大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本(精選29篇)
- 買賣合同
- 關注:1.46W次
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇1
甲方(賣方):
身份證號
乙方(買方):
身份證號
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其它相關法律、法規之規定,買賣雙方在平等、自願、協商一致的基礎上就房屋買
賣達成如下協議:
一、 標的物
1.甲方所擁有的坐落於天津市 ,產權證號 建築面積為 平方米的房產一套,其現用途為自住。
2.甲方已於 年 月取得上述房屋的所有權證,房屋所有權證號為 。
3.甲方已於 年 月取得上述房屋的國有土地使用證,國有土地使用權證號為 。
4.甲方自願將上述房屋所有權及所屬土地使用權轉讓給乙方,乙方自願購買該房屋,甲方保證上述房屋所有權及土地使用權無產權糾紛和無債權債務糾紛,否則,由甲方承擔一切法律責任。
二、付款方式
1. 買賣雙方同意按套計價,該房屋總價款為人民幣94.5萬元整。此房款價為甲方淨價,雙方交易税費由乙方負擔。
2. 經甲乙雙方協商待標的物房屋房齡滿5年後再行辦理過户手續,為此乙方暫押5萬元。
3. 乙方於簽訂本合同當日支付甲方購房定金10萬元(以收條為準),作為購房擔保。乙方支付首付款時,定金折抵首付款。同時甲方須將房產證、契税證複印件交與乙方。待湊足79.5萬元(按規定時間)即刻給與甲方(以收條為準),同時甲方須將房產證、契税證原件和房屋鑰匙交與乙方。
4. 房齡滿5年後辦理房屋過户時,乙方將暫押的5萬元交齊,甲方將房屋評估價的費用補足差額,並由甲乙雙方一同交與房屋交易管理部門辦理過户手續。
三、雙方責任
1. 甲方保證出售房產符合國家房產上市的規定,並保證產權清晰,無抵押、貸款和任何糾紛,保證所提供的材料真實有效,不含虛假內容,若有違反上述約定造成的責任由甲方承擔。
2. 甲方已交納的公共維修基金和供暖費已計入房屋總價,隨房屋轉讓一併轉讓給乙方,雙方不再另行結算。房屋交付前發生的物業管理費、水電費、煤氣費、電話費、網絡費及有線電視信號費由甲方承擔。房屋交付後發生的物業管理費、水電費、煤氣費、電話費、網絡費及有線電視信號費由乙方承擔。
3. 甲乙雙方應積極配合辦理過户手續,因甲乙任何一方不配合所造成的損失,由責任方賠償守約方。
4. 第三條 房屋交付
甲方應於 年 月 日前將房屋交付乙方。
四、 甲、乙雙方權利與義務
1.甲方應按合同約定期日將合同約定房屋交付乙方。甲方未按約定期日交付房屋的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。
甲方逾期交房達60日,乙方有權解除合同,並可要求甲方支付乙方已付購房款3%的違約金;乙方願繼續履行合同的,自本合同約定的交付期滿第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付購房款萬分之三的違約金。 甲方交付的房屋不符合合同附件約定條件的,視為未交付房屋。
2.在辦理過户手續以前不論房價漲與跌,雙方均不得違約。如甲方違約,甲方應將所收房款總額退還給乙方並向乙方支付違約金 萬元。
五、 因訂立本合同和履行本合同產生的爭議,包括合同效力,違約糾紛由雙方協商解決,協商不成的,向房屋所在地法院起訴;
六、 本合同未盡事宜,雙方可協商簽訂補充協議。補充協議及附件,為本合同不可分割的組成部分,具有相同效力。
七、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
八、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執一份,房屋管理部門備案一份,各份具有相同效力。
甲方: 乙方:
年月日:
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇2
出賣人:_________________
身份證號:_________________
法定代表人或負責人:_________________
委託代理人:_________________
身份證號:_________________
買受人:_________________
身份證號:_________________
法定代表人或負責人:_________________
委託代理人:_________________
身份證號:_________________
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國民法典》及其他有關法律、法規的規定,甲乙雙方在平等、自願、公平、協商一致的基礎上就存量房買賣事宜達成如下協議:
一、房屋權屬情況
1、甲方自願將坐落在________________________,建築面積為__________________平方米,《房屋所有權證》證號為房權證並字第__________________號房屋性質為的自有房屋出售給乙方。
房屋租賃情況:無
買受人為該房屋承租人
賣方應在房屋出售前通知承租人,承租人在同等條件下有優先購買權。
2、甲方保證已如實陳述房地產權屬狀況,共有的房屋應當由共有人共同申請,甲方保證上述房地產權屬清楚。如發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償乙方對甲方上述轉讓的房地產具體情況已充分了解,願意買受該房地產。
二、成交價格、付款方式
經甲乙雙方協商一致,該房屋成交價格為人民幣____________元整¥____________元。買受人在簽訂本合同的同時支付定金人民幣____________元整。
買受人採取第種方式付款。
1、自願委託太太市房地產交易市場辦理資金託管。
2、自原放棄託管,自行交割,責任自負。乙方於______年______月______日前次付清給甲方,購房定金將在最後一次付時衝抵。付款方式:
三、甲乙雙方同意於______年______月______日由甲方將上述房地產正式交給乙方甲方應當將該房屋建築範圍內的土地使用權、附屬設施及其減色印刷裝修隨同該房屋一併轉讓給乙方。
附屬設施情況:
四、違約責任:乙方中途悔約,乙方不得向甲方索還定金甲方中途悔約,甲方應在悔約之日起______日內將定金退還給乙方,另給付乙方相當於定金數量的違約金。乙方不能按期向甲方付清購房款或甲方不能按期向乙方交付房地產,每逾期一日,由違約方向對方給付相當於上述房地產價款千分之違約金。
五、本合同在履行中如發生爭議,甲乙方應採取協商辦法解決。協商不成時,雙方約定選擇下列第種方式解決糾紛。
1、提交______市仲裁委員會仲裁。
2、各有管轄權的人民法院起訴。
甲方:____________乙方:____________
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇3
出賣人或代理人(以下簡稱甲方)
姓名:
電話號: 買受人(以下簡稱乙方) 姓名: 電話號:
中介方(以下簡稱丙方)名稱:
邵陽市21世紀不動產經紀有限公司
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國房地產管理法》及其它有關法律、法規之規定,甲、乙、丙三方在平等、自願、協商一致的基礎上達成如下協議:
一、經丙方介紹,甲方自願將下款所列房屋出售給乙方,甲方已將房屋狀況充分告知乙方,乙方對甲方所出售的房屋及附屬設施、裝潢情況已充分了解,願意購買該房屋。
甲方出售房屋的情況:房屋坐落 ,房屋所有權證號 號,國土證號為 。
二、甲、乙雙方約定上述房屋成交價款及付款方式: 該房屋出讓總金額為人民幣大寫 元(小寫¥ 元),籤此合同時乙方交付定金人民幣大寫 元(小寫¥ 元)給甲方,由丙方代為保管。甲方將房產證和國土證交給丙方保管,辦理過户手續的時間自簽訂合同之日起 天內開始辦理,在此期間,雙方不得以任何理由違約,如因特殊原因超出此時間,可以相互協商解決,否則視為違約,則按違約的相關規定賠償違約金。甲方應在規定的時間內陪同乙方辦理過户手續,乙方在過户前即付款人民幣大寫 元(小寫¥ 元)給甲方,由丙方代為保管,丙方在甲乙雙方產監處過户拍照後將此款人民幣大寫元(小寫¥ 元)交付甲方,留下按揭款人民幣大寫 元(小寫¥ 元)待郵政銀行按揭貸款審批後一次性付給甲方(乙方須開具剩餘款項(包括按揭款)的欠條給甲方,甲方在收到銀行按揭貸款時須歸還欠條,開具等額收條給乙方)。過户後,本合同上述定金即轉為交房押金,丙方在甲方將房屋交付給乙方時,將交房押金人民幣大寫 元(小寫¥ 元)付給甲方。
三、其他相關:
(一)本合同簽訂之日起,乙方委託丙方代為辦理房屋買賣銀行按揭手續,按揭服務費為人民幣大寫 元(小寫¥ 元),由乙方支付給丙方。甲方在此過程中應無條件配合乙方辦理銀行按揭手續。
(二)甲方在乙方全部房款付清 日內將房屋交付給乙方。 上述房屋交付給乙方之前發生的該房屋的物業管理費、水電費、煤氣費、電訊費及其它有關費用,由甲方繳納。
四、甲方應保證上述房屋權屬清楚,無產權糾紛,符合房屋轉讓條件。自本合同簽定之日起,該房屋若發生與甲方有關的房屋產權糾紛或債權債務概由甲方負責清理,並承擔相應的法律責任。
五、上述房屋在辦理交易、權屬登記手續及按揭貸款所發生的一切費用,甲、乙雙方約定由 方承擔。
六、甲、乙兩方應各自按上述房屋價款的1%支付給丙方中介服務費。甲乙雙方應最遲於交房當日支付中介服務費於丙方。甲、乙兩方或一方未按期給付丙方中介服務費的,每逾期一日,違約方應按中介服務費的1%給付丙方違約金。
七、違約責任:
1、本合同簽訂後,乙方中途悔約的,應及時通知甲、丙兩方,購房定金歸甲方所有,並等額賠償甲方合同簽訂後所有相關花費;甲方中途悔約的,應及時通知乙、丙兩方,並應在悔約之日起三日內雙倍返還購房定金給乙方,並等額賠償乙方合同簽訂後所有相關花費。 本合同簽訂後,甲、乙兩方中一方悔約的,違約方應承擔雙方的中介服務費,丙方有權在定金中優先收取。
2、甲方未履行房屋權屬狀況的告知義務而導致乙方發生重大誤解並造成損失的,視為甲方違約,並由甲方承擔相應的法律責任且承擔雙方的中介服務費。
3、若因郵政銀行按揭手續不能通過審批,則視為不可抗力因素,各方皆不承擔違約責任,由丙方將替甲方保管的購房定金原數返還給乙方。
八、本合同在履行過程中發生爭議,由合同當事人協商解決;協商不成的,可以向邵陽市仲裁委員會申請仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
九、本合同一式叁份,甲、乙、丙方各執一份。
十、本合同自三方簽字訂之日起生效。
甲方或代理人(簽章):
身份證件號碼: 乙方(簽章): 身份證件號碼:
年 月 日 年 月 日
丙方(簽章):邵陽市21世紀不動產經紀有限公司
經辦人:
年 月 日
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇4
私有房屋買賣合同
出賣人:__________(以下簡稱甲方)
買受人:__________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方就房屋買賣事項經過多次協商,一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方願將自有坐落__________市__________路__________號房屋__________間,建築面積__________平方米售賣給乙方。
二、甲方出售給乙方的房屋東至__________,南至__________,西至__________,北至__________(附四至平面圖一張)。其房屋包括陽台、走道、樓梯、衞生間、灶間及其他設備。
三、上列房屋包括附屬設備,雙方議定房屋價款人民幣__________萬元,由甲方售賣給乙方。
四、房屋價款乙方分三期付給甲方。第一期,在雙方簽訂買賣合同之日,付人民幣__________萬元;第二期在交付房屋之日,付人民幣__________萬元;第三期,在房屋產權批准過户登記之日付清。每期付款,甲方收到後出具收據。
五、甲方應自本合同簽訂之日起__________天內將房屋騰空,連同原房屋所有權證等有關證件,點交乙方,由乙方出具收到憑證。
六、在辦理房屋產權轉移過户登記時,甲方應出具申請房屋產權轉移給乙方的書面報告。如需要甲方出面處理的,不論何時,甲方應予協助。如因甲方的延誤,致影響產權過户登記,因而遭受的損失,由甲方負賠償責任。
七、本合同簽訂前,該房屋如有應繳納的一切税收、費用,概由甲方負責。本合同發生的過户登記費、契税、估價費、印花税由乙方負擔。其他税費按有關法律規定,各自承擔。
八、甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期一天按房價總額的3‰計算違約金給與乙方。逾期超過3個月時,乙方得解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償所付房價款同額的賠償金給乙方。
九、乙方全部或部分不履行本合同第四條規定的日期給付房價款時,其逾期部分,乙方應加付按日5‰計算的違約金給與甲方。逾期超過3個月時,甲方得解除本合同。解約時,乙方已付的房價款作為賠償金歸甲方所有。
十、甲方保證其出賣給乙方的房屋,產權清楚,絕無其他項權利設定或其他糾紛。乙方買受後,如該房屋產權有糾葛,致影響乙方權利的行使,概由甲方負責清理,並賠償乙方損失。
十一、交屋時,乙方發現房屋構造或設備與合同約定的不符,經鑑定屬實,甲方應於1個月內予以修理,如逾期不修理,乙方得自行修理,費用在房價款中扣除。如修理仍達不到合同約定的要求,乙方得解除合同,解約時,甲方除返還全部房價款外,並按本合同第八條規定承擔違約責任。
十三、本合同的附件與合同有同等法律效力。
十四、本合同一式4份,甲乙方各執1份,另2份分別送交房產和土地管理機關辦理產權過户登記手續。
立約人:
甲方:____________(簽章)乙方:_____________(簽章)
________年______月_____日訂於________________市(縣)
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇5
出賣人(甲方):_______身份證號碼:_______
買受人(乙方):_______身份證號碼:_______
甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自願將其村證房位於石家莊市___________區_______________________________________的房屋(建築面積_________平方米)以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(¥________元)的價款出售給乙方。(含地下室——號——平方米)
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過户條件。等過户條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契税,土地出讓金等由乙方負擔。其他税費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂後,甲方對——的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、佔有等權利一併轉讓給乙方。
五、本合同簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本合同簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;
六、違約責任1、甲方應當於20__年月日交付乙方房屋,甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣___四萬______元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過___五____個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。
5、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向——區人民法院起訴。
八、其他約定九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份,甲乙方各執一份,見證人各一份。
甲方(簽字捺印):_______ 乙方 (簽字捺印):_______
簽訂日期:___ 年___ 月___ 日 簽訂日期:___ 年 ___月 ___日
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇6
(合同編號 )
合同雙方當事人:_____
出賣人:_____
買房人:_____
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房產管理法》及其他有關法律、法規的規定,買房人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣商品房達成如下協議:
第一條、買房所購商品房的基本情況
買房人購買的商品:_____ 第單______元 層門。
該商品房的用途為 :_____屬混合結構層高為 :_____建築層數:_____層。
該商品房建築面積 m2,其中套內建築面積 m2,公共部位與用房分攤建築面積 m2。
第二條、計價方式與價款
出賣人與買房人約定按建築面積計算,該商品房單價為人民幣每平方米______元。 總金額人民幣:___________元。
第三條、付款方式及期限
買房人按下列第 種方式按期付款。付款金額以賣方收準。
1、一次性付清。
2、分期付款:預購之日起預付房款50%。餘額在______年 ______月______日前全部付清,方可入住。
3、其他方式 。
第四條、交付期限
出賣人應當在_____年 ______月______日前,經縣建設質檢部門驗收合格後,並符合本合同約定的商品房交付買房人使用。
但如遇下列特殊原因,出雙方協商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據實予以延期。
1、遭遇不可抗拒力,且出賣人在發生之日起日內告知賣房人的。
2、持續大雨、暴雨、洪水、地震等自然災害對施工帶來嚴重損壞,影響正常工期的。
3、發生痛情,禁止勞動力流動的。
第五條、商品房達到交付使用條件後,出賣人電話通知買房人辦理交付手續。(買房人必須提供真實,有效的電話聯繫方式,如有變更馬上通知出賣人),雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示商品房驗收合格的批文,並簽署房屋交接單,所購商品房為住宅的,出賣人提供《住宅質量保證書》。
第六條、出賣人保證銷售的該商品房沒有產權糾紛和債券債務糾紛。因出賣人原因造成該商品房不能辦理產權登記或發生債券債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第七條、保修責任:
買房人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質量保證書》承諾的內容承擔相應的保修責任。
在商品房保修範圍和保修期限內發生質量問題,出賣人應當履行保修義務。因不可抗力或者非出賣原因造成的損壞東西,出賣人不承擔責任,但可協助維修,維修費用由購房人承擔。
第八條、商品房室內裝修標準該商品房住宅部分,客廳為落地門洞,廚房、衞生間水龍頭一,室內地面找平昨理,衞生間、廚房、牆面及地面不貼瓷磚。
第九條 買房人的房屋僅作 使用,買人使用期間不得擅自改變商品房的建築主體結構、承重結構用途。
第十條、出賣人統一安裝電話和閉路進户聯網費用買房人負責。價格由業務部門而定。排污入網費用,由賣房人負責。
第十一條、出賣人不負責契税和辦理房照,由買房人負責。但出賣負責出收據和辦理房照材料,物業管理由本公司物業管理,買房人要按期繳納水、電、取暖、衞生及可能涉及的各項生活必須費用。如拒絕繳納,甲方有權停水、電。
第十二條、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決。協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十三條、本合同一式三份,具有同等法律效力。本合同自雙方簽字之日起生效。
出賣人:_____(簽章) 買房人(簽章):_____
日期:______年 ______月______日
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇7
甲方(賣方):
身份證號:
地址: 聯繫電話:
乙方(買方):
身份證號:
地址:
聯繫電話:
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》、及其他有關法律、法規的規定,在平等、自願、公平、協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜達成如下協議:
第一條 標的房屋
1、轉讓房屋情況
甲方自願將此房屋賣給乙方,房屋(以下簡稱“房屋”)坐落於 區(縣) 小區(街道) 號(棟) 單元 號(室)。該房屋所在樓層為 層,建築面積共
平方米(以產權證記載為準),房屋性質為 ,房屋的抵押情況為。
隨該房屋同時轉讓的房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等。
2、房屋面積
房屋面積以甲方與房屋開發商所籤的《商品房買賣合同》(編號 )記載面積為準。如房屋最終取得房地產權證的面積與《商品房買賣合同》(編號 )不一致,則以房地產權證記載為準。
3、房屋產權
甲方與房屋開發商簽訂的《商品房買賣合同》(編號 ),但該房屋尚未取得房地產權證。
第二條 房屋金額
經買賣雙方協商一致,該房屋成交總價格為:人民幣元(小寫), 元整(大寫)。
上述房屋價格包括了該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品和其他與該房屋相關的所有權利。
第三條 付款方式
1、本合同簽訂之日起日,乙方應向甲方支付定金合同金額的95% 元整,定金最終抵作房屋款。
2、二手房屋交易公證辦完後,甲方將與房屋開發商所籤的《商品房買賣合同》(編號 )、購房發票等等一切合同、票據、資料、鑰匙等等的原件交付給乙方後 日內,乙方向甲方支付合同金額的95%,即人民幣 元整。
3、待該房屋取得房地產權證後,甲方與乙方辦理產權過户手續後日內,乙方向方支付合同金額的 %,即人民幣 元整。
第四條 房地產權證辦理
如本合同項下房屋已具備辦理房地產權證的條件,甲方應積極予以辦理,如在前述條件具備的前提下甲方一個月內未予辦理,則逾期一日按合同金額的1‰向乙方無能為力付違約金。
第五條 房屋交付
1、甲方應於本合同簽訂之日起 日內,將該房屋交付乙方使用,並於交付當日辦理完畢配套交接手續。
2、如房屋開發商尚未交房,則待收到開發商交房通知後7日內,乙方需辦理物業、入住或管理等手續的,甲方應於配合辦理。
第六條 房屋過户
甲方應於本合同項下房屋取得房屋產權證後7日內,與乙方辦理產權過户手續;如該房屋有貸款,則應於取得房屋產權證後7日內,辦理貸款清償及房屋過户等手續。
第七條 税費的交納
合同履行中,乙方承擔過户(或更名時產生的房屋交易税,契税、個人所得税等其它費用)。
因一方不按法律、法規規定繳納相關税費導致諮易不能繼續進行的,其應當向守約方支付相當於合同金額40%的違約金。
第八條 雙方的權利和義務
1、本合同簽訂之後,乙方即實際享有房屋所有權,並履行相應的付款義務。在辦理房屋過户前,乙方在行使權利時需要甲方協助的`,甲方應當協助;
2、房屋實際交付給乙方前,房屋風險責任由甲方承擔;房屋完成驗收交接後,實際交付給乙方之日起,房屋風險責任轉移給乙方承擔。
第九條 聲明及保證
1、甲方保證:
1.1 房屋上不存在任何權利瑕茲和質押擔保的情況,且房屋所有權真實、合法、有效;
1.2 甲方有權簽署並有能力履行本合同,如為代理人則代理人已經過權利人的授權;
1.3 本合同簽訂後,甲方不將房屋出賣給第三人。
2、乙方保證:乙方有權簽署並有能力履行本合同。
第十條 違約責任
1、除不可抗力外,甲方未按本合同第四條、第五條、第六條約定的期限和條件將該房屋交付乙方的,按照如下規定處理:
1.1 如因甲方原因,造成該房屋不能過户到乙方名下或發生債權債務糾紛的,乙方有權選擇解除合同,甲方應當自收到合同解除通知之日起3日內退還乙方全部已付款,並按合同金額的40%向乙方支付違約金。
1.2 逾期在30日之內,自約定的期限屆滿之次日起至實際交付或過户之日止,每逾期一日按合同金額的1‰向乙方按日計算違約金,並於該房屋實際交付或過户之日起3日內向乙方支付違約金,合同繼續履行;
1.3 逾期超過30日後,乙方有權選擇解除合同,甲方應當自收到合同解除通知之日起3日內退還乙方全部已付款,並按照合同金額的40%支付違約金。
1.4 如發生本條1至3款的違約情況,導致合同無法履行或最終解除的,甲方還應賠償乙方對房屋的實際裝修損失。
2、乙方未按照第四條約定的時間付款的,按照以下規定處理:
2.1 逾期30日的,自約定的付款期限屆滿之次日起至實際付款之日止,每逾期一日按照合同金額的1‰向甲方按日計算違約金,並於實際付款之日起3日內向甲方支付違約金,合同繼續履行;
2.2 逾期超過90日後,甲方有權解除合同。甲方解除合同的,乙方應當自解除合同通知送達之日起7日內按照合同金額的10%向甲方支付違約金,並由甲方退還乙方全部已付款。
3、本合同簽訂後,甲方再將該房屋出賣給第三人,導致乙方不能取得房屋所有權證的,乙方有權解除本合同。甲方應當自收到合同解除通知之日起3日內退還乙方全部已付款,並按合同金額的40%向乙方支付違約金。
第十一條 合同的轉讓
除經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經徵得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第十二條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起 日內向另一方當事人提供證明。
第十三條 爭議的處理
合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,雙方同意將爭議提交乙方所在地法院通過訴訟解決。
第十四條 合同的效力
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇8
有關城中村房屋買賣合同範X 城中村房屋買賣合同範X一 甲方: 住址:矣六街道一組 號 身份證號: 乙方: 住址:矣六街道一組 號 身份證號: 甲乙雙方本着公平、平正原則,雙方經過反覆協商自願達成如下房屋買賣合同條款:
一、甲方將坐落在矣六街道一組 號,房屋面積( )平方米,賣給己方居住使用。
二、房屋價款為:人民幣300000元(大寫人民幣:叁拾萬圓整)。此價款含房地合一價。
三、付款辦法:雙方簽訂房屋買賣合同之日起,乙方一次性付清房價款人民幣300000元(大寫人民幣:叁拾萬圓整)。
四、房屋款全部付清後,即日起甲方將房屋交給乙方管理居住使用,房屋所有權也隨之轉移,今後若遇國家佔用或城中村改造,房屋拆遷賠償款歸乙方所有及回遷安置房政策。
五、乙方使用該房屋後所產生的一切費用由乙方自行承擔。
六、今後社區及小組對該房屋的一切事項均由乙方全權辦理,甲方不得干涉。
七、本合同雙方遵守執行,不得反悔違約,否則懲違約方房屋買賣價款的雙倍違約金600000元(大寫人民幣:陸),還應承擔由此引起的經濟損失及法律責任。
八、本合同條款雙方認可無爭議,雙方簽字後生效。 甲方: 乙方: 中證人:____月____日 城中村房屋買賣合同範X二 甲方(賣方): 乙方(買方): 甲乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:
1、 甲方自願將坐落在____區柳樹街與工業街交匯處龍潭馨城小區8號樓一單元301室及1單元2號車庫(主房建築面積134.7平方米,車庫面積14平方米,主房地板磚、內牆已鋪完)房地產賣給乙方。
2、 本房產為羅莊街道龍潭社區城中村改造指揮部開發,本合同生效後,乙方重新與羅莊街道龍潭社區城中村改造指揮部簽訂商品房認購合同。甲方當初在購買此房時,付清首付款後,以此房為抵押從農村信用合作社貸款十九萬元人民幣,期限為。合同簽訂時,甲方已還貸款十三個月。
3、 購房款分為兩部分,一是,現金部分,乙方需付給甲方現金人民幣,。二是,貸款的部分,貸款姓名為甲方姓名暫不更改,剩餘貸款轉給乙方續還。
4、 貸款部分,自合同簽訂之日起由乙方續還剩餘貸款。乙方在續還剩餘貸款時應在每月的三____日前還清當月貸款,不能給甲方造成銀行的.不良記錄。如果給甲方造成不良的銀行徵信記錄,由乙方賠給甲方由此帶來的一切損失。
5、 此合同一式兩份,自雙方簽字後生效,不得反悔。
6、 未盡事宜由甲乙雙方協商解決。 甲方簽名: 身份證號: 電話: 甲方簽名: 身份證號: 電話:____月____日 城中村房屋買賣合同範X三 出賣人(甲方): 配偶: 身份證號碼: 身份號碼: 買受人(乙方): 身份證號碼: 根據《民法典》及相關法律、法規的規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方認購房產簽訂本協議,以資共同信守執行。
1、因甲方的房屋被依法拆遷,甲方自願將其回遷的樓房 小區 單元西户 室轉讓給乙方。乙方取得房屋後,甲方不得以任何理由反悔,否則甲方將承擔交易總金額500%的違約金。
2、甲乙雙方商定成交價格為人民幣____萬元,(大寫)________萬圓整。乙方分____次付清,首付款_______,並預留尾款_____萬元,待房屋產權證下來過户完畢後於____日內付清。
3、甲方在乙方付清首付款起即刻將上述房屋交付給乙方,該房屋佔用範圍內所有權、使用權等權利同時轉讓。
4、因出賣的房屋現並未辦理房屋產權證、土地使用證,待到辦理茲相關證件時甲方應主動積極配合乙方辦理相關事宜,如屆時該房屋存在產權糾紛,由甲方承擔全部責任,退還乙方全部房款,同時支付交易總房款的200%做為補償金。
5、甲方應積極配合爭取能在產權證辦理前直接將房屋所有人更改為乙方名字,如乙方不能與開發商(拆遷辦)直接辦理更名手續,以甲方名義辦理產權證書,則辦理費用由甲方承擔,過户費用由乙方承擔,且甲方應當無條件協助乙方辦理過户手續,提供一切與之有關的資料。不得以任何理由藉故要挾推辭,否則視甲方為違約,承擔交易總金額300%的賠償金,乙方保留追訴權。如因甲方的延誤,致使影響產權過户登記,因而使乙方遭受損失的,由甲方負賠償責任。
6、乙方在本協議生效成立後,無論辦理房屋產權證,土地證及其過户手續與否,將此房出租出售,甲方不得以任何方法方式阻撓,否則視為違約。 7本協議簽訂後,雙方應該共同遵守,甲方不得無故反悔,不得再對該房屋主張任何的權利。如果甲方違約,除了退還乙方交納的所有認購款和利息及酬謝金外,還應當支付交易總金額300%的違約金。
8、本協議雙方應當共同執行,不得無故反悔。在本協議履行過程中,雙方發生分歧應該協商解決,協商不成,任一方均可向人民法院起訴。
9、其它約定
10、本協議一式叁份,雙方各執一份為憑,____市公證處一份。 1
1、本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。 甲方 乙方____月日
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇9
售房方(甲方):______________身份證號碼:_____________________ 購房方(乙方):______________身份證號碼:_____________________
關於乙方向甲方購房事宜,雙方經協商,達成協議如下:
一、房屋具體情況
1、位置:____________________________
2、房屋類型:建築面積_______平方米,結構___樓層,房屋走向:_____________房屋形狀:_____________用途:_____________
3、該房產連同地產總計房價____拾____萬____仟____佰____拾____元整。
二、相關房產編號 《房屋所有權證》書證號:____________________________ 土地證編號:____________________________
三、房屋四界 東:_________西:_________ 南:_________北:_________
四、付款方式
(1)該房產總價格為人民幣______萬元整,協議簽定之後,首付______萬元訂金。
(2)甲方完全搬走之後,再付款人民幣______萬元。
(3)房產產權轉讓手續順利辦完之後,再付清剩餘______萬元。
五、甲方應有手續證明,所售房屋質量過關,並非危房。
六、甲方應保證所售房產、地產與周邊四鄰及其他單位沒有所有權糾紛。税費分擔的方法甲方承擔房產交易中所產生的全部費用。
八、甲方應給乙方協調大門的位置及免除重建大門、重新安裝水錶、電錶的費用。
九、乙方購買甲方該項房產,所有費用均屬於個人出資購買,其所有權完全屬於個人所有。
十、附件
(一)《房屋所有權證》
(二)《國有土地使用證》
(三)該項房產的房地產評估報告。
十一、本協議壹式兩份,甲方一份,乙方一份。
甲方:______________ 乙方:____
________年____月____日________年____月____日
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇10
合同編號:____
房屋買賣合同出賣方:__
買受方:__簽訂日期:____年_月_日房屋買賣合同出賣人:__身份證號碼:通訊地址:聯繫電話:買受人:__身份證號碼:通訊地址:聯繫電話:
根據《中華人民共和國民法典》等相關法律的規定,甲乙雙方本着互諒互讓、友好協商原則,現就乙方購買甲方房屋事宜達成如下協議,以資共同履行。第一條房屋基本概況1.1甲方同意將自身所有的坐落於__按照本協議約定出售給乙方,該房屋建築面積為__平方米,套內建築面積__平方米,具體以該房屋不動產權證書為準;1.2甲方還應當將附屬於該房屋的裝修、庭院、傢俱、裝飾、車位及其他設備設施轉讓給乙方,其轉讓價款已經包含在上述房屋的價款中,不再另行支付價款。第二條房屋權屬現狀及承諾2.1甲方現就該房屋權利負擔狀況披露如下:截止本協議簽訂之日,該房屋沒有設定抵押或者權利負擔。2.2甲方現就該房屋租售事宜披露如下:截止本協議簽訂之日,尚未將該房屋出租或出售給第三人。2.3甲方保證自身系該房屋的合法所有權人,該房屋不存在任何產權糾紛,未被限制或禁止轉讓,本協議另有約定的除外。2.4甲方保證其配偶和該房屋的共有權人均知曉並同意本次房屋交易,認可本協議及其他相關文件的約定,且無他人對該房屋享有優先購買權。2.5甲方保證,該房屋在其本人或其近親屬居住使用期間均保持身體健康,從未出現過非正常事件。2.6甲方應當保證該房屋的住宅專項維修資金已交納至相關機構。2.7甲方應當保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成期間,對房屋基本結構、附屬設施設備、裝飾裝修、傢俱家電保持良好的狀況。第三條房屋交易價款與支付3.1經甲方和乙方協商一致,該房屋成交總價格為:人民幣__萬元,該價款已經包含房屋內傢俱家電、裝飾裝修、附屬車位、庭院及配套設施設備。3.2雙方同意按照下列期限分期支付購房款:3.2.1本協議簽訂當日,乙方向甲方交納購房定金人民幣__元;3.2.2本協議簽訂後__日內,乙方支付購房款__元;3.2.3剩餘尾款__萬元在甲方按照本協議約定的期限和標準向乙方履行房屋交接手續,並遷出户口後三日內支付給乙方。3.3甲方應當在收到甲方支付的定金、購房款、尾款等款項後當日,向乙方出具收款收據。第四條税、費相關約定4.1甲、乙雙方同意,本次房屋買賣交易過程中產生的契税、增值税等全部税費均由乙方承擔。第五條網上籤約與權屬轉移登記5.1甲乙雙方同意於____年__月__日前辦理網上籤約手續,並共同向不動產權屬登記機關申請辦理房屋所有權轉移登記手續。第六條房屋的交付6.1甲方辦理完畢該房屋所有權轉移登記手續後,十五日內將該房屋及配套車位交付給乙方。6.2該房屋交付時,應當履行下列手續:6.2.1甲乙雙方按照本協議附件一《裝飾裝修、傢俱家電等附屬設施清單》標準對該房屋附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品清單等進行清點驗收,記錄水、電、氣表的讀數,並辦理交接手續;6.2.2如甲方交付的房屋、附屬設施設備、裝飾裝修、相關物品不符合附件一相關約定,乙方有權對不符合約定事項按照附件一中的價款直接從尾款中予以扣除,不足部分,有權向甲方追償。6.3在房屋交付日以前發生的物業管理費、供暖、水、電、燃氣、有線電視、電信及其他費用由甲方承擔,交付日以後發生的費用由乙方承擔。甲方同意其繳納的該房屋住宅專項維修資金的賬面餘額無償轉移至乙方名下。6.4甲方應當在該房屋所有權轉移之日起3個工作日內,向房屋所在地的户籍管理機關辦理該房屋內原有户口遷出手續。第七條違約責任7.1甲方若出現下列情形之一的,甲方構成根本違約,且乙方有權以書面通知的方式解除本協議:7.1.1甲方提供的該房屋權屬證書或者購房合同等相關產權證明手續不真實、不完整、無效,導致乙方無法取得房屋所有權的;7.1.2該房屋被查封、限制轉讓或者再次設定抵押等權利負擔的,導致乙方無法取得房屋所有權的,本協議另有約定的除外;7.1.3甲方拒絕將該房屋出售給乙方或者擅自提高房屋交易價格的;7.1.4將該房屋出售給第三方的;7.1.5甲方未能按照本協議約定期限交付房屋的;7.1.6甲方就該房屋作出的承諾或保證系虛假承諾或隱瞞真實情況的。7.2甲方出現上述根本違約情形之一的,甲方應在收到乙方解除合同通知書之日起五日內,退還乙方已經支付的定金、購房款、尾款等全部款項,並按照相當於該房屋總價款30%的標準向乙方支付違約金,該損失不足以彌補乙方損失的,還應當予以補足。7.3如因乙方遲延履行本協議約定的付款義務,每逾期一日,應當按照逾期款項的萬分之日承擔違約金,逾期超過30日的,甲方有權單方解除本合同。7.4雖未在本條列明,任何一方出現按照本合同其他條款屬於違約的任一情形,每逾期一日,違約方應當按照房屋總價款萬分之五的標準支付違約金,直至該義務履行完畢之日止。7.5守約方向違約方催告履行或主張權利而引起的所有合理維權費用,均由違約方承擔。7.6在本合同履行期間,如出台新的限購政策且該限購政策導致本合同無法繼續履行的,甲方立即退還乙方已經支付的定金、購房款、尾款等全部款項,如有逾期,按照本協議第7.3款約定標準承擔違約金。第八條不可抗力8.1因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據不可抗力的影響,部分或全部免除責任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當事人應當及時告知另一方當事人,並自不可抗力事件結束之日起30日內向另一方當事人提供證明。上述房屋風險責任自該房屋所有權轉移之日起轉移給乙方。第九條通知與送達9.1雙方同意本合同首部約定的地址、聯繫方式為雙方的有效通知與送達地址,任何一方變更其上述通訊地址、聯繫電話時,需在變更事項發生之日起三日內以書面形式通知對方,否則由此導致的不能及時送達或無法送達的責任和後果均由該方自行承擔。9.2在履行本協議的過程中一方給另一方的通知須以書面形式通過專人、郵寄等方式送達,本合同另有約定的除外。通知的送達日期按下列原則確定:9.2.1專人:交送給專人的當日即視為送達。9.2.2郵寄:以掛號信、快遞或發出的次日即視為送達。9.3雙方同意,本合同約定的聯繫人、送達地址和送達方式同樣作為法律文書及爭議解決時人民法院的法律文書送達地址,人民法院的訴訟文書向任何一方送達的,視為有效送達。第十條其他10.1本合同項下發生的爭議,由雙方友好協商解決;協商不成的,由房屋所在地人民法院裁判。10.2本協議未盡之處,雙方可達成補充協議,補充協議、附件與本協議具有同等法律效力。10.3本合同一式兩份,具有同等法律效力,甲、乙雙方各執行一份,均具有同等法律效力。
甲方:乙方:委託代理人:委託代理人:月日月日附件一裝飾裝修、傢俱、飾品等附屬設施清單1、傢俱清單及價值:總價__萬元____2、飾品清單及價值:總價__萬元____3、裝修裝飾及價值:總價__萬元____4、車位甲方:乙方:委託代理人:委託代理人:月日月日附件二裝飾裝修、傢俱、飾品等附屬設施視頻甲方:乙方:委託代理人:委託代理人:月日月日
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇11
甲方:____________
已方:____________
甲乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:
1、甲方自願將坐落在____________(建築面積壹佰伍拾壹平方米,二層,雜房面積約貳拾平方米)房地產出賣給乙方。四界以證號上所標為準。
2、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣____________元整(____________元)。付款方式,雙方簽定合同時一次性付清。
3、甲方保證該房屋合法,權屬清楚,有合法的'土地使用權,該房屋未辦房產證手續,如乙方要辦理手續,新產生的有關税費由乙方承擔。甲方應積極配合乙方辦理有關房屋過户手續。
4、甲方應在______年______月______日前將房產交付乙方,屆時該房產應無任何爭議,交付該房時,甲方不得損壞該房屋的結構。
5、合同簽定後,如一方違反本合同條款,應向對方支付陸萬元違約金。
6、本房屋買賣合同書一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日起生效。
甲方簽字:____________
乙方簽字:____________
日期:__________________
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇12
原告:_________________王__________,女,漢族,現就職於_____________市勞教所第_____大隊,電話:_____________
被告:_________________河北_______________房地產開發有限公司,地址:_________________市__________路__________號,法定代表人:_________________張__________,電話:__________________
訴訟請求
1、解除原、被告雙方簽訂的商品房買賣合同;
2、判決被告返還原告剩餘房款339500元整;
3、本案訴訟費用由被告承擔。
事實和理由
原告於20__年9月10日與被告簽訂商品房買賣合同,約定由原告購買被告擬建造的位於__________縣_______________的一套面積為181.65平方米的商品房,該房屋為聽楓苑t11號,交房日期為20__年5月1日之前。協議生效後,原告如約向被告一次性支付總房款389500元。但是,被告卻遲遲沒有建造該房屋,超過交房日期也未能向原告交付此房屋。直至今日,被告一直違反合同約定,未履行交房義務,導致原告的入住權利無法實現。雙方在合同第九條中約定:_________________“出賣人逾期超過45日未能交房的,買受人有權解除合同。出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起30天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的1%向買受人支付違約金。”儘管原告多次向被告主張要求解除合同,返還已付房款,但被告到目前為止只返還給原告房款50000元,遲遲不予返還剩餘房款,未能承擔相應的違約責任。現訴諸法院,請求法院判如所求!
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇13
房屋買賣合同
合同編號:_________
甲方(出賣人):_________ 身份證號碼:
住址:
乙方(買受人):_________ 身份證號碼:
住址:
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜達成如下協議:
第一條 房屋的基本情況
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落於 ;位於第_________層,共_________(套/間),房屋結構為_________,建築面積_________平方米(其中實際建築面積_________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積_________平方米),房屋用途為_________;房屋所有權證號為 。該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內部附着設施見附件二。
該房屋附屬的設施設備、裝飾裝修、相關物品隨房屋一併轉讓。
第二條 土地使用權性質
1、該房屋相應的土地使用權取得方式為_________。
2、土地使用權年限自_________年____月____日,至_________年____月 日止。以劃撥方式取得土地使用權的房地產轉讓批准文件號為 。
第三條 價格
按(總建築面積/實際建築面積)計算,該房屋售價為_________元(大寫: 元整),每平方米_________元。
第四條 付款方式
1、乙方應於本合同簽訂之日向甲方支付定金_________元(大寫: 元整),簽訂之後 日內向甲方支付首付款 元(大寫: 元整),餘款 元(大寫: 元整)在房屋過户手續辦理完畢之日付清。
2、乙方所付定金將在最後一期付款時衝抵,支付方式為以下第_________種: (1)現金;(2)轉賬。
第五條 交房期限
甲方應於 年 月 日前,將該房屋交付乙方,並保證該房屋在交付時符合約定的狀態。
第六條 乙方逾期付款的違約責任
乙方如未按本合同第四條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之次日起至實際付款之日止,月利息按_________計算。
第七條 甲方逾期交付房屋的違約責任
1、甲方如未按本合同第五條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同規定的交付期限的次日起至實際交付之日止,月利息在_________個月內按_________利率計算;自第_________個月起,月利息則按_________利率計算。
2、逾期超過_________個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權按下列第_________種約定,追究甲方的違約責任。
(1)解除合同,甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
(2)甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金,合同繼續履行。
第八條 關於產權登記的約定
自甲方實際交付該房屋之日起,甲方應無條件協助乙方在房地產產權登記機關規定的期限內向房地產產權登記機關辦理權屬變更登記手續。如因甲方的原因造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________日內取得房地產權屬證書,乙方有權解除合同並提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________日內將乙方已付款退還給乙方,並按已付款的_______%賠償乙方損失。
第九條 保證
1、甲方保證有權簽署並有能力履行本合同。
2、甲方保證在交易時該房屋沒有產權糾紛,也不存在按揭、抵押債務、税項及租金等債務糾紛,質量符合國家有關規定,符合房屋出售的法定條件。交易後如有上述糾紛,由甲方承擔全部責任,與乙方無關。
3、甲方保證在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第十條 税費的繳納
因本房屋所有權轉移所發生一切税費(包括但不限於土地增值税、契税等),除雙方另有約定外,均按國家的有關規定由 交納。
第十一條 費用交接時間
水、電、煤氣、物業、供暖等各項費用的交接日期為_________年_________月_________日,甲方保證於交接日之前將上述費用結清,與乙方無關。
第十二條 通知
1、根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可採用_________(當面送交、郵寄、傳真、郵件等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可採取公告送達的方式。
2、各方通訊地址如下:甲方: ;乙方: 。
3、一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起_________日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第十三條 合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,徵得對方同意後,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第十四條 爭議的處理
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第_________種方式解決:
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第十五條 補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第十六條 合同的效力
1、本合同自甲、乙雙方或其授權代表人簽字並摁手印之日起生效。
2、本協議一式_________份,甲、乙雙方各執_________份,具有同等法律效力。該房屋所在地的房地產產權登記機關備案 份。
甲方:_________ 乙方_________
年 月 日 年 月 日
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇14
甲方:
乙方:
甲乙雙方通過友好協商,就乙方申請退還已購買甲方房屋的退房,解除原房屋買賣合同的相關事宜達成如下協議:
一、乙方將________年____月____日購買的____公寓____號和____號房屋退還給甲方。
二、乙方和其愛人有義務配合甲方同房地產管理局、____銀行____分行及其他部門辦理房屋退房的相關手續。
三、因辦理退房手續而發生的.相關費用和損失由乙方負責。
四、在乙方辦理好退房手續後五個工作日內甲方將乙方的首付款29.66萬元退還給乙方,將購房貸款60.90萬元退還給中國銀行桂林分行,歸還銀行利息的部分由乙方負責償還。
五、違約金:違約方需支付違約金伍萬元。
六、本合同正本兩份,雙方各執一份,具有法律約束力。
甲方(簽章):_________ 乙方(簽章):_________
簽訂地點:___________ 簽訂地點:___________
_________年____月____日 _________年____月____日
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇15
賣方(以下簡稱甲方): 身份證號碼:
共有人: 身份證號碼:
地址: 聯繫電話:
買方(以下簡稱乙方): 身份證號碼:
第一條 房屋的基本情況:
甲方房屋坐落於 ,房屋結構為_ _,房產證登記面積___ _平方米,面積 平方,房屋權屬證書號為 。
第二條 價格:
以房產證登記面積為依據,該房屋售價總金額為 萬元整,大寫: 。
第三條 付款方式:
乙方於本合同簽訂之日向甲方支付定金___元整,大寫: , 日內交付餘款 元(大寫 )。
第四條 房屋交付期限:
甲方應於本合同簽訂之日起 日內,將該房屋交付乙方。
第五條 關於產權過户登記的約定:
甲方雙方協商暫時無需過户,如有過户時甲方協助辦理過户手續。
第六條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,並簽訂補充協議。
第七條 本合同在履行中發生爭議,由甲、乙雙方協商解決。協商不成時,甲、乙雙方同意由
甲方所在地人民法院起訴。
第八條 本合同一式二份,甲、乙雙方各執一份,甲、乙雙方簽字之日起生效。均具有同等效力。
甲方: 乙方:
年 月 日
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇16
出賣人(姓名或名稱): 聯繫電話:
住所或註冊地址: 郵政編碼:
個人身分證件名稱: 證件號碼:
單位法人資格證書:
或營業執照: 證件號碼:
法定代表人: 職務: 聯繫電話:
委託代理人(姓名): 聯繫電話:
住所或註冊地址: 郵政編碼:
個人身份證件名稱: 證件號碼:
買受人(姓名或名稱): 聯繫電話:
住所或註冊地址: 郵政編碼:
個人身份證件名稱: 證件號碼:
單位法人資格證書
或 營 業 執 照: 證件號碼:
法定代表人: 職務: 聯繫電話:
委託代理人(姓名): 聯繫電話:
住所或註冊地址: 郵政編碼:
個人身份證件名稱: 證件號碼:
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》,《中華人民共和國合同法》及相關法律的規定,房屋出賣人(以下條款中稱賣方)與買受人(以下條款中稱買方)雙方本着平等、自願、誠實信用的原則,在協商一致的基礎上,就房屋買賣事宜簽訂本合同,
瀋陽房屋買賣合同。
一、賣方自願將座落於瀋陽市 區 路(街) 巷 號 單元 層 間號,建築面積 平方米的房屋出售給買方。買方對賣方所要出售的房屋基本情況進行了現場勘驗確認,同意購買該房。
二、出售房屋的基本情況
1.房屋所有權證號碼:
2.房屋共有權證號碼:
3.土地使用權證號碼:
4.房屋用途:
5.房屋歸屬:
(1)個人所有 □
(2)夫妻共同所有 □
(3)共有人共有 □
(4)其他 □
6.房屋產權來源:
7.土地使用權來源: 劃撥 □ 出讓 □
三、買賣雙方簽訂本合同應遵守下列事項:
1.賣方出售的房屋權屬清楚,證件齊全,無產權糾紛,若發生與賣方有關的產權糾紛,由賣方承擔相應的發事責任,因此給買方造成的經濟損失,由賣方負責賠償。
2.賣方負責支付完畢房屋交接前的採暖費、煤氣費、電費、水費、物業費等費用。若由欠費所引發的與賣方有關的債務糾紛,由賣方負責清償,並承擔相應的民事責任。因此給買方造成的經濟損失,由賣方負責賠償。
3.賣方出售的房屋,屬於夫妻共同所有的.,已徵得配偶同意。
4.賣方出售的房屋,屬於共有產權的,已徵得共有人同意並提交其他共有人書面
意書。
5.賣方出售的房屋,設有抵押權的,已徵得抵押權人同意,並提交抵押人書面同意書。
6.賣方出售已購公有住房,已徵得共同居住成年人的同意。
7.買賣雙方在簽訂房屋買賣合同後90日內持房地產權屬證書、房屋買賣合同和其隊有關證件到房產部門的交易機構、登記發證機構辦理轉讓及權屬轉移登記手續。如果有一方不履行合同,應承擔相應的民事責任,由此給另一方造成經濟損失的,應負賠償責任。
四、買賣雙方申報房屋成交總價款為 幣(大寫) 元整,(小寫) 元整。
五、買方先期已交付定金的,定金在購房款中衝抵。如買賣合同中止,由違約方依照有關法律規定承擔相應的責任。
六、付款及房屋交接方式,按下列第 種方式辦理:
1.本合同簽訂後,買方付給賣方部分購房款(或定金) 幣(大寫): 元整。賣方配合買方到房產部門的交易機構辦理轉讓登記手續,併到房產登記發證機構領取《房屋所有權證》後,買方付清其餘部分購房款或通過購房抵押貸款付清其餘購房款,賣方將出售的房屋交給買方。
2.本合同簽訂後,買方一次性全額付款。賣方配合買方到房產部門的交易機構辦理轉讓登記手續,同時將出售的房屋交給買方。
3.雙方簽訂合同並遞交到房產部門的交易機構後,買方持交易機構出具的憑證,將購房款交到指定銀行。轉讓登記手續辦理完畢,併到房產登記發證機構領取《房屋所有權證》後,賣方將出售的房屋交給買方,賣方憑房產交易機構出具的憑證去銀行提取售房款。
4.
七、買賣雙方應按規定,各自承擔應繳納的轉讓登記税費。
八、買賣雙方約定的其他事項:
1.
2.
3.
九、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下列第 種方式解決:
(一)提交 仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
十、本合同未盡事宜,可由雙方簽訂補充協議,其內容與本合同文本中所列條款約定的內容具有同等效力。
十一、本合同共 頁,一式 份,出賣人 份,買受人 份, 份, 份。
十二、本合同自買賣雙方簽訂之日起生效。
出賣人(簽章): 買受人(簽章):
法定代表人或 法定代表人或
負責人(簽章): 負責人(簽章):
委託代理人(簽章): 委託代理人(簽章):
年 月 日 年 月 日
籤於 籤於
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇17
根據《中華人民共和國城市房地產管理法》、《中華人民共和國民法典》、《城市房地產轉讓管理規定》等法律、規章的規定,經友好協商,本着平等互利的原則,就該存量房買賣的有關事項達成一致,訂立本合同。
第一條、房產基本情況
1.賣方房產(下稱該房產)座落於____________,建築面積:_________________平方米(其中單______元面積:_________________平方米,附屬間面積:________________平方米,其它:______)。詳見___________房權證___________字第___________號《房屋所有權證》,___________房共字第___________號《房屋共有權證》(若上述表述與房屋登記簿不符,則以房屋登記簿記載內容為準)。
第二條、賣方對該房產現狀的聲明
1.賣方根據國家的規定已依法取得該房產所有權,對該房產現狀負全責,並保證該房產符合國家及所在地房產上市的有關政策及規定。賣方保證所提供的相關資料完整、真實、合法、有效,否則由此產生的後果由賣方承擔。
2.賣方特此告知買受人上述房產存在下列情況:
(1)抵押狀態:【存在抵押、不存在抵押】,關於抵押權的補充約定及説明。
(2)出租狀態:【存在出租、不存在出租】,若該房產存在出租,則賣方保證承租方已明確表示在同等條件下放棄優先購買權,關於租賃的補充約定及説明:
(3)土地證狀態:【已辦理、未辦理】
(4)房產內户口情況:【該房產內已有、未有户口落户;該房產享受過、未享受過政府相關“外地人購房落户”政策】
關於户口問題的補充約定及説明:
第三條、買方對購買情況的聲明
1.買方已親自實地看房,並對該房產的現狀及疑慮詢問過賣方,在明確賣方所告知的事項後自願簽訂本合同。買方已親自審查過該房產產權相關權屬信息資料,瞭解產權相關信息,願意購買該房產。
2.買方保證所提供的相關資料完整、真實、合法、有效,否則由此產生的後果由買方承擔。
第四條、房產成交價
買賣雙方商定上述房產成交價為人民幣(大寫):__(¥:_________)【包括、不包括】該房產的附屬設施、設備等物品(物品內容可另立清單附件)。
第五條、交易定金
買方應向賣方支付的定金為人民幣(大寫):______(¥:______________)。(説明:_______)
上述定金交由[買方直接支付給賣方]、[存入_經紀機構在銀行設立的存量房交易結算資金專用存款賬户劃轉]。
買賣雙方約定定金通過經紀機構在銀行設立的專用存款賬户劃轉的,買方將定金在合同約定期限內存入專用存款賬户的,即視為賣方收訖。在合同履行過程中,定金自動轉為購房款,但買賣雙方另有約定的除外。
第六條、房款交付
合同簽訂後,買賣雙方同意,買方按下列第___________種方式給付除定金、交房保證金之外的剩餘房款:
(1)一次性付款:
買方於_________________年______________月__________日前或__________將支付購房款人民幣(大寫):_____________(¥:__________)。
(2)分期付款:
①買方於__________年________________月__________日前或__________將支付購房款人民幣(大寫):_______________(¥:_______________);
(3)買方向【銀行按揭貸款、公積金貸款】方式付款
①買方須於__________年_____________月_______日之前支付除定金、交房保證金之外的剩餘首期款人民幣(大寫):____(¥:___________),並在買方辦理貸款審批時存入貸款銀行指定帳户。
②買方須於____________年__________月__________日之前向銀行提交抵押貸款申請的相關資料,並配合銀行辦理貸款審批手續,抵押貸款金額以銀行承諾發放貸款金額為準。因買方辦理貸款手續所產生的相關費用由買方自行承擔。
(4)買賣雙方約定的其它付款方式:_____
上述款項由買方【直接支付給賣方]、[存入____________________經紀機構在銀行設立的存量房交易結算資金專用存款賬户劃轉□]。
____________________經紀機構設立的存量房交易結算資金專用存款賬户開户行為:______________,賬號為:____。
買方在取得房屋所有權證書後,持賣方已登記在買方名下的產權證複印件到備案的房地產經紀機構或交易保證機構按照《存量房交易結算資金劃轉協議》的約定辦理資金劃轉手續。
第七條、交房保證金
為保證按約定如期交付該房產並結清該房產項下的水、電、管道煤氣、閉路電視等所有費用,買賣雙方協商同意從房產成交價中預留人民幣(大寫):______________(¥:_______________)作為交房保證金(不超過交易總價款的__________%)。該款項在賣方實際交付房產及完成產權轉移登記時進行結算,由買方【直接支付給賣方]□、[存入經紀機構專用存款賬户劃轉、其他:____】
第八條、有關税費
1.買賣過户所涉及税、費,買賣雙方約定按下列方式承擔:
買方承擔:;
賣方承擔:。
【按有關規定,賣方需付税費:
(1)營業税及附加;
(2)印花税;
(3)個人所得税;
(4)土地增值税;
(5)交易手續費。
(6)買方需付税費:印花税;契税;
(7)交易手續費;
(8)房屋登記費。
(10)其它費用:以實際發生的税費為準。】
本合同在履行過程中因政策原因須繳納新的税費的,由政策規定的繳納方繳納;政策中未明確繳納方的,由【賣方、買方】繳納。
2.土地證辦理費用:土地證從賣方名下過户至買方名下的全部費用由【賣方、買方】承擔;如房產所屬土地為劃撥地,則土地出讓金由【賣方、買方】承擔;雙方約定其他承擔方式:
3.配套設施過户費:配套設施的相關證件過户手續費用由【賣方、買方】承擔。
4.買賣雙方商定,對該房產的住宅專項維修資金,按照國家有關規定另行簽訂過户
協議,結餘部分隨房屋所有權同時過户。
5.買賣雙方商定,賣方在交付該房產時,對該房產附隨的水、電、煤氣、等度數進行確認,並結清水費、電費、煤氣費、有線電視費、物業管理服務費、等費用,並經雙方簽字確認。
甲方(簽字):__________
乙方(簽字):__________
日期:__________年__________月__________日
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇18
甲方;王日紅 已方:唐X正 甲乙雙方就房屋買賣事項,經協商一致,達成以下合同條款:
1、甲方自願將坐落在汗巴嶺村興(建築面積壹佰伍拾壹平方米,二層,雜房面積約貳拾平方米)房地產出賣給乙方(集體土地、建設用地使用證(94)第01033號,建設用地規劃許可證(95)003號建設工程規劃許可證(95)13號)。四界以證號上所標為準。
2、雙方議定上述房地產及附屬建築物總價款為人民幣貳拾萬元整(00.00元)。付款方式,雙方簽定合同時一次性付清。
3、甲方保證該房屋合法,權屬清楚,有合法的土地使用權,該房屋未辦房產證手續,如乙方要辦理手續,新產生的有關税費由乙方承擔。甲方應積極配合乙方辦理有關房屋過户手續。
4、甲方應在________年____月____日前將房產交付乙方,屆時該房產應無任何爭議,交付該房時,甲方不得損壞該房屋的結構。
5、合同簽定後,如一方違反本合同條款,應向對方支付陸萬元違約金。
6、本房屋買賣合同書一式兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字之日起生效。 甲方簽字:乙方簽字: 執筆人:在場人
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇19
甲方:_________________
乙方:_________________
經甲乙雙方友好協商,甲方自願將位於內樓房一套出售給乙方達成協議如下:_________________
一、甲方自願將家樓房一套(樓室),面積為平方米,包括儲藏室一間,出售給乙方,
二、房屋價格為元,自本協議簽訂之日乙方將房款一次性付給甲方,甲方向乙方出具收款條。
三、甲方在收到乙方款當日須將房屋鑰匙交給乙方,並將原購買房屋的收款條等有關資料一併交給乙方。
四、甲方應協助乙方辦理房屋登記手續。
五、甲方向乙方交付房屋鑰匙時,房屋所有權轉移給乙方所有。
六、甲方保證房屋產權無爭議。
七、本協議一式兩份,自甲乙雙方簽字後生效。
甲方:_________________
乙方:_________________
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇20
甲方(簽章):__________
乙方(簽章):__________
一、甲方自願將下列房屋賣給乙方所有,並已收取乙方購房定金人民幣(大寫)_________。
1、房屋狀況(請按《房屋所有權證》填寫)
2、該房屋的所有權證號為:__________;國有土地使用權證號為:__________。
3、該房屋的.土地使用權取得方式_______________:出讓、劃撥本合同一經簽訂,該房屋佔用範圍內的土地使用權同時轉讓。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣(______)______元,大寫:___佰____拾___萬___仟___佰____拾____元整,
乙方在________年____月____日前分____次付清,付款方式:__________。
乙方支付房款具體約定為:
1、於_____前,支付甲方房款;
2、於_____前,支付甲方房款;
三、甲方於________年____月____日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。
甲方在房屋正式交付乙方時,應將該房屋騰空,清結該房屋已發生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業管理等各項費用,並將付訖憑證及該房屋的鑰匙交於乙方驗收。
四、甲方應就該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況如實告知乙方,並無任何隱瞞。
乙方對該房屋的所處環境、用途、內部結構、狀態、設施、質量等現狀、情況均已知悉,並無任何異議。
五、甲方將户口於________年____月____日前從該房屋遷出。
六、甲方保證上述房地產權屬清楚,若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事訴訟責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。
七、乙方中途違約,乙方無權要求甲方返還定金。
甲方中途違約,甲方應在違約之日起____日內雙倍返還定金給乙方。
乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產,每逾期____日,由違約一方向對方給付房地產價款千分之的違約金。
八、上述房地產辦理過户手續所需繳納的契税由____方承擔,營業税由____方承擔,印花税由____方承擔,個人所得税由____方承擔,向房產交易部門交納的手續費由____方承擔。
其它税費約定情況:
九、本合同在履行中若發生爭議,雙方應採取協商辦法解決。
協商不成,任何一方均可向有管轄權的人民法院起訴。
十、本合同經雙方簽章即生效,須共同遵守。
本合同未盡事項,可另行議定,其補充協議經雙方簽章後與本契約具有同等效力。
十一、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執一份,市房地產交易管理部門一份。
十二、甲乙雙方約定隨之轉讓的附屬裝修設施為
甲方(簽章):__________ 乙方(簽章):__________
地址:_________ 地址:____________
聯繫電話:________ 聯繫電話:__________
____年____月____日 ____年____月____日
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇21
合同編號:__________________
(以下簡稱甲方):_________立合同人
(以下簡稱乙方):甲乙雙方因借款事宜,經充分友好協商,達成如下協議:
一、乙方向甲方借到現金人民幣大寫_________,不另立據,以此合同為借款憑據。
二、借款期限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。屆時此借款可由乙方或保證人之一的從:公司賬號存款歸還或以現金方式歸還。
三、屆時未能返還,乙方除付資金使用費外,並每天按揭款總額的0.3%支付違約金給甲方,直至借款全部還清之日止。
四、本契約書的債權,甲方可以自由轉讓於他人,乙方不得異議。
五、擔保方保證人為確保契約的履行,願與乙方負連帶返還借款本息及違約責任(包含其他追索損失),並完全同意由法院凍結、查封、扣押乙方和保證人的等值財產。
六、本人(乙方)及擔保方鄭重陳諾:保證不動用、不挪用、不侵佔這筆借款,乙方與其他方之間的債務糾紛與甲方無關,乙方必須保證將此借款歸還甲方並保證配合甲方收妥全額借款為止。否則將視為詐騙犯罪行為,承擔法律責任。
八、本合同如發生糾紛,經雙方協商不成的,甲方有權任意指定人民法院提起上訴。乙方無權以管轄權為異議,雙方一致選擇由甲方所在地的人民法院管轄,如乙方或連帶保證人屆時逃避致使法院無法送達相關法律文書,雙方特別約定為早日實現債權糾紛的解決,甲方有權使用乙方及保證人預留的委託手續,替逃避方聘請律師參與訴訟,簽收法律文書。
九、本合同經各方(或代表)簽字後生效。
甲方(簽字或蓋章):__________________乙方(簽字或蓋章):__________________
擔保方(簽字或蓋章):__________________
_________年_________月_________日
簽約地點:__________________
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇22
出 賣 人: 身份證號: 聯繫電話:
買 受 人: 身份證號: 聯繫電話:
根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規之規定,買受人和出賣人在平等、自願、協商一致的基礎上就買賣房屋達成如下協議:
第一條 買受人所購房屋的基本情況 買受人購買的房屋(以下簡稱該房屋,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準) 【幢】【座】 【單元】【層】
號房。 該房屋的用途為 ,屬 結構,層高為 ,建築層數地上 層。 該房屋陽台是【封閉式】【非封閉式】。 該房屋建築面積共 平方米,其中,套內建築面積
平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積 平方米。
第二條 計價方式與價款 出賣人與買受人約定按下述第 種方式計算該房屋價款: 1.按建築面積計算,該房屋單價為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千百 拾 萬 千 百 拾 元整。
2.按套內建築面積計算,該房屋單價為( 幣)每平方米 元,總金額( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
3.按套(單元)計算,該房屋總價款為( 幣) 千 百 拾 萬 千 百 拾 元整。
第三條 付款方式及期限 買受人按下列第 種方式按期付款。 1.一次性付款 。 2.分期付款 。 3.其他方式 。 買受人逾期付款的違約責任
買受人如未按本合同規定的時間付款,按下列第 種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加) (1)逾期在日之內,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之 的違約金,合同繼續履行;
(2)逾期超過日後,出賣人有權解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應付款的%向出賣人支付違約金。買受人願意繼續履行合同的,經出賣人同意,合同繼續履行,自本合同規定的應付款期限之第二天起至實際全額支付應付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應付款萬分之的違約金。
第四條 交付期限 出賣人應當在 年 月 日前,依照國家和地方人民政府的有關規定,將具備下列第 種條件,並符合本合同約定的房屋交付買受人使用:
1.該房屋經驗收合格。
2.該房屋經綜合驗收合格。
3.該房屋經分期綜合驗收合格。
4.該房屋取得商品住宅交付使用批准文件。
5.但如遇下列特殊原因,除雙方協商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據實予以延期: 1.遭遇不可抗力,且出賣人在發生之日起 日內告知買受人的; 2. 。出賣人逾期交房的違約責任 除本合同第八條規定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規定的期限將該房屋交付買受人使用,按下列第 種方式處理;
1.按逾期時間,分別處理(不作累加) (1)逾期不超過 日,自本合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之的違約金,合同繼續履行; (2)逾期超過 日後,買受人有權解除合同。買受人解除合同的,出賣人應當自買受人解除合同通知到達之日起天內退還全部已付款,並按買受人累計已付款的%向買受人支付違約金。買受人要求繼續履行行合同的,合同繼續履行,自本合同第八條規定的最後交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之 的違約金。
第五條 交接
房屋達到交付使用條件後,出賣人應當書面通知買受人辦理交付手續。雙方進行驗收交接時,出賣人應當出示本合同第八條規定的證明文件,並簽署房屋交接單。所購房屋為住宅的,出賣人還需提供《住宅質量保證書》和《住宅使用説明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權拒絕交接,由此產生的延期交房責任由出賣人承擔。
第六條 出賣人保證銷售的房屋沒有產權糾紛和債權債務糾紛。因出賣人原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,由出賣人承擔全部責任。
第六條 產權登記 出賣人應當在房屋交付使用後 日內,將辦理權屬登記需由出賣人提供的資料報產權登記機關備案。如因出賣的責任,買受人不能在規定期限內取得房地產權屬證書的,雙方同意按下列第 項處理;
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起 日內將買受人已付房價款退還給買受人,並按已付房價款的 %賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的 %向買受人支付違約金。
第七條 買受人的房屋僅作 使用,買受人使用期間不得擅自改變該房屋的建築主體結構、承重結構和用途。除本合同及其附件另有規定者外,買受人在使用期間有權與其他權利人共同享用與該房屋有關聯的公共部位和設施,並按佔地和公共部位與公用房屋分攤面積承擔義務。出賣人不得擅自改變與該房屋有關聯的公共部位和設施的使用性質。
第八條 本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的,按下述第 種方式解決: 1.提交 仲裁委員會仲裁。 2.依法向人民法院起訴。
第九條 本合同未盡事項,可由雙方約定後簽訂補充協議(附件四)。
第十條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內,空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十一條 本合同連同附件共 頁,一式 份,具有同等法律效力,合同持有的情況如下: 出賣人 份,買受人 份, 份。
第十二條 本合同自雙方簽訂之日起生效。自本合同生效之日起30天內,由出賣人向 申請登記備案。
出賣人(簽章): 買受人(簽章):
【法定代表人】: 【法定代表人】:
【委託代理人】: (簽章) 【委託代理人】: (簽章)
年 月 日 籤於 年 月 日 籤於
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇23
甲方(出賣人):_______________身份證號碼:____________________________________
乙方(買受人):_______________身份證號碼:____________________________________
甲乙雙方經過有好協商,就房屋買賣一事,在平等、自願、誠實守信的前提下,達成如下協議:
第一條甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)座落於,建築面積__________平方米;套內建築面積__________平方米,公共部位與公用房屋分攤建築面積____________平方米;
(二)出售房屋的所有權證證號為________________________;
(三)房屋平面圖見房產證;
(四)該房屋佔用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。
該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。
(五)出賣人還應當將附屬於該房屋的陽台、走道、樓梯、裝修、衞生間、其他設施、設備,轉讓給買受人,其轉讓價格已包含在房屋的價款中,不再另行支付價款。
第三條計價方式與價款
按雙反約定價錢付款,總金額人民幣__________元整;房價款的支付方式為:乙方在___________年_________月________日前付給甲方定金。
第四條房屋價款乙方分二期付給甲方:
第一期:在___________年_________月________日,付人民幣_____萬元;
第二期:在交付房屋之日,付清尾款人民幣_____萬元。
每期付款,甲方收到後出具收據。
第五條甲、乙雙方定於___________年_________月________日交付該房屋;甲方應在交付房屋前騰空該房屋。
第六條甲、乙雙方確認,雖然房屋所有權證未作記載,但依
法對該房屋享有共有權的權利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。雙方簽訂協議後,不得就房屋買賣方面產生其他法律糾紛。
第七條該房屋毀損、滅失的風險自房屋交付之日起轉移給乙方。
第八條該房屋交付時,水、電、燃氣、有線電視、通訊等相關雜費,甲方全部結清。
第九條本合同未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補充條款。
第十條甲、乙雙方在履行本合同中若發生爭議,應協商解決。協商不成的,由房屋所在地人民法院起訴管轄。
第十一條本合同一式_____份。其中甲方留執_____份,乙方留執_____份,均具有相同的法律效力。
第十二條本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。
出賣方(甲方)__________________購買方(乙方)___________________
___________年_________月________日___________年_________月________日
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇24
賣方:__________(簡稱甲方),
買方:__________(簡稱乙方),
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條乙方自願購買甲方擁有的座落在______市_____區___________擁有的住宅房產一套,建築面積為_____平方米,房產證號為:,國有土地使用權證號為:,房屋的具體狀況以相關部門登記的權屬為準。
第二條上述房產的交易價格為:按套計價,總價:人民幣_________元整(大寫:___佰___拾___萬___仟___佰___拾___元整)。
第三條付款時間與辦法:
甲乙雙方同意以分期付款方式支付該房屋的購房款;在合同具備簽訂條件,簽訂本合同的當日,乙方支付定金人民幣(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)給甲方;在年月日前,乙方給付萬元(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)給甲方,甲方在收到該款之日起兩日內協助乙方到房屋登記部門辦理房屋產權過户手續;在年月日前,乙方給付萬元(大寫:____拾____萬____仟____佰____拾____元整)給甲方,甲方在收到該款之日起兩日內協助乙方到國土部門登記部門辦理國有土地使用權過户手續。
第四條房屋交付時間:
甲方應在收到乙方定金之日起____天內將本合同約定的房產交付給乙方使用,並應在交房當日將物業、水電氣、網絡、有線電視等因甲方居住產生的費用結清。
第五條税費分擔:
甲乙雙方應遵守國家房地產政策、法規,並按規定繳納辦理房地產過户手續所需繳納的税費。經雙方協商,本次交易中全部税費由_______方承擔,包括乙方依法應當承擔的契税等。
第六條違約責任:
乙方的違約責任
1、乙方如未按本合同第三條規定的時間付款,甲方對乙方的逾期付款有權追究違約利息。自本合同規定的應付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_________計算。
2、逾期超過天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權終止合同,乙方按本合同約定的房屋總價款的50%向甲方支付違約金。甲方實際經濟損失超過乙方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由乙方據實賠償。
3、乙方在本合同簽訂後,擅自解除本合同,不購買該房屋,乙方應當按照本合同約定的.房屋總價款的50%向甲方支付違約金。
甲方的違約責任
1、除人力不可抗拒的自然災害等特殊情況外,甲方如未按本合同第四條規定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同規定的交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息內按__利率計算;
2、逾期超過個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權終止合同,甲方按房屋總價款的100%向乙方支付違約金。乙方實際經濟損失超過甲方支付的違約金時,實際經濟損失與違約金的差額部分由甲方據實賠償。
3、甲方在本合同簽訂後,擅自解除本合同,不出賣該房屋,甲方應當按照本合同約定的房屋總價款的100%向乙方支付違約金。
第七條本合同一式四份。甲乙雙方各一份,相關登記機關備案一份,具有同等法律效力,本合同經雙方簽字捺印後生效。
第八條本合同發生爭議的解決方式:
在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商、訴訟方式解決。
第九條本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等法律效力。
甲方:_________________乙方:_________________
地址:_________________地址:_________________
電話:_________________電話:_________________
代表:_________________代表:_________________
簽約日期:_____________簽約日期:_____________
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇25
甲方(出賣人):_____
身份證號碼:_____
乙方(買受人):_____
身份證號碼:_____
根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就乙方向甲方購買房產事宜簽訂本合同,以資共同信守執行。
第一條、乙方同意購買甲方(_____與_____系夫妻關係)擁有的座落在_____市_____號_____房(含儲物房一間),建築面積共_____平方米。(詳見《房地產權證》粵房地證字第___號)。
第二條、房產交易總價款為人民幣______元整(¥______元)。
第三條、乙方在本合同簽訂之日起3日內付清上述購房款。其中______元整(¥______元)轉賬匯入甲方指定的賬號(開户銀行:_____户名:____,賬號:_____),另______元整(¥_____元)以現金方式支付(償還甲方_____公司的貸款)。甲方收到上述款項後出具收據交乙方收執。
第四條、甲方收到乙方全額購房款之日起將交易的房產全部交付給乙方使用。此後乙方對該房產擁有使用、處置、收益、處分等所有權益,也可隨時轉讓該房產。
第五條、房產交易發生的相關税費、產權過户手續費等所有費用均由乙方承擔。
第六條、甲方按乙方確定的時間協助乙方辦理產權過户手續(或者出具經公證的委託書,委託_____辦理過户至乙方名下或者在轉讓時直接過户給新的買受人)。
第七條、合同簽定後,雙方均不得違約。如有違約,應賠償對方一切損失。
第八條、在履約過程中發生的爭議,雙方可通過協商解決或訴訟方式解決。
第九條、本合同一式四份。甲方存二份,乙方存二份,均具同等效力。
甲方:_____乙方:_____
簽約時間:___________年______月_____日
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇26
房屋買賣合同
甲方(出售方):
乙方(購買方):
甲乙雙方在自願平等,互惠互利的原則下經友好協商就乙方購買甲方房屋,並委託中介方辦理過户事宜達成協議如下:
一、甲方自願將其座落於 區 路 號 小區 號樓 號,建築面積 平方米(地下室 平方米), 結構房屋及其附屬設施、設備出售給乙方。乙方已對該房地產作了充分了解並同意購買。
二、甲乙雙方議定上述房地產成交價格為人民幣 元(大寫: 元),乙方於本合同簽訂之日起3日內將全額購房款以 現金 方式一次性支付給甲方。甲乙雙方共同委託中介方辦理過户手續,甲乙雙方應予以積極協助。
三、甲方保證上述房地產權屬清晰,無爭議;未被判決、裁定限制出售,也未設置抵押,不在建設拆遷範圍內;已取得其他共有人書面同意;協議有效期內,甲方不得將該房產另行出售給第三人。若發生與甲方有關的產權糾紛或債權債務,概由甲方負責清理,並承擔民事責任,因此給乙方造成的經濟損失,甲方負責賠償。
四、該房屋在辦理過户手續過程中所需繳納的税費由乙方承擔。
五、違約責任:
(一)甲方不能如期簽訂《房地產買賣契約》,或者甲方在辦理過户過程中違約,並導致最終不能辦理過户手續的;在得到確認後,甲方退還乙方所交的購房款。對已辦理完的過户手續所產生的費用,甲方應全部承擔。並向乙方支付總房款10%的違約金。
(二)乙方不能如期付款,或者乙方在辦理過户過程中違約,並導致最終不能辦理過户手續的;在得到確認後,甲方退還乙方所交的購房款項。但對已辦理完的過户手續所產生的費用,乙方應全部承擔。並向甲方支付總房款10%的違約金。
六、在合同期限內,如因洪水、地震、火災和政府政策等不可抗力因素造成合同不能履行,合同方均不承擔違約責任,本合同自動終止。
七、若對其它事項有異議的可協議補充在以下約定條款中,若約定條款與前條款有異議,以約定條款為主,約定條款具有優先效力。
八、其他約定事項:
九、本協議經雙方簽字後生效,一式兩份,每份共兩頁,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。
甲 方: 乙 方:
身份 證號: 身份 證號:
地 址: 地 址:
電 話: 電 話:
年 月 日
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇27
合同雙方當事人:
出售方(甲方):
現住址:
身份證號:
工作單位:
購買方(乙方):
現住址:
身份證號:
工作單位:
根據《中華人民共和國合同法》、國家有關法律、法規及《勝利油田職工已購住房內部交易管理暫行辦法》的規定,在平等自願、協商一致的基礎上,甲乙雙方就房屋買賣事宜訂立本合同。
一.所售房屋的基本情況
該房屋為勝利油田限價商品房(毛胚房),位於**市**區錦苑一區九十五號樓四單元四零一室,建築面積八十八平方米(另帶車庫三十平方米)。
二.價款與計價方式
該房屋總售價款為人民幣伍拾萬元整。
甲乙雙方在簽訂房屋買賣合同之日起,乙方已交付甲方的購房定金人民幣(兩千元整)並轉為房款;甲乙雙方在簽訂房屋買賣合同之日交付乙方房屋鑰匙時,乙方支付甲方部分房款人民幣四十七萬元整,甲乙雙方在勝利油田勝利房地產交易中心辦理過户交易手續時,過户費用共同平分支付。過户後乙方需支付甲方剩餘房款人民幣三萬元整。
三.交付房屋
甲方於簽訂本合同時將房屋鑰匙交給乙方,以給予乙方房屋有關的相關憑證。
四.特別約定
1.在甲方簽訂本合同之前必須還清房屋貸款及是否有房產抵押,並結清房屋水、電、氣、暖、衞生、管理等其它相關費用。乙方搬進房屋之後發生的房屋水、電、氣、暖、衞生、管理等其它費用與甲方無關。
2.在辦理過户交易手續中發生的費用甲乙雙方共同平分支付,該房屋房產證辦理所需費用由甲方承擔。後續如需要相關證件,甲方配合乙方辦理。
3.甲方在得知具備辦理房屋過户交易時通知乙方並協同乙方辦理房屋過户交易手續。
五.違約責任
1.甲乙雙方簽訂合同後,若甲方放棄售房,則屬甲方違約。甲方除返還乙方已交付的購房定金和已付房款外,要按乙方的房屋裝修費用及違約時的該房市場價格額外折算費用賠付乙方,並賠付乙方違約金三萬元整。
2.甲乙雙方簽訂合同後,若乙方放棄購房,則屬乙方違約,乙方已交付甲方的購房定金不退還。甲方返還乙方已交付的房款,乙方要按房屋裝修費用及違約時的.該房市場價格額外折算費用賠付甲方,並賠付甲方違約金三萬元整。
3.甲乙雙方簽訂合同後,未經雙方同意,不按約定時間辦理過户手續的,除執行第五條第一、二款外,還應每日向對方支付違約金五十元。
4.該房屋自簽訂合同後,因油田政策及其他原因導致乙方不能過户的,乙方可以轉讓,甲方配合過户。
5.本合同在履行過程中發生爭議,由甲乙雙方協商解決;協商不成的,提交**市仲裁委員會仲裁或依法向**市人民法院起訴。
6.本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份,具有同等法律效力。
7.本合同自甲乙雙方簽訂之日起生效。合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,基補充約定經雙方簽章與本本合同號同具法律效力。
出售方(簽章): 購買方(簽章):
年 月 日 年 月 日
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇28
出賣人(甲方):身份證號碼: 買受人(乙方):身份證號碼: 甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願,協商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自願將其村證房位於____市___________ 區_______________________________________ 的房屋(建築面積_________ 平方米)以人民幣_______ 仟_______ 佰_______ 拾_______ 萬_______ 仟_______ 佰_______ 拾_______ 元整(________元)的價款出售給乙方。(含地下室——號——平方米)
二、乙方支付甲方合同保證定金壹萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償;如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過户條件。等過户條件成熟時,甲方應協助乙方辦理房屋產權手續。本合同發生的契税,土地出讓金等由乙方負擔。其他税費按有關法律規定負擔。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂後,甲方對——的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、佔有等權利一併轉讓給乙方。
五、本合同簽訂後,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利,乙方保證按期繳納各項物業費用。本合同簽訂後,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;
六、違約責任 1 、甲方應當於________年____月____日交付乙方房屋,甲方如不按合同規定的日期交付房屋,每逾期1 天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過____五___ 個月時,乙方有權解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,並應賠償乙方經濟損失人民幣___ 四萬______元。 2 、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過___ 五____個月時,甲方有權解除合同。解約時,乙方已付房價款的`_________ 作為甲方的損失賠償金。 3 、如果甲方出售的房屋存在質量問題影響到乙方居住權利的行使,一切責任由甲方承擔,並應賠償乙方的損失。 4 、本合同簽訂後,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因導致本合同的解除,甲方應按照市場評估價返還乙方房屋價款,並賠償乙方的房屋裝修費用。 5 、如因規劃部門、設計部門的原因導致房屋質量和使用功能的,甲方應當通知乙方,如有補償款發放,甲方應當全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;協商不成的按下述第_________ 種方式解決。 1 、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。 2 、依法向——區人民法院起訴。
八、其他約定
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議,補充協議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5 份,甲乙方各執一份,見證人各一份。 甲方:乙方:________年月____日________年____月____日 見證人:________年____月____日________年____月____日________年____月____日
大連市房屋買賣合同_大連市房屋買賣合同範本 篇29
甲方(賣方):張三
乙方(買方):李四
經紀機構:_______房地產經紀有限公司 甲、乙雙方遵循平等自願和誠實信用原則,經協商一致,就下列房屋買賣事項訂立本合同。
第一條甲方自願將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,並自願買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)座落於____市____區華僑路35號1207室,建築面積100平方米,房屋用途為住宅;
(二)出售房屋的所有權證證號為鼓改字第12345號,丘號為123456--8;
(三)房屋平面圖及其四至範圍見附件一;
(四)房屋佔用範圍內的土地使用權為出讓取得,土地使用年限自________年____月____日至________年____月____日;215;劃撥取得。 該房屋佔用範圍內的土地使用權隨該房屋一併轉讓。該房屋的相關權益隨該房屋一併轉讓。
第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條甲、乙雙方經協商一致,同意上述房屋轉讓價款為人民幣(小寫)800000元,(大寫)捌拾萬元,其中含定金(小寫)0元,(大寫)貳萬元,尾款(小寫)無元,(大寫)無元。
第四條乙方的付款方式和付款期限按下列約定:乙方同意在以下規定期限內將房屋轉讓價款解交____市房地產交____市場設立的資金託管專用賬户:
1、________年____月____日前將自有資金人民幣(小寫)240000元,(大寫)貳拾肆萬元解交託管賬户。
2、甲方同意乙方向_______銀行銀行申請個人住房抵押貸款,總額為人民幣(小寫)560000元,(大寫)伍拾陸萬元,用於支付房屋轉讓價款的餘款。乙方同意於________年____月____日前與貸款銀行簽訂借款合同。同時委託銀行將貸款資金全部劃入____市房地產交____市場託管資金專用賬户。若乙方不能按計劃貸足或者銀行不同意貸款申請的,則轉讓價款的不足部分,乙方同意在銀行貸款批准或者不批准之日起____日內以現金解交託管賬户。
3、甲方同意乙方自留尾款無元,不存入托管賬户,在房屋交付時,甲、乙雙方自行交割。甲、乙雙方同意以以下付款方式和付款期限支付房價款,並自行承擔房屋轉讓價款安全的全部責任。經紀機構及其人員均應嚴格執行國家和地方政府有關規定,不得以任何形式代收代付房屋轉讓價款。乙方未按規定支付房價款的,則按下列約定承擔違約責任:乙方無法以現金方式補足貸款資金不足部分的,甲乙雙方同意解除本合同並撤銷該房屋買賣的轉移登記申請,同時乙方215;不承擔違約責任。√承擔違約金肆仟元。乙方逾期支付房價款的`,每逾期一天,按應付到期房價款的萬分之四支付違約金。乙方逾期支付房價款超過十天,且所欠應付到期房價款超過伍仟元的,甲方有權解除本合同。甲方在解除合同後三天內將已收房價款退還乙方,所收定金不予退還;並有權要求乙方支付佔總房價款百分之五的賠償金。
第五條甲、乙雙方定於________年____月____日時正式交付該房屋;甲方應在正式交付房屋前騰空該房屋。雙方定於________年____月____日前向有關部門申請辦理相關附屬設施和相關權益的更名手續。甲方應在房屋產權過户前將其落户於該房屋的户籍關係遷出。甲方未按規定履行以上義務的,則按下列約定承擔違約責任:甲方逾期交付房屋的,每逾期一天,按總房價款的萬分之四支付違約金。甲方交付房屋的附屬設施或裝飾裝修不符合約定的,按不符部分的賠償;約定價值評估價值____;市場價格承擔賠償責任。甲方逾期交付房屋超過十天的,乙方有權解除本合同。甲方應在乙方解除合同後三天內將已收房價款和雙倍定金返還乙方,並按總房價款的百分之五支付賠償金。
賣方(簽章):___________________ 聯繫地址:_______________________ 身份證號碼:_____________________ 代理人(簽章):_________________ 聯繫地址:_______________________ 身份證號碼:_____________________ 法定代表人(簽章):_____________ 聯繫地址:_______________________ 身份證號碼:_____________________ 買方(簽章):___________________ 聯繫地址:_______________________ 身份證號碼:_____________________ 代理人(簽章):_________________ 聯繫地址:_______________________ 身份證號碼:_____________________ 法定代表人(簽章):_____________ 聯繫地址:_______________________ 身份證號碼:_____________________ 簽訂時間:_______________________
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/maimai/k0g4dz.html