地坪漆施工合同集合（精選8篇）

地坪漆施工合同集合 篇1

甲方：__________

乙方：__________

根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定，為了明確甲乙雙方在施工過程中的權益、義務和責任，經雙方共同協商同意，簽訂本合同，甲乙雙方應共同遵守。

第一條：工程概況

1.1.工程地點：

1.2.施工工藝：環氧樹脂地板(詳見乙方提供的工藝説明)。

1.3.顏色：____色

1.4.工程面積約：____㎡.

1.5工程單價：____/㎡。

1.6工程總造價約：____元。大寫：____。

説明：最後結算金額以實際施工面積為準，地腳線(每米元)和畫線(每米元)按長度計算。

第二條：工程期限

2.1.本工程總工期為____天。

2.2.本工程開工日期為____年____月____日至____年____月____日。

2.3.如遇以下情況，工程工期相應順延。

a .因天氣原因或其它因素地面出現潮濕且甲方確認同意延期的。

b. .因甲方原因不能如期清空施工現場者。

c.因不間斷停水停電超過8小時導致無法正常施工的。

d.未按合同規定支付預付款影響施工進度的。

第三條：雙方責任

1.甲方責任

A.甲方免費提供乙方施工所用水電及施工人員住宿。

B.開工前要完成地面鋪設，保證施工地面的乾燥、平整及無油污現象。

C.乙方施工期間甲方不得安排其它工程的交叉施工(不影響乙方施工的除外)。

D.實際地面施工顏色與色樣略有偏差，以實際顏色為準，但顏色偏差嚴重影響工程整體效果的`，乙方須應甲方要求承擔修復責任。

2.乙方責任

A.乙方按照雙方協議的工藝要求進行施工，。

B.施工完成後，塗層表面應光滑、無分層、無底色突出。

C.施工質量在質保期內出現問題，乙方確保在24小時內給於書面答覆，並在三個工作日內完成修復，以符合工藝標準及甲方的合理要求。

第四條：工程款的支付與結算

1.合同簽訂後，甲方付乙方工程總款的____%元。施工人員和材料進入工地後，甲方再付乙方總工程款的____%，合計____元。中底塗完成、上面漆之前甲方再付乙方總工程款的____%即____元合同書

2.工程結束後甲方再付乙方總工程款的____%元。

3.結算方式以現金或電匯、轉賬支票均可。

第五條：違約責任

5.1.工程質保期為壹年，質保期間由乙方原因出現的質量問題由乙方負責免費維修，但由於甲方出現的人為和機械及其它原因造成的質量問題，由甲方負責。質保期滿後如需維修，乙方應收取合理費用。

5.2.甲方因未按合同規定支付預付款的，乙方每天按應付款的%收取滯納金，逾期超過十日的，乙方有權終止合同，甲方承擔總工程款%的違約金，即元。

5.3乙方未按合同期限按時完工的，甲方每天按已付款的%收取滯納金，逾期超過十日的，甲方有權終止合同，乙方承擔總工程款%的違約金，即元。

5.4乙方施工完成三天內甲方應及時驗收，經甲方認為不合格的(指顏色出現明顯色差、分層、露底、脱層)，乙方應再甲方屆時給予的寬限期內修復或重做並自行承擔費用。

第六條：本合同自簽訂之日起即產生法律效力，到保修期滿之日失效。

第七條：本合同未盡事宜，由甲乙雙方互相協商解決，如經雙方協商未能解決，可向甲方所在地法院提起訴訟。

第八條：本合同一式貳份，甲、乙雙方各持一份，具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

地坪漆施工合同集合 篇2

發包方： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

本合同依照《中華人民共和國合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協商一致，同意簽訂本合同並全面履行。

第一條 工程概況

1、工程名稱：閩港新城A區地下室環氧地坪施工工程

2、工程地點：湖南省耒陽市閩港新城

3、塗裝顏色：以現場樣板為準

4、工程面積： 3350 ㎡

5、施工類型：環氧平塗地坪

6、施工工藝：①基面打磨、除塵;②滾地面接觸劑;③環氧樹脂調合石英砂刮底;④打磨除塵;⑤環氧樹脂調合膩子粉批塗;⑥環氧樹脂調合膩子粉批塗;⑦批刮面塗;⑧滾最後一道面塗

7、承包方式：該項目採取由乙方包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工、包税金的方式進行總承包。

8、合同單價：環氧地坪40元/㎡，環氧劃線8元/m，環氧箭頭30元/個

9、總造價：合同總價暫定：150600.00(大寫：壹拾伍萬零陸佰)元整。

明細如下：

環氧地坪平塗：3350*40元/㎡=134000元(此部分總價包乾，結算不再調整)車位線及車行道線暫定20xx米*8元/m=16000元(此部分為按實結算)。環氧箭頭暫定20個*30元=600元(此部分為按實結算)

第二條 工程期限

本工程必須於20xx年12月31日完工。

第三條 雙方責任

一、甲方責任

1、合同簽定時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確塗裝現場規劃;

2、開工前，保證接通電源到施工場地;

3、開工前，保證塗裝區域乾燥、無積水或塵土雜質;

4、施工期間不安排交叉施工;

5、施工現場需相關工程人員進行協調、安排;

6、甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區，並做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，後果由甲方負責。

二、乙方責任：

1、不得將工程轉包第三方;

2、按照合同約定的施工工藝施工，並保證施工材料合格;

3、保證塗裝工程質量：塗裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;

4、必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規章制度，並接受甲方工程監理的監督和正確的指導;

5、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。

6、做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作;

7、乙方需向甲方提供材料樣品並經甲方認可，以保證乙方施工時材料、工藝與所提供樣品一致。

8、切實做好保修工作。

第四條 工程款項結算及支付

1、第⑥道工序完成後, 甲方即付給乙方總工程款的 70 %;

2、工程竣工驗收合格一週內，甲方在五個工作日之內審核完畢並支付至結算款的 97 %，餘款 3% 一年質保期滿後一週內付清(無息)。

4、本工程禁止提現，乙方必須提供相應審批金額的建安税發票

第五條 違約責任

1、本工程保修期為12個月(以竣工驗收合格之日起計算)，在保修期內，由於乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內應無條件保修;如由於甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用由甲方負責。

2、乙方必須於20xx年12月31日完成，除甲方書面許可的順延工期外，乙方未按期開工或竣工或未按進度計劃確定的各階段工期(分段工期)履行或未及時履行任何一項義務的，每逾期一日，應當承擔1000元/天的違約金。任何一項逾期達5日，甲方有權解除合同，乙方應當按本合同總金額的20%向甲方支付違約賠償金，對因此給甲方造成的損失(包括但不限於甲方應付給第三方的違約金、賠償金等)均由乙方承擔。

第六條 竣工驗收及驗收標準

1、工程完工後，甲方按合同約定和國家相關的施工規範作為驗收標準，驗收合格後，雙方填寫環氧地坪工程竣工驗收單，簽字生效。

2、驗收主要依據：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。

第七條 解決合同糾紛的方式：

甲、乙雙方在履行合同期間發生糾紛，雙方可通過協商或協調解決;協商或協調不成的，可向乙方所在地仲裁機關申請或向人民法院起訴。

第八條 本合同一式肆份，雙方各執貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

第九條 本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協商解決。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

法定代表人(簽章)： 法定代表人(簽章)： 委託代理人(簽章)： 委託代理人(簽章)： 單位地址： 單位地址：

賬號： 賬號：

電話： 電話：

簽訂時間： 簽訂時間：

地坪漆施工合同集合 篇3

定做方：

承攬方：

根據《中華人民共和國合同法》以及有關規定，為了明確雙方在合同執行中的權利義務和經濟責任，經雙方充分協商，同意簽定本合同，共同遵守。

1、承攬名稱，地點，方式

1-1承攬項目名稱：

1-2承攬項目地點：

1-3承攬方式：包工包料

2、承攬標(加工成品)

2-1環氧樹脂面積平方米

2-2塑膠地板

注：具體面積以實際面積為準。

3、加工成品的質量要求

3-1承攬方提供規格工藝進行施工;

3-2地坪漆顏色根據甲方選定為：

3-3塑膠地板顏色根據甲方選定為：

4、價格及付款方式

4-1地坪漆單價/m2;

4-2塑膠地板單價 元/m2

4-2工人、材料、機械、進場後定做方向承攬方支付合同總額的即 元的預付款，施工完畢後定做方向承攬方支付合同總額的20%即 元的尾款。

5、素地標準及施工條件

5-1素地基地平整，2m標尺，落差不應大於2mm;

5-2水泥結合牢固，無空鼓，不起砂，無龜裂，無水泥浮漿;

5-3水泥素地表面含水率達到8%;

5-4施工時空氣相對温度不大於70%，環境温度低於0度;

5-5施工前定作方向承攬提供施工圖紙，完成通水通電，工作門窗到位，水電費由定做方負擔;

5-6施工期內定做方不安排交叉施工;

5-7施工過程中當事人雙方應專門指定一人做現場協調和監督工作。

6、驗收標準與方法

6-1按合同規定的質量要求，圖紙作為驗收標準，驗收前承攬方應向定做方提供必需的技術資料。

6-2承攬方應向定做方發出驗收通知單，定做方接到驗收通知後應在三天內(逢法定節假日可以順延)進行驗收，無故拖延或未經驗收而提前投入使用者，視同驗收合格。

6-3當事人雙方對承攬項目質量在驗收中發生爭議時，可向法定質量監督機構申請檢驗，並向對方提供檢驗證明，檢驗所發生的費用則過錯方承擔。

6-4保修期為層脱皮由承攬方返修，使用過程中為機械損傷及其他原因(如水泥脱未乾面定做方要求真趕工等)造成質量事幫可由承攬方計費維修。

7、工期

7-1本工期總工期為;

7-2本合同開工期為完工為如遇下列情況，工程相應順延，並以書面形式確定順延期限;

7-3-1因氣候或其他意外，地面出現受潮者;

7-3-2因定作方原因不能如期騰出施工場地者;

7-3-2施工中因停電，停水連續影響24小時以上，或連續間歇性停電停水三天以上者;

7-3-4定作方未近合同規定支付 付款，工程進度面影響施工進度者。

8、安全施工管理條例

8-1承攬方有關人員進入定作方施工現場應該遵守定作方有關制度。

8-2由承攬方人因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負擔。

9、違約責任

9-1雙方應嚴格遵守本合同有關條款，承攬方的完工質量達不到本合同第3條雙方約定的質量要求，由承攬方再負責反修並保達到合同約定的質量要求，一切費用由承攬方負責承擔。

9-2承攬方應按合同約定如期完工，若沒有發生本合同第7條3款的情形， 違約金。

9-3承攬方完成地坪，應由定作方負責協調保護，因定作方原因造成地坪前損壞的，由定作方負責制損壞賠償，由於承攬方自身原因造成損壞的由由承攬方負責。

9-4定作方應及時將所需施工場所提供與承攬方進行施工，不安排交叉作業。如因特殊原因須進行交叉作業的，須與承攬方協商後進行，否則由此造成地坪損壞或工期延誤的，由定作方負責損失。

9-5定作方應按時支付合同定價款，如因定作方不能及時付款，承攬方有權停工或解除合同，因此造成延誤損失由定作方承擔，並償付承攬方已消耗的材料費、人工費、及施工過程中相關費用等於合同中止給承攬方造成的損失。

9-6償付承攬方違約金。

9-7承攬方應具有相應的資質。選用符合國家質量標準的材料，若承攬方違反此約定，則應向定作方，承擔其過錯行為而給定作方造成的損失。

9-8如果定作方無正當理由私自中止本合同，須賠償承攬方總合同金額的60%的款項，作為對承攬方的材料損失補償費。

10、不可抗力

在合同規定的履行期內，由於不可抗力致使地坪損壞的，承攬方取得合法證明後，可免除承擔違約責任，但因採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定以外發生的不得免除責任。在定作方遲延接收期間發生的，定作方應當承擔並且賠償承攬方由此造成的損失。

11、糾紛的處理

發生糾紛時，雙方應協商解決，協商不成時，雙方均可向定作方或承攬方所在人民法院提起訴訟。

12、期限與其他

本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效，(承攬方必加蓋法人名章方為有效)合同履行完畢即有效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方進行協商，作也補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正式一式二份，雙方各執一份。

定作方： 承攬方：

法定代表人：

法定代表人：

授權代表：

開户行：

地坪漆施工合同集合 篇4

甲方：(簡稱甲方)________________

乙方：(簡稱乙方)________________

經甲乙雙方友好協商，就__車間地坪漆施工的事宜達成如下協議：

一、工程施工內容

1、廠房地面塗裝綠色、中灰色環氧樹脂地坪漆;工程面積：㎡,施工包工包料單價:________元/㎡。

二、乙方施工工藝、步驟及技術要求

(1)、施工工藝

水泥地坪表面預處理—塗環氧底層漆—刮環氧砂漿膩子—自幹8小時後，打磨、找補填平—找補、局部刮塗第二層環氧砂漿膩子—自幹8小時後，打磨、找補填平—清潔吸塵—塗氧面漆第一遍—自幹8小時以上—塗氧面漆第二遍。

(2)施工步驟及技術要求：

1、施工前對地面進行前處理。對於地面的凹凸不平地面先採用水泥或環氧樹脂砂漿進行修補平整，確保施工地面的平整清潔、乾燥、無污漬。

2、環氧滲透底漆施工：將環氧底漆配比比例進行混合配比，用攪拌機攪拌5分鐘，然後使用滾筒按要求進行均勻塗抹，塗層厚度為15ūm，使其與地面附着力達到最佳，並起到封閉微孔作用。

3、環氧砂漿層施工：待底漆乾燥約2小時後，將環氧砂漿按施工比例進行配比混合均勻，用攪拌機攪拌5分鐘，用饅刀將材料刮平，使表面平整，兩次中間塗層按此施工要求施工完畢並打磨平整,塗層厚度達到120ūm，即基底層施工完畢。

4、環氧地坪面漆施工：待中塗層乾燥8小時後，將環氧面漆按施工比例進行配對混合均勻，用攪拌器攪拌5分鐘，用滾筒塗裝(兩遍)，塗裝時發現雜質應立即除去。面漆的硬化時間約為24小時，塗層總厚度達到250ūm，即面漆塗層施工完畢。

5、工程保養期：地面施工完工後需要保養7天方可投入使用(3天后可以上人行走)。

三、乙方服務及質量承若

乙方對產品和施工質量的承諾，根據合同要求。

1、施工前：與甲方現場技術人員進行交流、溝通，詳細介紹產品的性能及配套施工方案，可為客户選定適合的最佳產品和工藝施工提供參考，使環氧樹脂漆的塗裝工藝達到最佳理想效果，並按照甲方的要求在預定的時間內施工完畢。

2、工程施工完畢，交付使用後，根據選用產品的使用時限規定，如發現起層、脱落等現象，乙方按照合同規定或國家相關質量法規對甲方進行經濟賠償。

3、顏色按甲方提供的樣板色彩標準進行調配施工，工程交付使用後，十年內在使用過程中如發現起層、脱落等現象，乙方負責及時修復完好。

4、我公司嚴格按照國家標準和《企業標準》組織生產，每批產品的提供均有合格的檢驗報告書及樣板，施工按塗裝工藝和安全要求進行，正常陰晴天氣在兩週內施工完畢。

四、安全防腐措施

該施工以安全第一、質量第一為前提，本公司對此施工作以下安全防範措施：

1、施工前，安全技術人員到施工現場做安全防範監督和安全技術指導。

2、施工現場工作人員必須穿戴工作服、口罩及安全手套。

3、每次上崗作業前，安全管理員對施工人員進行安全防護監督並提出和要求在施工中應該注意的.安全事項。

4、甲方負責向乙方提供施工用水源、電源，乙方應注意用電用水安全。

5、施工過程中出現的一切安全責任由乙方全負責。

五、施工工期要求：至簽訂合同之日起，25日內完成全部施工項目，包括地坪衞生的打掃，(因甲方原因導致的工期延誤，工期順延)。

六、工程造價、單價及面積：

1、總施工面積：________㎡

2、包工包料(開具工程發票)單價：________元/平方米。

3、工程總造價：________￥

七、付款方式：

待工程完工後，甲方在3天內向乙方支付工程總額的工程款，其中扣除作為工程質保金，一年後工程無工程質量問題，一次性付清所扣除的餘款。

本合同壹式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效率力。

甲方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

地坪漆施工合同集合 篇5

甲方：________(簡稱甲方)

乙方：________(簡稱乙方)

經甲乙雙方友好協商，就______車間地坪漆施工的事宜達成如下協議：

一、工程施工內容

1、廠房地面塗裝綠色、中灰色環氧樹脂地坪漆;工程面積：____㎡,施工包工包料單價: ____元/㎡。

二、乙方施工工藝、步驟及技術要求

(1)、施工工藝：

水泥地坪表面預處理—塗環氧底層漆—刮環氧砂漿膩子—自幹8小時後，打磨、找補填平—找補、局部刮塗第二層環氧砂漿膩子—自幹8小時後，打磨、找補填平—清潔吸塵—塗氧面漆第一遍—自幹8小時以上—塗氧面漆第二遍。

(2)施工步驟及技術要求：

1、施工前對地面進行前處理。對於地面的凹凸不平地面先採用水泥或環氧樹脂砂漿進行修補平整，確保施工地面的平整清潔、乾燥、無污漬。

2、環氧滲透底漆施工：將環氧底漆配比比例進行混合配比，用攪拌機攪拌5分鐘，然後使用滾筒按要求進行均勻塗抹，塗層厚度為15ūm，使其與地面附着力達到最佳，並起到封閉微孔作用。

3、環氧砂漿層施工：待底漆乾燥約2小時後，將環氧砂漿按施工比例進行配比混合均勻，用攪拌機攪拌5分鐘，用饅刀將材料刮平，使表面平整，兩次中間塗層按此施工要求施工完畢並打磨平整,塗層厚度達到120ūm，即基底層施工完畢。

4、環氧地坪面漆施工：待中塗層乾燥8小時後，將環氧面漆按施工比例進行配對混合均勻，用攪拌器攪拌5分鐘，用滾筒塗裝(兩遍)，塗裝時發現雜質應立即除去。面漆的硬化時間約為24小時，塗層總厚度達到250ūm，即面漆塗層施工完畢。

5、工程保養期：地面施工完工後需要保養7天方可投入使用(3天后可以上人行走)。

三、乙方服務及質量承若

乙方對產品和施工質量的承諾，根據合同要求。

1、施工前：與甲方現場技術人員進行交流、溝通，詳細介紹產品的性能及配套施工方案，可為客户選定適合的最佳產品和工藝施工提供參考，使環氧樹脂漆的'塗裝工藝達到最佳理想效果，並按照甲方的要求在預定的時間內施工完畢。

2、工程施工完畢，交付使用後，根據選用產品的使用時限規定，如發現起層、脱落等現象，乙方按照合同規定或國家相關質量法規對甲方進行經濟賠償。

3、顏色按甲方提供的樣板色彩標準進行調配施工，工程交付使用後，十年內在使用過程中如發現起層、脱落等現象，乙方負責及時修復完好。

4、我公司嚴格按照國家標準和《企業標準》組織生產，每批產品的提供均有合格的檢驗報告書及樣板，施工按塗裝工藝和安全要求進行，正常陰晴天氣在兩週內施工完畢。

四、安全防腐措施

該施工以安全第一、質量第一為前提，本公司對此施工作以下安全防範措施：

1、施工前，安全技術人員到施工現場做安全防範監督和安全技術指導。

2、施工現場工作人員必須穿戴工作服、口罩及安全手套。

3、每次上崗作業前，安全管理員對施工人員進行安全防護監督並提出和要求在施工中應該注意的安全事項。

4、甲方負責向乙方提供施工用水源、電源，乙方應注意用電用水安全。

5、施工過程中出現的一切安全責任由乙方全負責。

五、施工工期要求

至簽訂合同之日起，25日內完成全部施工項目，包括地坪衞生的打掃，(因甲方原因導致的工期延誤，工期順延)。

六、工程造價、單價及面積

1、總施工面積：____㎡

2、包工包料(開具工程發票)單價：____元/平方米。

3、工程總造價：￥ ____。

七、付款方式

待工程完工後，甲方在3天內向乙方支付工程總額的工程款，其中扣除作為工程質保金，一年後工程無工程質量問題，一次性付清所扣除的餘款。

八、合同效力

本合同壹式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等效率力。

甲方單位：________

乙方單位：________

甲方代表人：________

乙方代表人：________

經辦人：________

經辦人：________

____年____月____日

地坪漆施工合同集合 篇6

發包方：________________(以下簡稱甲方)

承包方：________________(以下簡稱乙方)

本合同依照《_________合同法》、《建築安裝工程承包合同條例》，結合合同有關規定，為了明確甲、乙雙方在施工過程中的權利和經濟責任，經雙方協商一致，同意簽訂本合同並全面履行。

第一條工程概況

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、塗裝顏色：

四、工程面積：

五、施工類型：環氧平塗地坪

六、承包方式：包工包料包驗收

七、合同單價：________元/m2

八、總造價(暫定)：(説明：本工程實際造價按實際施工面積結算。)

第二條工程期限

本工程合同總工期為天，實際開工日期由甲方提前三天通知乙方;

第三條雙方責任

一、甲方責任

1、合同簽定時，甲方應向乙方提供施工圖紙或向乙方明確塗裝現場規劃;開工前，保證接通電源到施工場地，並且承擔水、電費用;開工前，保證塗裝區域乾燥、無積水或塵土雜質;施工期間不安排交叉施工;施工現場需相關工程人員進行協調、安排;甲方應提供乙方材料、設備及工具的保管區，並做好現場的封閉管理工作，禁止無關人員的進出影響施工質量，如未能達到上述要求，後果由甲方負責。

2、協助未驗收的完工工程，未驗收前不得使用，否則視為驗收合格。按商定的`付款條款支付乙方工程款項;

3、工程完工三個工作日內組織相關單位程驗收，逾期未驗收視為合格。

二、乙方責任：

1、按照施工設計圖紙工藝施工，並保證施工材料合格;保證塗裝工程質量：塗裝表面顏色均勻一致、無裂縫、無分層、無底色泛出;必須做到文明、安全施工，嚴格遵守甲方的規章制度，並接受甲方工程監理的監督和正確的指導;

2、因乙方管理不善(如盜竊、損壞等)造成對甲方的經濟損失，由乙方全部負擔。做好未驗收完工工程的維護和相應的成品保護工作;切實做好保修工作。

第四條工程款項結算及支付

一、合同簽訂後甲方即付給乙方總工程款的%;

二、施工進度工程款按周工程量計算，甲方支付乙方周工程款的%(預付款等比例扣除);

三、工程竣工驗收合格一週內，乙方編制結算文件至甲方，甲方在五個工作日之內審核完畢並支付至結算款的。

四、為保證資金安全，付款方式原則上採用甲方按乙方指定銀行帳户匯款。若需採用現金或支票結款時，經雙方議定後，可由乙方經辦人員持乙方財務簽章的“收款委託書”到甲方辦理，乙方經辦人不能提供“收款委託書”時，甲方應拒絕受理，否則，甲方將承擔由此引起的一切責任。

第五條違約責任

一、本工程以竣工驗收合格後，由於乙方材料或施工工藝的原因造成質量事故，乙方接到甲方通知的約定時間內應無條件保修;如由於甲方使用不當或其它原因所造成的質量事故，乙方應給予返修，返修費用由甲方負責。

二、雙方自簽定合約之日起，任何一方不得擅自解除合約，其中一方違約應向另一方賠償，賠償額按國家合同法規定執行。

第六條竣工驗收及驗收標準

一、工程完工後，甲方按設計圖紙和國家相關的施工規範作為驗收標準，驗收合格後，雙方填寫環氧地坪工程驗收單(附件一)，簽字生效。

二、驗收主要依據：按照本合同的施工工藝程序進行驗收。

第七條解決合同糾紛的方式：甲、乙雙方在履行合同期間發生糾紛，雙方可通過協商或協調解決;協商或協調不成的，可向乙方所在地仲裁機關申請或向人民法院起訴。

第八條本合同自簽定之日生效，到工程保修期滿及結算清所有工程款之日自然失效。

第九條本合同一式肆份，雙方各執貳份。

第十條本合同未盡之事宜，雙方應以誠懇的原則協商解決。

甲方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

地坪漆施工合同集合 篇7

發總包方（甲方）：

承接包方（乙方）：

根據《中華人民共和國合同法》，結合本工程具體情況，本着自願、平等的原則，經雙方協商一致，簽定本合同。

第一條項目內容：

工程名稱：環氧砂漿地坪

第二條工程概括：

1、單價：環氧砂漿地坪40元/㎡（此價格含普通發票。）

2、面積以實際測量為準。

3、本工程採用包工包料形式，乙方包括主材環氧樹脂的.提供與施工，施工工藝為一遍打磨，一遍底漆，一遍砂漿，一遍打磨，一遍膩子，滾塗一遍面漆。

4、漆膜顏色：綠色

第三條付款方式與期限

工程款按實際測量面積結算：完工後，甲方一次性結清工程款項。

第四條甲方代表及甲方責任

一、甲方代表

甲方委託____先生為甲方代表，按合同約定，全權負責甲方工作的實施，

二、甲方責任

1、乙方委派___先生為乙方代表，按合同約定，全面負責乙方工作的實施。

甲方責任：

1、確定地坪達到施工條件3天前，向乙方發出書面或電話進場通知；

2、正式施工前，甲乙雙方共同參加施工説明及現場技術要求交底；

3、施工前將場地物料挪開、清理。

第五條乙方代表與乙方責任

一、乙方代表

乙方委派先生為乙方代表，按合同約定，全面負責乙方工作的實施。

二、乙方責任

1、乙方在進入甲方工廠後，應遵守甲方廠區管理，簽訂《安全守則》。

2、按章按序施工，及時向甲方代表或監理單位申報驗收已完工區域，有責任維護已完工地坪。

3、乙方應充分考慮和落實有關施工安全措施，因忽視或違章操作而造成的損失，由乙方承擔責任；出現安全事故由乙方承擔責任。

4、遵守國家法律法規和工地現場施工管理規定，文明施工。

5、按要求在施工期內完成工程，若有特殊情況延遲工程交期，應與甲方協商溝通，否則延遲一天扣2%工程款。

第六條保修服務

施工完畢後12個月內，由乙方施工所引起的工程質量問題由乙方提供免費修補服務；保修期滿後，維修服務由甲乙雙方協商解決，費用另議。施工前乙方已查看甲方施工現場並已全面清楚施工現場各因素，確保甲方現場已達到施工要求和條件

發包方（蓋章）： 承接方（蓋章）：

地坪漆施工合同集合 篇8

甲方：_________________乙方：_________________

深圳市惠特普地坪材料有限公司依照《中華人民共和國民法典》及其他有關法律，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本項目地坪和內牆塗料的材料供貨及提供相應配套、服務事項協商一致，訂立本合同。

第一條項目概況

1.1項目名稱：_________________

1.2項目地點：_________________

1.3使用區域：_________________

第二條項目承包範圍

2.1承包範圍：_________________

2.2項目面積：_________________m2(按驗收實測數據調整)。

第三條合同期限

3.1乙方進場日期為20__年月日至20__年月日交付驗收，合同期限總日曆天數天。

3.2如遇到下列情況，合同期限天數應予自動順延：_________________

3.2.1甲方在合同規定進場前一天，未能將待施工區域場地交給乙方，或有非本項目服務人員及物品進入或存放於待施工區域;

3.2.2甲方應提供的電源、水源等設施未能接通，影響乙方正常工作;

3.2.3由於項目本身或總體項目發生變更，變更的內容直接影響本項目的工藝規格、內容及工作量;

3.2.4在施工過程中停電連續三個小時以上，或有房屋漏水、滲水、進水而阻礙項目進行;

3.2.5因天氣影響(如氣温、温度達不到項目施作要求)或因不可抗力(如：_________________颱風、暴雨、水災、火災、地震、戰爭、暴亂等)而影響合同進行;

3.2.6其它突發事件(如：_________________停電、工作面滲水或漏水、施工場所封閉不嚴等)影響工作進度;

3.2.7甲方未按合同規定付款;

3.2.8其它影響合同條款執行的情況出現。第四條合同價款

第五條雙方配合

5.1甲方指定為本項目駐現場代表，乙方指定為本項目駐現場代表，代表雙方在遇到各種問題時協調解決。

5.2甲方應使現場具備作業條件，必須在乙方進場前一天對作業區域進行出空、潔淨處理，以保證項目如期進行。

5.3甲方應提供標準新作混凝土基面，質量應符合國家標準或乙方要求(詳見乙方技術方案及資料)，否則由此出現的一切問題乙方不承擔責任，因甲方提供的新做或現有混凝土基面存在嚴重的質量問題足以影響乙方施工質量時，雙方應在經過實地踏勘後另行補充簽訂《基面處理備忘錄》，於完工後立即按照實測面積結算。

5.4甲方免費提供安排現成220V用電連接點及照明設備，供應量必須保證項目正常進行的需要。

5.5甲方應協調處理現場，保證場地無其它項目交叉以及主要通道的暢通，以滿足本項目作業及運輸的需要，約束其它非本項目服務人員進入現場踩踏地坪或影響作業。

5.6甲方應負責辦理施工許可證及其它作業所需證件、批件或臨時申請批准手續。

5.7甲方保證在作業過程中及保養期內現場無漏水、滲水問題，門窗齊全可阻擋户外風雨，乙方應指定專人監護。

5.8在乙方完成作業後四十八小時的初步養護期內，甲方有義務協助乙方保護現場，禁止其他人員進入作業區域;養護期後方可搬入重物，如需提前，應在確認不破壞地坪的前提下穿軟質軟底拖鞋並做好地坪鋪墊保護工作。

5.9地面使用過程中，混凝土起鼓或水泥層脱落等，不屬於地坪漆與混凝土表面脱落的情況時，維修費用由甲方自行承擔。5.10乙方應遵守現場所在地地方政府和有關部門對現場地交通、作業噪音、作業現場環境衞生和場外污染等管理規定及甲方的現場規章制度。

5.11乙方做好作業組織管理，維持現場整潔、道路暢通，項目完成後清理現場。

5.12如因現場作業條件變化或因其它原因需調整工藝或合同期限，乙方應書面通知甲方。

5.13乙方應按照雙方規定的驗收標準及期限完成項目併合格交驗。

5.14在項目完成後規定的保修期內，由於乙方原因造成的質量問題，乙方於接到通知後應提供無條件保修。

5.15乙方有義務將地坪的養護及注意事項提供給甲方。

5.16如雙方未能履行以上義務，導致給對方造成損失的，責任方應賠償對方的有關損失及誤工費。

第六條項目驗收

6.1在項目完成後三個工作日內，甲方須組織相關人員驗收並確認實際作業數量;如遇特殊情況甲方需推遲驗收的，應書面通知乙方，經乙方同意後，延遲最多不超過十五天。甲方應作好此期間的現場保護工作。

6.2如甲方認定某區域有質量問題需要修整的，必須書面通知乙方協商解決。

6.3本項目做為單項專業項目只做單項驗收，與甲方的其它項目無關，不得與整體工程或其它項目做捆綁驗收及結算。

6.4如有下列情形之一，應視為本工程已事實上完成驗收並經甲方確認合格：_________________

6.4.1甲方已在乙方作業材料層的基礎上進行其它工序的操作;

6.4.2甲方超過規定的時間不做驗收的;6.4.3乙方的作業區域已經被投入使用的。

第七條質量保證

7.1以項目完成之日起計算，乙方提供保修期限為六個月整。

7.2保修範圍：_________________由於地坪本身材料質量問題造成的起鼓、起泡、脱落等。

7.3保修期內，凡符合保修範圍的，乙方提供免費維修;不符合保修範圍的，乙方維修收取工本費。

7.4保修期後，乙方提供優質跟蹤服務，維修收取工本費。

7.5以下情形導致的質量問題，不在保修範圍內，甲方不能借此影響對乙方的付款：_________________

7.5.1水泥基面質量存在下列問題：_________________水泥強度低於C25(包括水灰比或砂漿比不正確)、混凝土骨料過粗、基面平整度平均大於3mm/2M;

7.5.2在上一道工序為完全達到要求時，甲方要求乙方趕工或現場交叉施工而影響質量;

7.5.3作業面未經防水、防潮處理從而導致乙方新做面層起鼓、起水泡等問題;

7.5.4甲方要求乙方趕工或施工時現場有其他交叉施工，影響工程質量;

7.5.5水泥地坪質量問題：_________________如水泥強度標號不夠，水灰比不對，塌漏度超過範圍等引發的問題;

7.5.6完工後，地面遭到甲方人為損傷、超負荷使用;

7.6乙方保修期責任從驗收期滿或甲方已事實驗收之日起開始履行。

第八條付款方式

8.1合同簽訂生效後，甲方應支付合同總造價的10%備料款。

8.2乙方材料、人員進場後當日內，甲方再支付合同總造價的備料款60%。

8.3施工進度過半時，甲方再支付合同總造價的25%以上。

8.4施工完畢，甲方付清剩餘工程實際結算面積的餘款。

8.5甲方將採取現金方式向乙方支付款項。

第九條違約與爭議

9.1如甲乙雙方中的一方單方面解除合同或部分解除合同，應負違約責任，按照違約額的30%支付對方違約金。

9.2如乙方提供的產品及服務不符合按照合同及設計方案要求的，乙方負責及時改正或返工，增加的費用由乙方承擔。

9.3如乙方無故拖延項目的交驗期限，每拖延一天按照合同額的3‰支付甲方違約金。

9.4如乙方無故拖延項目的交驗期限達三十天以上，甲方有權將乙方清除出場。

9.5如甲方不按照合同規定的進度支付合同款，乙方有權停止施工，所造成的誤工損失由甲方承擔(按照進駐現場人數計算，每人每天三十元標準)，甲方每拖延一天按照應支付款額的3‰支付乙方滯納金，同時合同期限相應順延。

9.6甲方不按照合同規定的期限按時付款、驗收或支付款項時，應向乙方支付違約金、滯納金。

9.7因履行本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成可向仲裁委員會申請仲裁或向人民法院提起訴訟。

第十條合同生效與終止

10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

10.2雙方辦理驗收結算後，本合同即告終止(保修條款除外)。

第十一條附則

11.1未盡事宜，按照《中華人民共和國民法典》、等相關法律規章執行，或雙方協商解決。

11.2本合同壹式貳份，由甲、乙雙方各持壹份，均具有同等法律效力。

甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________

地址：_________________地址：_________________

法定代表人/委託代理人(簽字)：_________________法定代表人/委託代理人(簽字)：_________________

___________年___________月___________日 ___________年___________月___________日