建設施工合同範本（精選19篇）

建設施工合同範本 篇1

建設方：以下簡稱甲方

施工方：以下簡稱乙方

甲方原有一層因現須要加建二層，以包工給乙方施工，為了保質保量的完成本工程，經雙方協商成達協議如下：

一、甲方供應原材料，乙方負責從主體到裝修的全部工程施工，設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。

二、單價，按建築面積計算，每平方米為壹佰叁拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。

三、質量要求：主體二層上下垂直誤差應在2公分之內，不能超過2公分，砂漿應飽滿，裝修抹灰要求中級，偏差度應按施工規範實行必須粘結牢固，無脱層空鼓，面層無爆灰和裂縫，地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角，其它裝修應符合施工規範。

四、主體結構要求，板麪筋布150mm×150mm，扎筋應按建築施工強制性要求滿扎、立柱、挑樑、圈樑、次樑應按物理學性能的製作，混凝土澆灌要求，立柱樓板、樑所有澆築混凝土標號C20，立柱，樑無空洞和露筋，樓面平整無裂縫。

五、乙方在施工期間應做好安全防護設施，保證安全

第一，質量第一，如在施工過程中，發生自身傷亡和第三者傷亡事故，一切後果應由乙方負責，甲方不負任何責任。

六、付款辦法：乙方在施工中途要求付款，甲乙雙方協商支付，待工程全部完成驗收合格後一次性付清。

七、本協議一式二份，甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執行。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設施工合同範本 篇2

合同編號：

訂立合同雙方：

定作人：(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人：

簽約人：

定作人承辦單位：

聯絡人：

聯繫電話：

定作人機構地址：

傳真電話：

承攬方：(以下簡稱乙方)

承攬方法定代表(負責)人：

簽約人：

承攬方營業執照：

施工資質：

承攬方施工項目經理：

手機：

承攬方機構地址：

傳真電話：

銀行開户許可證：

開户行：

帳户：

根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：

第一條標的

本合同甲方委託乙方製做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為：_______元。

第二條製作grc裝飾件規格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)略

注：以上每平方米grc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切税費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最後交工實際測量平方米為準。

第三條工程概況及承包範圍

1、工程名稱：_______郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程

2、工程地點_______郵政局生產業務樓施工現場

3、承包範圍：grc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷；

4、承包方式：包工包料(grc裝飾材料廠商：_______)；

5、工程造價：本工程總造價按乙方於_______年_______月_______日上午參加_______組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。

第四條工程期限與保障責任

1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計_______天；

2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延；

3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。

第五條甲方責任

1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房；

2、提供施工用雙排腳手架；

3、負責施工現場各施工單位間的協調工作；

4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。

第六條乙方責任

1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等；

2、認真組織施工，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工；

3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任；

4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作；

5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。

第七條工程付款及結算方式

1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算彙總工程總價款；

2、乙方帶料進場開始施工_______日內，甲方撥付工程總價_______%的工程款；

3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起_______日內，再撥付工程總價_______%；

4、工程質保金為工程總價_______%，質保期_______年。質保金在_______年後無工程質量問題時，於_______年_______月_______日付清。

第八條施工及竣工驗收

1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果；

2、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款，並經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。

3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內，組織驗收。超過七日未予答覆時，乙方有權視為已驗收合格並要求甲方支付工程款。

第九條乙方服務承諾

1、乙方承諾為甲方製作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少於_______年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證_______小時趕到現場；

2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護；

3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。

第十條雙方違約責任

1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除_______‰違約金。

2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_______元的違約金。

3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_______元違約金。

4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款時加罰違約金。

第十一條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第_______種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交_______仲裁委員會仲裁；

②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

第十二條附則

1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

簽約人：簽約人：

簽約地點：

簽約日期：年月日

建設施工合同範本 篇3

發包人（全稱）：承包人（全稱）：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就工程施工及有關事項協商一致，共同達成如下協議：

1。工程名稱：

2。工程地點：

3。工程立項批准文號

4。資金來源：

5。工程內容：

羣體工程應附《承包人承攬工程項目一覽表》（附件1）。

6。工程承包範圍：

計劃開工日期：年月日。

計劃竣工日期：年月日。

工期總日曆天數：天。工期總日曆天數與根據前述計劃開竣工日期計算的工期天數不一致的，以工期總日曆天數為準。

三、質量標準

工程質量標準：

1。簽約合同價為：

人民幣（大寫）(￥元)；

其中：

（1）安全文明施工費：

人民幣（大寫）(￥元)；

（2）材料和工程設備暫估價金額：

人民幣（大寫）(￥元)；

（3）專業工程暫估價金額：

人民幣（大寫）(￥元)；

（4）暫列金額：

人民幣（大寫）(￥元)。

2。合同價格形式：

項目經理

承包人項目經理：

本協議書與下列文件一起構成合同文件：

（1）中標通知書（如果有）；

（2）投標函及其附錄（如果有）；

（3）專用合同條款及其附件；

（4）通用合同條款；

（5）技術標準和要求；

（6）圖紙；

（7）已標價工程量清單或預算書；

（8）其他合同文件。

在合同訂立及履行過程中形成的與合同有關的文件均構成合同文件組成部分。

上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬於同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經合同當事人簽字或蓋章。

1。發包人承諾按照法律規定履行項目審批手續、籌集工程建設資金並按照合同約定的期限和方式支付合同價款。

2。承包人承諾按照法律規定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質量和安全，不進行轉包及違法分包，並在缺陷責任期及保修期內承擔相應的工程維修責任。

3。發包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解並承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質性內容相背離的協議。

八、詞語含義

本協議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。

本合同於年月日簽訂。

十、簽訂地點

本合同在簽訂。

十一、補充協議

合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。

十二、合同生效

本合同自生效。

十三、合同份數

本合同一式份，均具有同等法律效力，發包人執份，承包人執份。

發包人：(公章)承包人：(公章)

法定代表人或其委託代理人：法定代表人或其委託代理人：

（簽字）（簽字）

組織機構代碼：組織機構代碼：

地址：地址：

郵政編碼：郵政編碼：

法定代表人：法定代表人：

委託代理人：委託代理人：

電話：電話：

傳真：傳真：

電子信箱：電子信箱：

開户銀行：開户銀行：

賬號：賬號：

建設施工合同範本 篇4

發包人： (以下簡稱甲方)

承包人： (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自願、公平和誠信原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：建築面積約 960 平方米

資金來源：自籌、集資建户

二、工程承包範圍

承包範圍：設計圖紙範圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外牆普通塗料裝飾、內牆粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。

三、合同工期

開工日期：

竣工日期：

合同工期總日曆天數： 天。

四、質量標準要求

工程質量標準：合格，並保證房頂不滲水。

五、合同價款

金額(大寫)：約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (￥：1420800元)，按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方，即不再支付任何補助費用。

六、合同付款方式：乙方第貳層封頂後(含基礎)，甲方按造價70%支付前兩層工程款，以後每現澆一層按造價80%付款。

七、承包人向發包人承諾：按合同約定進行施工，竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。

九、相關合同條款(未用條款)：

(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場，包括路道，施工過程中，所耗用的水電費用由乙方負責。

(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地，積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。

(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建築物、建築物的保護工作，乙方不承擔一切税費。

(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。

(五)工程所需繳納的建築營業税及其他各種税費由甲方負責，乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。

(六)乙方負責施工過程中的所有保衞、安全工作責任，並對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任，甲方不需承擔任何責任。

(七)工程如中途因甲方報建等原因停工，甲方應按完成進度進行結算，並承擔與工程直接相關的經濟損失。

(八)相關施工要求及計算方法、違約責任：

l、出檐、走廊、陽台折半計算面積，屋頂如有斜屋面折半計算。

2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求，甲方須提前通知乙方，如因材料不合格造成的問題由乙方負全責，甲方還可要求返工。

3、排污排水系統必須佈局合理，總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。

4、甲方必須按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元處罰。

十、1、如果甲方按進度無法支付工程款，按3%月息計算。

2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼，水泥標號325#。

十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設施工合同範本 篇5

甲方：

乙方：

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及國家有關規定，為明確雙方在房屋建設項目施工過程中的權利和義務，經甲、乙雙方共同協商，特訂立本合同。

一、工程慨況

工程位於 ，土地面積： m2。

二、承包方式

甲方以包清工的方式承包給乙方。

三、工程承包範圍

施工內容包括二層主房建築面積 m2、一層主房建築面積 m2。

四：承包價格及付款方式

1：價格： 元/m2(建築面積)。雙方確定按建築面積為 m2結算工程款。

2：一層主體蓋板完工後支付價款10%，全部完工後付清餘款。

五：工期及安全責任

工期從 年 月 日到 年 月 日竣工。推遲一天罰款200元/天，由甲方在工程款中扣除。

施工期間1：本工程所有安全事項均由乙方負責，乙方應依工程的需要負責施工過程中的安全管理工作，因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產損失均由乙方負責;第三人造成乙方及其員工傷害的，由第三人負責，與甲方無關。

2、施工中乙方不得從事與施工無關的事，專業施工人員持證上崗;高空作業部分必須在採取切實可行的安裝措施下方可施工，地面必須安排適當監護人員，電焊作業注意防火等。

施工過程中本合同項下的任何權利、義務，乙方不得轉讓給第三人，不得轉包、分包，否則甲方有權終止合同，慨不結算，乙方無條件賠償。

六、本合同一式二份，自雙方簽字後生效。

甲方(簽字)： 聯繫電話：

乙方(簽字)： 聯繫電話：

簽訂日期： 年 月 日

建設施工合同範本 篇6

甲方：

乙方：

經學校會議協商，甲方將校園文化建設牆體清水牆、粉刷教室6個、灶房門前污水沉澱池工程施工承包給乙方(韋性智)。施工期限20xx年8月1日——20xx年8月20日，必須按時保質保量完工。乙方負責施工，甲方提供材料，為保證工程計劃順利完成，特制定本合同，以資信守。

一、工程概況及造價

1、部分牆體清水牆

清水牆面積(每平方米10元)

六年級教室左前方 18.5×2.0=37.0㎡

教師東後牆 28.33×1.72=49.3㎡

教室西后牆 28.23×1.72=48.6㎡

合計37.0+49.3+48.6=134.9㎡

總價格： 134.9㎡×10.00元/㎡=1349.00元

2、粉刷1—6年級教室(每間教室500元)

教室數：6間

總計：6間×500.00元/間=3000.00元

3、灶房門前污水沉定池

人工工資 120.00元/天×4天=480.00元

二、工程所用材料

1、文化牆體清水牆

水泥 1噸×260元/噸=260.00元

砂子 10方×55元/方=550.00元

合計：810.00元

2、教室牆體粉刷

膩子粉 20袋×16元/袋=320.00元

801膠 2桶×50元/桶=100.00元

乳膠漆(蘋果綠)2桶×165.00元/桶=330.00元

砂紙 20張×0.5元/張=10.00元

砂紙掌子 2個×5.00元/個=10.00元

刷子 2個×5.00元/個=10.00元

合計：780.00元

3、沉定池

U型槽 8個×40.00元/個=320.00元

4寸水管 2根×100.00元/根=200.00元

水泥 2袋×13.00元/袋=26.00元

蓋板 2個×30.00元/個=60.00元

合計：606.00元

以上一、二項合計人民幣7025.00元，大寫：柒仟零貳拾伍元整。乙方完工後，交由甲方驗收合格後，付款給乙方。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

甲方代表簽字： 乙方代表簽字：

簽訂日期：

建設施工合同範本 篇7

建設方：以下簡稱甲方

施工方：以下簡稱乙方

甲方原有一層因現須要加建二層，以包工給乙方施工，為了保質保量的完成本工程，經雙方協商成達協議如下：

一、甲方供應原材料，乙方負責從主體到裝修的全部工程施工，設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。

二、單價，按建築面積計算，每平方米為壹佰叁拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。

三、質量要求：主體二層上下垂直誤差應在2公分之內，不能超過2公分，砂漿應飽滿，裝修抹灰要求中級，偏差度應按施工規範實行必須粘結牢固，無脱層空鼓，面層無爆灰和裂縫，地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角，其它裝修應符合施工規範。

四、主體結構要求，板麪筋布150mm×150mm，扎筋應按建築施工強制性要求滿扎、立柱、挑樑、圈樑、次樑應按物理學性能的製作，混凝土澆灌要求，立柱樓板、樑所有澆築混凝土標號C20，立柱，樑無空洞和露筋，樓面平整無裂縫。

五、乙方在施工期間應做好安全防護設施，保證安全第一，質量第一，如在施工過程中，發生自身傷亡和第三者傷亡事故，一切後果應由乙方負責，甲方不負任何責任。

六、付款辦法：乙方在施工中途要求付款，甲乙雙方協商支付，待工程全部完成驗收合格後一次性付清。

七、本協議一式二份，甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執行。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設施工合同範本 篇8

甲方：

乙方：

依據《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國建築法》及國家有關規定，為了確保甲方房屋施工順利進行，為明確雙方在建設項目施工過程中的權利和義務，本着雙方“責、權、利”，經甲、乙雙方協商，特訂立本合同。

一、工程慨況

該工程位於磚混五層樓房，基礎為鈴筏形基礎;一、二層為現澆板，其餘樓層為預製板，構造柱，圈樑，木瓦屋面等。

二、承包方式

甲方以包料不包工的方式承包給乙方。

三、工程承包範圍

按甲方提供施工圖，乙方負責所有施工機械(木模，釘子，鐵絲，腳平架等)，從基礎土方工程到房屋竣工中的瓦工，木工，鋼筋工等所有施工內容。外牆正立面貼外牆磚，其它牆面為水利砂漿。五層樓地面貼地面磚，衞生間，廚房，樓梯踏步所有貼牆地磚。

四、承包價格及付款方式

1：價格：140元/平方米(建築面積)。建築面積按照國家規定計算方式計算，增減工程量按照市場行情，雙方協商解決。

2：基礎竣工後付款人民幣5000元整;每一層主體蓋板完工後付款人民幣4000元整，內外粉刷完工後付款XX0元整，春節前無質量問題餘款一次性付清，(如有質量問題返工達標後，另外賠材料)。

五、工期及安全責任

工期從20xx年6月28日到20xx年10月28日竣工。推遲一天罰款200元/天，由甲方在工程款中扣除。

施工期間1：本工程所有安全事項均由乙方負責，乙方應按工程的要求負責施工過程中的安全管理工作，因乙方及其員工原因造成的一切人員、財產損失均由乙方負責;第三人造成乙方及其員工傷害的，由第三人負責，與甲方無關。

2、施工中乙方不得從事與施工無關的事，專業施工人員持證上崗;高空作業部分必須在採取切實可行的安裝措施下方可施工，地面必須安排適當監護人員，電焊作業注意防火等。

施工過程中本合同項下的任何權利、義務，乙方不得轉讓給第三人，特別是不得轉包、分包否則甲方有權終止合同，慨不結算，乙方無條件賠償。

以上合同望雙方遵守各自責任，本合同一式二份，自簽字日期生效。

甲方：

乙方：

年月日

建設施工合同範本 篇9

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規，根據*縣人民政府關於中國小危房改造的有關文件，遵循平等、自願、公平和誠實守信的原則，雙方就*國小學校建設施工事項協議一致，訂立本合同。

一、工程概況：

1、工程名稱：*鄉*國小校舍建設

2、工程地點：*鄉*國小原校址

3、工程內容：

(1)新建教室、辦公室、多功能室、餐廳71間(約1980平方米);

(2)廁所6間(約120平方米);

(3)傳達室2間(約40平方米)

(4)院牆：100米(含大門)

(5)硬化路面：厚度大於15釐米。(小計1520平方米) ①大門前主路200平方米;

②院內主路800平方米;

③教室門前340平方米

④廁所、門衞範圍內硬化180平方米。

(6)餐廳內灶台2口，操作枱1個。

(7)配套水電工程。

(8)平整校園，壘擋土牆100米。

二、質量要求：

符合《*縣中國小校舍安全工程平房建設質量要求》

三、圖紙：

使用《*縣中國小校舍安全工程平房建設施工圖紙》

四、工程施工要求：

1、門窗要求：尺寸見圖紙，門框使用東北鬆，上亮穿16號鋼筋6根，鋼筋內塗防鏽漆，外塗調和漆，所用木材必須烘乾後製作。刮膩子刷低油，再刮膩子刷調和漆三遍。鋁合金窗使用標準1.2CM厚鋁材，顏色由甲方定。

2、散水坡：散水坡(三面)，每間設一縱溝。

3、每口教室設前後兩塊黑板，標準為4米×1.2米。

五、承包形式：包工包料。

六、質量監督：

工程的第一質量監督責任人為施工學校校長，縣危改辦進行重點環節(基礎、鋼筋及製作、砌牆過程、屋架、水電、屋面防水等)質量監督。通不過驗收的不能進行下一步工序的施工。工程結束後，未經質量監督人同意，不得申請驗收。

七、質量保證：

土建工程部分基礎、牆體50年不裂縫及變形;防水20xx年;水電：50年。

八、安全責任：

乙方確保工程施工安全。在施工期間發生的工傷事故由乙方負責。因乙方原因導致工程在合理使用期限內造成人身及財產損害的由乙方承擔損害賠償責任。

九、施工、材料質量責任：

因工程質量不合格而造成的工期延誤和返工損失由乙方承擔。如：材料、規格、型號質量不符合要求，由乙方負責調換，保證工程質量。

十、合同金額：

大寫：

小寫：

十一、資金撥付方式：

工程開工，甲方支付合同金額的30%啟動資金，剩餘款項在竣工通過縣危改辦組織的驗收，質量要求達到合格後，(除合同金額3%的質量保證金外)甲方一次性撥付到位。通不過驗收的甲方拒付工程款項，一切責任由乙方自負。補助款撥付，乙方必須提供相關建築業手續及建築業發票。

十二、以上條款未盡事宜，施工過程中雙方協商解決。

十三、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，*縣危改辦一份。

十四、合同工期。

開工時間：

竣工時間：

合同工期：

十五、合同簽字生效：

合同訂立時間： 合同訂立地點：

甲方： (章) 甲方法人代表：

乙方： (章) 乙方法人代表：

甲方開户銀行： 帳號：

乙方開户銀行： 帳號：

建設施工合同範本 篇10

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依照國家《合同法》、《建築法》及其他相關法律、法規，遵循公平、自願、誠信互惠的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：志丹人事勞動局辦公樓

工程地點：志丹城內

工程規模：框架結構 層( )，建築面積約5227平米。

二：承包範圍

1、志丹縣勞動人事局辦公樓全部土建工程(至建築物外牆皮)。註明：地下室層高3.6m 一、五層層高3.9M。二、三、四層層高3.3m。

2、除弱電、自噴系統、消防系統及電梯設備安裝以外的安裝工程，給排水安裝工程不包衞生潔具。

3、圖紙以內的工程：內外牆毛牆毛地(衞生間的牆地磚全做)，外牆全部塗料。

4、圖紙以外工程以實結算。

三、承包方式

根據乙方承包範圍所含工程量，採用每平方米造價 承包方式承包，所有材料價格結算時，以市場實際價格調整。

四、工期

從20xx年7月10日至20xx年8月30日。

主體工程必須於20xx年完成。

工期延誤的認定和處理

1、因甲方原因造成的延誤，工期順延，造成的損失由甲方承擔。

(1)不具備開工條件，而要求乙方進場;

(2)未按約定時間提供圖紙並組織圖紙交底;

(3)未按時支付工程進度款。

2、因乙方原因造成的工期延誤，工期不予順延，延誤10日不實施處罰，超過10日每超一天罰5000元，每提前一天按工程量總造價的4﹪獎勵給乙方。

3、甲乙雙方均無過失和不可抗力造成工程的工期延誤，工期順延，甲乙雙方互不承擔經濟損失。

⑴不可抗力：自然災害、戰爭、政府行為;

(2)連續發生停水、停電、下雨，按實際天數順延，一週內累計停水、停電、下雨，時間按每天8小時的工作時分解天數予以順延。

五、合同保證約定

1、為保證本合同順利實施，雙方約定乙方應向甲方交付合同保證金30萬元，合同簽訂10日內甲方退回給乙方30萬元保證金。

2、因設計變更造成的工程量增加，以甲、乙雙方及監理審定的工程量簽證為依據進行結算。

七、工程款支付

1、開工付工程總造價的30﹪，作為工程的啟動資金。

2、工程款按當月實際完成工程量的80﹪預付。

3、工程竣工驗收合格後，15天內付至工程總造價的100﹪

八、工程質量標準與驗收

(一)、本工程質量標準必須達到國家規定的合格工程驗收標準

(二)、驗收要求

十、保修義務約定

保修義務與約定按國家規定與要求執行。保脩金隨房屋驗收合格後一併交於物業管理，一年後退還乙方。

十一、爭議的解決

本合同在執行過程中發生爭議，雙方應積極協商解決。協商無效時，雙方均有權向延安仲裁委員會申請仲裁，發生的費用由責任方承擔。

十二、合同的解決

本合同工程保修期滿，款項結清後自行終止。

十三、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份。未盡事宜雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。

十四、補充條款：

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設施工合同範本 篇11

發包人(全稱)：____________________________

承包人(全稱)：____________________________

發包人、承包人根據《中華人民共和國建築法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建築工程質量保修辦法》，經協商一致，對____________________________(工程全稱)簽定工程質量保修書。

第一條 工程質量保修範圍和內容

承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任。

質量保修範圍包括地基基礎工程、主體結構工程，屋面防水工程、有防水要求的衞生間、房間和外牆面的防滲漏，供熱與供冷系統，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容，雙方約定如下：

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

第二條 質量保修期

雙方根據《建設工程質量管理條例》及有關規定，約定本工程的質量保修期如下：

⒈ 地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程合理使用年限;

⒉ 屋面防水工程、有防水要求的衞生間、房間和外牆面的防滲漏為______________年;

⒊ 裝修工程為____________年;

⒋ 電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為________________年;

⒌ 供熱與供冷系統為__________________個採暖期、供冷期;

⒍ 住宅小區內的給排水設施、道路等配套工程為________________年;

⒎ 其他項目保修期限約定如下：_____________________.

質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。

第三條 質量保修責任

⒈ 屬於保修範圍、內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起7天內派人保修。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委託他人修理。

⒉ 發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知後，應當立即到達事故現場搶修。

⒊ 對於涉及結構安全的質量問題，應當按照《房屋建築工程質量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政主管部門報告，採取安全防範措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。

⒋ 質量保修完成後，由發包人組織驗收。

第四條 保修費用

保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。

第五條 其他

雙方約定的其他工程質量保修事項：_______________.

本工程質量保修書，由施工合同發包人、承包人雙方在竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期限至保修期滿。

發 包 人(公章)： 承 包 人(公章)：

法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：

年 月 日年 月 日

建設施工合同範本 篇12

甲方：

乙方：

依據《 中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及國家有關規定，為了確保甲方房屋施工順利進行，為明確雙方在建設項目施工過程中的權利和義務，本着雙方“責、權、利”，經過甲乙雙方協商，特訂立本合同：

一、 工程概況：

該工程位於濟南市市中區十六裏河鎮復興村，基礎由甲方已完成，±0.00以上由乙方負責包工包料施工。

二、 承包方式：

甲方以包工包料的方式承包給乙方。

三、 工程承包範圍：

乙方負責所有施工的材料包括(紅磚、水泥、石粉、黃沙、石子、鋼筋、支模頂柱、模板、砼、過樑、釘子、鐵絲、薄膜等)機械(腳手架、吊車等)，水電費由乙方負責，從±0.00至三層主體現澆完工。

四、 承包價格及付款方式：

1、以現有基礎以上 (一至三層)包工包料78000元結算，層高 ，磚：機制紅磚，砂：石粉，黃沙;鋼筋：主筋直徑8，間距15釐米，副筋直徑8間距20釐米;水泥：卧虎山水泥(一至三層砌體砂漿水泥不少於5噸，如發現主體砂漿不達標，甲方發現一次扣除工程款1000元。)頂板砼：C20，8釐米厚，過樑：預製新過樑。

2、人員進入工地施工後，付 元，每一層主體現澆完工付 元，如無質量問題 日內一次付清剩餘款。

五、工期：

自 年 月 日至 年 月 日止。推遲一天罰款200元，由甲方在工程款中扣除。

六、安全責任：

施工期間：

1、本工程所有施工安全、用電安全均由乙方負責，如遇自然災害，必須停工，確保人身安全。乙方負責工程施工過程中的安全管理工作，工人必須配戴安全帽，不可酒後進入施工場地，由乙方及其員工原因造成的一切人員，財產損失均由乙方負責，第三人造成乙方及其員工傷害的，由第三方人負責，與甲方無關。在施工過程中四周注意行人及車輛的安全，出現狀況當事人負責。

2、施工過程中乙方不得從事與施工無關的事，專業人員持證上崗，高空作業必須在採取切實可行的安全措施下方可施工，地面必須安排適當監護人員。施工過程中本合同項下的任何權利、義務，乙方不得轉讓給第三人，特別是不得轉包、分包，否則甲方有權終止合同概不結算，乙方無條件賠償。

以上合同雙方遵守各自責任，本合同工式三份，自簽字日期生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設施工合同範本 篇13

甲方：

乙方：

甲方為改善居住條件，在自家院內新建一棟兩層住房，經雙方協商，承包給乙方施工建設。依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，結合房屋具體情況，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就乙方承包甲方房屋工程施工事項協商一致，訂立本合同。

第一條：承建項目

1. 工程名稱：東華鎮東華村委會誇苴八隊王同鋒家住房工程。

2. 工程結構：底框磚混結構房屋一棟，一樓一底共兩層。

3. 建築面積：約310㎡(最後以實際建築面積為準)。

4. 工程內容：乙方按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求承建房屋主體工程，包括牆體、樑、柱、樓梯、樓面施工、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及一樓地面、門前台階施工。

第二條：承包方式及費用

1. 工程包工不包料。甲方負責採購施工所需的建築材料，乙方負責施工，並負責所有施工用具設備。

2. 施工費用：按建築面積甲方付給乙方每平方米138元(大寫壹佰叁拾捌元整)，澆灌好一層合格後預付貳萬元，工程結束驗收合格後全部結算付清。

第三條：工程質量要求

1. 整個工程應按照甲方實地、內部結構草圖及甲方提出的要求施工，達到國家建築施工規範要求。牆體、樑、柱水平度、垂度相差不超過1.5cm。

2. 房屋內部按甲方草圖佈局，工程施工中科學合理放線，具體尺寸需要變更時，甲乙雙方共同協商處理，每一道施工環節需經甲方驗收合格後方能進行下一施工環節。

3. 若乙方施工中質量不合格，一律拆除重新施工，所造成的施工費及材料費損失由乙方負責。

第四條：工程工期

1. 經雙方協商，工程從澆灌鋼混柱之日起，兩個月完工(日期為20xx年6月20日-20xx年8月20日)

2. 在保證工程質量的前提下，因為下雨和建築材料拖延，交房日期可順延;若由於乙方人為原因工程延時或故意拖延工期，甲方扣除乙方施工費，延時一天扣除施工費300元(大寫叁佰元整)。

第五條：安全責任

甲、乙方共同提高安全意識，乙方必須嚴格按照《安全生法》，勞保措施，施工防護措施到位，安全規範施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現病、傷、亡，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不承擔任何責任和費用。

第六條：雙方責任

1.甲方負責在6月20日前完成地基開挖，石腳支砌，地基回填，準備好水路電路，確保乙方按時施工。

2.乙方在施工工程中，必須聽從甲方提出的意見和建議，在保證工程質量的前提下，堅持節省、不浪費的原則，不能隨意帶走甲方的任何建材。

3.施工前，乙方應將工程材料預算(水泥、磚、鋼筋、沙石等數量、門窗尺寸尺寸等)告知甲方，以便甲方及時採購;施工中，工程需增減用料時，甲乙雙方共同協商。

4.甲方應按照約定時間支付乙方施工費用，乙方不得長期停工或提出多加工錢等無理要求，否則本合同終止。

5.施工中本合同未盡事宜，雙方共同協商處理。

6.本合同自簽訂之日起生效。本合同共二頁，一式兩份，甲乙雙方各保存一份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設施工合同範本 篇14

勞務發包人(簡稱甲方)：

勞務承包人(簡稱乙方)：

依據《中華人民共和國建築法》和《中華人民共和國合同法》及有關行政法規，經甲乙雙方協商達成一致定立本合同，其有關事宜如下：

第一部分：工程概況

(1)本工程屬二層基礎，一層商品住宅樓，前後和東山牆為37cm磚，西山牆為24cm磚，開挖深1.6m，寬1.2m，要求40cm素土，30cm三七灰土，樓頂為樓板棚頂，上面用架木做造型，上樓板屬於甲方。

(2)上下水、暖、電、刮瓷、油頂、不屬於本合同範圍，白灰屬於乙方，室內房心土由甲方供應。

(3)建築面積按前牆的長乘以面積的寬為平方米，其中前牆長為 米乘寬 米，另加前後出檐 公分，一層面積共計工程總造價為人民幣大寫 元整( 元)

(4)本合同承包為包工不包料形式，所有建築用料由甲方提供，且甲方需保證三通，水通、電通、路通、包括用料的保障。

第二部分：付款方式及開竣工日期

(1)開工時預付40%的工程款及其生活費：

(2)一層頂封后預付40%的工程費。

(3)其餘20%的工程款項在工程竣工驗收後一次性付清。 第三部分：工程質量

(1)本工程質量歸雙方研究要求達成合格，內牆為砂灰牆面。

(2)本工程按圖紙施工，中途需改動的地方必須經雙方協商一致方可操作。

(3)由於甲方材料不合格，造成的質量問題由甲方承擔，乙方造成的質量不合格問題由乙方承擔。

第四部分：乙方責任

(1)乙方有責任教育工人嚴格控制執行操作規程，安全施工，防炎，防盜。

(2)在施工過程中，因甲方材料不足，水不通，電不通，造成的務工損失由甲方負責。

(3)安全問題由甲方造成的安全問題由甲方負責，由乙方造成的安全問題由乙方負責。

第五部分：甲方責任

(1)未能按合同履行自己應盡的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償乙方由此而發生的實際損失

(2)工程未驗收，甲方提前使用，由此而發生的質量或其它問題由甲方承擔責任。

第六部分：本合同的生效及終止

(1)本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

(2)本合同自簽訂之日起生效。

(3)本合同待工程結束後由甲方付款剩餘款項而自行終止

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設施工合同範本 篇15

發包方(以下稱甲方)：

承包方(以下稱乙方)： 

根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自願簽訂本合同。

第一條 工程項目

一、工程名稱：台江縣知行希望國小柴棚頂棚和食堂門口雨棚

二、工程地點： 知行希望國小

三、工程內容：柴棚頂棚和食堂門口雨棚

四、承包形式： 總承包，包工包料。

第二條 工程期限

一、合同工期總日曆天數10天

開工日期：20xx年8月25日

竣工日期：20xx年8月27日

二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期可相應順延 1、在施工中如因停電8小時以上或連續間歇性停電3天以上(每次連續4小時以上)，影響正常施工;停電2天以上;

2、因颱風暴雨颶風等不可抗力的因素;

3、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。

第三條 建築材料、設備的供應和採購

一、工程材料、設備由乙方採購。包工包料。

二、乙方採購的材料、設備，必須附有產品合格證才能用於工程

第四條 工程驗收和付款

經核算，建設工程總價為：陸仟圓整(6000元)，工程竣工後，由甲方驗收合格方可向乙方付款。

第五條 附 則

一、甲方代表： 乙方代表：姜小五 。

二、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章後生效。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

年 月 日 年 月 日

建設施工合同範本 篇16

甲方： (簡稱甲方)

乙方： (簡稱乙方)

經甲、乙雙方協商一致，為明確甲乙雙方責任、權利、義務、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工訂立本合同：

一、工程概況：

工程名稱：

工程地點：

結構形式：磚混結構 層數：二層半(為10米) 建築面積：399平方米(折為18間房)

二、工程承包範圍

承包範圍：乙方只承包施工，不承包材料，建築材料由甲方提供，主體為兩層半，屋面為機瓦、木檁條、座脊按傳統做法，內牆面為水泥壓光、刮白，衞生間及水電。

三、合同工期：

總日曆天數：

開工日期：20xx年 月 日

竣工日期：20xx年 月 日

四、質量標準：

工程質量標準：必須嚴格按甲方的要求施工(特殊情況除外)，牆鼓包不能超過3公分，由甲方驗收合格為準。

五、施工人員及施工設備：

施工人員由乙方自行組織，一切施工設備均由乙方自備。

六、施工安全：

乙方在施工過程中，應經常教育員工按有關安全要求組織施工，並戴安全帽，預防和堅決堵絕安全隱患，施工中造成的一切責任及損失均由乙方承擔，甲方概不承擔任何責任和損失。

七、工程價款及支付方式：

本工程按已確定面積399平方米(摺合房間數為18間)，泥水工，每間4100元，總價為73800元人民幣(柒萬叁仟捌佰元整)。開工後，第一層樓板上完後甲方預付乙方工程價款壹萬元整;第二層樓板架板完工後甲方預付乙方工程價款貳萬元整;第三層蓋瓦後預付工程價款貳萬元整。粉牆、刮白(裏、外)、處理地面、前後檐坎、左右檐坎、工程完工後付工程款壹萬柒仟捌佰元整。工程完工後保修期滿10個月，甲方經檢查不存在質量問題，將剩餘保證金及維修金全部支付給乙方。

八、合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。乙方按照合同約定進行施工。

九、本合同一式倆份，甲乙雙方各執壹份，簽字、蓋章後生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

建設施工合同範本 篇17

甲方：

乙方：

甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國道路交通安全法》及其他相關法律、法規，遵循平等、公平、誠信的原則，就瀘州酒業集中發展區道路交通安全設施施工的相關事宜協商一致，具體內容如下：

一、工程概況

(一)工程名稱：。

(二)工程地點：。

(三)工程範圍：道路標線施劃、道路標誌標牌安裝，具體施工內容見附圖。

(四)承包方式：包工包料。

(五)材料及工藝補充説明見施工附圖。

二、合同工期及順延條件

(一)施工工期

合同總工期以實際進場施工之日起計算，約五十三天，竣工日期為20xx年11月25日。

(二)工期順延條件

1.甲方未能按約定提供施工圖紙;

2.設計變更或工程量增加;

3.因停水、停電、停氣造成乙方停工累計超過24小時;

4.因其他不可抗力造成乙方停工累計超過24小時。

(三)乙方滿足工期順延條件後1個工作日內，以書面形式向甲方提出順延要求，甲方在收到報告後1個工作日內予以確認，逾期不予確認，視為同意順延工期。

三、施工及安全要求

(一)施工要求

1.甲方應協助乙方辦理相關施工允許手續，協調各方面關係。

2.乙方應嚴格按照國家相關要求，無償為甲方設計施工規劃，在合同簽定後七個工作日內，將規劃方案提交甲方。

3.乙方自接到甲方施工方案審查合格的通知後，七個工作日內完成主構件的加工並運抵工地現場。

4.乙方嚴格按照施工圖紙中的要求進行採購和加工，並提相關材料供質量保證書。

5.乙方應嚴格按照施工允許憑證中明確的施工要求文明施工，因未按要求野蠻施工造成的損失由乙方承擔全部責任。

(二)安全要求

乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，並接受甲方代表的監督檢查。

四、工程質量、驗收及質保

(一)質量標準

乙方應嚴格按照《鋼筋混凝土設計規範》GBJI0-87、《公路交通標誌和標線設臵規範》JTGD82-20xx明確要求施工，保證工程質量。

(二)工程驗收

1.乙方提前十個工作日將竣工驗收通知，以書面形式送達甲方，如甲方不能按期參加驗收，須在三個工作日內書面回覆乙方，並另行商定驗收日期。

2.甲方收到乙方的驗收通知未提出異議，但到期未組織驗收的，視為工程竣工併合格。

3.自工程竣工驗收合格後，自驗收合格次日起三個工作日內辦理工程移交完畢。

(三)工程質保

自工程竣工驗收合格次日起壹年內為工程質保期，乙方對工程負責保修，質保期內除不可抗力因素造成的工程維修外，涉及的材料費、人工費等所有費用，由乙方全部承擔，質保期屆滿後，乙方提供終身維護服務。

五、合同金額及費用結算 (一)合同金額：人民幣貳佰捌拾叁萬陸仟肆佰捌拾叁圓，小寫￥2,836,483元。

(二)自合同簽訂後五個工作日內，甲方向乙方支付合同總額的30%作為第一階段進度款。

(三)自設施安裝完成後七個工作日內，甲方向乙方支付合同總額的50%作為第二階段進度款。

(四)自工程竣工驗收合格次日起二十個工作日內，甲方向乙方支付合同總額的15%，作為第三階段進度款。

(五)合同總額的5%作為質保金，保修期壹年，在質保期內未出現質量問題的，甲方於質保期界滿後十個工作日內，將質保金全額支付給乙方。

六、違約責任

(一)甲方違約

因甲方原因未能按合同約定，按時支付工程進度款，造成乙方工期延誤，甲方應承擔因工期延誤產生的材料保管、誤工等附加費用。

(二)乙方違約

1.除不可抗因素，由於乙方的原因未按本合同規定的日期全部竣工驗收合格，每逾期一日，乙方需向甲方支付合同總價款千分之一違約金，計算至全部工程驗收合格之日時止。

2.因乙方造成工程質量問題未能正常投入使用，乙方需向甲方支付合同總額10%的違約金，並承擔因此給甲方造成的各項損失。

3.乙方施工過程中未按安全生產規範要求，造成的安全事故，由乙方承擔全部責任，並賠償因事故給甲方帶來的各項損失。

七、爭議解決

甲乙雙方在工程中遇到爭議的問題應儘量協商解決，若協商不成，任何一方可向合同履行地法院起訴。

八、附則

(一)本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，自雙方簽字蓋

(二)本合同未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定補充協議，與本合同具有同等效力。

(三)合同附件

1.標準、規範及有關技術文件;

2.施工圖紙;

3.雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件。

甲 方：

地 址：

代表人：

電 話/傳 真：

開户行：

賬 號：

乙 方：

地 址：

代表人：

電 話/傳 真：

開户行：

賬 號：

簽約時間： 年 月 日

簽約地點：

建設施工合同範本 篇18

尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委託擔任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現就其與被告福州某公司建設工程施工合同糾紛一案發表如下代理意見：

一、關於廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。

1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書，20xx年12月14日被告支付預付款，工程正常開工建設。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，並同意將合同工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】

2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建築工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款，並且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】

3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協議，將工期約定為自該補充協議生效之日起算150個日曆日，付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】

4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立合同並支付了相應款項，由於被告未能按約支付第6筆工程進度款，導致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避税考慮，提出簽署三方協議，由各供貨商向其開具增值税發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商合同約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方合同權利義務轉移計算，被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】

5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更，在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責於被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】

6、【被告逾期供電】原被告在原合同中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會議紀要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統調試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已於20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早於20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期，也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調取的供電合同、現場施工單等證據。】

7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由於被告逾期至20xx年10月14日才供電，導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】

8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制櫃增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】

9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程，合同金額為115000元，工期約定30日並需配合生產線施工進度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格並收到發票後10日內支付百分之95，其餘作為質保金在一年質保期滿後支付。而被告已按約支付了該合同金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】

10、【法律依據】中華人民共和國合同法第二百八十三條　【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。

二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合合同約定。

1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委託國內權威機構某某某某設計研究院進行，其所提供的設計方案及該工程所採購的全部設備和材料均是通過被告的認可後進行的，所以，工程的性能在理論上完全符合合同要求。【證據1、11對賬明細】

2、該工程已於20xx年10月31日通過重車測試後即投入使用至今達19個余月，被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉站的質量及性能符合合同約定。【證據28、29、30、34、37、41】

3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定，實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響，在被告已對上述設備進行驗收，在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了合同要求。【證據26、45、48】

4、退一步分析，如果該工程相關設備性能沒有達到合同約定，或者質量不合格，則被告肯定要進行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為，也沒有在通知原告並在原告拒修的情況下自行進行維修或委託第三方維修的事實，並且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束後支付原告，根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試後投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認定該工程的性能完全符合合同約定並且運行良好。【證據41、44、】

5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協議約定，原告在與三供貨商簽訂的合同中的債權與債務全部轉由被告履行，那麼，即使該工程的相關性能沒有達到原被告合同的約定，那麼，有關卸船能力沒有達到合同約定，則被告應當首先與杭州某某有限公司聯繫或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到合同約定的性能，則被告應當首先與南京某某有限公司聯繫，要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定，則被告應當與福建某某有限公司聯繫，要求整改或退貨;但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求，由此可以確認，該工程的性能和質量是符合原被告合同約定的。【證據19、48】

6、被告在該工程通過測試後，原告即先後五次發函要求辦理驗收手續，被告對原告要求驗收的函告均未予回覆。原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩餘工程款的要求時，被告以原告需提供增值税發票方可付款來搪塞，在原告闡明合同約定為提供工程發票時，被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符合約定。被告關於性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、剋扣工程款。否則，被告也不會在通過測試、投入使用並辦理結算後又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】

7、20xx年3月13日，原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制櫃增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包合同金額為115000元，上述6個合同增加的工程款共計1150000元，被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩餘的371050元，説明被告關於工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、剋扣工程款的一個藉口。【證據11、15、18】

8、【法律依據】依據最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定，即使該工程未經竣工驗收或性能有問題，由於被告已投入使用，則被告不得以使用部分質量不符合約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定，工程未經竣工驗收，發包人擅自使用，以轉移佔有建設工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試並由被告佔有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、剋扣工程款的目的而找到一個藉口，被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元並承擔其他損失。

三、關於拖欠工程款的數額。

原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關於主體工程總額9014845元及後期增加1150000元與被告一致，關於具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致，原告決算書和被告明細賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元，被告實際還拖欠原告質保金和工程款共計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】

四、被告提出根據合同約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。

1、原告此前已就開具發票一事與被告協商，但被告要求原告開具增值税發票方同意付款並拒絕接受原告的工程發票，原告為此於20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值税發票為由拒付工程款，其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】

2、由於原告沒有建築施工企業資質，故根據最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定，原被告雙方簽訂的某某合同(廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書)無效，被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國合同法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定，依法確認該工程質量合格並由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至於開具發票是原告的法定義務，依法屬於國家税務機關管轄範圍，人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41，法律依據中華人民共和國合同法第57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】

綜上，由於被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試並運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收後拒絕辦理驗收手續並連續運行生產達一年之久後，以未經竣工驗收和性能不符合合同約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益，請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決，支持原告的全部訴訟請求。

此致

長樂市人民法院

杭州某工程公司代理人：曾省明

建設施工合同範本 篇19

甲方：

乙方：

茲有乙方承接甲方貴州省惠水縣“同心路、和諧路”路燈安裝工程“安裝施工”，共同達成如下協議：

1、施工內容

施工長約3.2KM、乙方承接挖坑、基礎籠供應、基礎澆注、挖溝、管道敷設、電纜供應、電纜敷設、看守，燈杆、燈具、光源安裝及調試、矯正等工作。

2、安裝説明

同心路長約1.47公里，路燈安裝間距為30米，安裝H_Z_023高中華燈，安裝數量為一邊51棵，另一邊52棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設;和諧路長約1.78公里，路燈安裝間距為30米，安裝H_Z_013中華燈，安裝數量為一邊60棵，即兩邊120棵，兩燈間由電纜連接通電，電纜穿管敷設。

3、相關施工數量、費用見價格表：

4、安裝期限

在甲方基礎設施、變壓器等及時提供的情況下，同心路12天內至少30盞路燈安裝完畢、亮燈;和諧路6月8日前至少30盞路燈安裝完畢、亮燈，但安裝期間如遇颱風、水災、地震以及其他自然原因等不可抗拒的因素造成工期延誤，雙方協商解決。

5、質量標準及驗收標準

工程質量標準必須全部優良(如因工程質量未達到標準，所造成的返工損失費用由乙方負責)。

按國家有關規定以及甲方設計文件的質量要求和技術指標及與本合同約定標準進行驗收。

6、付款方式

協議簽定後由甲方預付合同款的給乙方;路燈安裝50%以上、亮燈時支付至合同款的45%;路燈安裝75%以上、亮燈時支付至合同款的70%;路燈安裝完畢、調試亮燈、驗收合格後支付乙方至最終結算的97%，剩餘的3%作為質量保證金，質保期一年，一年內工程無質量問題，甲方無息退還給乙方。甲方每次收到款項後，提供相應的收款收據。

7、其他

在路燈交付甲方使用前，由乙方自行負責路燈、電纜等重要材料的保管。本次施工人員由廠方技術工和農民工組成。

8、本協議一式叁份，甲方執貳份，乙方執壹份。雙方簽字、預付款支付起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日