普通貨物買賣合同2023（通用19篇）

普通貨物買賣合同2023 篇1

買方單位： 河南森潤環保節能技術有限公司 (以下簡稱甲方) 賣方單位： 鄭州高新科技創業發展有限公司 (以下簡稱乙方)經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 產品的名稱和數量：

1、產品的名稱 冷水機組數量 1套 。

第二條 單價和貨款

1、雙方約定的價格是：

2、本合同總貨款為人民幣捌拾肆萬元整 (￥84萬元)。

第三條 交貨時間和交貨數量：

1、交貨時間為45，按預付款到賬之日時計算。

第四條 交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔：

1、雙方確定的交貨地點為 買方指定地點 。

2、運輸方式為：汽運，費用由乙方負擔

第五條 質量標準和驗收條款：

1、商品的質量要求：見(合同附件1)

第六條 包裝和費用：

1、雙方確定的包裝材料和方式(見合同附件2)

2、按出廠包裝標準。

3、包裝費用由乙方承擔。

第七條 損失風險：

1、商品在出乙方倉庫前的一切質量、費用及風險由乙方承擔，其後的一切質量、費用及風險由甲方承擔。

第八條 商品所有權：

1、在甲方如數、及時地支付完畢本合同約定的貨款前，乙方擁有對出賣商品的所有權。

第九條 貨款結算和支付：

合同簽訂後預付30%貨款，貨到現場驗收合格付70%貨款。

第十條 知識產權：

1、乙方保證對所出賣的商品擁有合法、完整的知識產權，否則因此而造成甲方損失的，乙方予以賠償。

第十一條 合同的變更、解除和終止：

1、雙方協商一致並達成新的條款時，可以變更本合同。

2、任何一方違約，對方在追究違約方的違約責任的同時，有權決定是否解除本合同。

3、在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時，本合同得以終止。

第十二條 違約責任：

1、甲、乙雙方的任何一方有違約行為的，應負違約責任並向對方支付違約金。因違約使對方遭受損失的，如違約金不足以抵補損失時，還應支付賠償金以補償其差額。如違約金過分高於或者低於造成損失的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少或者增加。

2、甲、乙雙方所簽訂的具體合同要求，一方未能履行或未能完全履行合同時，應向對方支付違約合同貨款總值%的違約金。但遇雙方協商辦理變更或解除合同手續的，不按違約處理。

3、自提商品，乙方未能按期出貨，應負逾期交貨責任，並承擔甲方因此而支付的實際費用;甲方未按期提貨，應按中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向乙方償付逾期提貨的違約金，並承擔乙方實際支付的保管費用。

4、乙方提前交貨和多交貨而造成的甲方在代保管期內實際支付的費用，應由乙方負擔，甲方逾期付款的，應按照人民銀行有關逾期付款的規定，向乙方償付逾期付款違約金。

5、樣品檢測合格後，任何一方因自身原因在十五個工作日不能進入實際履行合同階段，均屬違約，守約方有權終止合同並追究違約方的違約責任。

6、乙方提供的商品如不符合雙方共同確認的質量標準，甲方有權終止合同，並追究乙方的違約責任。

第十三條 爭議的解決：

本合同如發生糾紛，當事人雙方應當及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解或者向仲裁委員會申請仲裁，也可以直接向當地人民法院起訴。

第十四條 不可抗力：

甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十五條 另注：

1、本合同自合同簽訂之日付款日起生效，合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。

2、甲方預付金未到乙方賬户前不允許乙方進行商品備料、生產等前期準備工作，否則甲方不承擔相關的一切責任。

3、本合同以書面形式為準，任何口頭協議一律無效。

購貨單位(甲方)(公章)

法定代表人：

地址： --市---路--號 電話：-------

傳真： 郵編： ---

供貨單位(乙方)(公章)

法定代表人：

地址： 電話：

傳真： 郵編：

普通貨物買賣合同2023 篇2

甲方：

乙方：

根據物資招投標結果，經甲乙雙方充分協商，本着自願及平等互利的原則，訂立本合同。

第一條 合同總價、產品名稱、規格型號、單價、數量及金額

1、合同總價為 (元)。

2、產品名稱、規格型號、數量、單價、金額(可另附表)

第二條 質量要求及技術標準 按國標執行，無國標時按行標執行，並滿足甲方特殊要求。

第三條 包裝方式和包裝品的處理 滿足多次裝卸、搬運及長途運輸要求;具備防潮、防震、防損功能;標記清楚詳實;包裝物無回收要求。

第四條 交貨方式

1、交貨時間： 合同簽訂一個月內或按甲方要求。

2、交貨地點： 甲方指定地點 。

3、運輸方式及費用承擔： 乙方自行安排並承擔相關裝卸費用。

4、與買賣相關的單證轉移： 隨貨同行。

第五條 到貨驗收：

到貨進行初步驗收，需抽樣送檢物資待送檢合格視為驗收;特殊需逐一檢測物資需全部檢測合格視為驗收合格。

第六條 結算方式及期限：

1、結算方式： 銀行匯款

2、結算期限： 到貨驗收入庫一個月內，提供合格發票，付款90%，留質保金10%。

第七條 提出異議的時間和方法：

1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物後__7_日內向乙方提出異議;甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。

2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

3、乙方在接到甲方書面異議後，應在_3_日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條 違約責任：

按《合同法》相關條款執行。

第九條 其它：

如需提供擔保，另立合同保證書，作為本合同的附件

第十條 不可抗力：

任何一方由於不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十一條 爭議解決：

凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交甲方所在地仲裁委員會進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

第十二條 附加條款：

1、 所供物資必須全程質保，出現質量問題及時免費給予調換。

2、_調換產品同樣適用上款的.約定。 _________________

第十三條 其它事項：

1、本合同自 年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

2、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

3、雙方來往函件，以合同規定的地址郵寄或以傳真方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更後的3日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。

4、本合同一式___份，雙方各執___份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

普通貨物買賣合同2023 篇3

需方(甲方)： 合同編號：

供方(乙方)： 簽訂日期：

為了明確甲乙雙方得責任和義務，使雙方有關 購銷業務能夠健康有序得發展，經雙方共同磋商，特定立下列條款，以資共同恪守。

一、購銷貨物名稱：

二、質量要求

按乙方企業標準，或以甲乙雙方共同封存發樣品為準。

三、訂貨約定

1、甲方需要購貨時，需提前十天以上下訂單，每次訂貨先以電話商議或與業務負責人面談，然後由甲方或乙方業務負責人將訂貨單傳給乙方銷售部。每次可訂一車或數車生產計劃。

2、每次訂單甲方必須明確規格型號、價格數量、發貨日期等經雙方確認後方可有效。並與本合同具有同等得法律效力。

3、如甲方需要變動貨物得規格、數量及送貨日期，必須在乙方未生產之前補發傳真給乙方，否則甲方必須按原訂單收貨。

4、如乙方因發生不可抗力因素得影響(如：大型設備損壞、自然災害等)，造成停產等情況，使貨物不能按時送達的，乙方應及時把信息通知甲方。

5、按約定甲方未能按時支付貨款時，乙方有權拒付尚未交付或下批次發貨物，甲方因此造成得損失，乙方不承擔任何責任。

6、每次訂貨時得訂單作為該合同得附件，與該合同具有同等法律效力。

四、貨物交割得相關規定

1、運輸方式：汽車運輸，運費由甲方負責。

2、交貨地點：

3、貨物到達甲方，由甲方負責卸車，卸車費用及各種責任全部由甲方承擔。

4、甲方收貨後必須要在乙方銷售回執單上簽字、蓋章，以證明貨已收到。

5、甲方收到發票後必須在乙方銷售回執單上簽字説明以證明發票已收到。

五、驗收標準及異議提出期限

1、驗收標準及方法以本合同第二條為準，提出質量異議期限為收貨天，約定期限內無異議，視為產品合格。

2、合格損耗標準及計算方法：每頓±2公斤。

六、結算方式等約定

1、標得物所有權及風險自交付時起轉移，但甲方為履行支付價款義務的，標得物所有權屬於乙方所有。

2、結算方式：

3、結算期限：

七、違約責任及合同糾紛得解決方式

1、違約責任：由違約方按違約部分的20%支付違約金。

2、合同糾紛的解決方式：由雙方協商解決，協商不成由乙方所在地法院管轄。

八、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字或蓋章後生效。本合同未盡事宜待雙方再行協商後予以補充，補充約定與本合同具有同等法律效力。

九、其它約定事宜：

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

普通貨物買賣合同2023 篇4

供貨方(甲方)：

購貨方(乙方)：

為維護雙方的權利和義務，明確雙方的責任，甲乙雙方根據《合同法》及相關法律法規的規定，經雙方經友好協商，就甲方在合約期內為乙方供應商品，達成如下商品購銷合同協議，以期雙方共同遵守：

一、商品的供應

甲方向乙方供應商品的品種、數量以甲、乙雙方簽字確認並蓋章的訂單為準。

二、商品的質量

1、甲方向乙方供應的商品的質量應當符合該商品的國家標準，行業標準，沒有國家標準，行業標準的按照通常標準或符合合同目的的特定標準。

2、在甲方每次向乙方供應商品時，雙方可在訂單上對該商品的具體質量標準進行約定。甲方在供應乙方商品的同時應當提交所供應商品合格證或質量保證書。

三、商品的價格

1、甲方向乙方供應的商品，除要執行國家訂價或國家指導價的，均由雙方協商訂價。

2、基於保護商業祕密的需要，甲方供應的商品交易價格以雙方蓋章確認的報價單為準，報價單為每一具體商品供貨合同的組成部分。

3、甲乙雙方積極配合，維護所經營商品的市場零售價的相對穩定和統一。甲方向乙方供應的商品的價格不得高於當地市場價格。

4、甲方在供貨價發生提價變動時，應提前三十天書面通知乙方，並在徵得乙方同意的前提下，方可執行。否則，乙方仍按舊價和甲方進行結算，並允許乙方在提價生效前的訂單有效，以舊價進貨。

四、商品的包裝方式

1、甲方向乙方供應的商品的包裝應當按照國家規定的通用方式。沒有通用的方式，應當採取足以保護商品的`包裝方式，保證商品安全、衞生地運抵乙方。

2、甲方商品包裝之標示應符合國家法律法規的規定，對於產地、原材料、用途、使用方法、警示語、保質期、生產期、保質條件等必須有清晰的標示。

3、雙方可在訂單中訂明具體商品的包裝方式標準，乙方可要求在供應乙方的商品貼上貨號、條碼、標籤。商品的包裝費用由甲方負擔。

五、供應商品的期限、地點、方式

1、乙方自 年 月 日起至 年 月 日止向甲方採購貨品。

2、訂單期限和供貨期限由具體的訂單規定。

3、若乙方更改訂單，甲方在收到該更改通知後 日內未提出書面異議的，則視為甲方同意按更改後的訂單交貨。

4、供貨的地點由具體的訂單指定。

5、供貨方式採用甲方一次性送貨，除非乙方要求甲方分開送貨。

6、甲方交貨時，應提供乙方的訂單複印本，並採用乙方規定的送貨單填寫模式列明送貨的各項商品數量。

7、送貨的運費有甲方負責。

六、檢驗的標準與方式

1、對於甲方供應的貨物，乙方在驗收時採用本協議第二條之標準做為質量檢驗標準。

2、乙方收貨時僅對甲方所供應物的數量的進行驗收或只對貨物進行抽檢。

七、供應商品的退貨

1、甲方須保證無條件退換有質量問題的商品(如變質、破碎等);無條件退回不符合或違反國家相關法律法規規定的商品。

2、在保質期內，乙方在符合貨物規定的保質條件下保管該貨品，如發現甲方所供貨物有質量問題，乙方均可向甲方提出質量爭議，甲方應負全部責任。而且乙方因質量問題的退貨不受時間限制。

3、甲方同意為乙方更換保質期剩餘兩個月內的產品(個別保質期較短的商品除外)。

4、甲方在應該退貨時，在乙方通知兩次甲方仍不處理的，乙方當已退貨處理，直接在應付貨款中扣除該批貨款，並在一個月後銷燬該批商品。

5、所有情況下的退貨運費有甲方負責

八、貨款結算方式

1、實銷實結：甲乙雙方在雙方對單後 天內為甲方結算貨款。

2、乙方支付方式為(A、電匯;B、支票;C、現金)。

3、甲方結算時須按提供合法增值税發票，如因甲方提供違法的增值税發票，致使乙方受到税務機關的查處或罰款的，由此產生的一切後果和費用由甲方單方面負責。

九、違約責任

1.甲方違反合同約定，多交或少交商品，乙方有權拒收多交的商品，一切經濟損失由甲方負擔;甲方少交商品，如造成乙方經濟損失甲方應負賠償責任。如果乙方仍然需要少交部分的商品，甲方應當繼續供應少交的商品。

2.乙方不得無故拒收甲方按合同供應的商品，造成甲方經濟損失的，應當予以賠償。

3.甲方向乙方供應的商品不符合質量標準的，或提供假冒偽劣、變質、變味的產品，導致乙方遭受相關政府部門或引致乙方顧客的投訴，乙方有權退貨，由此造成的經濟損失由甲方承擔。乙方可單方面終止本合同，並保留追究甲方賠償乙方商譽損失的權利。

十、甲、乙雙方在履行合同的過程中發生爭議，應當協商解決，協商不成，雙方選擇中山市人民法院訴訟解決。

十一、本合同在合同所列附件齊全，並甲方為單位時，雙方法定代表人簽署及加蓋公章後生效;甲方為自然人時，自然人、乙方法定代表人簽署及加蓋手指模、公章後生效。

十偉人、本合同一式兩份，雙方各執一份。未盡事宜，雙方協商簽定補充協議書，該補充協議書與本合同具有同等法律效力。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

普通貨物買賣合同2023 篇5

買方：________(下稱甲方)

地址：________

郵編：________

電話：________

傳真：________

電子郵箱：____________

賣方：________(下稱乙方)

地址：________

郵編：________

電話：________

傳真：________

電子郵箱：____________

甲乙雙方經過協商，本着自願及平等互利的原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：

第一條 名稱、品種、規格和質量

1. 名稱：________

2. 品種：________

3. 規格：________(應註明產品的牌號或商標)。

4. 質量，按下列第____項執行：

(1)按照標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2)按樣本，樣本作為合同的附件(應註明樣本封存及保管方式，附件略)。

(3)按雙方商定要求執行，具體為：____(應具體約定產品質量要求)。

第二條 數量和計量單位、計量方法

1. 數量：________。

2. 計量單位和方法：________。

3. 交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：________。

第三條 包裝方式和包裝品的處理

________________。

第四條 交貨方式

1. 交貨時間：________。

2. 交貨地點：________。

3. 運輸方式：________。

4. 保險：________。

5. 與買賣相關的單證的轉移：________。

第五條 驗收

1. 驗收時間：________;

2. 驗收方法：________;

3. 驗收標準：________;

4. 由誰負責驗收和試驗：________;5. 驗收如發生爭議，由________檢驗機構按________檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

第六條 損失風險

貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其後的損失風險由乙方承擔。

第七條 價格與貨款支付

1. 單價：________;總價：________(明確幣種及大寫)。

2. 貨款支付：

貨款的支付時間：________;

貨款的支付方式：________;

運雜費和其他費用的支付時間及方式________：。

3. 預付貨款：________。

第八條 提出異議的時間和方法

1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在託收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起____日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

2. 甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

3. 乙方在接到甲方書面異議後，應在____日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第九條 保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為____年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第十條 甲方違約責任

1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的____%的違約金。

2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

4.甲方逾期付款的，應按逾期付款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

7.其他約定：________。

第十一條 乙方的違約責任

1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款____%的違約金。

2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過____日，甲方有權終止合同並可就遭受的

損失向乙方索賠。

5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物後，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知後____日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答覆的，視為同意乙方發貨。

8.其他：________。

第十二條 不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在不可抗力事件結束後____日內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的.履行。

第十三條 通知

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用____(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2. 各方通訊地址如下：________。

3. 一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條 其他事項

1. 按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後____日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括合同履行後可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

3. 合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

第十五條 爭議的處理

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，提交深圳仲裁委員會仲裁。

第十六條 解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閲讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第十七條 補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十八條 合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為

____年，自____年____月____日至____年____月____日。本合同正本一式____份，雙方各執____份，具有同等法律效力;合同副本一式____份，送____各留存一份。

甲方(蓋章)：________

代表(簽字)：________

____年____月____日

簽訂地點：____________

乙方(蓋章)：________ 代表(簽字)：________ ____年____月____日 簽訂地點：____________

普通貨物買賣合同2023 篇6

出賣人：________________

買受人：________________

茲為貨物欠款買賣，經雙方締結合同如下：

第一條甲方願將________貨________件賣予乙方，約定________年________月________日交付清楚。

第二條貨價議定每件人民幣________元整。

第三條乙方應自交貨日起算________日內支付貨款予甲方，不得有拖延短欠等情形。

第四條甲方如交貨期不能交貨，或僅能交付一部分時，於________日前通知乙方延緩日期，乙方不允者可解除買賣合同，但須接到通知日起算________日內答覆，逾期即視為承認延期。

第五條甲方如屆期不交貨又未依前條約定通知乙方時，乙方可限相當日期催告交貨，倘逾期仍不交時，乙方可解除合同。第六條如因天災地變，或其他不可抗力事由，致甲方不能照期交貨或一部分貨品未能交清的，可以延緩至不能交貨原因消除後________日內交付。

第七條乙方交款之期以甲方交貨之期為標準。

第八條乙方逾交款日期不為交款的，甲方可以約定相當期限催告交款，並請求自約定交款日期起算至實際交款日止，按每百元日折計算遲延利息。

第九條甲方所交付的貨品，如有不合規格或品質惡劣或數量短少時，甲方應負補充或更換或減少價金的義務。

第十條乙方發現貨品有瑕疵時，應即通知甲方並限期請求甲方履行前條的義務，倘甲方不履行義務時，乙方除可解除合同外並可請求損害賠償，甲方無異議。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人：________________________

買受人：________________________

普通貨物買賣合同2023 篇7

合同 甲方：(浙江)______化工有限公司　　　　 法定代表人：

住所地：　　　　　　　　　　　　 傳真：　　　　　 郵編：

乙方：　　　　　　　　　　　 有限公司　　 法定代表人：

住所地：　　　　　　　　　　　　 傳真：　　　　　 郵編：

甲乙雙方經過協商，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：

一、 買賣標的和數量：

甲方將下列貨物賣與乙方：

名　稱　　規格或型號　　品　牌　　生產商　　數　量

二、 單價和貨款總額：

雙方約定的價格條款是：

本合同總價款為人民幣　萬元

三、交貨時間和交貨數量：

交貨時間為;

美批次交貨數量的限制是：

四、交貨地點、運輸方式和運輸費用的承擔：

雙方確定的交貨地點為上海市　 路　 號;

運輸方式為：

運費由乙方承擔，但是已經合併計算入本合同的貨物單價中

五、質量標準和驗收條款：

雙方約定的質量標準是：

封樣的方式和保存：

乙方在甲方貨物到達交貨地點的當天應當及時組織人員進行驗收，驗收合格後予以簽收貨物。不合格貨物乙方有權拒絕接收。

六、包裝和標籤：

雙方確定的包裝材料和方式是：

貨物標籤商定為：

七、損失風險：

貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，其後的損失風險由乙方承擔

八、貨物所有權：

在乙方如數、及時地支付完畢本合同約定的貨款前，甲方擁有對出賣貨物的所有權，乙方有義務保證不因乙方的原因而導致甲方的上述權利受到限制或者剝奪。

九、貨款結算和支付：

結算和支付期限為：

支付方式為：

十、知識產權：

甲方保證對所出賣的貨物擁有合法、完整的知識產權，否則因此而造成乙方損失的，甲方予以充分賠償。

十一、保密條款：

有關本合同的協商、簽訂和本合同的所有內容，以及為履行本合同而知悉的對方的商業祕密，包括但不限於產品型號、規格、工藝、技術資料、雙方客户、文件、圖紙、價格等，雙方都負有保密義務。非經對方或者法定權利機構的許可或者要求，不得向任何他方予以披露、使用許可或者進行其他任何形式的泄露和使用。

十二、合同的變更、解除和終止：

雙方協商一致並達成新的條款時，可以變更本合同;

任何一方違約，對方在追究違約方的違約責任的同時，有權決定是否解除本合同;

在本合同約定的有效期限屆滿、合同履行完畢或者雙方一致同意終止時，本合同得以終止

十三、違約責任：

交貨遲延的違約責任

驗收遲延的違約責任：甲方交貨日期得以順延並由乙方承擔損失風險，同時按日支付違約金　元;

貨款支付遲延的違約責任;

交貨不合格時的違約責任：

違反保密條款的違約責任：支付違約金　　萬元，但是如果違約方因違約而獲得的利益或者守約方遭受的損失大於　　萬元時，上述款項應當如數賠償給守約方

十四、合同的生效：本合同經雙方簽章後生效。

十五、爭議的解決：

因履行本合同發生爭議的，雙方協商解決，協商不成時，提交原告住所地的人民法院裁決。

十六、合同文本：

本合同一式二份，雙方各執一份。

十七、文書和意見的送達地址：

雙方明確本合同註明的聯絡方式是合適的，任何因履行本合同的所需的與對方的聯繫和文書都以上述方式進行，除非經對方的書面確認才得以變更。

甲方：(浙江)某某化工有限公司　　　　　 法定代表人：

乙方：　　　　　　　　　　　 有限公司　　　法定代表人：

年　　月　　日

普通貨物買賣合同2023 篇8

合同號：______________

簽字日期：____________________

賣方：中國________________公司

地址：________________________

電報掛號：____________________

電傳：________________________

買方：______國____________公司

地址：________________________

電報掛號：____________________

電傳：________________________

雙方同意按下列條款由賣方出售，買方購進下列貨物：

1.貨物名稱、規格包裝及嘜頭

2.數量

3.單價

4.總值

賣方有權在____％以內多裝或少裝

5.裝運期限：____________________________________

6.裝運口岸：____________________________________

7.目的口岸：____________________________________

8._____：由賣方按發票金額110％投保。

9.付款條件：

買方應通過買賣雙方同意的銀行，開立以賣方為受益人的、不可撤銷的、可轉讓和可分割的、允許分批裝運和轉船的信用證。該信用證憑裝運單據在中國的中國見單即付。該信用證必須在______________前開出。信用證有效期為裝船後____天在中國到期。

10.單據：賣方應向議付銀行提供已裝船清潔提單（或集裝箱運輸的已裝船提單）、發票、品質證明、數量/重量鑑定書；如果本合同按CIF條件，應再提供可轉讓的_____單或_____憑證。

11.裝運條件（CIF/C&F）

1.載運船隻由賣方安排，允許分批裝運、允許轉船、允許集裝箱運輸。

2.賣方於貨物裝船後，應將合同號碼、品名、數量、船名、裝船日期以電報通知買方。

12.品質與數量、質量的異議與索賠：貨到目的口岸後，買方如發現貨物品質及/或數量/重量與合同規定不符，除屬於_____公司及/或船公司的責任外，買方可以憑雙方同意的檢驗機構出具的檢驗證明向賣方提出異議。品質異議須於貨到目的口岸之日起30天內提出，數量/重量異議須於貨到目的口岸之日起15天內提出。賣方應於收到異議後30天內答覆買方。

13.人力不可抗拒：由於人力不可抗拒事故，使賣方不能在本合同規定期限內交貨或者不能交貨，賣方不負責任。但賣方必須立即以電報通知買方。如買方提出要求，賣方應以掛號函向買方提供由中國國際貿易促進委員會或有關機構出具的發生事故的證明文件。

14._____：凡因執行本合同或與本合同有關事項所發生的一切爭執，應由雙方通過友好方式協商解決。如果不能達成協議時，則在被告國家根據被告國_____機構的_____程序規則進行_____。_____決定是終局的，對雙方具有同等約束力。_____費用除_____機構另有決定外，均由敗訴一方負擔。

15.補充條款：__________________________________________________________

本合同正本共2份，採用中、英（略）文書就，兩種文字具有同等效力。簽字後正式生效，雙方各執1份為憑。

賣方?買方

中國__________________公司?________國____________公司

代表：（簽字）____________?代表：（簽字）____________

見證人

（________________________律師）

（簽字）________________________

簽約地點：?_____________________

普通貨物買賣合同2023 篇9

買方：________________（下稱甲方）

地址：________________________

電話：________________________

授權代表：________________

賣方：________________（下稱乙方）

地址：________________________

電話：________________________

授權代表：________________

甲乙雙方經充分協商，本着自願及平等互利的原則，訂立本合同。

第一條：名稱、品種、規格和質量

1、名稱：____________。

2、品種：_____________。

3、規格：_____________。

4、質量，按下列第_________項執行：

（1）按照_________標準執行（須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等）。

（2）按樣本，樣本作為合同的附件。

（3）按雙方商定要求執行，具體為：_________。

第二條：數量和計量單位、計量方法

1、數量：___________________________。

2、計量單位和方法：__________________。

3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定及計算方法：______________。

第三條：包裝方式和包裝品的處理

應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。

第四條：交貨方式

1、交貨時間：___________。

2、交貨地點：___________。

3、運輸方式：___________。

4、保險：______________。

第五條：驗收

1、驗收時間：________；

2、驗收方法：_________；

3、驗收標準：_________；

4、由誰負責驗收和試驗：_________；

5、驗收如發生爭議，由_________檢驗機構按_________檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

第六條：價格與貨款支付

1、單價：_________；總價：_________（明確幣種及大寫）。

2、貨款支付：

貨款的支付時間：_________；

貨款的支付方式：_________；

運雜費和其它費用的支付時間及方式：_________。

3、預付貨款：_________（根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間）。

第七條：提出異議的時間和方法

1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物後_________日內向乙方提出書面異議；在異議期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起_________日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

3、乙方在接到甲方書面異議後，應在_________日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條：聲明及保證

甲方：

1、甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

乙方：

1、乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第九條：保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密（技術信息、經營信息及其他商業祕密）予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第十條：甲方違約責任

1、甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的_________％違約金。

2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付違約金；如_________日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

4、甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

5、甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

第十一條：乙方的違約責任

1、乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款_________％的違約金。

2、乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價；甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

3、乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

4、乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之_________計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過_________日，甲方有權終止合同並可就遭受的損失向乙方索賠。

5、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

6、貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7、乙方提前交貨的，甲方接到貨物後，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，並承擔逾期交貨責任；甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知後_________日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答覆的，視為同意乙方發貨。

第十二條：不可抗力

1、本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

2、如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條：通知

1、根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2、各方通訊地址如下：___________________。

3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條：其它事項

1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後_________日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

2、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括合同履行後可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

3、合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。

第十五條：爭議的處理

1、本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。

2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

（2）依法向_____人民法院起訴。

第十六條：合同效力

1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為________年，自_______年_______月_______日至________年________月_______日。

2、本合同正本一式_______份，雙方各執_______份，具有同等法律效力；合同副本_______份，送_______留存一份。

甲方（蓋章）：________________

授權代表（簽字）：________

_________年____月____日

簽訂地點：________________

乙方（蓋章）：________________

授權代表（簽字）：________

_________年____月____日

簽訂地點：________________

普通貨物買賣合同2023 篇10

甲方：_______(以下簡稱甲方)

乙方：_______(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方本着互利互惠原則，經過充分協商，現就土方買賣，達成如下一致意見並簽訂本協議，以共同遵守本協議如下：

一、數量、計量單位、單價

品名：土方。

計量單位：立方米。

數量：約_______、，按工程實際用量結算。

單價：乙方按__________元/車(每車約_______)向甲方收費。

二、質量標準

所有土方應符合該工程種植土規定標準。

三、工作內容

甲方負責提供機械和車輛挖、運土方至指定位置，乙方負責按量正常提供給甲方所需的土方。

四、工作要求：

1、乙方提供的土質必須滿足種植土的質量要求，並經甲方驗收合格。

2、甲方負責提供機械、車輛挖運素土，甲方承擔該過程產生的運輸費用。

3、甲方在挖掘過程中，如發現土質夾雜石頭或其它雜質，甲方有權利不予採用。

4、若乙方中途無故停工，甲方有權要求終止合同，並拒付所有費用。並且乙方要賠償中途無故停工或退出所產生的一切損失給甲方。

5、乙方保證甲方在運輸過程中無任何干涉或阻礙，保證甲方順利運輸。

6、施工過程中及完工後，羣眾若對甲方有任何意見或損失的，一切責任由乙方負責。

6、土方挖掘工程量按實際方量進行收方，經雙方簽字確認後認可，作為結算依據。

五、違約責任

1、甲方中途退貨應償付退貨部分貨款總值百分之五十的違約金。

2、乙方不能交貨，償付不能交貨部分貨款總值百分之五十的違約金。

3、乙方所交土方質量、規格不符合同規定。除自費負責處理外，還要賠償實際經濟損失。

六、付款方式：

1、協議簽訂之日，甲方付給乙方定金________元整。

2、剩餘部分土方費用甲方於完工之日起一星期內付清。

七、本協議一式兩份，甲乙雙方各執壹份，雙方簽字生效。

八、以上條款甲乙雙方應共同遵守，如有爭議雙方協商解決。

甲方代表簽字：_______乙方代表簽字：_______

簽訂時間：___年___月___日

普通貨物買賣合同2023 篇11

合同編號：

項目名稱：

貨物名稱：

買方：

賣方：

簽署日期：

合同書

(買方)(項目名稱)中所需(貨物名稱)經(招標人)以號招標文件在國內(公開/邀請)招標。經評標委員會評定(賣方)為中標人。買、賣雙方依據《中華人民共和國政府採購法》、《中華人民共和國民法典》，在平等自願的基礎上，同意按照下面的條款和條件，簽署本合同。

1、合同文件下列文件構成本合同的組成部分，應該認為是一個整體，彼此相互解釋，相互補充。組成合同的多個文件的優先支配地位的次序如下：

.本合同書

.中標通知書

.協議

.投標文件(含澄清文件)

.招標文件(含招標文件補充通知)

2、貨物和數量本合同貨物：

數量：

3、合同總價本合同總價為元人民幣。

分項價格：

4、付款方式本合同的付款方式為：

5、本合同貨物的交貨時間及交貨地點交貨時間：

交貨地點：

6、合同的生效。

本合同經雙方全權代表簽署、加蓋單位印章並由賣方遞交履約保證金後生效。

買方：賣方：

名稱：(印章)名稱：(印章)

年月日年月日

授權代表(簽字)：授權代表(簽字)：

地址：地址：

郵政編碼：郵政編碼：

電話：電話：

開户銀行：組織機構代碼：

開户銀行：

賬號：開户行號：

賬號：

合同一般條款

1定義本合同中的下列術語應解釋為：

1.1“合同”係指買賣雙方簽署的、合同格式中載明的買賣雙方所達成的協議，包括所有的附件、附錄和構成合同的其它文件。

1.2“合同價”係指根據合同約定，賣方在完全履行合同義務後買方應付給賣方的價格。

1.3“貨物”係指賣方根據合同約定須向買方提供的一切設備、機械、儀表、備件，包括工具、手冊等其它相關資料。“服務”係指根據合同約定賣方承擔與供貨有關的輔助服務，如運輸、保險及安裝、調試、提供技術援助、培訓和其他類似的服務。

1.5“買方”係指與中標人籤屬供貨合同的單位(含最終用户)。

1.6“賣方”係指根據合同約定提供貨物及相關服務的中標人。

1.7“現場”係指合同約定貨物將要運至和安裝的地點。

1.8“驗收”係指合同雙方依據強制性的國家技術質量規範和合同約定，確認合同項下的貨物符合合同規定的活動。

2技術規範

2.1提交貨物的技術規範應與招標文件規定的技術規範和技術規範附件(如果有的話)及其投標文件的技術規範偏差表(如果被買方接受的話)相一致。若技術規範中無相應説明，則以國家有關部門最新頒佈的相應標準及規範為準。

3知識產權

3.1賣方應保證買方在使用該貨物或其任何一部分時不受第三方提出的侵犯專利權、著作權、商標權和工業設計權等的起訴。如果任何第三方提出侵權指控，賣方須與第三方交涉並承擔由此發生的一切責任、費用和經濟賠償。

4包裝要求

4.1除合同另有約定外，賣方提供的全部貨物，均應採用本行業通用的方式進行包裝，且該包裝應符合國家有關包裝的法律、法規的規定。包裝應適應於遠距離運輸、防潮、防震、防鏽和防粗暴裝卸，確保貨物安全無損，運抵現場。由於包裝不善所引起的貨物鏽蝕、損壞和損失均由賣方承擔。

4.2每件包裝箱內應附一份詳細裝箱單和質量合格證。

5裝運標誌

5.1.賣方應在每一包裝箱的四側用不褪色的油漆以醒目的中文字樣做出下列標記：

收貨人：

合同號：

裝運標誌：

收貨人代號：

目的地：

貨物名稱、品目號和箱號：

毛重/淨重：

尺寸(長__寬__高以釐米計)：

5.2如果貨物單件重量在2噸或2噸以上，賣方應在每件包裝箱的兩側用中文和適當的運輸標記，標明“重心”和“吊裝點”，以便裝卸和搬運。根據貨物的特點和運輸的不同要求，賣方應在包裝箱上清楚地標有“小心輕放”、“防潮”“勿倒置”等字樣和其他適當的標誌。

6交貨方式

6.1交貨方式一般為下列其中一種，具體在合同特殊條款中規定。

6.1.1現場交貨：賣方負責辦理運輸和保險，將貨物運抵現場。有關運輸和保險的一切費用由賣方承擔。所有貨物運抵現場的日期為交貨日期。

6.1.2工廠交貨：由賣方負責代辦運輸和保險事宜。運輸費和保險費由買方承擔。運輸部門出具收據的日期為交貨日期。

6.1.3買方自提貨物：由買方在合同規定地點自行辦理提貨。提單日期為交貨日期。

6.2賣方應在合同規定的交貨期天以前以電報或傳真形式將合同號、貨物名稱、數量、包裝箱件數、總毛重、總體積(立方米)和備妥交貨日期通知買方。同時賣方應用掛號信將詳細交貨清單一式6份包括合同號、貨物名稱、規格、數量、總毛重、總體積(立方米)、包裝箱件數和每個包裝箱的尺寸(長__寬__高)、貨物總價和備妥待交日期以及對貨物在運輸和倉儲的特殊要求和注意事項通知買方。

6.3在現場交貨和工廠交貨條件下，賣方裝運的貨物不應超過合同規定的數量或重量。否則，賣方應對超運部分引起的一切後果負責。

7裝運通知

7.1在現場交貨和工廠交貨條件下的貨物，賣方通知買方貨物已備妥待運輸後24小時之內，應將合同號、貨名、數量、毛重、總體積(立方米)、發票金額、運輸工具名稱及裝運日期，以電報或傳真通知買方。

7.2如因賣方延誤將上述內容用電報或傳真通知買方，由此引起的一切後果損失應由賣方負責。

8保險

8.1如果貨物是按現場交貨方式或工廠交貨方式報價的，由賣方按照發票金額的110%辦理“一切險”;如果貨物是按買方自提貨物方式報價的，其保險由買方辦理。

9付款條件

9.1付款條件見第二冊第七章“合同特殊條款”。

10技術資料

10.1合同項下技術資料(除合同特殊條款規定外)將以下列方式交付：

合同生效後天之內，賣方應將每台設備和儀器的中文技術資料一套，如目錄索引、圖紙、操作手冊、使用指南、維修指南和/或服務手冊和示意圖寄給買方。

10.2另外一套完整的上述資料應包裝好隨同每批貨物一起發運。

10.3如果買方確認賣方提供的技術資料不完整或在運輸過程中丟失，賣方將在收到買方通知後天內將這些資料免費寄給買方。

11質量保證

11.1賣方須保證貨物是全新、未使用過的，並完全符合強制性的國家技術質量規範和合同規定的質量、規格、性能和技術規範等的要求。

11.2賣方須保證所提供的貨物經正確安裝、正常運轉和保養，在其使用壽命期內須具有符合質量要求和產品説明書的性能。在貨物質量保證期之內，賣方須對由於設計、工藝或材料的缺陷而發生的任何不足或故障負責。

11.3根據買方按檢驗標準自己檢驗結果或委託有資質的相關質檢機構的檢驗結果，發現貨物的數量、質量、規格與合同不符;或者在質量保證期內，證實貨物存在缺陷，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等，買方應儘快以書面形式通知賣方。賣方在收到通知後天內應免費維修或更換有缺陷的貨物或部件。

11.4如果賣方在收到通知後天內沒有彌補缺陷，買方可採取必要的補救措施，但由此引發的風險和費用將由賣方承擔。

11.5除“合同特殊條款”規定外，合同項下貨物的質量保證期為自貨物通過最終驗收起12個月。

12檢驗和驗收

12.1在交貨前，中標人應對貨物的質量、規格、性能、數量和重量等進行詳細而全面的檢驗，並出具證明貨物符合合同規定的文件。該文件將作為申請付款單據的一部分，但有關質量、規格、性能、數量或重量的檢驗不應視為最終檢驗。

12.2貨物運抵現場後，買方應在日內組織驗收，並製作驗收備忘錄，簽署驗收意見並報同級政府採購監督管理部門備案。

12.3買方有在貨物製造過程中派員監造的權利，賣方有義務為買方監造人員行使該權利提供方便。

12.4製造廠對所供貨物進行機械運轉試驗和性能試驗時，中標人必須提前通知買方。

13索賠

13.1如果貨物的質量、規格、數量、重量等與合同不符，或在第11.5規定的質量保證期內證實貨物存有缺陷，包括潛在的缺陷或使用不符合要求的材料等，買方有權根據有資質的質檢機構的檢驗結果向賣方提出索賠(但責任應由保險公司或運輸部門承擔的除外)。

13.2在根據合同第11條和第12條規定的檢驗期和質量保證期內，如果賣方對買方提出的索賠負有責任，賣方應按照買方同意的下列一種或多種方式解決索賠事宜：

13.2.1在法定的退貨期內，賣方應按合同規定將貨款退還給買方，並承擔由此發生的一切損失和費用，包括利息、銀行手續費、運費、保險費、檢驗費、倉儲費、裝卸費以及為保護退回貨物所需的其它必要費用。如已超過退貨期，但賣方同意退貨，可比照上述辦法辦理，或由雙方協商處理。

13.2.2根據貨物低劣程度、損壞程度以及買方所遭受損失的數額，經買賣雙方商定降低貨物的價格，或由有權的部門評估，以降低後的價格或評估價格為準。

13.2.3用符合規格、質量和性能要求的新零件、部件或貨物來更換有缺陷的部分或/和修補缺陷部分，賣方應承擔一切費用和風險並負擔買方所發生的一切直接費用。同時，賣方應按合同第11條規定，相應延長修補或更換件的質量保證期。

13.3如果在買方發出索賠通知後天內，賣方未作答覆，上述索賠應視為已被賣方接受。如賣方未能在買方提出索賠通知後天內或買方同意的更長時間內，按照本合同第13.2條規定的任何一種方法解決索賠事宜，買方將從合同款或從賣方開具的履約保證金保函中扣回索賠金額。如果這些金額不足以補償索賠金額，買方有權向賣方提出不足部分的補償。

14遲延交貨

14.1賣方應按照“貨物需求一覽表及技術規格”中買方規定的時間表交貨和提供服務。

14.2如果賣方無正當理由遲延交貨，買方有權提出違約損失賠償或解除合同。

14.3在履行合同過程中，如果賣方遇到不能按時交貨和提供服務的情況，應及時以書面形式將不能按時交貨的理由、預期延誤時間通知買方。買方收到賣方通知後，認為其理由正當的，可酌情延長交貨時間。

15違約賠償

15.1除合同第16條規定外，如果賣方沒有按照合同規定的時間交貨和提供服務，買方可要求賣方支付違約金。違約金按每週遲交貨物或未提供服務交貨價的0.5%計收。但違約金的限額為遲交貨物或沒有提供服務的合同價的5%.一週按7天計算，不足7天按一週計算。如果達到限額，買方有權解除合同。

16不可抗力

16.1如果雙方中任何一方遭遇法律規定的不可抗力，致使合同履行受阻時，履行合同的期限應予延長，延長的期限應相當於不可抗力所影響的時間。

16.2受事故影響的一方應在不可抗力的事故發生後儘快書面形式通知另一方，並在事故發生後天內，將有關部門出具的證明文件送達另一方。

16.3不可抗力使合同的某些內容有變更必要的，雙方應通過協商在日內達成進一步履行合同的協議，因不可抗力致使合同不能履行的，合同終止。

17税費

17.1與本合同有關的一切税費均適用中華人民共和國法律的相關規定。

18合同爭議的解決

18.1因合同履行中發生的爭議，可通過合同當事人雙方友好協商解決。如自協商開始之起15日內得不到解決，雙方應將爭議提交同級政府採購辦公室調解。調解不成的，可申請北京仲裁委員會進行仲裁或向人民法院提起訴訟。

18.2仲裁裁決為最終裁決，當事人一方在規定時間內不履行仲裁機構裁決的，另一方可以申請人民法院強制執行。

18.3仲裁費用和訴訟費用除仲裁機構或法院另有裁決外，應由敗訴方負擔。

19違約解除合同

19.1在賣方違約的情況下，買方經同級政府採購監督管理機關審批後，可向賣方發出書面通知，部分或全部終止合同。同時保留向賣方追訴的權利。

19.1.1賣方未能在合同規定的限期或買方同意延長的限期內，提供全部或部分貨物的;

19.1.2賣方未能履行合同規定的其它主要義務的;

19.1.3買方認為賣方在本合同履行過程中有腐敗和欺詐行為的。

“腐敗行為”和“欺詐行為”定義如下：

“腐敗行為”是指提供/給予/接受或索取任何有價值的東西來影響買方在合同簽定、履行過程中的行為。

“欺詐行為”是指為了影響合同簽定、履行過程，以謊報事實的方法，損害買方的利益的行為。

19.2在買方根據上述第19.1條規定，全部或部分解除合同之後，應當遵循誠實信用原則，以政府採購監督管理部門同意的方式，購買與未交付的貨物類似的貨物或服務，賣方應承擔買方購買類似貨物或服務而產生的額外支出。部分解除合同的，賣方應繼續履行合同中未解除的部分。

20破產終止合同

20.1如果賣方破產或無清償能力時，買方經報同級政府採購監督管理部門審批後，可在任何時候以書面通知賣方，提出終止合同而不給賣方補償。該合同的終止將不損害或不影響買方已經採取或將要採取任何行動或補救措施的權利。

21轉讓和分包

21.1政府採購合同不能轉讓。

21.2經買方和同級政府採購監督管理部門事先書面同意賣方可以將合同項下非主體、非關鍵性工作分包給他人完成。接受分包的人應當具備相應的資格條件，並不得再次分包。分包後不能解除賣方履行本合同的責任和義務，接受分包的人與賣方共同對買方連帶承擔合同的責任和義務。

22合同修改

22.1買方和賣方都不得擅自變更本合同，但合同繼續履行將損害國家和社會公共利益的除外。如必須對合同條款進行改動時，當事人雙方須共同簽署書面文件，做為合同的補充，並報同級政府採購監督管理部門備案。

23通知

23.1本合同任何一方給另一方的通知，都應以書面形式發送，而另一方也應以書面形式確認併發送到對方明確的地址。

24計量單位

24.1除技術規範中另有規定外，計量單位均使用國家法定計量單位。

25適用法律

25.1本合同應按照中華人民共和國的法律進行解釋。

26履約保證金

26.1賣方應在合同簽訂後天內，按約定的方式向買方提交合同總價(不超過5%)的履約保證金。

26.2履約保證金用於補償買方因賣方不能履行其合同義務而蒙受的損失。

26.3履約保證金應使用本合同貨幣，按下述方式之一提交：

.買方可接受的在中華人民共和國註冊和營業的銀行，按招標文件提供的格式(附件8)，或其他買方可接受的格式。

.支票、匯票或現金。

26.4如果賣方未能按合同規定履行其義務，買方有權從履約保證金中取得補償。質量保證期結束後三十(30)天內，買方將把履約保證金退還賣方。

27合同生效和其它

27.1政府採購項目的採購合同內容的確定應以招標文件和投標文件為基礎，不得違背其實質性內容。政府採購項目的採購合同自簽訂之日起七個工作日內，買方應當將合同副本報同級政府採購監督管理部門和有關部門備案。合同將在雙方簽字蓋章並由賣方遞交履約保證金後開始生效。

27.2本合同一式份，具同等法律效力。和各執份。

買方：賣方：

名稱：(印章)名稱：(印章)

年月日年月日

普通貨物買賣合同2023 篇12

甲 方：

乙 方： 上海遠泰建築石材有限公司 簽訂地點：上海 一、產品名稱、型號、廠家、數量、金額、供貨時間及數量

注：以上數量為暫定數量，結算以實際面積結算，單價如上。 二、質量要求技術標準、乙方對質量負責的條件和期限：

1、 本合同產品乙方均按國家標準進行生產，甲方要求的產品等級見上表中產品等級，乙方所有產品的質量等級、顏色、厚度等均要符合甲方的要求。

2、 因乙方所提供的產品不符合約定的質量要求，乙方應負責及時調換符合需方質量要求的產品並承擔由此而發生的相關費用。

3、本合同產品的質量保證期為2年，在質量保證期內，乙方對乙方所提供的產品質量承擔保修責任。

4、如甲方超出合同數量，超出部分應提前20天通知乙方。

三、交(提)貨地點、方式：上海市青浦區華新鎮新府中路

四、運輸方式及到達站港和費用負擔：由乙方負責。

五、合理損耗及計算方法：本合同產品在交貨前的一切損耗及發生的相關費用均由乙方負責。

六、包裝標準、包裝物的供應與回收：本合同產品在交貨之前或之時均應有與之質量相符的妥善包裝，且因包裝本合同產品而發生的相關費用已包括在本合同價款中。

七、驗收標準、方法及提出異議期限：本合同產品的驗收標準以本合同第二款第一條約定的內容為準，驗收方法以實現合同目的所採用的通常方法為準。

八、隨即備品、配件工具數量及供應方法： 無 九、結算方式及期限：

1、 本合同第一款中約定的工程數量均為暫估工程數量，結算時以甲方的實際採購數量乘以本合同與之相對應的產品單價結算。

2、 本合同第一款中約定的暫估工程數量如少於工程實際使用數量時，乙方應負責補足實際用量。 3、 付款方式：

(1) 每月20日提交當月形象進度，次月5日審核完畢，次月25日支付核定進度款的80%，累積支付至合同總價的80%，停止支付。

(2) 在符合預期質量工期目標及竣工資料正確移交後，根據審價報告，累計付至最終結算

總金額的95%。預留5%保脩金，(預留保脩金不計利息)。

4、 本工程的質量保修期為貳年。

5、本工程提供： 工程款 發票。

十、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為本合同附件： 無

十一、違約責任：按 合 同 法 辦 理

十二、解決合同糾紛的方式： 雙方協商，協商不成，可向合同簽訂地人民法院起訴。

特別約定：甲方與乙方已就本合同的條款進行了充分協商並已將本合同及對應的主合同相關條款逐條向乙方作了解釋，現甲、乙雙方已全面掌握本合同及主合同所確定的各方 當事人的權利和義務，對簽署該合同所產生的責任和法律後果也有了充分認識。

依據甲方與業主(或總承包商)簽訂的工程承包合同(簡稱主合同)，甲方將主合同內部分勞務工程施工分包給乙方，甲、乙雙方遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就工程施工事項經協商達成一致，訂立本合同共同信守，並確認本合同為解決爭議時的依據。十三﹑工程工期

1. 乙方應於合同簽訂後開始進行準備

2.進場時間發生延緩時乙方應不定期主動與甲方現場代表聯絡，瞭解進場時間做好進場施工準備，並應於甲方通知開始24小時內組織施工人員及機具設備、設施進場施工。

3. 乙方應根據甲方的整體工程工期總控計劃及現場特定要求(如有)分期或全部完成分包工程，無條件且絕對配合甲方的整體工程工期總控計劃要求。

4. 因考慮項目的規模，乙方必須在承接的所有施工樓面根據不同的工程量同時間合理按排人力。十四﹑工程圖紙

甲方應在分包工作開工1天前，向乙方提供本合同約定的分包工程圖紙一套，同 時乙方應根據現場實際情況進行圖紙深化。 十五﹑雙方約定

1.甲方按業主(或總承包商)及相關部門要求進行的,涉及到的乙方分包工程項目內容、施工場地的檢查。

2.甲方按業主(或總承包商)及相關部門要求進行的,涉及到的乙方分包隱蔽工程驗收、工程竣工驗收等。 十六﹑施工安全

1.由於乙方違反安全生產有關規定，或安全措施不力,在接到甲方發出的通知及警告後,乙方必須在甲方規定的時間內糾正及改正,乙方因任何安全事故的責任和發生的費用和損失概由乙方承擔及賠償。

2. 乙方在施工中發生重大傷亡及其他安全事故，應按有關規定立即上報甲方及相關部門，並按國家有關法律、行政法規對事故進行處理。甲、乙雙方對事故責任有爭議時，應按相關規定處理。

3. 乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準進行施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的一切費用， 均由乙方承擔。

4. 甲方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。甲方不得要求

乙方違反安全管理的規定進行施工。因甲方原因導致的安全事故，由 甲方承擔相應責任及發生的費用。 十七﹑安全防護

乙方在施工現場內使用的安全保護用品(如安全帽、安全帶及其他保護用品)，由乙方提供使用計劃，經甲方批准後，由甲方負責供應。

十八﹑工地保險

1.乙方應為自身施工現場作業人員按有關規定辦理意外傷害保險，並支付保險費用。2.如需由甲方代為乙方辦理及支付費用時，乙方同意甲方從應付乙方的任何款項中直接扣除。

十九﹑工地清潔

乙方所有施工人員均能做到落手清並根據甲方規定要求完成其分包工程的每 日場地清潔及垃圾清運工作，甲方、業主(或總承包商)對此等工作不滿意時，乙方在甲方指令及規定時間內後仍未採取有效措施時，甲方有權委託第三方重 新完成，由此產生的一切費用及甲方損失將由乙方承擔及賠償。 二十﹑成品保護

1. 乙方有義務和責任保護其自身及他人完成的任何工作成果，且有義務和責任保護至甲方整體工程竣工驗收合格到業主(或總承包商)接收為止。

2. 所有施工必須遵守工程施工規範，且必須被甲方、業主(或總承包商)及有關政府部門或機構認可。

二十一﹑工程資料

乙方必須在規定時間內按照甲方要求提供符合要求的工程資料。 二十二﹑違約責任

按《合同法》辦理。 二十三﹑疑義申訴

1.乙方因保留相應資料，在甲方根據主合同向業主(或總承包商)遞交索賠意向通知書或其它資料時，乙方應予以積極配合，並出示相應資料。

2.在勞務作業實施過程中，如乙方遇到不利外部條件等根據主合同可以索賠的情形時，甲方應該採取一切合理步驟，向業主(或總承包商)主張追加付款或延長工期。當索賠成功後，甲方應該將索賠所得的相應部分轉交給乙方。

3.當本合同的一方向另一方提出索賠時，應有正當的索賠理由，並有索賠事件發生時有效的相應證據。

4.甲方未按約定履行自己的各項義務或發生錯誤，以及應由甲方承擔責任的其他情況出現時，造成工作時間延誤和(或)乙方不能及時得到合同報酬及乙方的其他經濟損失，乙方可按下列程序以書面形式向甲方索賠：

1)索賠事件發生後 天內，向甲方發出索賠意向通知;

2)發出索賠意向通知後 報告及有關資料;

3)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關資料後，於天內給予答覆，或要求乙方進一步補充索賠理由和證據;

4)甲方在收到乙方送交的索賠報告和有關資料後 要求，視為該項索賠已經認可;

5)當該項索賠事件持續進行時，乙方應當階段性地向甲方發出索賠意向，在索賠事件終了後 21天內，向甲方送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答覆程序與(3)、(4)規定相同。

5.乙方未按約定履行自己的各項義務或發生錯誤，給甲方造成經濟損失，甲方可按上述程序和時限以書面形式向乙方索賠。 二十四﹑爭議解決

1.乙方對本合同勞務分包範圍內的工程質量向甲方負責，組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作;未經甲方授權或允許，不得擅自與業主(或總承包商)及有關部門建立工作聯繫;自覺遵守法律法規及有關規章制度。

2.乙方自覺接受甲方工程管理人員包括委派的管理人員及有關部門的管理、監督和檢查;接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況和施工進度、施工質量、安全施工、文明施工及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;與現場其他單位協調配合，照顧全局。不允許有違抗和任何爭吵的事情發生。

3.乙方按甲方統一規劃堆放材料、機具，按甲方標準化工地要求設置標牌, 搞好生活區的管理，做好自身責任區的治安保衞工作。

4.乙方按時提交報表、完整的原始技術經濟資料，配合甲方辦理交工驗收。5.乙方要做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線以及已完工程部分的成品保護工作，因乙方責任發生損壞，乙方自行承擔由此引起的一切經濟損失及罰款。

6. 乙方要妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、週轉材料及其它設施。7.乙方須服從甲方轉發的發包人及工程師的指令。除非本合同另有約定，乙方應對其作業內容的實施、完工負責，乙方應承擔並履行總(分)包合同約定的、與勞務作業有關的所有義務及工作程序。

8. 在簽定完合同後叁日內，乙方必須提供現場所有施工人員信息，乙方所現場人員身份證複印件，以供總包單位辦理綜合保險。 二十五﹑質量要求

1. 工程質量要求按照設計施工圖紙及説明、甲方質量管理規範及國家現行的相關工程施工驗

收規範和標準，和主合同有關質量要求及標準的約定. 二十六﹑其他約定事項：

1、 本合同產品採用分批供應，每批產品的供貨日期、數量及品種以甲方通知為準，但應

給乙方合理的準備時間，乙方必須保證按甲方要求的時間按時交貨。 2、 在保修期內，屬於保修範圍和內容的項目，乙方應在接到修理通知後3天

內派人完成修理，乙方不在約定期限內派人修理，甲方可委託其他人員修理，保修費用從有乙方負責。

3﹑當乙方不能按甲方要求的時間節點內供貨和施工時，甲方有權終止本合同並有追索乙方賠償的權利

4﹑乙方進場施工前必須提交施工的專項方案並接受甲方項目部的監管。

5﹑乙方供貨到交貨地點時，應及時通知甲方對該產品進行驗收，只有經甲方、乙方雙方簽字的驗收單才能作為本合同產品的結算依據。

6﹑本合同至雙方簽字蓋章後生效。

7﹑本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，均有同等效力。

合同簽訂日期：年 月日

普通貨物買賣合同2023 篇13

房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀

上訴人(原審被告)：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。

法定代表人：某某 職務：董事長。

被上訴人(原審原告)：某某，男，漢族，19 年 月 日出生，住某某市某某區某某北路 號111室。

原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

負責人：某某，經理。

上訴請求：

1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 )某某民初字第1000號民事判決，發回重審;或駁回被上訴人的訴訟請求;或直接予以改判。

2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。

事實和理由：

上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院(20 ) 高民初字第1000號民事判決書，現提起上訴。

一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。

該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關係是存在的，但對於原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜於原告和絕對不利於被告的裁決。顯有失公平。

二、該判決認定事實錯誤。

(一)該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中並無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明並列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。

(二)該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是，結算並未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項並無直接因果關係。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意?該判決認定的事實顯含糊其辭。

(三)該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。並且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產生了質疑。

上訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。

三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至於雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，並支持賠償自20__年11月16日起至20__年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20__年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。

四、該判決程序違法。

本案案情複雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決採用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那麼，法院應當主持調解，並在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢?對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那麼顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。

綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支持上訴人的上訴請求!謝謝!

此致

某某市中級人民法院

上訴人： 某某建設集團有限公司

20年 月日

普通貨物買賣合同2023 篇14

日　　期：

中國化工進出口總公司(以下簡稱賣方)和株式會社(以下簡稱買方)雙方經過友好協商，同意按照以下兩部分條款簽訂本合同：

第一部分

一、商品品名：勝利原油

二、數量：噸

(換算原油重量按 gb1884-80方法進行)

三、規格：指標項目　　　　　　　　　 　　　 試驗方法

①密度：克/立方厘米　p20°c最高0.920　　　gb 1884-80

②含硫：重%　最高0.9　　　　　　　　　　　 gb 387-64

③含水：重%　最高1.0　　　　　　　　　　　 gb 260-77

四、價格：本合同各交貨期的具體價格原則上與86xoil25j號合同，同一交貨期有效的價格一致。

五、交貨期：

一九八六年第1季度　　　　　　　噸

第2季度　　　　　　　噸

第3季度　　　　　　　噸

第4季度　　　　　　　噸

上述各季度的裝船月份由買方選定，但應在各季度前月15日以前通知賣方。

六、裝船口岸：中國青島港。

七、目的口岸：日本國港口。

八、付款條件：買方應於貨物裝船前十天，按本合同第二部分第三條①款雙方商定的裝船數量及期限，通過雙方同意的銀行開出以中國化工進出口公司山東省分公司為受益人的，不可撤銷的可轉讓的，可分割的美元信用證。該信用證憑受益人出具的以開證行為付款人的匯票以及本合同第一部分第九條所規定的各項單據，自提單日起三十天(包括提單日在內)，由開證行將貨款電匯中國銀行。信用證金額應按雙方商定的交貨數量增開5%。信用證上須證明租船提單可以接受。

九、單據：

①賣方在貨物啟運後，應向議付銀行提供下列單據作為議付貨款的依據：

a)發票四份;

b)清潔裝船提單正本二份;

c)由商品檢驗局出具的質量檢驗證書，重量鑑定證書及產地證明書各一份。

②賣方須將上述單據中的清潔裝船提單副本二份，隨船帶交目的港買方指定的收貨人。其餘單據副本二份航寄買方。

十、附註：

①本合同第一部分各條款尚未規定的事項，應按本合同不可分割的第二部分的各條款以及由雙方隨時協商後決定的條款履行。

②本合同的執行由　　　商事株式會社開立信用證。

③本合同項下的數量雙方應努力執行，但如買方或賣方在接貨或供貨方面有困難時，雙方對本合同的履行均可不承擔責任。

④本合同第一部分以中日兩國文字書就正本一式兩份，買賣雙方各持一份為證。兩種文本具有同等效力。　　賣　　方：中國化工進出口總公司　　　　　　　　　　　 買　　方：

地　　址：北京西郊二里溝　　　　　　　　　　　　　　 地　　址：

電報掛號：sinochem beijing　　　　　　　　　　　　　 電報掛號：

電　　傳：22243 chemi cn　　　　　　　　　　　　　　 電　　傳：

22553 chemi cn

第二部分

一、總則：本部分條款與第一部分條款在本合同中是不可分割的兩部分。

二、交貨條件：

①貨物所有權及風險的轉移，以裝港岸上輸油臂與油輪集輸油管連接點作為分界線，貨物通過該連接點時，由賣方轉移到買方，賣方交貨責任即告終止。

②買方所派油輪，禁止在中華人民共和國沿海水域排放油類或油性混合物。油輪進港後，應根據港口當局的規定把壓艙污水排放在處理池內，費用由買方負擔。

③買方所派油輪在裝貨港，應遵守當地行政當局所規定的有關油輪作業安全規則。

④買方所派油輪載重噸不得超過六萬噸，滿載最大吃水不得超過12.5米。油輪長度不得大於230米。如買方所派油輪不符合上述規定時，必須事先徵得賣方同意，否則由此所造成的港口當局拒絕油輪靠棧橋，或發生空艙及與此有關的損失均由買方負擔。

⑤由於賣方的原因，如在裝貨港需要移泊或用油駁裝貨時，其費用由賣方負擔。但由於買方的原因，如需要移泊或用油駁裝貨時，其費用由買方負擔，由於人力不可抗拒的原因，為了確保油輪的安全，裝船移泊費用由買方自理。

⑥每批裝船數量允許增減5%，由買方選擇。

三、裝船通知：

①　買方應在裝船月15天前電告賣方派船計劃，包括船名，預抵裝港日期，裝運數量。賣方接到買方派船計劃後，應在五天內電覆買方接受或可以接受的預抵裝港日期和裝運數量。買賣雙方對油輪預抵裝港日期或裝運數量的意見不一致時，雙方協商安排一個都可以接受的日期，裝運數量，或者安排另外一些油輪來接貨。雙方商妥的油輪預抵裝港的日期叫做“確認日期”。

②買方應按雙方商妥的“確認日期”派油輪抵達裝港。賣方應及時裝貨。如買賣雙方因特殊原因要求更改“確認日期”或裝運數量時，對方根據儲罐，泊位和供貨或接貨的可能以及油輪安排的可能，應在兩天內電覆可以接受或不可接受。如油輪在“確認日期”以前或以後抵達裝港，賣方應做出最大努力盡快裝貨。

③買方在本條①款通知派船計劃時，已列明預抵裝港日期及裝運數量，但註明船名待定時，買方應最遲在確認日期十天前將船名電告賣方。

④雙方商妥“確認日期”的油輪，允許買方按同一“確認日期”，同一裝運數量和裝貨港口可以接受的船型另派油輪代替。但買方最遲應在“確認日期”前五天將代替油輪的船名等有關情況通知賣方。

⑤買方在油輪抵達裝港前五天電告賣方(包括裝港賣方分公司)及裝港中國外輪代理公司預報船名，船籍，預抵裝港日期，裝運數量，買方應指示船長在油輪抵達裝港前48小時和24小時及6小時向賣方(包括裝港賣方分公司)及裝港中國外輪代理公司報告預抵裝港的時間。

⑥裝船完畢後，賣方應在24小時內以電報通知買方：合同號，品名，密度(註明換算温度)，含硫量%，含水量%，船名，收貨人，裝運數量，發票單價，總值，提單日，離泊時間。

四、裝貨定額：

①油輪抵達裝港後，具備裝貨條件時，船長通過裝港外輪代理公司應在辦公時間內以書面或vhf電話向裝港賣方或外輪代理公司提出備裝通知書並同時確認。裝船作業開始時間按以下規定計算。

按“確認日期”抵裝港的油輪，以確認備裝通知書六小時後開始起算。但如在確認備裝通知書後不到六小時裝油時，以開裝時間起算。

在“確認日期”前一天辦公完畢時間(從5月1日至9月30日：18：00，從10月1日至4月30日：17：00時)前抵裝港的油輪，在辦完入港手續後，如有條件提前裝油者，以開裝時間起算，沒有條件裝油者，則以確認日上午八時起算。

在“確認日期”前一天從辦公完畢時間至24：00時抵裝港的油輪，在辦完入港手續後，如有條件提前裝油者，以開裝時間起算，如沒有條件者，則以確認日下午二時起算。在“確認日期”以後抵裝港的油輪，以開裝時間起算。

②自起算裝船作業時間開始，賣方應在36小時內將整船貨物裝完，除大風雷雨天氣及港務當局另有規定外，應日夜連續裝貨。

③由於下列情況耗費的時間，均不計算在裝貨作業時間以內：

(一)由於大風，雷雨等惡劣天氣而不能進行作業的時間。

(二)港務當局由於安全原因不準靠棧橋而在港內停留的時間及港務當局禁止裝船的時間。

(三)排放壓艙污水至驗艙完畢的時間。

④以拆卸輸油管線完畢時間作為裝貨作業的完畢時間。

⑤因碼頭裝貨設備故障而發生的滯期費按本部分第五條第①項所規定的運費率的50%計算。

五、滯期費：

①賣方若未能按本部分第四條②款所規定的裝貨定額時間裝貨完畢，則賣方應向買方交付滯期費,滯期費應以雙方確認的裝船數量作為它的船型,每日滯期費應以worldscale 所規定的基數(以提單日期為準)乘相應的afra運費率計算。

②油輪在裝貨港口的動態，以裝港外輪代理公司編制的並經船長簽字確認的裝貨時間事實記錄為準，賣方應在裝貨後三十天內向買方提供裝貨時間事實記錄一份。

③買方向賣方提出的滯期費，經賣方審核屬實後，應以美元現匯支付。

④　如果買方向賣方提出滯期索賠，須在船抵目的港後60天內提出。

六、商品檢驗：

①重量的鑑定由裝船口岸國家商檢局出具的重量鑑定證書為準。提單數量應根據重量鑑定證書填寫。重量鑑定證書及提單所列數量作為買賣雙方交貨數量的依據。

②　品質的檢驗：由裝船口岸國家商檢局按 syb20xx-59 石油產品試樣法取樣，混合後分裝三份作為賣方所交貨物的標準樣品。

上述三份樣品之中的一份將交給油輪船長。其餘二份均交中華人民共和國國家進出口商品檢驗局，一份供化驗用，一份裝貨後保存六十天。

國家商檢局經化驗後所出具的品質證書作為賣方所交貨物的品質依據。

七、投保油污責任險：

①買方所派油輪應加入基於1969年《國際油污民事責任公約(clc)》第七條的金額保證(p & i club保險)以及tovalop協定。

②由買方所派油輪，當在裝港遇事故而發生油類和油類混合物的污染或有發生這類污染的可能性時，船東或船長應迅速採取清除措施，防止油污而造成的損失，或為避免油污損失進一步擴大所採取合理而有效的措施。但船東或船長不採取上述措施時，賣方在通知船東或船長之後，可以採取合理的必要的措施進行清除工作和減輕油污可能造成的損失。賣方應隨時將所要採取的措施和後果告訴船東或船長，如時間允許，應在採取措施前，將擬採取的措施告訴船東或船長。賣方採取的上述措施可以認為是按船東或船長委託進行的。在這種場合，對於被委託者採取的措施，委託者有權按實際情況向對方提出異議或者通知其停止工作。委託人提出通知後，被委託者則應無權再繼續進行工作。

③賣方或船東船長採取的上述措施均不得與1969年《國際油污損害民事責任公約(clc)》及tovalop協定的規定相牴觸。

八、人力不可抗拒：如因人力不可抗拒的事故不能按時交貨時，賣方可以延期交貨或部分延期交貨或取消合同，但賣方應向買方提交由中國國際貿易促進委員會開具的發生事故情由的證明文件。如因人力不可抗拒的事故不能按時接貨時，買方可以延期接貨或部分延期交貨或取消合同，但買方應向賣方提交由日本國際商事仲裁協會簽發的證明文件。

九、罰款：如買方除本部分第八條規定以外未按合同規定執行，以致本合同全部或一部分不能按期執行，而使賣方遭受損失時，買方應承付罰金，罰金分別為合同總值或未能執行部分總值的1%。如賣方除本部分第八條規定以外未能全部或一部分履約交貨而使買方遭受時損失，賣方應承付罰金，罰金分別為合同總值或未能履行部分總值的1%。

十、仲裁：因執行合同所發生的或者與本合同有關的一切爭議，首先應由簽訂合同雙方友好協商解決。如經協商後尚不能解決，應提交仲裁，不向法院申訴。仲裁在被告所在國進行。 在中國，在中國國際貿易促進委員會對外貿易仲裁委員會根據該委員會的仲裁程序規則進行仲裁。在日本，由日本國際商事仲裁協會根據該協會的仲裁程序規則進行仲裁。仲裁裁決是終局裁決，簽訂合同雙方都應執行。

十一、本合同第二部分以中，日兩國文字書就，兩種文本具有同等效力。

普通貨物買賣合同2023 篇15

賣方：

合同號碼：

買方：

雙方同意按下列條款由賣方出售，買方購進下列貨物：

貨物名稱、規格、包裝及嘜頭

數量

單價

總值

包裝：小捆  千克及/或大捆  千克

賣方有權在 %以內多裝或少裝

上述價格內包括給買方佣金%按值計算

裝運期限：

裝運口岸：

目的口岸：

保險：由賣方按發票金額  %投保

付款條件：買方應通過買賣雙方同意的銀行，開立以賣方為受益的人，不可撤銷的、可轉讓和可分割的、允許分批裝運和轉船的信用證。該信用證憑裝運單據在中國的中國銀行見單即付。

該信用證必須在前開出。信用證有效期為裝船後十五天在中國到期。

單據：賣方應向議付銀行提供已裝船清潔提單、發票，裝箱單/重量單：如果本合同按條件，應再提供可轉讓的保險單或保險憑證。

裝運條件：

1)載運船隻由賣方安排，允許分批裝運並允許轉船。

2)賣方於貨物裝船後，應將合同號碼、品名、數量、船名、裝船日期以電報通知買方。

品質和數量/重量的異議與索賠：貨到目的口岸後，買方如發現貨物品質及/或數量/重量與合同規定不符，附屬於保險公司及/或船公司的責任外，買方可以憑雙方同意的檢驗機構出具的檢驗證明向賣方提出異議。品質異議須於貨到目的口岸之日起30天內提出，數量/重量異議須於貨到目的口岸之日起15天內提出。賣方應於收到異議後30天內答覆買方。

人力不可抗拒：由於人力不可抗拒事故，使賣方不能在本合同規定期限內交貨或者不能交貨，賣方不負責任。但賣方必須立即以電報通知買方。如買方提出要求，賣方應以掛號函向買方提供由中國國際貿易促進委員會或有關機構出具的事故的證明文件。

仲裁：凡因執行本合同或與本合同有關事項所發生的一切爭執，應由雙方通過友好方式協商解決。如果不能取得協議時，則在被告國家根據被告國家仲裁機構的仲裁程序規則進行仲裁。仲裁決定是終局的，對雙方具有同等的約束力，仲裁費用除非仲裁機構另有決定外，均由敗訴一方負擔。

備註：

賣方：

代表人：

買方：

代表人：

年月日訂立

普通貨物買賣合同2023 篇16

合同號碼：______________

日期：______________

中國____________________公司（以下簡稱賣方）和____________________（以下簡稱買方）雙方經過友好協商，同意按照以下兩部分條款簽訂本合同：

第一部分

一、商品品名：______________________________

二、數量：____________________噸

三、規格：______________________________

四、價格：本合同各交貨期的具體價格原則上與____________________號合同，同一交貨期有效的價格一致。

五、交貨期

_________________年

第1季度__________噸

第2季度__________噸

第3季度__________噸

第4季度__________噸

六、裝船口岸：____________________港。

七、目的口岸：____________________港口。

八、付款條件：買方應於貨物裝船前_______天，按本合同第二部分第三條①款雙方商定的裝船數量及期限，通過雙方同意的銀行開出以中國XX公司為受益人的，不可撤銷的可轉讓的，可分割的美元信用證。該信用證憑受益人出具的以開證行為付款人的匯票以及本合同第一部分第九條所規定的各項單據，自提單日起三十天（包括提單日在內），由開證行將貨款電匯中國。信用證金額應按雙方商定的交貨數量增開5％。信用證上須證明租船提單可以接受。

九、單據

①賣方在貨物啟運後，應向議付銀行提供下列單據作為議付貨款的依據：

A.發票四份；

B.清潔裝船提單正本二份；

C.由商品檢驗局出具的質量檢驗證書，重量鑑定證書及產地證明書各一份。

指定的收貨人。其餘單據副本二份航寄買方。

十、附註

①本合同第一部分各條款尚未規定的事項，應按本合同不可分割的第二部分的各條款以及由雙方隨時協商後決定的條款履行

②本合同的執行由__________開立信用證。

③本合同項下的數量雙方應努力執行，但如買方或賣方在接貨或供貨方面有困難時，雙方對本合同的履行均可不承擔責任。

④本合同第一部分以__________兩國文字書就正本一式兩份，買賣雙方各持一份為證。兩種文本具有同等效力。

賣方：____________________?買方：______________

地址：____________________?地址：______________

電報掛號：________________?電報掛號：__________

電傳：____________________?電傳：______________

第二部分

一、總則：本部分條款與第一部分條款在本合同中是不可分割的兩部分。

二、交貨條件

①貨物所有權及風險的轉移，以裝港岸上輸油臂與油輪集輸油管連接點作為分界線，貨物通過該連接點時，由賣方轉移到買方，賣方交貨責任即告終止。

②買方所派油輪，禁止在中華人民共和國沿海水域排放油類或油性混合物。油輪進港後，應根據港口當局的規定把壓艙污水排放在處理池內，費用由買方負擔。

③買方所派油輪在裝貨港，應遵守當地行政當局所規定的有關油輪作業安全規則。

⑤由於賣方的原因，如在裝貨港需要移泊或用油駁裝貨時，其費用由賣方負擔。但由於買方的原因，如需要移泊或用油駁裝貨時，其費用由買方負擔，由於人力不可抗拒的原因，為了確保油輪的安全，裝船移泊費用由買方自理。

⑥每批裝船數量允許增減______％，由買方選擇。

三、裝船通知

①買方應在裝船月15天前電告賣方派船計劃，包括船名，預抵裝港日期，裝運數量。賣方接到買方派船計劃後，應在五天內電覆買方接受或可以接受的預抵裝港日期和裝運數量。買賣雙方對油輪預抵裝港日期或裝運數量的意見不一致時，雙方協商安排一個都可以接受的日期，裝運數量，或者安排另外一些油輪來接貨。雙方商妥的油輪預抵裝港的日期叫做“確認日期”。

②買方應按雙方商妥的“確認日期”派油輪抵達裝港。賣方應及時裝貨。如買賣雙方因特殊原因要求更改“確認日期”或裝運數量時，對方根據儲罐，泊位和供貨或接貨的可能以及油輪安排的可能，應在兩天內電覆可以接受或不可接受。如油輪在“確認日期”以前或以後抵達裝港，賣方應做出最大努力盡快裝貨。

③買方在本條①款通知派船計劃時，已列明預抵裝港日期及裝運數量，但註明船名待定時，買方應最遲在確認日期十天前將船名電告賣方。

④雙方商妥“確認日期”的油輪，允許買方按同一“確認日期”，同一裝運數量和裝貨港口可以接受的船型另派油輪代替。但買方最遲應在“確認日期”前五天將代替油輪的船名等有關情況通知賣方。

⑤買方在油輪抵達裝港前五天電告賣方（包括裝港賣方分公司）及裝港中國外輪代理公司預報船名，船籍，預抵裝港日期，裝運數量，買方應指示船長在油輪抵達裝港前48小時和24小時及6小時向賣方（包括裝港賣方分公司）及裝港中國外輪代理公司報告預抵裝港的時間。

⑥裝船完畢後，賣方應在24小時內以電報通知買方：合同號，品名，密度（註明換算温度），含硫量____％，含水量____％，船名，收貨人，裝運數量，發票單價，總值，提單日，離泊時間。

四、裝貨定額

①油輪抵達裝港後，具備裝貨條件時，船長通過裝港外輪代理公司應在辦公時間內以書面或電話向裝港賣方或外輪代理公司提出備裝通知書並同時確認。裝船作業開始時間按以下規定計算。

按“確認日期”抵裝港的油輪，以確認備裝通知書六小時後開始起算。但如在確認備裝通知書後不到六小時裝油時，以開裝時間起算。

在“確認日期”前一天辦公完畢時間（從5月1日至9月30日：18：00，從10月1日至4月30日：17：00時）前抵裝港的油輪，在辦完入港手續後，如有條件提前裝油者，以開裝時間起算，沒有條件裝油者，則以確認日上午八時起算。

在“確認日期”前一天從辦公完畢時間至24：00時抵裝港的油輪，在辦完入港手續後，如有條件提前裝油者，以開裝時間起算，如沒有條件者，則以確認日下午二時起算。在“確認日期”以後抵裝港的油輪，以開裝時間起算。

②自起算裝船作業時間開始，賣方應在36小時內將整船貨物裝完，除大風雷雨天氣及港務當局另有規定外，應日夜連續裝貨。

③由於下列情況耗費的時間，均不計算在裝貨作業時間以內：

（一）由於大風，雷雨等惡劣天氣而不能進行作業的時間。

（二）港務當局由於安全原因不準靠棧橋而在港內停留的時間及港務當局禁止裝船的時間。

（三）排放壓艙污水至驗艙完畢的時間。

④以拆卸輸油管線完畢時間作為裝貨作業的完畢時間。

⑤因碼頭裝貨設備故障而發生的滯期費按本部分第五條第①項所規定的運費率的50％計算。

五、滯期費

①賣方若未能按本部分第四條②款所規定的裝貨定額時間裝貨完畢，則賣方應向買方交付滯期費,滯期費應以雙方確認的裝船數量作為它的船型,每日滯期費應以WORLDSCALE所規定的基數（以提單日期為準）乘相應的AFRA運費率計算。

②油輪在裝貨港口的動態，以裝港外輪代理公司編制的並經船長簽字確認的裝貨時間事實記錄為準，賣方應在裝貨後三十天內向買方提供裝貨時間事實記錄一份。

③買方向賣方提出的滯期費，經賣方審核屬實後，應以美元現匯支付。

④如果買方向賣方提出滯期索賠，須在船抵目的港後60天內提出。

六、商品檢驗

①重量的鑑定由裝船口岸國家商檢局出具的重量鑑定證書為準。提單數量應根據重量鑑定證書填寫。重量鑑定證書及提單所列數量作為買賣雙方交貨數量的依據。

②品質的檢驗：由裝船口岸國家商檢局按SYB_________-59石油產品試樣法取樣，混合後分裝三份作為賣方所交貨物的標準樣品。

國家商檢局經化驗後所出具的品質證書作為賣方所交貨物的品質依據。

七、投保油污責任險

①買方所派油輪應加入基於1969年《國際油污民事責任公約（CLC）》第七條的金額保證（P&?ICLUB_____）以及TOVALOP協定。

八、人力不可抗拒

如因人力不可抗拒的事故不能按時交貨時，賣方可以延期交貨或部分延期交貨或取消合同，但賣方應向買方提交由中國國際貿易促進委員會開具的發生事故情由的證明文件。如因人力不可抗拒的事故不能按時接貨時，買方可以延期接貨或部分延期交貨或取消合同，但買方應向賣方提交由日本國際商事_____協會簽發的證明文件。

九、罰款

如買方除本部分第八條規定以外未按合同規定執行，以致本合同全部或一部分不能按期執行，而使賣方遭受損失時，買方應承付罰金，罰金分別為合同總值或未能執行部分總值的1％。如賣方除本部分第八條規定以外未能全部或一部分履約交貨而使買方遭受時損失，賣方應承付罰金，罰金分別為合同總值或未能履行部分總值的1％。

十、_____

因執行合同所發生的或者與本合同有關的一切爭議，首先應由簽訂合同雙方友好協商解決。如經協商後尚不能解決，應提交_____，不向法院申訴。_____在被告所在國進行.在中國，在中國國際貿易促進委員會對外貿易_____委員會根據該委員會的_____程序規則進行_____。在日本，由日本國際商事_____協會根據該協會的_____程序規則進行_____。_____裁決是終局裁決，簽訂合同雙方都應執行。

十一、本合同第二部分以中、日兩國文字書就，兩種文本具有同等效力。

普通貨物買賣合同2023 篇17

地下車位買賣合同　　甲方（賣方）： 乙方（買方）：　　身份證號：　　聯繫地址： 聯繫住址：　　聯繫電話： 聯繫電話：　　根據《民法典》、《房地產管理法》、《國民法典》及其他有關法律、法規之規定，在平等、自願、協商一致的`基礎上，就乙方向甲方購買地下車位事宜，甲、乙雙方簽訂本合同，達成如下協議。　　

第一條 合同標的　　

1、甲方將位於____市____縣建設南路天泰歐洲豪園小區地下 區 號車位（以下簡稱該車位）售予乙方。該車位面積 及位置編號（見附件一），面積以現場實地測量為準。　　

2、該車位的裝飾、設備、設施等產品標準及其周邊相鄰關係，以實際勘查狀況為準。　　

第二條 轉讓價格及付款方式　　

1、該車位單價為：人民幣 元平方米。合計總價款為：人民幣： 元（大寫： 萬整），此價格不含該車位的物業管理服務費。　　

2、付款方式：一次性付清全款。乙方應於________年____月____日前一次性向甲方付清該車位轉讓費。　　

第三條 交付及交接手續　　

1、甲方應當在乙方付清該車位全部轉讓款後 內日向乙方交付該車位。　　

2、乙方應在約定的交付日或甲方通知的日期攜帶本合同和繳清全部車位款的票據按時到甲方通知地點辦理該車位交付手續。逾期未到，由此產生的逾期交付該車位的責任由乙方承擔。　　

第四條 其他事項約定　　

1、乙方購買的該車位僅作為轎車類小型車輛停泊專用，乙方不得另做其他用途。乙方不得任意改變所購買的該車位的用途、外觀、結構和各類設施，否則乙方應當立即恢復原狀並承擔由此產生的一切費用，給甲方或

第三方造成損害的，乙方還應賠償甲方及或

第三方的損失。　　

2、乙方確認在本合同簽訂前已對該車位施工圖上的位置、大小、高度等相關情況已明確無誤。　　

3、乙方日常使用時應遵守物業管理規約及地下停車位的管理制度，且按時足額交納相應的物業管理費用。　　

4、乙方使用該車位停放車輛時不得佔用公共通道，不得影響其它車位上停放的車輛的安全和正常通行，不得妨礙甲方的物業管理活動和其他業主、物業使用人的活動。因乙方不正確使用該車位或不按甲方的規定使用該車位，給小區其他業主、物業使用人或甲方造成損失的，乙方應予賠償。　　

5、乙方在地下停車位使用或行駛過程中，不得損壞車道及公共設施（如反光鏡、消防箱、管網、線路、房屋結構等），如造成損壞的，乙方應負責進行修復或賠償。　　

6、甲方或物業公司檢修、維護管道需借用該車位時，乙方必須無條件配合；檢修方應事先通知乙方，並安排好其他臨時泊位，確保乙方可以停車。乙方不按要求進行配合工作的，應承擔由此造成的損失。　　

7、乙方車輛在停車位內損壞或丟失的，甲方或甲方委託的物業服務公司不承擔任何賠償責任；但有義務協助乙方向公安機關報案並配合公安機關對案件進行調查和處理。　　

8、自甲方向乙方移交該車位之後所發生的一切費用（管理費、維修費等費用）及法律責任均由乙方自行承擔。該車位在使用過程中產生的侵權行為，乙方獨立承擔賠償和修繕責任。　　

第五條 違約責任　　

1、乙方應當按照本合同

第二條的約定按時、足額支付該車位的轉讓總價款。　　

（1）乙方逾期支付轉讓總價款不超過 30 天（含30天）的，每逾期____日，乙方應向甲方支付本合同約定轉讓總價款 0.5 %的逾期違約金。　　

（2）乙方逾期支付轉讓總價款超過 30 天的，甲方有權解除本合同，同時乙方應向甲方支付轉讓總價款30%的違約金。甲方通知乙方解除本合同的，自解除通知到達乙方之日起，本合同終止，甲方有權另行處置該車位；甲方不行使解除權的，不免除乙方每日應當向甲方支付本合同約定轉讓總價款 0.5 %的逾期違約金的責任。　　

2、本協議生效後，甲、乙雙方任何一方無正當理由要求終止合同的，違約方須按本合同的有關條款之規定承擔違約責任，並按轉讓總價款的10%向守約方支付違約金。　　

3、本合同對違約責任另有約定的，從約定。　　

第六條 其他事項約定　　

1、因不可抗力或者相關機關行政行為導致合同不能履行或履行遲延的，雙方均不負違約責任。　　

2、其它未盡事宜由雙方協商解決，協商不成的，雙方均可向該車位所在地人民法院提起民事訴訟。　　

3、本合同一式貳份，甲方執一份，乙方執一份，自雙方簽字或者蓋章之日起生效，具有同等法律效力。　　甲方（蓋章）： 乙方（簽字）：　　法定代表人（簽字）：　　簽約日期： 簽約日期

普通貨物買賣合同2023 篇18

售方：

購方：

風險提示：標的物信息

買賣合同中應根據標的物的類型，在合同中將其特定化。防止因產品約定不清，而產生糾紛。數量、價款要明確，包括數額的計量單位，大多數事項應由雙方協定，同時需要標出標的物的單價、總價，幣種、支付方式及程序等，各項須明確填寫，不得含糊。

第一條：合同對象

數量：

種類：

交貨期：_____年____月___日。

依據_________年______月______日雙方簽定的關於合作的協議，在售方國國境車上交貨條件下售方售出，購方購入貨物。

第二條：價格

本合同所售出貨物的價格以_________計算，此項價格系賣方國國境車上交貨，包括包皮、包裝和標記費在內。

第三條：品質

1、按本合同所售出貨物的品質應符合中華人民共和國國家標準或_________，憑樣交貨的商品品質應符合雙方所確認的樣品。

2、商品質量應以售方國國家商品檢驗局出具的品質證明書證明之。

風險提示：履行期限、地點和方式履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔，而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題;履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內容的順利履行、實施，產生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發爭議。

如：有的合同對履行期限作出模糊約定，如“一個月內履行完畢”，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產生歧義，都作出對自己有利的解釋;

如果將期限明確化，約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產生。

第四條：供貨期

售方應在本合同規定的期限內發貨。

在徵得購方同意的情況下，售方有權按雙方商妥的數量和金額提前交貨。

第五條：標記

每個貨箱均應用防水顏料在箱體的三面(上面，前面和左面)用中、_________(國)兩種文字書寫以下標記：合同號，收貨人，箱號，毛重，淨重。

風險提示：價款支付在實務中，有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額，對於款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到藉口。另外，需方應儘量採取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，儘量要簡單、明確易實施，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任，有效督促或威懾合同付款方。

第六條：支付

本合同所供應的貨物之價款，由購方按照中國銀行和_________銀行關於_________規定的辦法及_________以_________憑下列單據向售方支付：

1、賬單4份;

2、蓋有售方國發站印章的鐵路運單副本1份;

3、明細單3份;

4、品質證明書1份。

第七條：保證和索賠

1、賣方在提供的商品投入使用之後12個月內保證商品質量，但不超過供貨之日起18個月。

2、對貨物品質的異議應在發現缺陷後3個月內提出，如在保證期發現缺陷，提賠日期不能遲於保證期結束30天。

3、如商品在保證期內出現缺陷，供貨一方應排除缺陷或更換有缺陷的部分並負擔費用。

第八條：發貨通知

售方應在發貨後10天內以電傳向購方通知有關貨物自生產廠發運的情況，並註明發運日期，合同號，發動機號，件數，毛重和鐵路運單號。

風險提示：爭議解決方式合同雙方一旦發生爭議，協商不成的只能求助於機構或法院。那麼具體選擇哪一種方式，則需要當事人雙方約定，如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。當然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。

第九條：仲裁

由本合同所產生或與本合同有關的一切糾紛，應儘可能通過雙方談判解決。

如雙方不能達成協議，可提交被告國對外貿易仲裁機關審理，中方國家對外貿易仲裁為中國對外貿易促進委員會，_________方為_________商會。

第十條：不可抗力條款

1、雙方任何一方發生不可抗力情況(如火災、自然災害、戰爭、各種軍事行動、封鎖、禁止進出口或不以雙方意志為轉移的其它情況)，使本合同全部或部分義務無法履行時，履行本合同義務的期限可相應推遲，在此期間合同義務仍然有效。

2、如果不可抗力情況持續30天以上，其中一方有權通知另一方免除繼續履行合同義務，此時任何一方無權向對方提出補償可能的損失。

3、無法履行本合同義務方應將不可抗力情況發生和結束及影響合同義務履行情況立即通知對方。

4、不可抗力發生和持續的時間應以售方或購方有關商會出具的證明書證明。

風險提示： 違約責任違約責任要條款化，在出現違約情形時，能有效執行，避免糾紛。很多合同對違約責任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的合同約定“違反合同約定，支付10萬元”，這個約定就太過籠統，實務中很難操作。具體應明確，違反合同的哪條約定，應承擔何種違約責任，如：質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應制定相應的違約責任，另外，違約金的數額要具體化、數字化，以便於向違約方主張。

第十一條：違約責任

本合同簽訂後，任何一方違約，都應當承擔違約金____________元。

若違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應當賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等)。

第十二條：其它條件

本合同一式_____份，以中、_________(國)兩種文字書寫，兩種文字具有同等效力。

風險提示：證據保留

注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協議、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件，交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發生糾紛，這些證據都將有可能成為有力的事實證據。

售方(簽字)：_________

_______年_____月____日

簽訂地點：_________

購方(簽字)：_________

_______年_____月____日

簽訂地點：_________

普通貨物買賣合同2023 篇19

買方：____________ (下稱甲方)

地址：____________ 郵編：_____ 電話：____________ 傳真：_____ 電子郵箱：__________

賣方：____________ (下稱乙方) 地址：____________ 郵編：_____ 電話：____________ 傳真：_____

電子郵箱：__________ 甲乙雙方經充分協商，本着自願及平等互利的原則，訂立本合同。

第一條 名稱、品種、規格和質量 1.名稱、品種、規格： ____________ (應註明產品的牌號或商標)。

2.質量，按下列第( )項執行：

(1) 按照_______標準執行(須註明按國家標準或部頒或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等)。

(2) 按樣本，樣本作為合同的附件(應註明樣本封存及保管方式)。

(3) 按雙方商定要求執行，具體為：

_____________(應具體約定產品質量要求)。

第二條 數量和計量單位、計量方法

1.數量：________ 。

2.計量單位和方法：__________。

3.交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增(減)量規定及計算方法：__ __________。

第三條 包裝方式和包裝品的處理： _________(應儘可能註明所採用的包裝標準是否國家或主管部門標準，自行約定包裝標準應具體可行，包裝材料由誰供應，包裝費用的負擔。)。

第四條 交貨方式：

1.交貨時間：_______。

2.交貨地點：_______。

3.運輸方式：_______(註明由誰負責代辦運輸)。

4.保 險：_______(按情況約定由誰負責投保並具體規定投保金額和投保險種)。

5.與買賣相關的單證的轉移：___________。

第五條 驗收： 1.驗收時間：_______。

2.驗收方式：

______(如採用抽樣檢驗，應註明抽樣標準或方法和比例)。

3.驗收如發生爭議，由___檢驗機構按___檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。

第六條 價格與貨款支付：

1.單價：____; 總價：_________(明確幣種及大寫)。

2.貨款支付：

貨款的支付時間：____________;

貨款的支付方式：____________;

運雜費和其它費用的支付時間及方式：__________。

3.預付貨款：________(根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間)。

第七條 提出異議的時間和方法：

1.甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥為保管貨物的同時，自收到貨物後____日內向乙方提出書面異議;在託收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起___日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

3.乙方在接到甲方書面異議後，應在_____日內負責處理並通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

第八條 甲方違約責任： 1.甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的___%違約金。

2.甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之___計算，向乙方支付違約金;如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

3.甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，並承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

4.甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之____計算，向乙方支

付逾期付款的違約金。

5.甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

6.甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。 7.其它約定：_____________。

第九條 乙方的違約責任：

1.乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款___%的違約金。

2.乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價;甲方不能利用的，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。 3.乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，並承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低於合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

4.乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之____計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，並賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過___日，甲方有權終止合同並可就遭受的損失向乙方索賠。

5.乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

6.貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

7.乙方提前交貨的，甲方接到貨物後，仍可按合同約定的付款時間付款;合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，並承擔逾期交貨責任;甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知後__日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答覆的，視為同意乙方發貨。

8.其它：_______________。

第十條 不可抗力：

任何一方由於不可抗力原因不能履行合同時，應在不可抗力事件結束後___日內向對方通報，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關機構的不可抗力證明後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十一條 爭議解決： 凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，均應提交華南國際經濟貿易仲裁委員會，按照申請仲裁時該會實施的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

第十二條 附加條款：

第十三條 其它事項：

1.按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任後__日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

2.約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當於違約所造成的損失，包括合同履行後可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。 3.本合同自___年__月__日起生效，合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。 4.合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

5.雙方來往函件，按照合同規定的地址或傳真號碼以___方式送達對方。如一方地址、電話、傳真號碼有變更，應在變更後的___日內書面通知對方，否則，應承擔相應責任。

6.本合同正本一式___份，雙方各執___份;合同副本一式__份，分送______等單位。

甲方:______ 乙方：________

受權代表：(簽字)______ 受權代表：(簽字)_______

本合同於____年____月____日訂立於____(地點)。