、48】

6、被告在該工程通過測試後，原告即先後五次發函要求辦理驗收手續，被告對原告要求驗收的函告均未予回覆。原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩餘工程款的要求時，被告以原告需提供增值税發票方可付款來搪塞，在原告闡明合同約定為提供工程發票時，被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符合約定。被告關於性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、剋扣工程款。否則，被告也不會在通過測試、投入使用並辦理結算後又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】

7、20xx年3月13日，原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制櫃增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包合同金額為115000元，上述6個合同增加的工程款共計1150000元，被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩餘的371050元，説明被告關於工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、剋扣工程款的一個藉口。【證據11、15、18】

8、【法律依據】依據最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定，即使該工程未經竣工驗收或性能有問題，由於被告已投入使用，則被告不得以使用部分質量不符合約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定，工程未經竣工驗收，發包人擅自使用，以轉移佔有建設工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試並由被告佔有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、剋扣工程款的目的而找到一個藉口，被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元並承擔其他損失。

三、關於拖欠工程款的數額。

原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關於主體工程總額9014845元及後期增加1150000元與被告一致，關於具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致，原告決算書和被告明細賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元，被告實際還拖欠原告質保金和工程款共計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】

四、被告提出根據合同約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。

1、原告此前已就開具發票一事與被告協商，但被告要求原告開具增值税發票方同意付款並拒絕接受原告的工程發票，原告為此於20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值税發票為由拒付工程款，其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】

2、由於原告沒有建築施工企業資質，故根據最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定，原被告雙方簽訂的某某合同(廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書)無效，被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國合同法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定，依法確認該工程質量合格並由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至於開具發票是原告的法定義務，依法屬於國家税務機關管轄範圍，人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41，法律依據中華人民共和國合同法第57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】

綜上，由於被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試並運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收後拒絕辦理驗收手續並連續運行生產達一年之久後，以未經竣工驗收和性能不符合合同約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益，請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決，支持原告的全部訴訟請求。

此致

長樂市人民法院

杭州某工程公司代理人：曾省明

自住用房建設施工合同 篇5

建設工程施工合同是指合同雙方為了完成建設工程而明確的雙方的權利、義務的協議。很多建設工程施工合同的簽訂因為施工方對合同的法律知識不瞭解，導致簽訂的合同屬於無效合同，那麼建設工程施工合同無效的法律後果由哪些呢請閲讀下面的文章進行了解。

依據我國現行法律規定，合同被確認無效後，將導致合同自始無效，合同關係不再存在，當事人不再享有和承擔原合同規定的權利和義務，不能產生當事人|來源|考試|大|所預期的法律後果。建設工程施工合同無效的法律後果也不例外，但由於其標的特殊性，其無效的處理與普通無效合同有着很大的差別，當事人的締約過失也比普通無效合同複雜。

一、建設工程施工合同訂立後尚未履行前被確認無效的後果。

尚未履行前被確認無效的建設工程施工合同，雙方當事人均不得再繼續履行。這時，合同無效的處理只按照締約過失來承擔責任，由有過錯的一方賠償另一方因合同無效而造成的損失，雙方均有過錯的，依照過錯大小承擔相應的責任。另外，損害事實的舉證責任在受損害一方，如果受損害一方對其損失不能通過舉證加以明確，其要求過錯方承擔賠償責任的請求法院不能支持。而有過錯一方除了自行承擔給自己造成的違法後果外，還要承擔無過錯方的實際損失。

二、建設工程施工合同已開始履行但尚未履行完畢被確認無效的後果。

於建設工程施工合同尚未履行完畢就被確認無效的情形，筆者認為，不能按一般無效合同的處理原則實行恢復原狀或雙方返還，應區分不同的情況處理。

第一種情況，已完成部分工程質量低劣，無法補救或所建工程在防洪區域內對防洪工程構成_____的，應按照一般無效合同的處理原則，已經完成部分工程應拆除，建設方支付的工程款應返還。

第二種情況，工程質量完全合格，也未違反國家和地方政府的計劃，則已完成的建設工程歸建設方所有，承包方所付出的勞動由建設方折價補償給施工方，折價時應該按照合同約定的工程價款比例折價。最高院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第10條第1款規定："建設工程施工合同解除後，已經完成的建設工程質量合格的，發包人應當按照約定支付相應的工程價款"，該解釋的規定正是為了避免教條，減少不必要的損失和浪費。第三種情況是賠償損失，如果因建設方過錯導致合同無效的，建設方對自己的損失自負，同時應該賠償承包方施工過程中支付的人工費、材料費等實際支出費用;如果是承包方存在過錯的，承包方對自己的損失自負，同時要賠償建設方材料費等實際支出的費用。雙方都有過錯的，按過錯大小承擔相應賠償責任。

三、建設工程施工合同已履行完畢後被確認無效的後果。

按照最高院《關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第2條和第3條的規定處理。

第一，建設工程施工合同已經履行完畢後，建設工程經竣工驗收合格的，建設方應該參照合同約定支付承包方工程價款。但仍應追究雙方的其它相應法律責任。

第二，建設工程施工合同已經履行完畢後，建設工程經竣工驗收不合格的，要分兩種情況給予不同處理：一是維修後建設工程經竣工驗收合格的，建設方仍應參照合同約定支付承包方工程款，但承包方應承擔相應的維修義務，或自己維修，或負擔建設方維修費。二是維修後建設工程經竣工驗收不合格的，建設方不支付施工方工程款，對此損失由承包方自行承擔。同時按照雙方的過錯及過錯大小對其它損失承擔相應的賠償責任。這裏的其它損失包括簽訂、履行合同和合同被確認無效後的後續費用，如拆除質量不合格的建築物的費用、工程延期費用、材料費等。

自住用房建設施工合同 篇6

甲方：乙方：

第一條 工程概況：

項目名稱：小區住宅樓

項目地點：

第二條 產品的名稱、規格、型號、數量和價格：合同總價￥ 人民幣 ： 合同總價包括各種配電箱的加工製作、配電箱的裝卸、運輸、堆放至招標單位指定地點、產品檢測費、管理費、税金、現場配合驗收、因質量問題引起的維修和更換、技術指導及技術培訓等所發生的一切費用。

第三條 交貨地點：小區工地現場甲方指定地點

第四條 交貨時間：__年 月 __年內不出現生鏽、漆膜脱落、龜裂等現象。

第六條 產品的交貨驗收及保管方式

6. 1乙方必須按甲方要求運抵卸貨地點，否則，甲方有權拒收貨物。

6.2合同簽訂時乙方提供的樣本、樣品甲方進行封存，作為產品驗收的依據。

6.3 貨到甲方指定的地點以後通知甲方、監理公司、工程安裝承包方進行驗收，若貨物與進貨數目不相符，或有損壞，或者貨物的包裝、品種、型號、規格、質量等不符合合同規定，甲方有權拒收全部或部分貨物，乙方須按照甲方要求收回或補齊，乙方實際交貨時間以乙方最終補齊貨物時間為準。參與交貨驗收的單位在貨物清單上共同簽字，並填寫交貨驗收合格證明，此合格證明為乙方交貨的憑證，也是乙方申請付款的必要依據。

6.4貨物在交貨驗收合格前所有權不轉移，產品的包裝、成品保護、貨物的丟失、損壞的風險由乙方承擔。

6.5乙方在交貨的同時應向甲方提交產品合格證、使用説明書等相關資料，否則，甲方有權拒收貨物。

6.6.對乙方所供產品，甲方有權隨機抽樣送檢，如送檢產品質量不符合相應國家或行業標準，甲方有權對乙方提出索賠。

6.7.產品質量必須通過國家檢測機構相關部門驗收標準為準。

6.8.為確保乙方所供產品質量，供需雙方需對產品質量層層把關。在生產期間，甲方有權指派相關人員進駐乙方廠區跟蹤檢查。

第七條 貨款支付方式

7.1 本工程不支付預付款。

7.2.驗收款：每批貨送達工地現場，並且該批貨款達到合同總價的60%時，經驗收合格付款手續齊全後 5日內支付該批貨款30%的進度款。

7.3.進度款付至合同總價的70%暫停。

7.4.配電箱安裝調試完成，經甲方驗收合格，資料交付齊全、正確、有效，手續完備，並按實結算後, 5日內支付至結算總價的90%。

7.5. 保脩金為 0%。

保修期為二年，保修期達到二年後如甲方或物業公司對產品質量沒有異議，則在 5個工作日退還保脩金。

第八條 變更處理方法在本合同規定交貨時間的 0個工作日前，甲方如須改變所訂產品的規格型號和數量及發貨時間、到貨時間，乙方只可對因規格型號和數量的變化而造成的價差調整合同金額，但不得就甲方的變更行為收取任何費用。

第九條 產品保修、補貨約定

9. 1產品保修期年,時間從甲方工程竣工驗收之日起計。

9.2 保修期因乙方產品質量出現的問題負責免費更換，乙方在接到甲方更換的要求後24小時內進行更換本合同規定的質量要求的產品。

否則甲方有權單方面選擇其他單位的產品，因此發生的費用從保脩金中扣除，而且乙方須對此造成的結果繼續負責。

9.3 應接受甲方和甲方物業管理公司的補貨要求，不得藉故拒絕補貨或推遲補貨;補貨單價參照原合同，補貨日期為接到通知後5天，由乙方送貨到甲方或甲方物業管理公司，並由乙方負責卸貨。

第十條 違約責任

10. 1合同簽訂後，除出現不可抗力的情況外，合同雙方必須履行合同各項條款。

倘若無法履行合同時，違約者需向對方支付本合同總價的 0%作為不能履行合同之賠償。

10.2乙方未按合同規定日期交貨，乙方須支付甲方逾期部分貨款總額每天千分之三的違約金，並依法賠償因此給甲方造成的損失，逾期交貨超過 0天的，甲方有權單方面終止合同。

10.3因為產品質量問題致使沒有一次性通過工程竣工驗收的，乙方應立即無償換貨並在7天內向甲方交送本合同規定的合格產品，向甲方支付未通過安裝驗收部分產品價款的5%違約金。

乙方逾期 0天未交送合格產品的，或者因為產品質量問題致使第二次沒有通過安裝驗收的，甲方有權單方解除本合同，乙方應向甲方退還該部分不合格產品的貨款，並支付該部分價款 0%的違約金。

10.4乙方依法承擔因為產品質量問題而給甲方、第三方造成的損失。

10.5因為貨物的包裝、品種、型號、規格、包裝、數量、質量問題致使未通過交貨驗收的，視為沒有交貨;乙方提供的貨物與甲方確定的樣品不符，視為沒有交貨因此造成逾期交貨的，按照本合同關於逾期交貨的有關規定執行。

10.6對因產品缺陷造成的人身、財產損害，乙方應根據《中華人民共和國產品質量法》等相關法律規定賠償。

第十一條 甲、乙方雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完成履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免除承擔違約責任。

第十二條 本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，協商不成時，向本合同履行地有管轄權的人民法院提請訴訟。

第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，並按本合同規定將貨款結算以後終止。

第十四條 本合同在執行期間，如有未盡事宜，經甲乙雙方協商，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

第十五條 本合同用中文書寫，一式陸份，雙方各執叁份，具同等效力，未盡事宜，協商解決。

甲方： 乙方：置業有限公司

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

簽訂日期： 簽訂日期：

自住用房建設施工合同 篇7

發包人：______________

承包人：______________

為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務，在《“安順市普定縣雙龍苑商住樓工程”建築施工工程合同》基礎上，按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建築法》等有關規定，並結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自願和理解本補充協議條款的情況下，簽定本工程施工合同補充協議。

一、工程概況

1、工程名稱：______________

2、工程地址：______________

3、建築面積：______________

4、結構類型：_________________底層為框架結構、地上61層為磚混結構。

5、設計單位：______________

6、監理單位：______________

二.工程內容及承包範圍

1、外牆面磚改為外牆漆

2、客廳推拉門取消

3、本工程為滿七層，結構找坡

4、樓梯踏步為水泥砂漿面清光

5、外牆_____深灰色柵格取消6、廚房與陽台之間門帶窗(mc-2324)取消，陽台改為封閉式廚房。

7、其餘均按原圖施工

三、合同工期(本協議中所列日期均為日曆天數記)

1、開、竣工日期

1.1開工日期：_________________年__________月__________;竣工日期：_________________年__________月__________日;總工期__________天(含法定節假日)以《建設工程竣工報告》所載日期為準。

四、付款方式本工程按建築面積一次性包乾，__________元/平方米;在施工過程中，如按甲方要求另增加工程量的，按雙方協商價計算;本工程為墊款主體二層，二層預製板安裝完畢，甲方按合同總價的30%支付給乙方，主體五層預製板安裝完畢，甲方按合同總價的15%支付給乙方，主體七層完工，甲方按合同總價的20%支付給乙方，內、外裝修完工甲方按合同總價的20%支付給乙方，其餘款待工程驗收合格後一個月內支付給乙方的12%，滯留3%作保質、保脩金，等到保質、保修期到後一次性付清。

甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)

法定代表人：_________________法定代表人：_________________

電話：_________________電話：_________________

傳真：_________________傳真：_________________

開户銀行：_________________開户銀行：_________________

銀行賬號：_________________銀行賬號：_________________

簽定合同代表：_________________簽定合同代表：_________________

________年____月____日________年____月____日

自住用房建設施工合同 篇8

發包人(全稱)：_______________________

承包人(全稱)：_______________________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

第一條 工程概況

工程名稱：_______________________

工程地點：_______________________

工程內容：_______________________

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

工程立項批准文號：________________________

資金來源：_______________________

第二條 工程承包範圍

承包範圍：_______________________

第三條 合同工期

開工日期：_______________________

竣工日期：_______________________

合同工期總日曆天數_____________天

第四條 質量標準

工程質量標準：_______________________

第五條 合同價款

金額(大寫)：___________元(人民幣)￥：__________元。

第六條 組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書。

2、中標通知書。

3、投標書及其附件。

4、本合同專用條款。

5、本合同通用條款。

6、標準、規範及有關技術文件。

7、圖紙。

8、工程量清單。

9、工程報價單或預算書。

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

第七條 本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

第八條 承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

第九條 發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

第十條 合同生效

合同訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日

合同訂立地點：_______________________

本合同雙方約定___________________________________後生效。

發 包 人：_______________________(公章)：_______________________ 承包人：_______________________(公章)_______________________

住 所：_______________________ 住 所：_______________________

法定代表人：_______________________ 法定代表人：_______________________

委託代表人：_______________________ 委託代表人：_______________________

電 話：_______________________ 電 話：_______________________

傳 真：_______________________ 傳 真：_______________________

開 户 銀 行：_______________________ 開 户 銀 行：_______________________

賬 號：_______________________ 賬 號：_______________________

郵 政 編 碼：_______________________ 郵 政 編 碼：_______________________

自住用房建設施工合同 篇9

尊敬的審判長、審判員：

受某集團有限公司的委託，經廣東某律師事務所指派，我們擔任本案上訴人代理人，經查閲案卷材料，參加庭審，現發表如下代理意見，供合議庭參考。

關於《支付款及扣除款項確認表》的意見

一、《支付款及扣除款項確認表》無效，不應據此扣除上訴人工程款408991.2元。

第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委託書》，委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認，被上訴人明知或應知黃某並不是收款信息的知情人，黃某無權也沒有能力核對“支付款項”。被上訴人不與明確的受託收款的單位進行支付款的確認，顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息，沒有能力核對“支付款”的信息，卻擅自進行確認，也具有過錯。黃某簽署確認表的行為屬於超越代理權限的無權代理行為，且被上訴人明知屬於無權代理行為，上訴人對該確認表從不知情，且從未追認，因此，該確認表應認定為無效。

第二、“扣除款項”對於上訴人而言，首先是“應收工程款”，只有先確認這些款項是上訴人應收取的，被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委託書》中，上訴人已經明確委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”，因此，該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某並非

深圳分公司的代理人，被上訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認，直接影響了深圳分公司對工程款的收取，與上訴人的明確授權相悖。因此，同理，黃某的無權代理行為應認定為無效。

第三、黃某的代理權限是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務，進行合同的商談，以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行為已經超出了上訴人根據《授權委託書》對他的授權，同樣屬於無權代理行為。

1、黃某在行使代理權時必須以上訴人的名義，以個人名義不在授權範圍內。而在確認表中，黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其上訴人代理人的身份，僅僅簽署了個人的名字，而打印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱並沒有在“確認人”處。因此，黃某以其個人名義在“確認人”處簽字，並不在授權委託書授權範圍內，屬於其個人行為，不應約束上訴人。

黃某行使代理權，在其他法律文書上簽字時，就嚴格遵照了《授權委託書》的要求，被上訴人也明知這一點。

例如在12月26日黃某以委託代理人名義和被上訴人簽訂《網架鋼結構製作安裝合同》時，就嚴格遵守了《授權委託書》的要求。首先，黃某表明了委託代理人的身份，在“委託代理人”處簽字，其次，上訴人在《授權委託書》中已明確授予給黃某簽署合同的權限，黃某在合同上的簽署屬於有權代理行為。

但值得注意的是，黃某簽署《網架鋼結構製作安裝合同》的行為是行使《授權委託書》權限的行為，《網架鋼結構製作安裝合同》本

身並沒有授予黃某任何權利。一審認為“在雙方簽訂的《網架鋼結構製作安裝合同》中，確認黃某為某公司在該合同履行中的委託代理人，故其行為應視為代表某公司做出的”，顯然是錯誤的。

2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬於“洽談業務過程中的事務”，也不屬於“進行合同的商談”，在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下，更不屬於“本工程業務、施工管理等相關事項”。

綜上，黃某超越代理權限，擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》，屬於無權代理行為，且被上訴人也明知黃某屬於無權代理，事後上訴人不知情，也從未追認，因此，該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定為無效，不應據此扣除工程款。

二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中籤署，其簽署行為無效，不能證明確認表的真實性和合法性。

根據《建設工程監理規範 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定，監理員應履行以下職責：“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，並做好檢查記錄; 3 複核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據並簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工製作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作，發現問題及時指出並向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中並沒有包括對工程款進行核實和證明的內容。更何況，項目監理員應當在業主委託範圍內開展工作，本案中，也沒有任何證據

證明該監理員獲得了業主的相應授權。

該監理員的行為還違反了《建設工程監理規範》5.5.9 條的規定，“未經監理人員質量驗收合格的工程量，或不符合施工合同規定的工程量，監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架並承擔費用，根據合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬於上訴人的施工範圍。因此，“滿鋪施工平台”的工程量不應計入上訴人應完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應只計量上訴人的施工量，而該監理員卻不顧自己的職責，超越自己的權限，對不符合施工合同的工程量，隨意亂計，其行為因違法而無效。

三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》，並不能證明被上訴人有權扣除上訴人的哪些款項，且扣除這些款項明顯違背合同約定。

第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除，沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平台”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字，而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。

第二、這個確認表並沒有確認這些費用是被上訴人支出的，因此不能證明被上訴人有權扣除，這個確認表也沒有確認上訴人是義務承擔主體，因此，不能證明應該從上訴人處扣除。

第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平台”、“鋁塑板施工費”、“清理費”共計408991.2元，金額巨大，但沒有任何原始憑證相佐證，就如被上訴人要求上訴人承擔的維修費，尚且還有結算單、發票相佐證，而此處卻單純幾個數字，其真實性顯然無法令人相信。

第四、根據合同第2.1條的約定，本合同是“包死價”，因此，雙方都無權變更合同的價款。依據合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架並承擔費用，根據《建築施工門式鋼管腳手架安全技術規範》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平台”。因此該費用應該由被上訴人承擔，在沒有任何合同進行變更的情況下，被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額，顯然違背了“包死價”的約定。

同理，“鋁塑板施工”根據合同第一條第3款的約定屬於上訴人的工程範圍，包括在工程總價裏，根據被上訴人自己提交的證據，被上訴人已確認鋁塑板施工是由上訴人完成的，在被上訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應費用不但與合同相悖，而且違背了公平原則。

關於維修義務及維修款的意見

一、本案訟爭的維修事項屬於合同第八條約定的“質量保修”範圍。

根據一審查明的事實，上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定：“建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用後，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月

8日開始，工程進入保修期，即使認可被上訴人在20xx年7月19日曾發函，上訴人也只應承擔“質量保修”的義務

二、上訴人積極履行了保修義務。

根據被上訴人提交的證據18，上訴人已經明確答覆被上訴人，上訴人於7月13日派人進行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運動會於7月16日開幕(證據17的內容)，因此，被上訴人通知暫停維修。並告知上訴人施工人員每日在現場巡邏，以便及時維修。被上訴人並未對上訴人的此一回復提出任何異議，應認定為被上訴人認可了上訴人陳述的事實。

三、被上訴人不顧上訴人的反對，將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修，屬於違法無效的行為，其支付的費用和由此導致的後果應由被上訴人自行承擔。

被上訴人分包的工程是專業工程，屬於專業分包，在被上訴人提交的證據11、12裏也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修，被上訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質，更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質，就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工，根據解釋第一條“承包人未取得建築施工企業資質或者超越資質等級的”應認定合同無效的規定，這一承包行為顯屬無效。根據解釋第四條：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用，依法也應當被收繳，而不應將該費用轉嫁到上訴人身上。

四、即使上訴人需承擔保修義務，需要支付因保修產生的費用，根據合同第8條的規定，也應先從質量保脩金內扣除，不足部分才由上訴人支付。

關於提供施工圖紙和竣工資料的意見

一、依據被上訴人提交的證據14及上訴人提交的證據3，均能證明上訴人已經將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據14第10點的內容為：“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符，施工工藝較差……。”從該內容看，被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進行檢查驗收的，足可證明被上訴人已經拿到了施工圖紙。

上訴人提交的證據3，一審已經認可其真實性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。

爭議工程施工完畢並得到被上訴人認可的事實，證明了圖紙已經得到包括被上訴人在內的各方的認可。

二、組織審核施工圖紙的義務主體是被上訴人，被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審核，上訴人從未拿到過經審核的施工圖紙，也根本無法給付被上訴人經審核的施工圖紙。

依據《合同》第五條雙方責任第(一)款第2項內容，明確約定了被上訴人對圖紙的組織審核義務。《合同》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審核通過。

在上訴人向被上訴人交付施工圖紙後，被上訴人依照合同約定，本應組織三方對圖紙進行審核，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經組織三方審核施工圖紙，被上訴人也從來沒有將經審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工，且工程已經完工並由被上訴人投入實際使用，證明雙方在合同的實際履行已經一致同意變更了合同的原約定。

如果被上訴人執意要求上訴人交付經審核的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核，在被上訴人將審核通過後的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務，否則，這一義務就是無本之木。

綜上，一審判決扣除上訴人應得的工程款408991.2元，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據，請二審法院依法予以改判。

代理人：

自住用房建設施工合同 篇10

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規的規定，甲乙雙方在遵循自願、平等、公平、誠信的基礎上，經協商一致，簽訂本合同。

1.工程概況

1.1.工程名稱:

1.2.報建編號：

1.3.工程建設地點：

1.4.總建築面積：

1.5.建築類型：□住宅

1.6.工程總投資：

1.7.勘察單位：

1.8.設計單位：□公建平方米。□工業□其它。萬元。。。萬元，其中，建安費：

2.審查對象

3.審查內容

3.1.是否符合工程建設強制性標準。

3.2.地基基礎和主體結構的安全性。

3.3.勘察設計企業和註冊執業人員以及相關人員是否按規定在施工圖上加蓋相應圖章和簽字。

3.4.其他法律、法規、規章規定必須審查的內容。

4.審查依據

4.1.國家和項目所在地有關法律、法規的規定以及工程建設強制性條文和標準。

4.2.項目相關的審批文件，徵詢、諮詢意見。

4.3.有關專項審查、專項技術評審等評估報告。

5.審查時限

5.1.根據甲方的建設計劃，本工程按以下方式進行審查：

□整體□分階段□其他。

5.2.甲方應提供審查所需的全部資料。乙方在收到資料或設計文件審查通知後，應在___個工作日內完成相應的審查工作，向甲方出具審查合格書等有關材料。

5.3.審查工作期限不包括勘察設計單位的修改時間。

6.審查結果

6.1.審查合格的：

6.1.1.乙方應及時編制審查報告。

6.1.2.乙方向甲方提供施工圖審查意見告知書、審查合格書和節能登記表。

6.1.3.甲方收到審查合格書後的個工作日內向乙方提供套審查合格的施工圖，經乙方審核無誤後在施工圖上加蓋審查專用章。

6.2.審查不合格的：

6.2.1.乙方向甲方出具施工圖審查整改意見，並報有關部門備案。

6.2.2.甲方負責對施工圖設計文件進行修改，並及時將修改的施工圖設計文件交由乙方重新進行審查。

7.審查費用及支付方式

7.1.審查總費用為：

7.2.甲方收到乙方加蓋公章的《建設工程施工圖設計文件審查合格書》後，付清審查總費用。

7.3.施工圖經設計單位修改後重新送乙方審查的，不另計費用。

8.甲方權利和義務

8.1.及時向乙方提供建設項目施工圖審查的全套資料，並對其完整性、真實性負責。

8.2.提出建設工程項目施工圖送審進度計劃。

8.3.安排專人與乙方聯繫，協調處理與施工圖審查工作有關事宜。

8.4.按照乙方的審查意見及時進行修改。

8.5.甲方對審查意見有疑義的，可報有關部門申請複審。

9.乙方權利和義務

9.1.安排符合項目所在地建設工程施工圖設計文件審查人員要求的專業技術人員從事審查工作。

9.2.保證審查質量，確保相關部門的規定、專項評估意見等在施工圖審查中落實。

9.3.審查工作完成後，除上報、送審和應存檔的圖紙資料外，乙方應將甲方提供的其他資料歸還甲方，並負保密義務。

9.4.乙方應具備審查送審施工圖設計文件所要求的資格、能力及條件。否則，甲方可解除本合同，乙方應向甲方返還其已收到的審查費用。

10.違約責任

10.1甲方違反本合同約定，應向乙方承擔違約責任。乙方延誤完成審查工作的，每延誤一天，應按審查總費用的1‰向甲方支付延遲履行違約金。

10.2工圖設計文件經乙方審查合格後、仍因違反法律、法規或工程建設強制性標準等原因給甲方造成損失的，乙方應予賠償。

11.其他

11.1.未經相對方書面同意，任何一方不得轉讓其在本合同項下的全部或部分權利和義務。

11.2.因本合同所生爭議，由甲方所在地法院管轄。本合同附件與正文具有同等效力。本合同如與甲乙雙方之前簽訂的協議約定不一致的，以本合同為準。本合同一式肆份，甲乙雙方各執兩份，具有同等效力。本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

自住用房建設施工合同 篇11

發包人（簡稱甲方）：

承包人（簡稱乙方）：

依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內容：

4、工程立項批准文號：

5、資金來源：

二、工程承包範圍

承包範圍：

三、工程工期

1、開工日期：______年___月___日；

2、竣工日期：______年___月___日；

3、合同工期總日曆天數_________天。

四、合同價款

工程總造價

大寫：___________________?元（人民幣）

￥：___________________元（人民幣）

五、發包人工作

1、委派_______為工地代表，聯繫方式：_______

2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建築物中心五十米以內，並承擔費用，有條件為乙方提供住宿便利。

3、應辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。

4、有義務協調地方關係，保證工程正常施工，如有當地干擾或不法_____，應承擔責任。

六、承包人工作

1、委派_______為工地代表，聯繫方式；

2、嚴格按圖紙進行製作安裝。

3、進入工地遵守甲方規章制度，承擔自身造成的事故及因此發生的費用。

4、保證施工場地清潔，符合環境衞生管理的有關規定，完工前清理好現場。

七、施工組織設計和工期

1、工期進度：承包人提供施工組織設計（施工方案）和進度計劃的時間：承包人必須在合同簽訂後_____日內向發包人提供完整的施工組織設計。每月_____日前提供下月工程進度計劃。

工程師確認的時間：工程師收到後_____天內批准或提出修改意見，逾期不批覆則視為同意。

2、工期延誤：雙方約定工期順延的其他情況：雙方應當嚴格遵守開工日期以及竣工日期時間，非因特殊情況造成工期延誤的，由承包方承擔責任；由於發包人另行發包的專業工程造成的工期延誤，工期相應順延，發包人支付相應的費用。

八、工程質量標準

工程質量標準：質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。

九、材料的提供

承包人在每月____日將下月採購的材料設備以報表形式報發包人，經發包人確認後方可採購。採購的材料設備須經發包人派出的工程師、監理工程師、承包人三方共同簽字確認後方可使用。

十、工程價款的結算

1、合同簽訂三日內，甲方應付工程總造價的_________%給乙方作工程預付款。

2、鋼架安裝完成三日內，甲方再付工程總造價的?_________%給乙方作鋼構件材料款。

3、工程施工完畢驗收合格，三日內甲方再付工程總造價的_________%給乙方作工程尾款。

十一、工程的驗收

工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告後三日內，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方並承擔工程保管及一切意外責任。

十二、維修責任

承包人應按法律、行政法規及國家關於工程質量保修的有關規定，在工程竣工驗收之前，與發包人簽訂質量保修合同，並對交付發包人使用的工程，在質量保修期內承擔質量保修責任。

十三、違約責任

1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數額支付工程款，甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息，並承擔停工或工期延誤及其損失責任。

2、雙方中任何一方違約，即向對方支付工程總造價的3‰的違約金。

3、發生合同糾紛，甲乙雙方協商解決，協商不成，由乙方所在地職能部門解決。

十四、爭議的解決

本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向__________________委員會申請_____。

發包人：（公章）

委託代理人：

電話：

傳真：

開户銀行：

賬號：

編碼：

______年___月___日

承包人：（公章）

委託代理人：

電話：

傳真：

開户銀行：

賬號：

編碼：

______年___月___日

自住用房建設施工合同 篇12

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根據《中華人民共和國民法典》，《中華人民共和國建築法》及其相關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平、誠信的原則，結合本工程的具體情況，就東城御景一期的井樁開挖工程雙方協商達成如下協議。

一、 工程概況

工程名稱：

工程地點：

二、 工程承包範圍：______________井樁開挖工程，要求開挖至持力層，樁底清掃乾淨，經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算。

三、 勞務承包價格，不管井樁直徑大小，均按實際開挖深度計算(小紅磚砌築部分不予結算)，定價為_______元/米。此價格已包含以下因素費用;若在井樁開挖過程中有水，甲方提供水泵及水管，乙方自行降水施工費用，並自行確保安全，在開挖過程中，若出現自然障礙物，比如石塊等，乙方自行解決費用，若中途開挖井樁不合格或沒有完成樓所有井樁開挖工程，甲方將不予結算人工費，乙方無條件退場，乙方開挖完所有井樁並經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算人工費。

四、 合同日期：截至_______年_______月_______日，根據甲方要求隨時增加勞動力，加快進度。

五、 安全管理：堅持“安全第一，預防為主”的方針，乙方使用的人員必須是年滿18週歲至50週歲以下的智力正常無殘疾的中青年人員。遵守《中華人民共和國安全生產法》及其有關安全生產的法律法規。乙方進場首先接受項目部的安全技術交底，安全自負，有安全隱患後停止施工，排除安全隱患後才允許施工，因乙方操作不當或擅自行動等造成的安全事故由乙方負全部責任。

六、 工程結算及付款方式：乙方開挖完所有井樁並經現場監理及甲方驗收合格後才給予結算人工費，完成所有井樁驗收合格後支付總款項的70%，其餘款項一月後付清。

七、 組織紀律：乙方必須遵守項目部管理制度，不準惡語傷人、不準打架鬥毆、不酗酒鬧事，與其他班組的協調配合出現矛盾者通過管理人員協調處理，不得自行其事，不得盜竊公共財產及私人財產，講究衞生，否則接受每次_______至_______元的罰款，施工現場不戴安全帽者發現一次每人罰款_______元，承包人24小時堅守崗位，有事一天之內必須向工長請假，一天以上向項目經理請假，代班班長不得離開現場。

八、 勞動保護及用品：該承包價格包含了必要的勞動保護及安全用具等，乙方必須給每個人配置勞保用品及安全防護用具，如安全帽及行業用具等。

九、 違約責任：甲、乙雙方中任何一方因未能按本合同約定條款履行各自職責，或造成另一方履行合同，由違約方承擔責任，並承擔一切損失。

十、 未盡事宜，雙方協商解決。

十一、 本合同一式肆份，甲方執叁份，乙方執壹份。

十二、 本合同經雙方簽字後生效，工程款結清後自行終止。

十三、 補充條款

1、 乙方使用項目部的各種設備必須到保管處出據領用條據，使用後的工具器械必須及時交還入庫、丟失損壞超出公司規定者按原價給予賠償和處罰。

2、 乙方根據甲方的要求即使安排工種，如因乙方人力不夠造成甲方工期拖延者;甲方按具體情況隨時給予_______至_______元的罰款。

3、 乙方對該工程必須善始善終完成，不得留有未完工程，未完工程量按合同價四倍扣除或不予結算已完工程量，甲方現場指定井樁開挖順序，不得隨意亂挖，否則接受經濟處罰。

發包方(甲方)：

委託代理人：

委託代理人：

承包方(乙方)

代表： 住址

身份證號：

_______年_______月_____日

自住用房建設施工合同 篇13

發包方（甲方）　　承包方（乙方）　　根據《中華人民共和國民法典》和《建築裝飾承包合同條列》及其他相關法律法規，遵循平等、自願、公正、誠實守信的原則，結合工程實際，甲乙雙方經友好協商一致，特訂立本合同：　　

一、工程概況：　　

1、工程名稱：住宅室內精裝修　　

2、工程地點：　　

二、 工程承包範圍：《預算書》中所標明的工程項目及內容　　

三、承包方式：全承包　　雙方約定：本工程由乙方提供設計，由甲方審核、確認。住房裝修合同

四、合同工期：　　

1、開工日期：　　

2、竣工日期：　　

3、合計 個日曆日。　　上述開工日期為暫定日期，實際開工日期以甲方的開工通知書為準，若開工日期提前或推後，則竣工日期相應提前或延後，工期不變。　　

五、工程質量標準：　　工程質量標準：優良。按（GB50210—20）建築裝飾、裝修工程質量標準驗收規範執行。　　

六、合同價款：　　本合同第一條確定的承包範圍內施工面積了 ㎡，合同總造價為人民幣： 萬元（不含税金）　　

七、合同的組成文件：　　

1、本合同書；　　

2、標準、規範及有關技術文件；　　

3、甲、乙雙方確認的圖紙{按圖施工}　　

4、雙方關於本工程的洽商、變更、簽證等書面協議或文件。　　

八、雙方工作：　　

（一）甲方工作：　　

1、開工前2天，提供施工所需的場地，並清除場內一切影響施工的障礙物；對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。　　

2、開工前2天，向乙方提供施工所需要的水源、電源，説明使用注意事項，並交納施工中產生的水電費。　　

3、負責辦理本工程及各種申請、審批手續，負責繳納物業管理部門收取的裝修押金、出入證等相關費用。　　

4、委派張X為甲方工地代表，對工程質量、施工進度進行監督檢查、辦理變更、簽證、登記手續，及時辦理驗收結算。　　

5、開工前2天，對施工圖紙、施工方案及施工進度計劃進行審定並予以確認或要求乙方予以變更，確認及變更應以書面方式進行。乙方接到甲方確認後，應按期開工；乙方接到甲方變更後，應於48小時內，提出變更後方案交甲方審定，甲方應於48小時內予以答覆。　　

（二）乙方工作：　　

1、委派劉X為本工程項目經理，負責按合同約定擬訂施工方案、施工進度計劃交甲方審定。按合同約定組織施工，保質、保量、按期完成施工任務。　　

2、嚴格執行施工規範、安全操作規程、安全規定、環境保護規定。　　

3、做好各項質量檢查和施工記錄，會同甲方做好分階段驗收和竣工驗收，編制工程決算。　　

4、工程竣工尚未移交甲方之前，負責對現場設施和施工成品的保護。　　

九、關於工期的約定：　　

（一）開工及延期施工：　　

1、乙方應按合同約定的開工日期開工，因乙方原因延期開工的，乙方應按合同總造價的千分之三逐天向甲方支付賠償。　　

2、因甲方原因不能按合同約定日期開工的，甲方應按合同總造價的千分之三逐天向乙方支付賠償。　　

（二）暫停施工：　　

1、由於甲方未按合同要求支付工程款項的，乙方有權暫停施工，同時保護好施工現場，甲方應按合同要求工期相應順延。　　

2、甲方對在施工過程中質量有異議，可要求暫停施工。並向乙方發暫停施工説明書。經技術主管部門仲裁，責任在乙方的，乙方承擔返工或維修責任，工期不順延；經主管技術部門仲裁，責任不在乙方的，乙方可要求甲方賠償因暫停施工帶來的損失，工期相應順延。　　

十、關於提供材料的約定　　

1、甲方提供的材料，應在乙方要求的日期運抵施工現場，由乙方檢驗。如材料不符合施工要求，乙方可拒絕使用；如甲方要求乙方使用，應書面提出，乙方不承擔由此產生的質量後果。　　

2、甲方提供材料的，乙方應提前3天通知甲方。　　

3、乙方提供的材料，必須符合合同規定的型號、規格和標準，由甲方檢驗後方可使用。　　十

一、工程變更：　　

1、設計變更。施工中甲方需要對原工程設計變更，應提前3天向乙方以書面方式提出變更通知。設計變更應由原設計單位提供變更的圖紙及相關説明。　　

2、項目變更。施工中甲方需求增加或減少項目，應提前3天向乙方以書面方式發出變更通知。乙方同意後，雙方應辦理簽證，作為追加合同價款和結算的依據。　　

3、因甲方提出設計或項目變更的，工期相應順延。　　十

二、驗收與保修　　

（一）驗收　　

1、工程完工後，乙方向甲方提供完整的竣工資料及竣工驗收報告。　　

2、甲方接到驗收報告後____日內組織驗收，並在驗收後____日內予以認可或提出修改意見。乙方應按要求修改，並承擔由自身原因造成修改的費用；由甲方原因造成的修改，其修改費用由甲方負責。　　

3、甲方收到乙方送交的竣工驗收報告後____日內不組織驗收，或驗收後____日內不提出修改意見，視為驗收合格。　　

4、工程未經竣工驗收或驗收未通過的，甲方不得使用；如甲方強行使用，乙方不予承擔保修，並視為工程竣工及驗收合格。　　

（二）保修：　　工程竣工後，乙方應按規定對工程在質量保修期內承擔質量保修責任。　　十

三、付款方式：　　雙方約定，甲方按以下方式支付工程款項：　　

1、開工之日起____日內，支付總款項的80%，即人民幣 萬元；　　

2、木工進場施工之日前，支付總款項的10%，即人民幣 萬元；　　

3、竣工通過驗收後____日內，支付總款項的`10%，即人民幣 萬元。　　十

四、雙方如發生爭議，應通過雙方友好協商解決；經友好協商仍不能解決的，均可向擁有管轄權的人民法院提起訴訟。　　十

五、本合同書一式兩份，雙方各執一份。　　十

六、本合同書自雙方簽字之日起生效，至保修期結束失效。　　甲 方：

電 話：　　代 表：____日 期：　　乙 方：

電 話：　　代 表： ____日 期

自住用房建設施工合同 篇14

甲方：食品有限公司

乙方：工程建築有限公司

根據有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：鍋爐房工程

2、工程地點：

3、承包範圍：包工包料形式。

4、工程建築面積及計算方式：工程約平方，每平方米按元整計算(按工程完工後實際發生量計算)，工程總造價約貳佰萬元。

5、付款方式：基礎完工後付款元，主體完工後付元，餘款完工後經甲方驗收合格七天內結算，一個月內付清。

6、工程期限：年月 日至年 月 日，共計 天完工。

7、如遇到下雨天災，人為不可抗拒因素，工期相應順延。

8、工程施工中如發生變更項目，另行計算。

9、建築物回填 米以外由甲方負責。

10、煙筒不在承包範圍內。

11、因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負責。

二、 甲方責任和權利

1、施工單位有權行使合同約定的權利，履行合同約定的職責，負責對乙方承建的工程項目進行監督檢查。

2、施工單位所制定的施工進度計劃，乙方嚴格執行。

3、施工期間乙方不準隨意停工。

4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙，並進行圖紙

三、乙方的責任和權利

1、 乙方必須遵守甲方的各項規章制度，接受施工單位有關人員對工程進度、質量安全、文明施工方面的管理和監督，但乙方不能因施工單位管理和監督而免除自己的責任。

2、 必須遵守安全施工標準，規章制度和操作規程，正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工，必須遵守施工單位的各項規章制度，服從施工單位現場指揮。

3、 有權拒絕違章指揮和冒險作業，在施工中發生危險及人身安全的緊急情況下，作業人員有權停止作業或撤離危險區域。

4、 組建一支過硬的施工隊伍，配齊各項工種，配備專職人員負責現場協調，安全文明施工。會審，如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方，避免造成不必要的損失。

5、負責施工現場的各項管理工作及周邊關係的處理，給乙方造成一個良好的施工環境，並對工程質量嚴格把關，對不合格工程應以書面形式勒令期限整改，否則由此造成的一切損失由乙方承擔。

6、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。

7、保證按時給乙方撥付工程款，如有延期甲方承擔一切後果。

8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現場的土地。

四、施工安全措施

1、乙方在施工操作中，嚴格遵守工地的一切規章制度，注意安全，在施工中乙方人員的安全問題，一切事故由乙方自負，甲方不承擔一切責任。

2、乙方在施工現場，安全施工無事不得進入建設單位生產車間，如果出事，乙方承擔一切責任。

3、因乙方造成停工、打架，一切後果由乙方無條件承擔。

五、附則

1、本合同一式肆份，合同甲乙雙方各執三份。

2、本合同簽訂後，承、發包雙方需提出修改時經雙方協商一致後，簽字確認作為本合同補充合同。

3、任何一方不得違反本合同規定，未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：

乙方：

年 月 日

自住用房建設施工合同 篇15

發包人（全稱）：_________

承包人（全稱）：_________

依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，發、承包人就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同，達成協議如下：

一、工程概況

工程名稱：_________

工程地點：_________

工程規模及結構特徵：_________

工程承包範圍：_________

工程立項批准文號：_________

資金_________

二、合同工期

開工日期：_________

竣工日期：_________

合同工期總日曆天數_________天。

三、質量標準

工程質量標準：_________

四、合同價款

幣種：_________

合同總價（大寫）：_________元（小寫）￥：_________元

綜合單價或費率：□詳見承包人的投標報價書（招標工程）；□詳見經確認的工程報價單或預算書（非招標工程）

五、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書；

2、中標通知書（適用招投標工程）；

3、投標文件（適用招投標工程）；

4、經確認的工程報價單或預算書（適用非招投標工程）；

5、本合同專用條款和補充條款；

6、本合同通用條款；

7、標準、規範及有關技術文件；

8、圖紙；

9、工程量清單；

10、雙方有關工程的洽商、變更等書面記錄和文件；

11、發包人或工程師有關通知及工程會議紀要；

12、工程進行過程中的有關信件、數據電文（電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）。

六、詞語含義

本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予他們的定義相同。

七、承包人承諾

承包人向發包人承諾按照本合同約定及工程師的指令進行施工、竣工，在缺陷責_____內承擔工程質量缺陷保修責任，並履行本合同書所約定的全部義務。

八、發包人承諾

發包人向承包人承諾按照本合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項，並履行本合同所約定的全部義務。

九、合同生效

本合同訂立時間：_________年_________月_________日

訂立地點：_________

發包人和承包人約定自雙方簽字蓋章並送工程所在地縣級以上地方人民政府建設行政主管部門備案後本合同生效。

發包人（公章）：_________?承包人（公章）：_________

住所：_________?住所：_________

法定代表人：_________?法定代表人：_________

委託代理人：_________?委託代理人：_________

電話：_________?電話：_________

傳真：_________?傳真：_________

開户銀行：_________?開户銀行：_________

賬號：_________賬號：_________

編碼：_________?編碼：_________

自住用房建設施工合同 篇16

甲方(全稱)：

乙方(全稱)：

本協議中的所有術語，除非另有説明，否則其定義與雙方於 年 月 日簽訂合同編號為 的《 建設工程施工合同》(以下簡稱“原合同”)中的定義相同。

根據原合同的工程量施工完畢後，甲方需要增加合同以外項目的工程量，按照《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建築法》等有關規定，並結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自願和理解本補充協議條款的情況下，簽訂本工程施工合同補充協議。

一、 由於工程量增加，合同價款由原來的 (￥ 元) (￥ 元)人民幣，結算工程量以實際完成的工程量為準。

二、本協議生效後，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。除本協議中明確所做修改的條款之外，原合同的其餘部分應完全繼續有效。本協議與原合同有相互衝突時，以本協議為準。

三、本協議一式陸份，甲方執肆份，乙方執貳份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

自住用房建設施工合同 篇17

建設單位：_________(以下簡稱發包方)

施工單位：_________(以下簡稱承包方)

雙方經充分協商，達成如下協議：

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：建築面積：

第四條：工程價款及付款方法：

第五條：工程期限(開工、竣工時間)

第六條：工程質量標準

第七條：承包形式及材料設備供應

第八條：發包方義務：

1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作，另行簽訂協議執行)

2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方籤認。

3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

甲方：

乙方：

自住用房建設施工合同 篇18

甲方：

乙方：

按照《中華人民共和國合同法》和相關法律、法規，為明確雙方的權利義務，達成協議如下：

一、建設項目名稱：

二、工程建設地點或地段：

三、承包工程內容及主要工程量：

四、合同工期：

本工程定於 年 月 日開工，於 年 月 日完工，由甲方組織竣工驗收。由於工程量變化、設計變更或不可抗力及甲方原因造成的延期開工、停工，工期順延。屬乙方原因造成的停工，工期不得順延。

五、質量等級：

六、合同價款及結算：

6.1工程結算標準：

6.2預算總價款： ￥______(大寫：人民幣_________，詳見附件1)其中：安全生產費 元。雙方最終的結算價格以甲方審計部門或甲方委託的審計單位的審計定案值為準。

6.3付款方式：

6.3.1預付款：

6.3.2工程進度款：

6.3.3合同尾款：

6.4工程檔案與合同尾款

6.4.1乙方應對照甲方檔案管理規定進行工程文件的收集、整理。建設工程初驗時，乙方將應形成的全部文件材料原件，提交給初驗檔案檢查小組進行審核。工程文件達不到上述要求的，檔案檢查小組提出整改意見，乙方應進行整改。

6.4.2建設工程竣工驗收後的三個月內，乙方向甲方移交一套裝訂成冊、質量合格的紙質檔案、二套與紙質檔案相同的電子檔案和二套聲像檔案。乙方應按照甲方要求的格式將紙質檔案形成電子文件集，並刻錄到有效載體上。乙方還應使用甲方提供的檔案裝具及用品。

6.4.3在乙方按期移交質量合格的竣工檔案後，經甲方建設部門和檔案部門書面確認，方可進行合同尾款的結算。因乙方原因沒有移交合格的檔案，每逾期一個月，甲方有權扣罰乙方合同尾款的10%，直到扣完為止。非乙方原因造成竣工檔案移交遲延的，乙方不承擔逾期移交檔案責任。

6.5合同價款調整：

6.5.1甲方代表書面確認的增減工程量。

6.5.2工程造價管理部門公佈的價格調整。

6.5.3合同預算中其它增減或調整，預算中沒有適用的價格，由乙方提出適當的價格，送甲方代表批准後執行。

6.6乙方賬户

賬户名稱：

開户銀行：

銀行賬號：

上述賬户信息由乙方提供，如因賬户信息錯誤導致甲方錯付或延付，一切責任及後果均由乙方承擔。

6.7 乙方不得向第三方轉讓全部或部分中國聯通應付賬款，否則該轉讓行為無效。

6.8如遇國家税收政策發生較大變化(甲方納入營業税改徵增值税試點範圍)且乙方為增值税納税人時，乙方提供給甲方的發票必須為增值税專用發票。

七、工地代表及其職責：

7.1甲方工地代表

委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表，負責批准乙方施工方案，負責對工程進度、工程質量進行監督，並對隱蔽工程的質量進行檢查，對於符合質量要求的進行簽證，辦理中間交工工程驗收手續及商定的工程變更籤證、審定並簽證工程預、結算，具體組織工程竣工驗收，以及應由甲方負責解決的其它問題。

7.2乙方工地代表

委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表，具體組織施工、檢查工程質量和安全生產。及時向甲方提出開工通知書、隱蔽工程驗收通知、工程事故報告、竣工驗收報告、編制工程預結算及處理施工中發生的具體問題。

7.3監理方工地代表

委派 同志(監理單位: 職務: 職稱: )為工地代表，具體負責工程施工階段的監理工作。

八、雙方義務：

8.1甲方義務：

8.1.1開工前15日內組織設計單位、承包單位對施工圖設計進行審定，並向乙方提供完整的施工圖設計文件 套。

8.1.2提供機房水、電等施工條件，並協助乙方解決工地倉庫、 辦公及生活用房。

8.1.3辦理施工所在地如穿越鐵路、公路等所需各種證件、批件，處理工程中應由甲方解決的其它問題。

8.1.4按時辦理撥款和結算。

8.1.5按雙方商定的分工範圍和要求、時限供應材料和設備。

8.1.6組織工程竣工驗收。

8.2乙方義務：

8.2.1認真審閲施工圖設計文件，參加施工圖設計會審，編制施工組織設計，做好施工準備工作。

8.2.2開工前檢查清點設備、主要材料、落實施工條件。竣工時做好(甲方籌料時)工餘料點交工作。

8.2.3嚴格按審定的施工圖設計進行文明施工，保證工地設備和人身安全，確保工程質量，按期報送施工進度表;履行合同條款，如期完工。

8.2.4按照政府主管部門規定提供竣工驗收技術資料，參加竣工驗收，辦理工程竣工結算。

九、適用法規、標準：

9.1本工程適用國家法律、法規及政府主管部門相關規定。

9.2技術標準執行政府主管部門各專業施工及驗收技術規範。

9.3其他：

十、器材籌供：

10.1甲方籌供的設備和材料為： 。

10.2乙方籌供的設備和材料為： 。

10.3雙方對工餘料的管理約定如下：

10.4籌供設備、主要材料的一方，應按照設計規定的種類、規格、數量籌供設備材料。其質量標準應達到政府主管部門規定的產品指標和設計要求，應具有合格證及進網許可證，並於開工前運抵商定的分屯點或工程施工工地，經雙方工地代表約定日期檢驗合格後使用。對檢驗不合格或種類、規格不符的設備、材料及多餘清單的器材，由採購器材的一方負責保管並及時調換。

十一、驗收：

11.1乙方應認真按照本合同確認的驗收辦法規定的技術標準、規範、設計和會審紀要的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接收甲方代表及委派人員的檢查檢驗。檢驗不合格，屬乙方原因導致返工修改的費用由乙方承擔。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經濟支出，由甲方承擔。

11.2隱蔽工程在隱蔽前由乙方自檢合格後，由乙方通知甲方工地代表到現場檢驗，經雙方檢驗合格，辦理隱蔽工程文件簽證手續，該文件作為竣工資料的組成部分，竣工驗收時不再對已簽證的隱蔽工程內容進行驗收。驗收不合格，乙方在限定工期內修改後重新驗收。

11.3工程竣工驗收，應以甲方規定的施工及驗收規範、施工圖設計、會審紀要、工程變更單為依據。

11.4竣工驗收時，乙方向甲方代表提供完整竣工資料 份(甲方簽證後退給乙方一份)和竣工驗收報告。甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告後七日內組織驗收，經驗收合格十日內簽署竣工驗收報告。竣工驗收報告需由雙方工地代表簽署，並由雙方單位蓋章。

11.5竣工日期為甲方簽署竣工驗收報告的日期。

11.6本工程要求的驗收類型為：

(1)二步驗收。經初驗合格簽字之日，工程移交甲方管理，經試運行期滿，終驗合格簽字之日為竣工日期。

(2)一步驗收。工程驗收合格簽字之日為竣工日期，同時工程移交甲方管理。

十二、工程設計變更：

12.1乙方必須按審定的施工圖設計施工，不得擅自修改。

12.2甲方由於使用和維護的需要或乙方提出合理化建議被採納變更設計時：

12.2.1屬於施工圖設計文件中的一般問題，經雙方協商，由甲方工地代表簽證工程變更單後，乙方可按變更後的內容施工。

12.2.2屬於施工圖設計的較大修改，由甲方徵得設計單位同意，並出具設計變更文件後，交乙方按設計變更文件的內容施工。

12.2.3甲方如需變更設計，應提前十天將變更單書面通知乙方。

十三、保修：

13.1本工程保修期為：自雙方在竣工驗收合格證書上簽字之日起 天。

13.2因甲方原因造成的返修，其修理費由雙方另行協商。

十四、安全：

14.1甲方有權對乙方的安全措施及落實情況進行檢查監督,對乙方的安全隱患有權提出並要求乙方整改。

14.2乙方應嚴格按照安全生產操作規程及甲方的要求進行作業，應採取措施防止各類生產安全事件的發生。乙方因安全問題造成甲方、乙方或第三方人員傷亡或財產損壞，或造成甲方通信阻斷，應由乙方負責賠償並承擔相關法律責任。

十五、違約責任：

15.1乙方不能及時完工，每逾期一日須按合同預算總價款的___%向甲方支付違約金。 15.2乙方工程質量達不到設計和規範要求，或發生其它使合同無法履行的行為，應按合同條款約定向甲方支付合同預算總價款___%的違約金，並賠償因此給甲方造成的損失。

15.3除非雙方協議將合同解除，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任後,仍應繼續履行合同。

15.4若乙方安全生產工作措施薄弱、各類安全隱患較多、問題及事故頻發、出現較大安全生產事故等，甲方有權解除合同，並要求乙方支付合同預算總價款___%的違約金。

15.5因非甲方原因造成的返工，材料費和人工費由乙方承擔。

15.6在工程施工過程中，乙方對所獲知的甲方的商業祕密、技術資料等事項負有保密責任，並不得利用所獲知的商業祕密侵犯甲方的權益，否則甲方有權解除合同並追究乙方相關法律責任。

十六、爭議解決方式：

在合同履行過程中發生的與本合同有關的爭議，雙方首先應友好協商解決，協商不成的，雙方同意將爭議按照下列第____種方式解決：

(1)提交______仲裁委員會仲裁;

(2)依法向合同簽訂地人民法院起訴。

十七、合同的生效：

本合同自雙方加蓋公章或合同專用章之日起生效。

十八、合同份數：

本合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份，具有同等法律效力。

十九、其他約定事項：

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

自住用房建設施工合同 篇19

反訴人(本訴被告)：_________________有限公司

法定代表人：_________________。

聯繫電話：_________________被反訴人(本訴原告)：_________________有限公司。

法定代表人：_________________。

住所：_________________昆號。

聯繫電話：_________________

反訴人就被反訴人混凝土買賣合同糾紛一案，對被反訴人提起反訴。

反訴請求

1、請求判令被反訴人賠償反訴人機械租賃、工期延誤、人員誤工等損失共_________元;

2、本案的訴訟費、簽定費及相關費用由被反訴人承擔

事實和理由

_____年_____月_____日，反訴人與被反訴人的法人委託代表(廣東陽江市人)簽訂《商品混凝土購銷合同》，被反訴人未能按合同和建築規範要求按時按質提供給反訴人混凝土，混凝土質量存在問題，且在運送混凝土中經常誤時，造成所澆築混凝土的質量、結構、防水出現冷縫等質量問題。但反訴人本着友好合作目的，並未向被反訴人提出索賠，直至_____年_____月_____日向，反訴人仍主動向被反訴人的對單，並一直按約向被反訴人的法人委託代表譚興華付款。_____年_____月，被反訴人的法人委託代表辭職離開雲南築城混凝土公司，被反訴人一直未通知反訴人，造成_____年_____月份雙方未對單，反訴人找不着付款對象。且_____年_____月____日，被反訴人在未通知反訴人的情況下，單方停止供貨，造成反訴人嚴重經濟損失。

綜上，反訴人認為，由於被反訴人內部人員、產品質量管理混亂，導致反訴人嚴重經濟損失，故反訴至貴院，請依法支持反訴請求。

此致

_____________人民法院

附：本上訴狀副本__________份

反訴人：_________________(簽名)

_____年_____月_____日

自住用房建設施工合同 篇20

發包人：成都(以下簡稱甲方)　　承包人：四川(以下簡稱乙方)　　為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務， 在《 建築施工工程合同》基礎上，按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建築法》等有關規定，並結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自願和理解本補充協議條款的情況下，簽訂本工程施工合同補充協議。　　

一. 工程概況　　

1. 工程名稱： 住宅工程　　

2. 工程地址：　　

3. 建築面積：5111

8.132　　

4. 結構類型：框架結構 、地上111層 、獨立地下室1層　　

5. 設計單位：四川　　

6. 監理單位：四川　　

二. 工程內容及承包範圍　　

1. 乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包，承包範圍為：基礎、主體、裝飾裝修工程(見本協議附件一:工程量清單報價書)。　　

2. 包括乙方承包範圍內的因設計變更而引起的增減工程。　　

3. 甲方指定分包工程內容見本協議附件二。　　

三. 合同工期(本協議中所列日期均為日曆天數計)　　

1. 開、竣工日期　　

1.1 開工日期：________年____月____日;竣工日期：________年____月____日;總工期：420天(含法定節假日)以建設工程竣工驗收報告所載日期為準。　　

2. 施工進度　　

2.1 本工程分兩期實施。一期工程為一、二號樓。二期工程為三、四號樓和獨立地下室(見本協議附件三：即總平面圖)。　　

2.2 乙方應於合同簽訂並收到施工圖後10天內向監理和甲方提交詳細的施工組織設計，甲方和監理在乙方施工組織設計提交後的10天內若未予以書面形式確認或提出修改意見，則視為同意。　　

2.3 二層頂板完成時間：一號樓：________年1____月____日;二號樓：________年1____月1____日;四號樓：________年____月____日.　　

2.4 三號樓一層頂板完成時間：________年____月3____日;地下室完成時間：在________年____月3____日.　　

3. 工期違約責任　　

3.1 如因乙方原因延誤二層頂板工期(房屋銷售起始工期)，甲方按20元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期，甲方按20元天給予乙方獎勵,累計獎罰金額不超過4萬元。　　

3.2 若總工期延誤，甲方按3000元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期，甲方按3000元天給予乙方獎勵，但獎罰累計不超過10萬元。　　

4. 如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。　　

5. 工期不順延情況：　　

5.1 各種自然因素(如下雨、大風、高低温天氣等);　　

5.2 停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響(若一週內停電、停水累計超過8小時，工期予以順延);　　

5.3 因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失，均由乙方承擔，工期不予順延。　　

6. 工期延誤:由以下原因造成工期延誤，工期應相應順延：　　

6.1 按《XX條款》第十三條執行。　　

6.2 甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤。　　

四. 質量與檢驗標準　　

1.1 工程質量：合格.基礎、主體驗收及竣工驗收均應一次性通過____區質監部門驗收合格;　　

1.2 因乙方原因造成工程質量問題及使用不符合設計要求的材料，必須無條件及時修復或返工重建。否則甲方有權要求乙方支付工程合同造價總額的5%的違約金和相應返工價款。　　

1.3 乙方應及時向下一道工序的施工單位(分包單位)辦理移交手續。　　

1.4 設計圖中室內天棚不抹灰，乙方按常規普通法施工，若甲方有其他要求，另行辦理相關手續。　　

五. 合同價款與支付　　

1. 合同價款：暫定為人民幣3260.525215萬元(叁千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分)。結算工程量以實際完成的工程量為準。　　

1.1 合同價款中的規費、措施費

(一)、措施費

(二)由乙方在工程全過程中包乾使用，不作任何調整。具體包乾費用內容包括但不限於以下項目：　　

1.

1.1 規費：即養老保險費、失業保險費、醫療保險費、住房公積金、危險作業意外傷害保險;　　

1.

1.2 措施費

(一)：即安全施工、文明施工、臨時設施、　　

1.

1.3 措施費

(二)：即大型機械設備進出場及安拆、垂直運輸機械、腳手架、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、已完工程及設備保護。　　

1.

1.4 其他不可預見費及風險包乾費　　

1.2 本工程税金按國家税法及相關政策法規執行。　　

2. 合同價款的調整： 由於工程量清單漏項、新增項目、設計變更引起的新增工程量清單項目，其結算價格按以下方式計算：　　

2.1 乙方工程量清單報價書中已有適用於此工程項目的綜合單價，按已有的綜合單價計算;　　

2.2 乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價，可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價。　　

2.3 乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的，依據________年《____省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套文件的規定，套用相應定額子項後確定該項目的綜合單價。該項目的材料由甲方認質認價，人工費按施工期間政策規定調增，綜合費按27%計取，機械費按定額子項計取，(措施一、規費、措施二不計取)。　　

2.4 施工期間人工費按政府規定係數並結合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調整。　　

2.5 獎勵　　

2.

5.1 若乙方的工程質量、進度、安全、協調配合、節約成本、現場管理等符合合同要求，甲方獎勵乙方項目部10-30萬元。　　

2.

5.2 乙方提出合理化建議，若經甲方採納而節約的工程直接費，甲、乙雙方按6:4的比例分享。　　

3. 工程進度款的支付　　

3.1 工程形象進度必須滿足合同及本協議的約定，工程量進度報表經甲方及監理審核後支付乙方工程進度款。　　

3.2 支付時間：一、二號樓主體三層頂板完成後，甲方支付已完工程量90%的進度款(含30%以房抵工程款、下同)，三層以上工程款按月形象進度支付;三、四號樓主體一層頂板完成後，甲方支付已完工程量90%的進度款，一層以上工程款按月形象進度支付。甲方及監理單位確認計量結果後10天內，按審定產值的90%支付上月進度款;支付總額至合同總價款的90%時，暫停支付;　　

3.3 若乙方發生嚴重質量事故或嚴重安全事故(按國家有關安全質量事故規定進行界定)，甲方有權暫停支付工程進度款。　　

3.4 因乙方原因造成工期延誤，甲方將暫停支付當期工程進度款。下一期工程進度款的支付、應在乙方將工程進度調整到甲乙雙方約定的工程進度計劃範圍內後，甲方才恢復支付工程進度款。　　

3.5 以房抵工程款的説明：甲、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應收本項目工程結算總價款的30%，並從每筆應付工程進度款中按30%比例衝抵。甲方根椐需要,若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅，應同乙方協商。甲方收回時，應將相應的應付工程款支付給乙方。本工程商品住宅作價的原則、方式及相關辦法由雙方另行簽定補充協議。　　

3.6 如發包人出現延期支付工程進度款的情況,按XX條款第2

6.3及2

6.4條執行。　　

3.7 工程結算　　

3.

7.1 乙方竣工結算經審計後____日內支付至工程結算總價款的95%(不得與

3.5條相沖突);工程結算總價款的5%作為保脩金，保修期屆滿之日起1____日內結清。　　

3.

7.2 質量保脩金的支付：各分部分項工程保修期屆滿、經甲方對工程質量確認無異議後14天內，按各分部分項工程的保脩金額，甲方與乙方辦理保修款結算，將剩餘保修款一次性支付乙方;基礎工程、房屋建築工程在交工滿________年後____日內，按其保脩金額支付給乙方。　　

3.8 結算審計：　　

3.

8.1 結算審計時甲乙雙方應積極配合審計工作，應在雙方確認竣工結算資料真實、完備之日起原則上在3個月內完成本工程的結算審計。　　

3.

8.2 結算審計費的支付辦法：按國家相關規定執行。　　

4. 履約保證金：乙方在簽訂本協議之日起____日內,在甲方專用帳户存入人民幣伍拾萬元，作為本協議的履約保證金。該保證金在三號樓、四號樓的二層封頂後____日內由甲方無息退還乙方50%;合同內工作內容竣工後____日內無息退還剩餘50%。　　

六. 材料價格及材料的採購　　

1. 材料價格調整　　

1.1 若甲方對某項主要材料進行調整(套用定額不發生變化)，僅對材料差價進行調整。　　

1.2 非暫定價材料不作調整，但砂、石、石灰材料價格風險係數5%，超過5%部分按實調整，税金按規定計取。乙方無權更換工程量清單中的任何材料。　　

2. 材料採購　　

2.1 乙方必須按甲方規定品牌採購，並且在採購前15天將樣品及價格送監理工程師及甲方代表認可後方可採購。對於非暫定價材料部份，如甲方採納乙方建議的性能相同且價格較優的其它品牌，即按第五條的

2.5款進行獎勵。　　

2.2 甲方對於暫定價格材料及主要材料價格表中的材料認為有必要自行採購時，乙方應予以支持。　　

七. 工程變更及簽證　　

1. 工程變更及簽證必須註明：事由、工作範圍及部位、具體作法、尺寸、工程數量和費用組成。簽證文字的表述應做到鮮明、準確，必要時應附圖，且在簽證單結尾處註明此項後無內容。　　

2. 本工程的所有變更及簽證，均應經甲方代表或甲方現場代表及監理工程師簽字後方可生效，甲方、監理、施工單位均應保留原件。　　

3. 甲方有權對設計圖紙進行變更。　　

4. 乙方發現設計錯誤或不合理之處，應及時通知甲方工程部、監理部和設計單位，由設計單位(或甲方)提供設計變更文件，經監理工程師、甲方代表簽字批准後實施。　　

5. 甲方對已完成的分項工程進行變更，乙方應在施工前將施工方案報甲方及監理單位確認。乙方應謹慎保護可能重複利用的材料、設備。若乙方拆除措施不當或保護不當造成材料、設備損壞的,由乙方承擔相應損失。　　

6. 需辦理簽證的隱蔽工程，乙方應在隱蔽前三天填寫簽證單，並由監理工程師及甲方代表確認。如因乙方原因導致工程量無法核實，則不予辦理簽證。　　

7. 乙方應在設計變更實施前48小時向甲方提交書面報價，由甲方及監理審核，按審核後的造價決算。　　

8. 設計變更、現場簽證的計價原則：按5章第2條執行。　　

9. 臨時用工簽證應明確：工作內容及工作量、工作時間、工作人數及用工價格。　　

10. 辦理簽證時，乙方應提供經甲方確認的有關方案或數據原件，簽證單原件一式四份。　　

八. 竣工驗收：按《XX條款》執行。　　

九. 工程質量保修　　

1. 工程質量保修範圍和內容：　　

1.1 乙方在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的規定和雙方約定，承擔承包範圍內工程質量保修責任。　　

1.2 凡屬於乙方原因造成的質量問題或其他缺陷，均屬於乙方保修責任範圍，其維修費用和因乙方維修造成業主的相關損失，應由乙方承擔;不屬於乙方責任，但是經由雙方協商由乙方施工的，乙方應配合檢修，費用由責任方承擔。　　

2. 質量保修期限如下(以雙方在工程移交書上簽字之日起計算)：　　

2.1 地基基礎和主體結構工程，為設計文件規定的合理使用年限;　　

2.2 屋面防水工程、衞生間、廚房、陽台和外牆面的滲漏(包括颱風、暴雨等自然條件下的影響)為________年;　　

2.3 電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為________年;　　

2.4 給排水設施、道路等配套工程為________年;　　

2.5 供熱及製冷系統為________年;　　

2.6 其他項目的保修期為________年　　

3. 質量保修責任　　

3.1 因乙方施工質量原因導致業主退房、要求甲方給予賠償等，其經濟責任和法律責任均由乙方承擔。　　

3.2 保修期內的維修：一般性維修乙方應在接到通知後24小時內到達;緊急事故乙方應在接到通知後8小時內到達現場搶修;業主收房後出現滲漏水、有水區域返水，乙方應在16小時內修復。　　

3.3 乙方未及時維修或未在合理期限內維修完好、或經過兩次維修都未能修好的，甲方有權自行請人代為維修並確定價格，所有修復費用及賠償費用在支付乙方質保金時扣除，但不等於解除乙方應負的責任。　　

3.4 乙方每次維修完畢，應負責將施工現場清理乾淨、並取得業主和甲方(或物管公司)的驗收簽字。　　

3.5 涉及結構安全的質量問題，乙方應立即向當地建設行政主管部門報告，並採取安全防範措施。由原設計單位或者具有相應等級的設計單位提出保修方案後，由乙方實施保修。　　

十. 雙方的權利和義務　　

1. 甲方代表及職責　　

1.1 本工程甲方代表為 。甲方代表代表甲方行使合同約定的權力，履行合同約定的職責。甲方如另行委託其他人員代行上述全部或部分職責的，以甲方向乙方出具的授權委託文件或書面通知為準。　　

1.2 本工程甲方現場代表為王。甲方現場代表的職責：負責監督檢查工程質量及工程進度，負責設計變更、技術核定及現場簽證的簽署，對工程進度款的支付和工程竣工決算進行審核，以及與設計單位等相關部門的協調。　　

2.乙方駐工地代表及其他人員　　

2.1 乙方項目經理為 ，項目技術負責人為 ，其它管理人員名單按乙方的工程量清單報價文件。　　

2.2 乙方項目部主要管理人員在本工程施工期間(包括準備和收尾階段)，均須專職在崗，堅守施工現場，不得兼任其他項目任何職務;如需對人員、機械設備、施工方案等變更，必須提前一週以書面形式報經甲方同意。　　

2.3 乙方的要求、通知均應以書面形式由乙方項目經理簽字加蓋乙方公章或項目專用章後遞交甲方。　　

2.4 乙方項目經理或項目技術負責人必須參加每週工程例會，因故不能參加的應提前8小時向監理部請假、並在獲得監理部同意後方可缺席。　　

2.5 乙方代表除以下原因外，在竣工驗收完成前不能替換　　

2.

5.1 因病而不能堅持工作者;　　

2.

5.2 無法擔任與該工程建設相關的工作。　　

2.

5.3 因刑事責任或經濟糾紛無法繼續擔任此項工作。　　

2.

5.4 被吊銷資格證。　　

2.

5.5 甲方認為不稱職者。　　

2.6 乙方代表換人，必須經甲方書面認可，其接任人仍必須無條件全面繼續承擔乙方應有的責任。　　

2.7 乙方在開工前應向甲方提供有關人員資質證書及崗位證書等證件。　　

2.8 以下甲方確認無法勝任工作的人員，經甲方要求，必須調離本工程範圍。同時，乙方應儘快用甲方批准的合格的人員代替上述調離的人員。　　

2.

8.1 對施工質量、進度達不到合同要求負有責任的施工人員;　　

2.

8.2 業務水平達不到崗位要求、工作責任心不強的施工人員;　　

2.

8.3 不能積極配合甲方正常工作;　　

2.

8.4 違反甲方或乙方工地現場管理規定者;　　

2.

8.5 無證上崗者(適用於按規定必須持證上崗者);　　

2.

8.6 與工程量清單報價書及合同規定名冊不符者;　　

2.

8.7 與本工程施工無關的人員等。　　

3.甲方的工作　　

3.1 施工前準備　　

3.

1.1 完成紅線以外的三通，提供水、電接口到紅線。乙方進場後，甲乙雙方及時辦理臨時水電設施的移交手續。　　

3.

1.2 負責辦理施工許可證等合法手續，乙方協助辦理。　　

3.

1.3 提供施工場地工程地質、地下管網線路資料，必要時乙方應進一步探明。　　

3.

1.4 將水準點、座標控制點現場交驗予乙方，由乙方自費負責保護，若保護不當造成的損失由乙方負擔。　　

3.

1.5 向乙方提供8套施工圖。　　

3.2 施工期間　　

3.

2.1 監督檢查工程質量、進度，設計變更的簽證、工程進度款的支付、辦理竣工決算等。　　

3.

2.2 根據銷售等實際需要,對施工現場發出調整、變更指令。　　

3.

2.3 負責協調周邊關係和政府職能部門的關係。　　

4. 乙方的工作　　

4.1 執行本合同的約定，履行與乙方有關的權利和責任。合同簽訂後____日內提交施工現場佈置方案，經甲方代表、項目總監批准後進場作施工前期準備工作，並按合同要求的質量和工期完成本工程。　　

4.2 遵守有關法律的規定,接受甲方和監理的指令,按照施工圖紙、設計變更單、工程施工及驗收規範等進行施工。　　

4.3 負責搭建工地現場臨時設施，臨時道路、管線的施工、保養、移位及拆除，現場管線和鄰近建築物、構築物及鄰街交通要道、人行道的防護。向甲方、監理提供現場辦公室三間。　　

4.4 負責從甲方指定的施工用電、用水接駁點按甲方批准的接駁方案接駁。施工用水、電的費用及接駁等所發生的相關費用由乙方承擔。　　

4.5 提供大型施工機械設備年檢證等資料。　　

4.6 乙方須提交詳細的施工組織設計，施工組織設計包括施工總進度計劃(採用時標網絡圖繪製)、甲供材料計劃及乙供材料計劃，並嚴格按照經甲方及監理批准後的施工組織設計施工。　　

4.7 如甲方提供的施工文件不完整，乙方須於合同簽訂後____日內以書面方式向甲方提出補充施工文件(須列清單)，並提供時間表，列X在不影響進度的情況下，甲方應向乙方提供補充施工文件的內容及最後期限。在工程施工過程中，乙方亦有義務以書面形式及時向甲方進行提示。　　

4.8 每月二十____日前向甲方及監理書面報送本月完成工程量報表和下月施工進度計劃，下月施工計劃必須具體、詳細。若不按時、按要求報送，甲方有權不予支付進度款或支付時間順延。　　

4.9 工地實行旬報制度。旬報在每半月例會前一天報送甲方及監理，旬報內容包括本旬計劃和上旬完成工作、未完成情況説明(包括擬採取措施、最終完成時間)　　

4.10 做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通、不漏、不灑、不揚，對進出工地的車輛須派專人及時進行沖洗清掃，防止污染交通道路，達到文明施工。以上工作甲方有權檢查。甲方要求整改的部份，若乙方逾期未整改，則另行處理，並從工程款中扣除所發生的費用的兩倍作為罰金。甲方指定分包單位應協助乙方完成上述工作，並承擔同樣責任。　　

4.11 本工程現場所有建築垃圾、生活垃圾須按甲方代表指令清理並運出本工地(甲方直接分包工程的垃圾除外)。乙方須自行聯繫政府規定棄置地點，不論距離遠近和運輸進程中發生的環保費、____市衞生費、堆放費、各種可能發生的罰款等費用均由乙方負責。若乙方不及時按甲方指令清運，甲方可另行委託其他單位清運，由此產生的所有費用將從乙方進度款中按所發生費用扣除，乙方應予以支持。　　

4.12 在室外工程開工後，甲方有權要求乙方拆除影響室外工程的臨時設施，乙方須無條件配合，甲方對此不予補償。但經甲方批准的除外。　　

4.13 按合同約定，對甲方直接分包工程進行配合管理，對分包工程進行協調及配合，參加分包工程的分項、分部工程驗收和竣工驗收，並提出整體驗收意見。　　

4.14 工程竣工前應將現場清理乾淨，做到工畢場清。　　

4.15 負責組織圖紙會審工作以及施工期間的例會、專題會、協調會。按施工圖紙、圖紙會審紀要、設計修改(或變更)通知單和國家現行驗收規範作好自檢工作。　　

4.16 做好施工記錄、隱蔽工程記錄、施工技術資料作為竣工驗收資料移交甲方。甲方分包工程的竣工資料由分包單位按規定整理，在竣工前1____日內提交給乙方，由乙方按規定整理彙總。　　

4.17 工程竣工驗收完成後未移交給甲方之前，乙方負責承包範圍內的成品和半成品保護、施工圍牆的維護、提供臨時廁所，直至工程全部竣工完畢並移交甲方為止。乙方保護期間發生損壞，乙方出資修復。如因甲方提前使用，造成損壞發生的修復費用由甲方承擔。　　

4.18 與本工程無關的設備、材料均不得進入現場，甲方有權進行檢查。　　

4.19 乙方的現場施工人員、機械、設備、材料等必須滿足甲方的施工進度要求。若乙方進度不能滿足甲方要求，則乙方必須按甲方要求增加施工人員、機械、設備、材料等，由此引起的相關費用甲方不予補償。　　

4.20 乙方施工前應組織專業人員仔細審閲設計文件，有責任發現並提出設計文件存在的問題。若發現工程按現有施工設計文件或指令施工將要發生質量缺陷，應立即書面報告甲方。經甲方決定按原要求施工，乙方應予執行。　　

4.21 在施工過程中必須配合甲方銷售需要，積極配合樣板房的施工。　　

4.22 遵守政府主管部門對施工場地交通、施工噪音、夜間施工、安全生產有關的管理規定，按規定辦理有關手續，並以書面形式通知甲方、監理;嚴格遵守有關環境保護法律，並按照環境檢查審核要求，加強施工現場的環境管理，在施工過程中嚴格落實粉塵等污染防治措施及生態保護、水土保持措施，由此發生的費用及由於乙方責任造成的罰款由乙方負責。　　

4.23 加強施工隊伍法制教育，在工程場地內和工程場地周邊不得有擾社會治安。若有違法犯罪活動和人員，應立即交由公安機關處理，不得私自違法處理。　　

4.24 牆改、散裝水泥、臨時路口、臨時場地及城建檔案資料等保證金或押金由甲方負責繳納，乙方按有關部門相應要求(若有)及時提供相應資料，乙方未及時提交合格的資料或未交還佔用的場地造成有關保證金或押金未能全部或部分退回等、由於乙方原因扣除的保證金或押金由乙方負責，甲方有權從支付乙方的任何工程款項中扣回。　　

4.25 乙方須與甲方簽訂《廉潔合作協議書》，並嚴格遵守。　　

4.26 乙方施工期間，其公司內部任何勞資糾紛，均由乙方自行解決。因乙方勞資糾紛影響甲方工程進度及項目聲譽的，相關損失由乙方承擔。　　

5. 現場管理　　

5.1 安全施工與檢查：乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全生產管理條例要求組織施工，並受行業安全檢查人員依法進行的監督檢查。採取必須的和必要的安全防護措施，消除事故隱患。本合同施工範圍內發生的安全事故責任和因此發生的費用，全部由乙方承擔。　　

5.2 安全防護：乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防塵操作間、易燃易爆地段以及在臨時交通要道附近施工時，施工開始前應向監理提出安全防護措施，經監理認可後實施。　　

5.3 事故處理：發生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門並通知監理及甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。甲方、乙方對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理，或參照爭議解決條款。　　

5.4 文明施工：本工程以總平面紅線範圍作為施工場地，施工平面佈置須考慮周全，並經甲方審核後方可實施。　　

5.5 乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發的安全施工、文明施工等規範、條例。遵守甲方的現場管理規定。　　

5.6 乙方現場辦公室應配置齊全、完好的辦公設備。　　

5.7 施工期間，乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建築垃圾等，做到場清。工程建設中每個樓層的多餘材料、建築垃圾必須通過井架或垃圾槽運輸到地面，嚴禁從高空直接向下拋物。　　

5.8 乙方應嚴格遵守地方政府和有關部門的規定，辦理施工場地交通、噪音、環境衞生和場外污染等有關手續，發生的費用及造成的罰款全部由乙方承擔。　　

5.9 現場用水用電管理　　

5.

9.1 乙方用電用水必須安裝水錶、電錶(乙方水、電錶安裝及移位須報甲方同意)。安裝完成後雙方共同抄底度數，並簽字認可。　　

5.

9.2 施工中根椐水、電錶用量按供電局、自來水公司規定的價格支付費用。價格按供電局、自來水公司出具的收費單為準。　　

5.

9.3 乙方負責提供本工程範圍內分包單位施工用水用電的接口，其水電費用由分包單位自理。　　十

一. 其他　　

1. 乙方對甲方指定分包單位的配合及管理　　

1.1 甲方指定分包的工程範圍見本協議附件四。　　

1.2 對甲方指定分包的工程，乙方應負責管理配合。分包工程配合費按以下費率收取：　　

1.

2.1 普通水電工程按中標價的2%收取;　　

1.

2.2售樓部土建工程按中標價的1%收取;　　

1.

2.3外牆保温隔熱、外牆塗料工程按中標價的

1.5%收取。　　

1.3 按甲方及指定分包單位的要求提供指定分包工程開工條件。　　

1.4 指定分包方應在進場前對已完成的臨時工程及場地進行檢查接收。　　

1.5 乙方對工程進度、安全及文明協助管理。　　

1.6 乙方應對分包商的施工進度計劃進行彙總分析，對施工中有矛盾的地方進行協調並提出解決辦法。　　

1.7 乙方在各分項工程施工前須與指定分包方聯繫，並在隱蔽工程施工前一天請各分包方以書面形式確認，否則，由此而導致的額外施工費用由乙方承擔。如分包方不配合，由分包方負責並承擔乙方的損失。　　

1.8 提供標高、定位點線等。　　

2. 乙方分包管理　　

2.1 乙方未經甲方書面同意，不得將本合同承包內容或任何分項工程對外進行轉包。　　

2.2 乙方分包要求　　

2.

2.1 分包須經甲方及監理書面批准，並向甲方及監理單位提供分包單位資質證書、分包合同、分包工程施工方案。　　

2.

2.2 乙方應在分包施工現場派駐監督管理人員，對分包工程的質量和進度負責。乙方分包單位的違約行為，均視為乙方違約。　　

2.

2.3 乙方應在開工前30天內提交乙方分包工程內容並經甲方認可。乙方分包工程的進、退場時間，經甲方、監理確認後執行。　　

4. 銷售配合　　

3.1 甲方將根據銷售需要，安排施工現場不定期對社會開放。乙方在開放日前應對施工現場進行清理，並作好相應的安全防護措施。　　

3.2 為配合銷售而需要提前施工的項目，應按甲方的書面要求及時安排施工完畢，要求如下：　　

3.

2.1 按甲方要求的時間完成各種施工設施、設備的遷移。　　

3.

2.2 樣板間所在樓棟中的單元門至樣板間的入户門之間的樓梯間地面材料的鋪貼、牆面抹灰、油漆及樓梯欄杆的安裝。　　

3.

2.3 樣板間內的牆面的抹灰、油漆、地面的找平、廚房、洗手間的防水處理、防護門的安裝。　　

3.

2.4 樣板間外施工通道的上層防護措施應按規範做好。　　

3.

2.5 樣板間外施工用安全網，在樣板間開放前應換用新購置的安全網。　　

3.

2.6 以上工程內容若在乙方承包範圍(清單報價書)外，費用由甲方支付。　　

3.

2.7 如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成銷售配合工作，甲方可另請其他施工單位進行施工，所發生的費用甲方有權從應付乙方的工程款中扣除;若因甲方要求增加部分工程，以現場簽證的形式支付相關費用。　　十

二. 協議解除　　

1. 除本協議約定的解除條件外，經甲乙雙方協商一致，也可以解除本協議。　　

2. 當乙方擅自將其承包的全部或部分工程轉包給他人、或肢解後以分包的名義分別轉包給他人,甲方有權解除本協議。　　

3. 因不可抗力致使合同無法履行的，甲乙雙方可以解除本協議。　　

4. 甲、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時，應以書面形式向對方發出解除合同通知，並在發出通知前7天告知對方，通知送達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，可依本合同有關的約定處理。　　

5.合同解除後，乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護，並在____日內向甲方完成移交工作。甲方應為乙方的撤出提供必要條件，乙方應按甲方的要求將自有的機械設備和人員撤出施工場地。乙方未完善移交手續擅自撤場的，應該賠償由此給甲方造成的一切損失。已完工程價款在乙方根據甲方要求完全撤出施工現場並辦理完決算手續後支付。　　

6.甲方不支付乙方因撤出施工現場所發生的費用。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨和解除訂貨合同，並承擔相應損失。　　

7.乙方退場條款：無論何種原因導致合同解除的，為保證工程項目的順利完工並交付購房人使用，保證雙方糾紛的順利解決，乙方均應在合同解除達成協議或解除合同通知送達之日起1____日內清退出場，否則，乙方按每日10萬元向甲方支付違約賠償金。乙方在履行本協議過程中，無論以何種理由起訴甲方，甲方為保證工程的順利完工和交付購房人，以及為維護社會穩定，均可要求乙方立即退場，退場辦法按上述規定辦理　　

8.甲方依照法律規定和合同約定行使合同解除權時，乙方投入施工的工程費用，只按工程直接費進行結算。　　

9.因乙方違約造成合同解除(如：乙方公司內部民工鬧事造成不良社會影響、因乙方原因延誤工程關鍵工期、乙方不能按約定實現合同承諾等)，應賠償甲方一切經濟損失，並按上述退場條款的約定退場。　　

10.因甲方無力支付工程款，並未提出有效的經認可的辦法，乙方有權為維護自身利益而停止繼續施工。其停止施工期間的費用和其後的一切損失，甲方有責任給予賠償　　1

1.在竣工時，須提交竣工資料4套。　　十

二. 合同生效與終止、爭議的處理　　

1. 本補充協議自雙方簽訂之日起____日內乙方向甲方足額支付履約保證金後生效。　　

2. 除正常質量保修外，甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務，本合同即告終止。　　

3. 本補充協議一式陸份(其中正本貳份)，甲、乙雙方各執正本壹份、副本貳份。　　

4. 本補充協議系《觀景上東建築工程施工合同》的非實質性補充，若二者不一致處，以本補充協議為準。　　

5. 本協議在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成提交____市仲裁委員會仲裁。　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________　　________年____月____日 ________年____月____日

自住用房建設施工合同 篇21

發包方：__________　　承建方：____省　　簽定地點：四川成都　　簽定日期：__________　　建築工程施工合同　　補充協議　　發包人：成都（以下簡稱甲方）　　承包人：四川（以下簡稱乙方）　　為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務，在《“__________”建築施工工程合同》基礎上，按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建築法》等有關規定，並結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自願和理解本補充協議條款的情況下，簽訂本工程施工合同補充協議。　　

一、工程概況　　

1、工程名稱：“住宅工程　　

2、工程地址：__________　　

3、建築面積：5111

8、132　　

4、結構類型：框架結構、地上111層、獨立地下室1層　　

5、設計單位：四川　　

6、監理單位：四川　　

二、工程內容及承包範圍　　

1、乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包，承包範圍為：基礎、主體、裝飾裝修工程（見本協議附件一：工程量清單報價書）。　　

2、包括乙方承包範圍內的因設計變更而引起的增減工程。　　

3、甲方指定分包工程內容見本協議附件二。　　

三、合同工期（本協議中所列日期均為日曆天數計）　　

1、開、竣工日期　　

1、1開工日期：________年____月____日；竣工日期：________年____月____日；總工期：420天（含法定節假日）以;所載日期為準。　　

2、施工進度　　

2、1本工程分兩期實施。一期工程為

一、二號樓。二期工程為

三、四號樓和獨立地下室（見本協議附件三：即總平面圖）。　　

2、2乙方應於合同簽訂並收到施工圖後10天內向監理和甲方提交詳細的施工組織設計，甲方和監理在乙方施工組織設計提交後的10天內若未予以書面形式確認或提出修改意見，則視為同意。　　

2、3二層頂板完成時間：一號樓：________年1____月____日；二號樓：________年1____月1____日；四號樓：________年____月____日。　　

2、4三號樓一層頂板完成時間：________年____月3____日；地下室完成時間：在________年____月3____日。　　

3、工期違約責任　　

3、1如因乙方原因延誤二層頂板工期（房屋銷售起始工期），甲方按20元天對乙方進行罰款；若乙方提前工期，甲方按20元天給予乙方獎勵，累計獎罰金額不超過4萬元。　　

3、2若總工期延誤，甲方按3000元天對乙方進行罰款；若乙方提前工期，甲方按3000元天給予乙方獎勵，但獎罰累計不超過10萬元。　　

4、如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。　　

5、工期不順延情況：　　

5、1各種自然因素（如下雨、大風、高低温天氣等）；　　

5、2停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響（若一週內停電、停水累計超過8小時，工期予以順延）；　　

5、3因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失，均由乙方承擔，工期不予順延。　　

6、工期延誤：由以下原因造成工期延誤，工期應相應順延：　　

6、1按《XX條款》第十三條執行。　　

6、2甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤。　　

四、質量與檢驗標準　　

1、1工程質量：合格。基礎、主體驗收及竣工驗收均應一次性通過____區質監部門驗收合格；　　

1、2因乙方原因造成工程質量問題及使用不符合設計要求的材料，必須無條件及時修復或返工重建。否則甲方有權要求乙方支付工程合同造價總額的5%的違約金和相應返工價款。　　

1、3乙方應及時向下一道工序的施工單位（分包單位）辦理移交手續。　　

1、4設計圖中室內天棚不抹灰，乙方按常規普通法施工，若甲方有其他要求，另行辦理相關手續。　　

五、合同價款與支付　　

1、合同價款：暫定為人民幣3260、525215萬元（叁千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分）。結算工程量以實際完成的工程量為準。　　

1、1合同價款中的規費、措施費

（一）、措施費

（二）由乙方在工程全過程中包乾使用，不作任何調整。具體包乾費用內容包括但不限於以下項目：　　

1、

1、1規費：即養老保險費、失業保險費、醫療保險費、住房公積金、危險作業意外傷害保險；　　

1、

1、2措施費

（一）：即安全施工、文明施工、臨時設施、　　

1、

1、3措施費

（二）：即大型機械設備進出場及安拆、垂直運輸機械、腳手架、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、已完工程及設備保護。　　

1、

1、4其他不可預見費及風險包乾費　　

1、2本工程税金按國家税法及相關政策法規執行。　　

2、合同價款的調整：由於工程量清單漏項、新增項目、設計變更引起的新增工程量清單項目，其結算價格按以下方式計算：　　

2、1乙方工程量清單報價書中已有適用於此工程項目的綜合單價，按已有的綜合單價計算；　　

2、2乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價，可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價。　　

2、3乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的，依據________年《____省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套文件的規定，套用相應定額子項後確定該項目的綜合單價。該項目的材料由甲方認質認價，人工費按施工期間政策規定調增，綜合費按27%計取，機械費按定額子項計取，（措施

一、規費、措施二不計取）。　　

2、4施工期間人工費按政府規定係數並結合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調整。　　

2、5獎勵　　

2、

5、1若乙方的工程質量、進度、安全、協調配合、節約成本、現場管理等符合合同要求，甲方獎勵乙方項目部10-30萬元。　　

2、

5、2乙方提出合理化建議，若經甲方採納而節約的工程直接費，甲、乙雙方按6：4的比例分享。　　

3、工程進度款的支付　　

3、1工程形象進度必須滿足合同及本協議的約定，工程量進度報表經甲方及監理審核後支付乙方工程進度款。　　

3、2支付時間：

一、二號樓主體三層頂板完成後，甲方支付已完工程量90%的進度款（含30%以房抵工程款、下同），三層以上工程款按月形象進度支付；

三、四號樓主體一層頂板完成後，甲方支付已完工程量90%的進度款，一層以上工程款按月形象進度支付。甲方及監理單位確認計量結果後10天內，按審定產值的90%支付上月進度款；支付總額至合同總價款的90%時，暫停支付；　　

3、3若乙方發生嚴重質量事故或嚴重安全事故（按國家有關安全質量事故規定進行界定），甲方有權暫停支付工程進度款。　　

3、4因乙方原因造成工期延誤，甲方將暫停支付當期工程進度款。下一期工程進度款的支付、應在乙方將工程進度調整到甲乙雙方約定的工程進度計劃範圍內後，甲方才恢復支付工程進度款。　　

3、5以房抵工程款的説明：甲、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應收本項目工程結算總價款的30%，並從每筆應付工程進度款中按30%比例衝抵。甲方根椐需要，若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅，應同乙方協商。甲方收回時，應將相應的應付工程款支付給乙方。本工程商品住宅作價的原則、方式及相關辦法由雙方另行簽定補充協議。　　

3、6如發包人出現延期支付工程進度款的情況，按XX條款第2

6、3及2

6、4條執行。　　

3、7工程結算　　

3、

7、1乙方竣工結算經審計後____日內支付至工程結算總價款的95%（不得與

3、5條相沖突）；工程結算總價款的5%作為保脩金，保修期屆滿之日起1____日內結清。　　

3、

7、2質量保脩金的支付：各分部分項工程保修期屆滿、經甲方對工程質量確認無異議後14天內，按各分部分項工程的保脩金額，甲方與乙方辦理保修款結算，將剩餘保修款一次性支付乙方；基礎工程、房屋建築工程在交工滿________年後____日內，按其保脩金額支付給乙方。　　

3、8結算審計：　　

3、

8、1結算審計時甲乙雙方應積極配合審計工作，應在雙方確認竣工結算資料真實、完備之日起原則上在3個月內完成本工程的結算審計。　　

3、

8、2結算審計費的支付辦法：按國家相關規定執行。　　

4、履約保證金：乙方在簽訂本協議之日起____日內，在甲方專用帳户存入人民幣伍拾萬元，作為本協議的履約保證金。該保證金在三號樓、四號樓的二層封頂後____日內由甲方無息退還乙方50%；合同內工作內容竣工後____日內無息退還剩餘50%。　　

六、材料價格及材料的採購　　

1、材料價格調整　　

1、1若甲方對某項主要材料進行調整（套用定額不發生變化），僅對材料差價進行調整。　　

1、2非暫定價材料不作調整，但砂、石、石灰材料價格風險係數177;5%，超過177;5%部分按實調整，税金按規定計取。乙方無權更換工程量清單中的任何材料。　　

2、材料採購　　

2、1乙方必須按甲方規定品牌採購，並且在採購前15天將樣品及價格送監理工程師及甲方代表認可後方可採購。對於非暫定價材料部份，如甲方採納乙方建議的性能相同且價格較優的其它品牌，即按第五條的

2、5款進行獎勵。　　

2、2甲方對於暫定價格材料及主要材料價格表中的材料認為有必要自行採購時，乙方應予以支持。　　

七、工程變更及簽證　　

1、工程變更及簽證必須註明：事由、工作範圍及部位、具體作法、尺寸、工程數量和費用組成。簽證文字的表述應做到鮮明、準確，必要時應附圖，且在簽證單結尾處註明“此項後無內容”。　　

2、本工程的所有變更及簽證，均應經甲方代表或甲方現場代表及監理工程師簽字後方可生效，甲方、監理、施工單位均應保留原件。　　

3、甲方有權對設計圖紙進行變更。　　

4、乙方發現設計錯誤或不合理之處，應及時通知甲方工程部、監理部和設計單位，由設計單位（或甲方）提供設計變更文件，經監理工程師、甲方代表簽字批准後實施。　　

5、甲方對已完成的分項工程進行變更，乙方應在施工前將施工方案報甲方及監理單位確認。乙方應謹慎保護可能重複利用的材料、設備。若乙方拆除措施不當或保護不當造成材料、設備損壞的，由乙方承擔相應損失。　　

6、需辦理簽證的隱蔽工程，乙方應在隱蔽前三天填寫簽證單，並由監理工程師及甲方代表確認。如因乙方原因導致工程量無法核實，則不予辦理簽證。　　

7、乙方應在設計變更實施前48小時向甲方提交書面報價，由甲方及監理審核，按審核後的造價決算。　　

8、設計變更、現場簽證的計價原則：按5章第2條執行。　　

9、臨時用工簽證應明確：工作內容及工作量、工作時間、工作人數及用工價格。　　

10、辦理簽證時，乙方應提供經甲方確認的有關方案或數據原件，簽證單原件一式四份。　　

八、竣工驗收：按《XX條款》執行。　　

九、工程質量保修　　

1、工程質量保修範圍和內容：　　

1、1乙方在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的規定和雙方約定，承擔承包範圍內工程質量保修責任。　　

1、2凡屬於乙方原因造成的質量問題或其他缺陷，均屬於乙方保修責任範圍，其維修費用和因乙方維修造成業主的相關損失，應由乙方承擔；不屬於乙方責任，但是經由雙方協商由乙方施工的，乙方應配合檢修，費用由責任方承擔。　　

2、質量保修期限如下（以雙方在工程移交書上簽字之日起計算）：　　

2、1地基基礎和主體結構工程，為設計文件規定的合理使用年限；　　

2、2屋面防水工程、衞生間、廚房、陽台和外牆面的滲漏（包括颱風、暴雨等自然條件下的影響）為________年；　　

2、3電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為________年；　　

2、4給排水設施、道路等配套工程為________年；　　

2、5供熱及製冷系統為________年；　　

2、6其他項目的保修期為________年　　

3、質量保修責任　　

3、1因乙方施工質量原因導致業主退房、要求甲方給予賠償等，其經濟責任和法律責任均由乙方承擔。　　

3、2保修期內的維修：一般性維修乙方應在接到通知後24小時內到達；緊急事故乙方應在接到通知後8小時內到達現場搶修；業主收房後出現滲漏水、有水區域返水，乙方應在16小時內修復。　　

3、3乙方未及時維修或未在合理期限內維修完好、或經過兩次維修都未能修好的，甲方有權自行請人代為維修並確定價格，所有修復費用及賠償費用在支付乙方質保金時扣除，但不等於解除乙方應負的責任。　　

3、4乙方每次維修完畢，應負責將施工現場清理乾淨、並取得業主和甲方（或物管公司）的驗收簽字。　　

3、5涉及結構安全的質量問題，乙方應立即向當地建設行政主管部門報告，並採取安全防範措施。由原設計單位或者具有相應等級的設計單位提出保修方案後，由乙方實施保修。　　

十、雙方的權利和義務　　

1、甲方代表及職責　　

1、1本工程甲方代表為__________。甲方代表代表甲方行使合同約定的權力，履行合同約定的職責。甲方如另行委託其他人員代行上述全部或部分職責的，以甲方向乙方出具的授權委託文件或書面通知為準。　　

1、2本工程甲方現場代表為王。甲方現場代表的職責：負責監督檢查工程質量及工程進度，負責設計變更、技術核定及現場簽證的簽署，對工程進度款的支付和工程竣工決算進行審核，以及與設計單位等相關部門的協調。　　

2、乙方駐工地代表及其他人員　　

2、1乙方項目經理為，項目技術負責人為，其它管理人員名單按乙方的工程量清單報價文件。　　

2、2乙方項目部主要管理人員在本工程施工期間（包括準備和收尾階段），均須專職在崗，堅守施工現場，不得兼任其他項目任何職務；如需對人員、機械設備、施工方案等變更，必須提前一週以書面形式報經甲方同意。　　

2、3乙方的要求、通知均應以書面形式由乙方項目經理簽字加蓋乙方公章或項目專用章後遞交甲方。　　

2、4乙方項目經理或項目技術負責人必須參加每週工程例會，因故不能參加的應提前8小時向監理部請假、並在獲得監理部同意後方可缺席。　　

2、5乙方代表除以下原因外，在竣工驗收完成前不能替換　　

2、

5、1因病而不能堅持工作者；　　

2、

5、2無法擔任與該工程建設相關的工作。　　

2、

5、3因刑事責任或經濟糾紛無法繼續擔任此項工作。　　

2、

5、4被吊銷資格證。　　

2、

5、5甲方認為不稱職者。　　

2、6乙方代表換人，必須經甲方書面認可，其接任人仍必須無條件全面繼續承擔乙方應有的責任。　　

2、7乙方在開工前應向甲方提供有關人員資質證書及崗位證書等證件。　　

2、8以下甲方確認無法勝任工作的人員，經甲方要求，必須調離本工程範圍。同時，乙方應儘快用甲方批准的合格的人員代替上述調離的人員。　　

2、

8、1對施工質量、進度達不到合同要求負有責任的施工人員；　　

2、

8、2業務水平達不到崗位要求、工作責任心不強的施工人員；　　

2、

8、3不能積極配合甲方正常工作；　　

2、

8、4違反甲方或乙方工地現場管理規定者；　　

2、

8、5無證上崗者（適用於按規定必須持證上崗者）；　　

2、

8、6與工程量清單報價書及合同規定名冊不符者；　　

2、

8、7與本工程施工無關的人員等。　　

3、甲方的工作　　

3、1施工前準備　　

3、

1、1完成紅線以外的“三通”，提供水、電接口到紅線。乙方進場後，甲乙雙方及時辦理臨時水電設施的移交手續。　　

3、

1、2負責辦理施工許可證等合法手續，乙方協助辦理。　　

3、

1、3提供施工場地工程地質、地下管網線路資料，必要時乙方應進一步探明。　　

3、

1、4將水準點、座標控制點現場交驗予乙方，由乙方自費負責保護，若保護不當造成的損失由乙方負擔。　　

3、

1、5向乙方提供8套施工圖。　　

3、2施工期間　　

3、

2、1監督檢查工程質量、進度，設計變更的簽證、工程進度款的支付、辦理竣工決算等。　　

3、

2、2根據銷售等實際需要，對施工現場發出調整、變更指令。　　

3、

2、3負責協調周邊關係和政府職能部門的關係。　　

4、乙方的工作　　

4、1執行本合同的約定，履行與乙方有關的權利和責任。合同簽訂後____日內提交施工現場佈置方案，經甲方代表、項目總監批准後進場作施工前期準備工作，並按合同要求的質量和工期完成本工程。　　

4、2遵守有關法律的規定，接受甲方和監理的指令，按照施工圖紙、設計變更單、工程施工及驗收規範等進行施工。　　

4、3負責搭建工地現場臨時設施，臨時道路、管線的施工、保養、移位及拆除，現場管線和鄰近建築物、構築物及鄰街交通要道、人行道的防護。向甲方、監理提供現場辦公室三間。　　

4、4負責從甲方指定的施工用電、用水接駁點按甲方批准的接駁方案接駁。施工用水、電的費用及接駁等所發生的相關費用由乙方承擔。　　

4、5提供大型施工機械設備年檢證等資料。　　

4、6乙方須提交詳細的施工組織設計，施工組織設計包括施工總進度計劃（採用時標網絡圖繪製）、甲供材料計劃及乙供材料計劃，並嚴格按照經甲方及監理批准後的施工組織設計施工。　　

4、7如甲方提供的施工文件不完整，乙方須於合同簽訂後____日內以書面方式向甲方提出補充施工文件（須列清單），並提供時間表，列明在不影響進度的情況下，甲方應向乙方提供補充施工文件的內容及最後期限。在工程施工過程中，乙方亦有義務以書面形式及時向甲方進行提示。　　

4、8每月二十____日前向甲方及監理書面報送本月完成工程量報表和下月施工進度計劃，下月施工計劃必須具體、詳細。若不按時、按要求報送，甲方有權不予支付進度款或支付時間順延。　　

4、9工地實行旬報制度。旬報在每半月例會前一天報送甲方及監理，旬報內容包括本旬計劃和上旬完成工作、未完成情況説明（包括擬採取措施、最終完成時間）　　

4、10做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通、不漏、不灑、不揚，對進出工地的車輛須派專人及時進行沖洗清掃，防止污染交通道路，達到文明施工。以上工作甲方有權檢查。甲方要求整改的部份，若乙方逾期未整改，則另行處理，並從工程款中扣除所發生的費用的兩倍作為罰金。甲方指定分包單位應協助乙方完成上述工作，並承擔同樣責任。　　

4、11本工程現場所有建築垃圾、生活垃圾須按甲方代表指令清理並運出本工地（甲方直接分包工程的垃圾除外）。乙方須自行聯繫政府規定棄置地點，不論距離遠近和運輸進程中發生的環保費、____市衞生費、堆放費、各種可能發生的罰款等費用均由乙方負責。若乙方不及時按甲方指令清運，甲方可另行委託其他單位清運，由此產生的所有費用將從乙方進度款中按所發生費用扣除，乙方應予以支持。　　

4、12在室外工程開工後，甲方有權要求乙方拆除影響室外工程的臨時設施，乙方須無條件配合，甲方對此不予補償。但經甲方批准的除外。　　

4、13按合同約定，對甲方直接分包工程進行配合管理，對分包工程進行協調及配合，參加分包工程的分項、分部工程驗收和竣工驗收，並提出整體驗收意見。　　

4、14工程竣工前應將現場清理乾淨，做到工畢場清。　　

4、15負責組織圖紙會審工作以及施工期間的例會、專題會、協調會。按施工圖紙、圖紙會審紀要、設計修改（或變更）通知單和國家現行驗收規範作好自檢工作。　　

4、16做好施工記錄、隱蔽工程記錄、施工技術資料作為竣工驗收資料移交甲方。甲方分包工程的竣工資料由分包單位按規定整理，在竣工前1____日內提交給乙方，由乙方按規定整理彙總。　　

4、17工程竣工驗收完成後未移交給甲方之前，乙方負責承包範圍內的成品和半成品保護、施工圍牆的維護、提供臨時廁所，直至工程全部竣工完畢並移交甲方為止。乙方保護期間發生損壞，乙方出資修復。如因甲方提前使用，造成損壞發生的修復費用由甲方承擔。　　

4、18與本工程無關的設備、材料均不得進入現場，甲方有權進行檢查。　　

4、19乙方的現場施工人員、機械、設備、材料等必須滿足甲方的施工進度要求。若乙方進度不能滿足甲方要求，則乙方必須按甲方要求增加施工人員、機械、設備、材料等，由此引起的相關費用甲方不予補償。　　

4、20乙方施工前應組織專業人員仔細審閲設計文件，有責任發現並提出設計文件存在的問題。若發現工程按現有施工設計文件或指令施工將要發生質量缺陷，應立即書面報告甲方。經甲方決定按原要求施工，乙方應予執行。　　

4、21在施工過程中必須配合甲方銷售需要，積極配合樣板房的施工。　　

4、22遵守政府主管部門對施工場地交通、施工噪音、夜間施工、安全生產有關的管理規定，按規定辦理有關手續，並以書面形式通知甲方、監理；嚴格遵守有關環境保護法律，並按照環境檢查審核要求，加強施工現場的環境管理，在施工過程中嚴格落實粉塵等污染防治措施及生態保護、水土保持措施，由此發生的費用及由於乙方責任造成的罰款由乙方負責。　　

4、23加強施工隊伍法制教育，在工程場地內和工程場地周邊不得有擾社會治安。若有違法犯罪活動和人員，應立即交由公安機關處理，不得私自違法處理。　　

4、24牆改、散裝水泥、臨時路口、臨時場地及城建檔案資料等保證金或押金由甲方負責繳納，乙方按有關部門相應要求（若有）及時提供相應資料，乙方未及時提交合格的資料或未交還佔用的場地造成有關保證金或押金未能全部或部分退回等、由於乙方原因扣除的保證金或押金由乙方負責，甲方有權從支付乙方的任何工程款項中扣回。　　

4、25乙方須與甲方簽訂《廉潔合作協議書》，並嚴格遵守。　　

4、26乙方施工期間，其公司內部任何勞資糾紛，均由乙方自行解決。因乙方勞資糾紛影響甲方工程進度及項目聲譽的，相關損失由乙方承擔。　　

5、現場管理　　

5、1安全施工與檢查：乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全生產管理條例要求組織施工，並受行業安全檢查人員依法進行的監督檢查。採取必須的和必要的安全防護措施，消除事故隱患。本合同施工範圍內發生的安全事故責任和因此發生的費用，全部由乙方承擔。　　

5、2安全防護：乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防塵操作間、易燃易爆地段以及在臨時交通要道附近施工時，施工開始前應向監理提出安全防護措施，經監理認可後實施。　　

5、3事故處理：發生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門並通知監理及甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。甲方、乙方對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理，或參照爭議解決條款。　　

5、4文明施工：本工程以總平面紅線範圍作為施工場地，施工平面佈置須考慮周全，並經甲方審核後方可實施。　　

5、5乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發的安全施工、文明施工等規範、條例。遵守甲方的現場管理規定。　　

5、6乙方現場辦公室應配置齊全、完好的辦公設備。　　

5、7施工期間，乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建築垃圾等，做到場清。工程建設中每個樓層的多餘材料、建築垃圾必須通過井架或垃圾槽運輸到地面，嚴禁從高空直接向下拋物。　　

5、8乙方應嚴格遵守地方政府和有關部門的規定，辦理施工場地交通、噪音、環境衞生和場外污染等有關手續，發生的費用及造成的罰款全部由乙方承擔。　　

5、9現場用水用電管理　　

5、

9、1乙方用電用水必須安裝水錶、電錶（乙方水、電錶安裝及移位須報甲方同意）。安裝完成後雙方共同抄底度數，並簽字認可。　　

5、

9、2施工中根椐水、電錶用量按供電局、自來水公司規定的價格支付費用。價格按供電局、自來水公司出具的收費單為準。　　

5、

9、3乙方負責提供本工程範圍內分包單位施工用水用電的39;接口，其水電費用由分包單位自理。　　十

一、其他　　

1、乙方對甲方指定分包單位的配合及管理　　

1、1甲方指定分包的工程範圍見本協議附件四。　　

1、2對甲方指定分包的工程，乙方應負責管理配合。分包工程配合費按以下費率收取：　　

1、

2、1普通水電工程按中標價的2%收取；　　

1、

2、2售樓部土建工程按中標價的1%收取；　　

1、

2、3外牆保温隔熱、外牆塗料工程按中標價的

1、5%收取。　　

1、3按甲方及指定分包單位的要求提供指定分包工程開工條件。　　

1、4指定分包方應在進場前對已完成的臨時工程及場地進行檢查接收。　　

1、5乙方對工程進度、安全及文明協助管理。　　

1、6乙方應對分包商的施工進度計劃進行彙總分析，對施工中有矛盾的地方進行協調並提出解決辦法。　　

1、7乙方在各分項工程施工前須與指定分包方聯繫，並在隱蔽工程施工前一天請各分包方以書面形式確認，否則，由此而導致的額外施工費用由乙方承擔。如分包方不配合，由分包方負責並承擔乙方的損失。　　

1、8提供標高、定位點線等。　　

2、乙方分包管理　　

2、1乙方未經甲方書面同意，不得將本合同承包內容或任何分項工程對外進行轉包。　　

2、2乙方分包要求　　

2、

2、1分包須經甲方及監理書面批准，並向甲方及監理單位提供分包單位資質證書、分包合同、分包工程施工方案。　　

2、

2、2乙方應在分包施工現場派駐監督管理人員，對分包工程的質量和進度負責。乙方分包單位的違約行為，均視為乙方違約。　　

2、

2、3乙方應在開工前30天內提交乙方分包工程內容並經甲方認可。乙方分包工程的進、退場時間，經甲方、監理確認後執行。　　

4、銷售配合　　

3、1甲方將根據銷售需要，安排施工現場不定期對社會開放。乙方在開放日前應對施工現場進行清理，並作好相應的安全防護措施。　　

3、2為配合銷售而需要提前施工的項目，應按甲方的書面要求及時安排施工完畢，要求如下：　　

3、

2、1按甲方要求的時間完成各種施工設施、設備的遷移。　　

3、

2、2樣板間所在樓棟中的單元門至樣板間的入户門之間的樓梯間地面材料的鋪貼、牆面抹灰、油漆及樓梯欄杆的安裝。　　

3、

2、3樣板間內的牆面的抹灰、油漆、地面的找平、廚房、洗手間的防水處理、防護門的安裝。　　

3、

2、4樣板間外施工通道的上層防護措施應按規範做好。　　

3、

2、5樣板間外施工用安全網，在樣板間開放前應換用新購置的安全網。　　

3、

2、6以上工程內容若在乙方承包範圍（清單報價書）外，費用由甲方支付。　　

3、

2、7如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成銷售配合工作，甲方可另請其他施工單位進行施工，所發生的費用甲方有權從應付乙方的工程款中扣除；若因甲方要求增加部分工程，以現場簽證的形式支付相關費用。　　十

二、協議解除　　

1、除本協議約定的解除條件外，經甲乙雙方協商一致，也可以解除本協議。　　

2、當乙方擅自將其承包的全部或部分工程轉包給他人、或肢解後以分包的名義分別轉包給他人，甲方有權解除本協議。　　

3、因不可抗力致使合同無法履行的，甲乙雙方可以解除本協議。　　

4、甲、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時，應以書面形式向對方發出解除合同通知，並在發出通知前7天告知對方，通知送達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，可依本合同有關的約定處理。　　

5、合同解除後，乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護，並在____日內向甲方完成移交工作。甲方應為乙方的撤出提供必要條件，乙方應按甲方的要求將自有的機械設備和人員撤出施工場地。乙方未完善移交手續擅自撤場的，應該賠償由此給甲方造成的一切損失。已完工程價款在乙方根據甲方要求完全撤出施工現場並辦理完決算手續後支付。　　

6、甲方不支付乙方因撤出施工現場所發生的費用。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨和解除訂貨合同，並承擔相應損失。　　

7、乙方退場條款：無論何種原因導致合同解除的，為保證工程項目的順利完工並交付購房人使用，保證雙方糾紛的順利解決，乙方均應在合同解除達成協議或解除合同通知送達之日起1____日內清退出場，否則，乙方按每日10萬元向甲方支付違約賠償金。乙方在履行本協議過程中，無論以何種理由起訴甲方，甲方為保證工程的順利完工和交付購房人，以及為維護社會穩定，均可要求乙方立即退場，退場辦法按上述規定辦理　　

8、甲方依照法律規定和合同約定行使合同解除權時，乙方投入施工的工程費用，只按工程直接費進行結算。　　

9、因乙方違約造成合同解除（如：乙方公司內部民工鬧事造成不良社會影響、因乙方原因延誤工程關鍵工期、乙方不能按約定實現合同承諾等），應賠償甲方一切經濟損失，並按上述退場條款的約定退場。　　

10、因甲方無力支付工程款，並未提出有效的經認可的辦法，乙方有權為維護自身利益而停止繼續施工。其停止施工期間的費用和其後的一切損失，甲方有責任給予賠償　　1

1、在竣工時，須提交竣工資料4套。　　十

三、合同生效與終止、爭議的處理　　

1、本補充協議自雙方簽訂之日起____日內乙方向甲方足額支付履約保證金後生效。　　

2、除正常質量保修外，甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務，本合同即告終止。　　

3、本補充協議一式陸份（其中正本貳份），甲、乙雙方各執正本壹份、副本貳份。　　

4、本補充協議系《觀景上東建築工程施工合同》的非實質性補充，若二者不一致處，以本補充協議為準。　　

5、本協議在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成提交____市仲裁委員會仲裁。　　甲方：__________蓋章乙方：__________蓋章　　法定代表人：__________法定代表人：__________　　電話：__________電話：__________　　傳真：__________傳真：__________　　開户銀行：__________開户銀行：__________　　銀行賬號：__________銀行賬號：__________　　簽訂合同代表：__________簽訂合同代表：____日期：____日期

自住用房建設施工合同 篇22

發包方(以下簡稱甲方)：

代表人：

地址：

承包方(以下簡稱乙方)：

代表人:

身份證號:

地址：

依照《中華人民共和國民法典》及相關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，經甲、乙雙方友好協商，根據本工程的具體情況，就該工程質量、工程進度、安全生產等事項達成一致，簽訂本合同。

第一條 工程概況

1.工程地點：

2.工程範圍：

3.承包方式：

3.1按圖紙、清單備註欄説明及工程範圍內、包質量、包安全、包工人差旅和食宿費。

3.2施工用水電費由乙方承擔。

3.3本合同執行清單價結算，按甲方要求 天完成主體，總工期 天完成項目;若甲方所供設備、材料、及款項不到位造成的工期延誤乙方不承擔任何責任。

3.4施工工具及勞保用品(含施工工具及吊葫蘆、腳手架、臨時用電的電箱電纜線照明、手套、口罩、安全帶、安全帽、木梯等)購置及託運費由乙方負責;

3.5現場施工材料的卸貨搬運及保管由乙方負責;

4.工期

總工期： 日曆天。

開工日期：　 年 月 日

竣工日期： 年 月 日

第二條 雙方代表

1.甲方駐工地代表姓名： 聯繫電話：

2.本工程實行甲方代表負責制，甲方委託甲方代表對本安裝工程實行現場管理。

3.乙方駐工地代表姓名： 聯繫電話：

4.施工中必須和甲方代表一起參與項目管理及各項會議;

4.1甲方工作

4.1.1合同開工前3天，提供施工所需要場地。

4.1.2合同開工日期前3天，辦理施工所需的有關批件、證件和臨時用地等的申請報批手續。

4.1.3如乙方不按合同要求進行施工，甲方即可勒令乙方暫停施工，待整改完畢後報甲方驗收並同意後方可復工。

4.2乙方工作

4.2.1按合同要求的質量和工期完成本工程的施工。遵守有關法律和規定，接受甲方的指令，按照施工圖紙、設計變更單、圖紙會審紀要及施工驗收規範進行施工。為甲方交由乙方施工的工程提供配合，服從甲方對分包工程的協調。

4.2.2 向甲方代表提供月度及周工程進度計劃及其相應統計報表;

4.2.3 在乙方施工的施工場地內，按工程和安全需要提供和維修夜間施工使用的照明、看守由乙方負責。

4.2.4遵守當地市政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音、施工現場環境衞生等管理規定，並辦理有關手續。

4.2.5遵守當地市政府和甲方上級單位對施工場地的規定和要求。

4.2.6 按約定保護好建築物結構和相應管線、設備。

4.2.7 已竣工工程未交付甲方驗收之前，乙方負責成品保護，工程竣工後3天內清理現場，做到工完場清。

4.2.8 遵守甲方安全文明施工管理。

4.2.9乙方必須為進入場地的所有工人和管理人員購買工傷保險，確保施工安全和第三者的安全，在施工中違章操作發生的安全事故均由乙方負責，與甲方無關。

4.2.10乙方應自行解決施工過程中工人的食宿問題。

4.2.11乙方有義務事先告知甲方未知的與本工程質量相關的事項，如乙方知道或根據經驗有關質量問題而告知甲方。

4.2.12由於乙方自身原因造成工程質量問題，所需人工、材料、機械費用由乙方承擔。

4.2.13乙方必須嚴格遵守安全生產法則。

4.3 施工組織設計及進度計劃

乙方在合同簽訂生效後3日內，將施工方案、勞動力安排、機械安排和進度計劃提交甲方代表。

第三條　工期順延

1.以下原因造成竣工日期拖延，經甲方代表確認，工期相應順延;

1.1 一週內非乙方原因停水、停電造成停工累積超過八小時;

1.2甲方不能按約定期限交出施工場地，清除障礙物、疏通進場道路和接通施工用水、用電;

1.3由於戰爭、動亂、空中飛行物墜落或其他非甲乙雙方責任造成的爆炸、火災、以及颱風、大雨、暴雨、地震等。

第四條 工程驗收

乙方在工程完工 3日內通知甲方進行初步驗收，並有義務配合甲方進行工程總驗收。

第五條　合同價款及支付

1.合同總價,即人民幣 元整(大寫 元整)。

2.合同簽訂生效後甲方支付乙方工程款總額 30 %即 元(大寫 元整)，工程完工初驗合格後支付 40 %即 元(大寫 元整)，工程總驗收合格後支付 20 %即 元(大寫 元整)，餘款質保期滿後一次性支付給乙方。

3.質保期： 年。

第六條 其他條款

1.本合同未盡事宜雙方本着友好合作誠意協商解決，若協商不成雙方都可以向人民法院提起訴訟。

2.工程圖紙等作為合同附件與合同具同等法律效力。

3.本合同經雙方蓋章簽字後生效，合同一式二份，甲乙雙方各執一份，具同等法律效力。

甲方： 乙方：

甲方代表： 乙方代表：

日期： 日期：

自住用房建設施工合同 篇23

甲方：

聯繫電話：

乙方：

聯繫電話：

為加強道路運輸安全管理，防止和減少安全事故，保障人民羣眾生命和財產安全，有效促進雙方全面履行運輸經營合同，維護雙方的合法權益，依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關運輸安全法律、行政法規和規章，在平等、自願、公平和誠實信用的原則下，雙方就本工程建設施工運輸安全事項協商一致，雙方達成如下協議。

一、本協議履行期限與雙方簽訂的運輸合同(合同編號：_____________)履行期限相同，屬運輸合同的附件之一，具有與運輸合同同等的法律效力。

二、甲方保證施工中道路、取土、裝車、卸土的暢通，乙方負責運輸。

三、乙方應當設立安全管理人員，配備有專業知識、技能的人員並明確責任，建立、建全安全規章制度，為其僱傭的從業人員提供安全法規知識、安全規章制度、安全操作規程和安全操作技能教育和培訓。

四、乙方應當接受甲方的安全管理監督，遵守甲方的安全規章制度，並按時參加甲方提供的安全法規知識、安全規章制度、安全操作規程等的教育。

五、乙方擬僱傭車輛的駕駛員，由乙方審查其是否持有與擬駕車型相匹配的有效駕駛證、操作證或資格證的原件，是否達到擬駕車型的駕駛年限。由乙方保管其僱傭車輛駕駛員提交的身份證、駕駛證、操作證、資格證等原件。

六、甲方有權對乙方擬僱傭車輛的駕駛員的健康狀況、持有的相關證件的原件、是否與其駕車型相匹配及是否達到所駕車型的.駕駛年限，進行形式審查。

七、乙方讓擬僱車輛承運之前，必須與擬僱車輛駕駛員先簽訂書面協議，約定雙方的權利和義務，確定雙方之間的僱傭關係。並且乙方必須將擬僱車輛駕駛員身份證、駕駛證或資格證複印並經其簽字確認真實且與原件無誤後保存。

八、乙方按時參加甲方定期提供的安全運輸事項、知識、制度、操作規程、操作技能等的教育。

九、乙方因下列情形之一受到行政罰款的，由乙方自行負責罰款。

1、乙方僱傭不符合法定條件的人員駕駛其運輸車輛的。

2、乙方僱傭的車輛未正常對車輛維護和檢測的。

3、酒後駕駛道路運輸車輛的。

4、在1個記分週期內交通違法記分在12分以上，且未按照規定參加道路交通安全法律、法規學習並通過考試的。

5、車輛超速、超載等道路交通違規行為。

6、未有經營、運輸合法證照、資質情況的。車輛、駕駛員等未取得合法證照、資質的。

十、乙方僱傭車輛及駕駛人員有下列情形之一的，甲方有權通知乙方讓其強行解僱車輛。

1、運輸車輛不是散體物料運輸正規車輛，僱請非法營運“黑車”。

2、不服甲方管理人員的管理，在施工過程中所有的安全防護及安全標誌，沒有甲方許可就隨意拆除的。

3、施工過程中，不嚴格遵守安全規章制度，如違章作業、違章蠻幹，不聽從甲方管理人員指揮的。

4、運輸車輛已達到報廢年限的。

5、車輛、駕駛員等未取得合法證照、資質的。

6、不按照甲方指定的工作進度、作業時間、工作面、運輸起止地和運輸數量完成各項運輸任務的。

十一、乙方履行合同過程中負責周邊外圍關係(如交警、城管、街道、村委等)，若乙方需要甲方協助時，甲方可以視情況提供協助。

十二、乙方在履行合同過程中，必須確保運輸安全，運輸車輛如發生各類人身、財產安全事故，均由乙方自行負責。

十三、運輸過程中，乙方運輸車輛必須服從甲方的統一管理、調度和指揮，嚴格遵守施工現場交通規則，積極維護施工現場交通秩序，保證施工現場道路的暢通和運輸安全，不得亂停、亂靠、亂裝、亂卸，不得爭道搶行，不得超速超載。

十四、乙方運輸車輛在運輸作業中造成周邊環境揚塵污染、路面污染或噪聲污染，被有關部門處以行政罰款的，由乙方承擔違規處罰費用及相應責任。如因此給甲方造成損失的，甲方有權向乙方追償，追償時可從乙方的運費或合同保證金中扣留支付。

十五、乙方對自己提供的運輸車輛應當具有合法的所有權，車輛已取得國家道路營運和土方施工的許可權，並確保車輛性能符合安全技術標準、防止帶病上路運行，已依照國家法律政策規定購齊有關車輛保險。否則，甲方有權單方通知乙方提前解除本合同，乙方所交合同保證金不得要求返還。

十六、乙方應當將本協議中主要的有關運輸車輛負有安全營運義務及應負責任，在乙方與所僱傭車輛的協議中明確約定。

十七、爭議的解決

本協議在履行中如發生爭議，雙方應及時協商解決。協商不成的，任何一方均有權將協議爭議事項向甲方公司註冊所在地人民法院提起訴訟，通過法定程序解決。

十八、其他約定

其他約定如下：___________________

二十、責任期：自雙方蓋章、簽字(捺印)生效日起至乙方所承擔的工程建設施工運輸結束日止。

二十一、本協議壹式兩份，甲乙雙方各執壹份。

二十二、本協議經雙方蓋章、簽字(捺印)後生效。

甲方(簽字蓋章)： 乙方 (簽字蓋章)：

簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

自住用房建設施工合同 篇24

發包方(甲方)：______________

代表人：_______________________

設計方(乙方)：______________

設計等級證書：________________

鑑於甲方是__________________項目的發包人，乙方是具備設計資質的設計方，甲方委託乙方擔任本項目的施工設計工作，為避免合同履行後雙方發生不必要的糾紛，特訂立本合同規範雙方的行為，具體如下：

第一條工程概況

1、工程地點：____________________

2、設計項目：____________________

3、設計內容：____________________

4、承包方式：____________________

第二條設計依據

甲方在訂立合同時，應交付給乙方委託書及項目相關的審批文件。同時要一併交付設計前的基礎勘探資料，甲方應保證資料的完整性和真實性。

第三條乙方任務

1、乙方接受委託書後，應隨即進行現場堪測。

2、乙方在收到定金日起_______日內須向甲方提交定草圖，平面配置及設計草案。

3、乙方在收到第一階段設計費後_______日內須向甲方提交效果圖。

4、乙方在收到第二階段設計費後_______日內須向甲方提交正式的施工圖。

5、乙方應編定有關的施工説明書。

6、乙方應對工程施工進行必要指導，完成圖紙和技術的交底，若因施工發生困難而變更設計時，乙方應預先徵得甲方同意，但甲方不得刁難。

第四條設計費以及支付

1、本合同的設計費單價暫定為每平方米__________元人民幣，大寫為__________，設計費總計__________萬元，大寫為__________。

2、本合同簽訂之時，甲方須向乙方支付定金，_________元人民幣，大寫為__________。

3、乙方提交的平面設計圖，經甲方確認驗收後，甲方須向乙方支付第一階段的設計費_________元，大寫為__________。

4、乙方把整個施工圖紙交與甲方審定後，甲方須向乙方支付第二階段的設計費_________元，大寫為__________。

5、剩餘價款在雙方義務履行完畢後，甲方一次性無息支付給乙方。

第五條保密條款

1、甲方對於本合同中乙方提交的所有圖紙負有保密的義務，未經乙方書面同意，不得將圖紙用於本合同之外的任何商業活動，也不得擅自複製、更改披露乙方的圖紙、資料。

2、乙方對於本合同涉及到甲方祕密的材料同樣負有保密的義務。

第六條合同中止與解除

1、甲方如有特殊情況，必須終止本合同，應書面通知乙方，並且甲方應該付乙方通知到達時已完成部分設計之費用。同時，定金不予退回。

2、若乙方在合同履行過程中須提前解除合同，則應雙倍返還定金，如給甲方造成其他損失，則須一併賠償。

第七條違約條款

1、甲乙中任何一方違反本合同規定的相應義務，給對方造成損失的，均應負擔所有損失。因一方違約，導致合同無法履行的，須終止合同的，違約方應負擔守約方因此遭受的所有損失。

2、甲方不得以設計內容不滿意為由，拒付設計費，乙方負有修改義務，雙方應依誠信原則協商解決。

第八條爭議糾紛解決

雙方就本合同約定事項有所爭議時，雙方應協商解決，協商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院起訴。

第九條附則

1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方應照常支付設計費。

2、設計時間於_______年______月______日起，到______年______月______日止。(審稿時間和修稿時間另算)

3、本合同自雙方簽字後生效，合同規定的雙方義務履行完畢後失效。

4、本合同一式______份，甲乙雙方各______份，提交工程所在地建設單位主管部門留存______份。

甲方：__________________乙方：__________________

______年______月______日______年______月______日

2021建設施工合同範本4

甲方：_____________________

乙方：_____________________

甲方在建房屋___棟，建築層數___層，___層約_____平方米，___層約_____平方米，由乙方承包施工。雙方本着平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

一、承包方式

採用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建築材料。

乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

二、承建項目

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築，包括牆體、樑、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前台階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外牆貼瓷磚、後沿外牆面粉水泥砂漿、衞生間地面及牆面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

三、承包價格

每平方米人民幣大寫：_______________元，建築面積按每層樓外牆計算。施工範圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體。

四、付款方式

合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付___%，完成第一層磚砌並搗制好樓面付到___%，完成第___層以及屋頂付到___%付款___元，工程全部完工，交驗完畢付到___%，預留___%為質量保證金，完工___年內無質量問題，清尾款。

五、雙方責任

甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。

六、質量要求

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全

勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衞生。

八、工期要求

主體工程工期為___(日曆天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在_____年___月___日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

九、後期維修

因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，並承擔由此發生的相關賠償以及責任

十、其它

其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

本合同___式___份，甲乙雙方各執___份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：____________

乙方簽字(章)：____________

自住用房建設施工合同 篇25

一、工程概況

工程名稱：________________

工程地點：________________

工程內容：________________

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批准文號：________________

資金來源：________________

二、工程承包範圍

承包範圍：________________

三、合同工期：_________________

開工日期：________________

竣工日期：________________

合同工期總日曆天數_____________天

四、質量標準

工程質量標準：________________

五、合同價款

金額(大寫)：________________元(人民幣)

￥：________________元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：_________________

1、本合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同通用條款

6、標準、規範及有關技術文件

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：______________年_________________月_________________日

合同訂立地點：_____________

本合同雙方約定__________________後生效。

發包人：_________________(公章)________________承包人：_________________(公章)___________________

住所：________________住所：_________________

法定代表人：_____________法定代表人：_________________

委託代表人：_____________委託代表人：_________________

電話：________________電話：_________________

傳真：________________傳真：_________________

開户銀行：________________開户銀行：________________

賬號：________________賬號：_________________

郵政編碼：_____________郵政編碼：________________。

自住用房建設施工合同 篇26

甲方：　　乙方：　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，乙方承接甲方外牆塗料工程施工事宜，經雙方友好協商，簽訂本合同。　　

第一條：工程概況　　

1、工程名稱：　　工程地點：　　

2、工程範圍：根據施工圖紙和甲方要求負責外牆塗料工程的樣板製作、材料供應和施工、檢測驗收及維護等；　　

3、承包方式：包工包料包檢測驗收合格；　　

4、質量等級：按照國家有關規範進行檢測驗收，乙方承諾工程項目均達到國家驗收標準的優良等級。　　

第二條：工程期限　　

一、本合同工程分四個施工段，詳見下表：　　工程名稱 施工段 工期（日曆天）　　外牆塗料 A棟 25　　B、C棟 25　　D、E、F棟 25　　G-棟 25　　備註:

①本合同工期均含節假日及驗收時間。

②具體開工時間以甲方開工通知為準，工期自甲方開工通知確定的日期起計算。但乙方的施工工期應不影響土建施工總進度工期，乙方應根據雙方共同確認的工程進度計劃進行施工。　　

二、如遇下列情況，經甲方及監理蓋章確認後，工期相應順延：　　

1、工程量變化較大和設計變更較大而影響施工進度；　　

2、非因乙方原因，施工中停電造成一天內連續停工累計超過8小時以上，影響正常施工的；　　

3、不可抗力因素；　　

4、乙方在以上情況發生後5天內，就延誤的內容向甲方代表提出報告，逾期不辦理視為放棄。非上述原因，工程不能按合同工期竣工，乙方承擔違約責任。　　

第三條：合同價款　　

一、本合同總暫定總價為人民幣 元( )。其中：　　

1、棟施工段暫定總價為人民幣 元整（ ）；　　

2、A棟施工段暫定總價為人民幣 元整（ ）。　　金額組成詳見下表（人民幣：元）：　　工程名稱 施工段 暫定面積（㎡） 包乾單價（元㎡） 暫定總價（元）　　外牆塗料

棟　　A棟　　合計　　備註：

①綜合包乾單價包含本工程的材料費、人工費、機械費、與土建配合協調中乙方自身所發生的費用、税金、驗收費等所有費用。但不含外架使用費，超出工期範圍的外架使用費由乙方承擔，根據實際使用天數按天計算。　　

②乙方按施工圖進行施工並按實際施工面積計算工程量，以合同約定綜合包乾單價進行合同結算。　　

二、支付方式　　合同按棟、A棟兩個施工段分段進行施工及支付工程款，在符合合同約定的付款條件，且乙方向甲方提供等額合法税務發票後五個工作日內，由甲方或甲方委託的單位按乙方在本合同中提供的銀行賬號以轉賬的方式向乙方支付。各施工段的付款條件如下：　　

1、甲方發出開工通知，乙方材料、人工進場，且完成相應施工段膩子層施工並經甲方及監理方驗收合格後，支付該施工段合同暫定總價30%，分別為：　　棟為人民幣 元整（ ）　　A棟為人民幣 元整（ ）　　

2、相應施工段所有工程竣工，經甲方、監理方驗收合格交付甲方後，支付該施工段暫定總價的50%，同時甲方暫扣除該施工段暫定總價3.5%的配合費，實際支付分別如下：　　

1）甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費後，實際支付給乙方該施工段的工程款分別為：　　棟為人民幣 元整（ ）　　A棟為人民幣 元整（ ）　　

2）甲方暫扣除相應施工段暫定總價3.5%的配合費，分別為：　　棟為人民幣 元整（ ）　　A棟為人民幣 元整（ ）　　

4、工程結算：按本合同確定的綜合包乾單價和實際施工面積進行合同結算。　　

5、本合同所有工程經質檢部門整體驗收合格，乙方按約定提交竣工資料，雙方進行結算，甲方扣除質保金和配合費後，付清工程餘款。　　

6、工程質保金為合同結算總價的3%。質保期內，乙方按約定履行保修義務、工程無任何質量問題，質保兩年後，甲方將質保金按實結算後退還給乙方（不計利息）。　　

7、工程配合費為合同結算總價的3.5%，經雙方按實結算後，根據暫扣除的配合費進行多退少補。　　

第四條：工程變更　　因土建設計變更引起本合同項下工程量增加或減少的，乙方應於變更發生後____日內將相關資料上報甲方及監理方審核確認。否則，對乙方因變更而增加的費用，甲方不予認可。　　

第五條：工程質量　　

一、工程樣板製作：外牆塗料工程施工前乙方在甲方指定的部位先做以下三種樣板：基層膩子（兩道：粗型、細型各一道）、底漆層（一道）、外牆漆面層（兩道），各種樣板需分層留樣並經甲方、監理方驗收合格後，乙方方可正式施工。　　

二、乙方必須嚴格按照施工圖紙、説明文件、設計變更、樣板要求和國家、地方頒發的建築工程規範標準等進行施工，並接受甲方現場派駐代表的監督。　　相關的合同通用版83;弱電施工標準版標準合同書;消防工程施工標準版標準合同書;防水工程施工標準版標準合同書;爆破施工標準版標準合同書;電力建設工程施工標準版標準合同書;水利水電工程施工協議書183;綠化施工標準版標準合同書;水利水電工程施工協議書183;裝修施工協議書

三、乙方需按約定採購材料，符合圖紙要求和國家規定標準，並提供產品合格證、使用説明書、性能檢測報告等，所購材料經甲方、監理方檢查確認後，乙方才能施工使用，不符合要求的，乙方負責運出施工場地並重新採購.

四、外牆塗料工程符合以下規定，以乙方提供的塗料樣品進行驗收：　　塗料名稱 顏色色號 生產廠家　　外牆專用膩子（兩道） 有限公司　　水性底漆（一道）　　彈性抗污塗料（兩道）　　備註:

①基層膩子為兩道：粗型、細型各一道

②外牆塗料塗刷紋理為細紋（以樣品驗收），必須具有遮蓋力，耐紫外線，抗酸鹼，不變色，不起泡，無粉化，無龜裂，不脱落，可清洗等。　　

第六條： 工程驗收　　

一、外牆塗料工程報驗。材料進場及施工過程中，乙方需向甲方報驗的內容為：　　

1、進場材料報驗；　　

2、抹灰基層質量和含水率測定報驗（正式施工前報驗）；　　

3、打底膩子基層質量報驗（膩子施工完成後，封閉底漆施工前報驗）；　　

4、抗鹼封閉底漆層質量報驗（封閉底漆完成後，罩面漆施工前報驗）；　　

5、成品質量報驗（兩道罩面漆完成後報驗）。　　甲方及監理方進行上列各項驗收，如驗收不合格或驗收手續不全，甲方可以要求乙方返工直至驗收合格，工期不順延；因此造成工期延誤的，按合同暫定總價3‰天計收違約金，並賠償因此給甲方造成的損失。　　

二、工程綜合驗收　　

1、以國家頒發的工程施工及驗收規範、工程質量檢驗評定標準及施工圖紙、施工技術文件、樣板要求等為依據，由甲方、監理方、____市建設工程質量監督站等部門進行驗收。　　

2、甲方在接到乙方驗收通知之日起7天內組織竣工驗收。工程驗收合格後貳天內，乙方將該工程移交給甲方。甲方未在約定時間內組織驗收的，工期順延。　　

3、工程未能通過驗收的，乙方在甲方要求的時間內整改至驗收合格，工期不順延；因此造成工期延誤的，按合同暫定總價3‰天計收違約金，並賠償因此給甲方造成的損失；工程經過貳次以上（含貳次）未能通過驗收的，另行向甲方支付違約金人民幣壹萬元（10000.00）次的處罰。　　

第七條：工程質保　　

1、本合同工程質保期為________年，自工程驗收合格交付甲方之日起計。質保期內，凡因產品和施工造成的質量事故和質量缺陷由乙方負責無償保修和承擔甲方及客户的一切損失損害賠償責任，工程保修條件、範圍等按甲方確認的質保書和國家有關規定執行。　　

2、質保期內，如膩子層或油漆層出現開裂、起皮、脱皮、變色、泛鹼，流墜等質量問題，乙方應按甲方要求負責返修直至再次驗收合格，如屬於大面積返修（累計2㎡以上），再次驗收合格後工程質保期重新計算（即返修合格後再保修________年）。　　

3、質保期內，工程發生質量問題，乙方應在接到甲方或用户通知後24小時之內到現場進行維修，否則甲方有權扣收質保金，並自行維修處理，相關費用由乙方承擔。　　

第八條：甲方工作　　

1、甲方提供本工程相關的施工圖紙、設計效果圖，確定顏色色號。　　

2、提供乙方施工所需用水、電源，水電費由乙方承擔；可提供設備材料放置場地。　　

3、協助協調主體施工各方的關係及對工程工序的整體調度。　　

4、對乙方施工的工程，甲方工地代表負責進行監督，對不合格的工程（工序）甲方有權責令其返工或停工，因此造成的經濟損失由乙方承擔。　　

第九條：乙方工作　　

1、本合同簽訂生效後三天內，將本工程的施工組織設計、詳細的施工工藝流程等交給甲方、監理方審定。　　

2、熟悉施工圖紙，按圖施工；自行負責場內的各種水平和垂直運輸。　　甲方（簽章）：_________ 乙方（簽章）：_________　　法定代表或其委託人：_________ 法定代表或其委託人：_________　　地 址：_________ 地 址：_________　　開户行：_________ 開户行：_________　　帳 號：_________ 帳 號：_________　　簽約時間：________年____月____日 簽約地點：_________