分期付款買賣合同集錦（精選25篇）

分期付款買賣合同集錦 篇1

出賣人：______________（以下簡稱甲方）

買受人：______________（以下簡稱乙方）

保證人：______________（以下簡稱丙方）   上列甲乙雙方就機器的買賣事宜，訂立合同如下：

第一條 甲方向乙方保證，根據本合同的各項條款，將機器售予乙方，乙方買受。

第二條 買賣價款與付款條件規定如下：

（1）總金額人民幣___________元整。

（2）付款方式：___________________________

①於本合同成立時，即付預付款_______________元。

②餘款____________元，在交貨試機完成後，分二十期平均攤寸。

⑧分期付款的交付日期，以訂金付日該月的次月開始，每月二十日之前截止。

④為支付上述分期付款，乙方應與丙方以共同匯出的名義，匯出支票二十張付予甲方。支付日期訂於機器交付之時。

第三條 交貨的時間與方法規定如下：

（1）交貨時間_________月__________日前。

（2）交貨地點：約定於乙方的_________工廠，應安裝妥後，並先行試機。

（3）交貨方法：於試機完成後，甲方應將機器交付予乙方，乙方則須依第二條第（2）項第④款的約定，將二十張分期付款的支票支付予甲方。   第四條 機器的所有權暫由甲方保留，待乙方付清第二條的全部貨款時，再將所有權移轉予乙方。

第五條 機器交貨之後，若因不可抗力的因素，而致機器毀損、遺失時，一切責任歸由乙方負擔。

第六條 丙方與乙方須連帶對甲方保證，對本合同必須負擔的一切債務（除貨款債務外，包括毀損、賠償債務）並負完全支付的責任。

第七條 乙方或丙方若發生下列事項，則與本合同有關的債務毋需通知催告，即自動消失，分期付款的利益，所有餘款皆必需一次付清。

（1）乙方或丙方的支票無法兑現，或停止付款時。

（2）乙方或丙方因滯納租税，或有破產、和解及其他類似判決上的情形的。

（3）就機器發生被依法扣押或先予執行等情形的。

（4）機器因乙的故意或重大過失，以致毀損、滅失的。

（5）乙方從未支付第二條的分期付款時。

（6）其他違反本合同的事項。

第八條 乙方應根據正確用法使用機器，並由優秀的管理人員負責保管。   第九條 乙方發生第七條情形的，即失去使用機器的權利，且該機器必須歸還甲方。

第十條 若發生第九條的情形，甲方可對撤回的機器作適度的評估，並據貨款與評估之間的差額作為損害賠償金，聯同已收取的貨款，抵銷債務，如有餘額則退還乙方。

第十一條 甲方需保證機器的性能完全與説明書（如附文）相符，且交貨後一年內自然發生的故障，甲方亦需負責修理。

第十二條 機器交貨後經三個月的，除前條規定的情形外，甲方不負保證所有瑕疵的責任。即使交付後三個月內，亦只容許交換機器，因機器故障而發生的損害，甲方不負其責。

第十三條 有關本合同乙方的債務，期滿後的賠償金定為日息四分。

第十四條 對於機器，乙方需為甲方辦理由總貨款扣除預付款的餘額作為投保火險的金額，併為保險金請求權設置質權的手續，其費用由乙方負擔。

分期付款買賣合同集錦 篇2

出賣人(以下簡稱甲方)：_________ 買受人(以下簡稱乙方)：_________ 保證人(以下簡稱丙方)：_________

上列甲乙雙方就機器的買賣事宜，訂立合同如下：

第一條 甲方向乙方保證，根據本合同的各項條款，將機器售予乙方，乙方買受。

第二條 買賣價款與付款條件規定如下：

(1)總金額人民幣：_________元。

(2)付款方式：_________

a.於本合同成立時，即付預付款_________元。

b.餘款_________元，在交貨試機完成後，分二十期平均攤付。

c.分期付款的交付日期，以訂金付日該月的次月開始，每月二十日之前截止。

d.為支付上述分期付款，乙方應與丙方以共同匯出的名義，匯出支票二十張付予甲方。支付日期訂於機器交付之時。

第三條 交貨的時間與方法規定如下：

(1)交貨時間_________月_________日前。

(2)交貨地點約定於乙方的_________工廠，應安裝妥後，並先行試機。

(3)交貨方法於試機完成後，甲方應將機器交付予乙方，乙方則須依第二條第(2)項第d款的約定，將二十張分期付款的支票支付予甲方。

第四條 機器的所有權暫由甲方保留，待乙方付清第二條的全部貨款時，再將所有權移轉予乙方。

第五條 機器交貨之後，若因不可抗力的因素，而致機器毀損、遺失時，一切責任歸由乙方負擔。

第六條 丙方與乙方須連帶對甲方保證，對本合同必須負擔的`一切債務(除貨款債務外，包括毀損、賠償債務)並負完全支付的責任。

第七條 乙方或丙方若發生下列事項，則與本合同有關的債務毋需通知催告，即自動消失，分期付款的利益，所有餘款皆必需一次。

甲方

乙方

分期付款買賣合同集錦 篇3

出賣人：(以下簡稱甲方)

買受人：(以下簡稱乙方)

今甲方(出賣人兼所有人)與乙方(買受人兼使用人)就產品分期買賣事宜，達成以下協議：

第一條 本合同的標的物為 ，分期付款總額定為人民幣 元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：

1.前款 元;

2.餘款 元;

3.月息 元。

第二條 乙方預付 元予甲方，餘款自 年 月 日至 年 月 日止付清，每 月 日前各支付 元。

第三條 乙方可以就上述條件提供擔保，於本合同成立時，以前條所載的金額與日期，開出支票一張交付甲方。

上述支票的保管處理權限屬甲方，每次交付支票，即視為乙方償還貨款。

第四條 甲方於本合同訂立的同時，將 產品交付乙方，並同意乙方對該產品的使用。貿易合同：分期付款買賣合同由精品信息網整理！

第五條 乙方若未能支付第二條所列分期付款金額及其他應付的各項費用，須自支付日始以日息分支付甲方作為延遲損失金。

第六條 乙方須以正當的.方式使用 產品，若有違反，甲方可立即解除本合同。

第七條 乙方連續兩次未支付價款，並且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的，甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方請求支付該標的物的使用費。

出賣人(甲方)：

買受人(乙方)：

分期付款買賣合同集錦 篇4

出賣人（以下簡稱甲方）：

聯繫方式：

地址：

買受人（以下簡稱乙方）：

聯繫方式：

地址：

今甲方（出賣人兼所有人）與乙方（買受人兼使用人）就產品分期買賣事宜，達成以下協議：

第一條?本合同的標的物為_________，分期付款總額定為_________元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：

（1）前款_________元。

（2）餘款_________元。

（3）月息_________元。

第二條?乙方預付_________元予甲方，餘款自_________年______月______日至_________年______月______日止。每月_____日前各支付_________元。

第四條?甲方於本合同訂立的同時，將_________產品交予乙方，並同意乙方對該產品的使用。

第五條?乙方若能支付第二條分期付款金額及其他應付的各項費用，須自支付日始以日息_________分支付甲方作為延遲損失金。

第六條?乙方須以正當的方式使用_________產品，若有違反，甲方可立即解除本合同。

第七條?乙方連續兩次未支付價款，並且未支付到期價款的金額達到全部價款的_____的，甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方請求支付該標的物的使用費。

第八條?合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，按下列第______種方式解決：

（一）提交____________________委員會_____；

（二）依法向人民法院起訴。

第九條?其他約定事項：____________________________________。

第十條?本合同書一式____份，雙方各執____份。

（以下無正文）

出賣人（甲方）：

___________年_______月_______日

買受人（乙方）：

___________年_______月_______日

分期付款買賣合同集錦 篇5

出賣人：（以下簡稱甲方）

買受人：（以下簡稱乙方）

今甲方（出賣人兼所有人）與乙方（買受人兼使用人）就產品分期買賣事宜，達成以下協議：

第一條本合同的標的物為，分期付款總額定為人民幣元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：

1.前款元；

2.餘款元；

3.月息元。

第二條乙方預付元予甲方，餘款自年月日至年月日止付清，每月日前各支付元。

第四條甲方於本合同訂立的同時，將產品交付乙方，並同意乙方對該產品的使用。

第五條乙方若未能支付第二條所列分期付款金額及其他應付的各項費用，須自支付日始以日息分支付甲方作為延遲損失金。

第六條乙方須以正當的方式使用產品，若有違反，甲方可立即解除本合同。

第七條乙方連續兩次未支付價款，並且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的，甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方請求支付該標的物的使用費。

出賣人（甲方）：

買受人（乙方）：

分期付款買賣合同集錦 篇6

銷字第______號

合同簽訂地：_______

出賣方(甲方)：_____________________地址：_____________________

買受方(乙方)：______________________地址：_____________________

擔保方(丙方)：______________________地址：_____________________

反擔保方(丁X)：_____________________地址：_____________________

甲、乙、丙、丁四方根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規之規定，經充分協商，就乙方以分期付款方式購買甲方汽車有關事宜達成如下協議：

第一條乙方以分期付款方式向甲方購車共_______輛，車輛明細見本合同附件一。

車價款合計_______元，車輛購置附加税、上牌照費用、車船使用税、印花税等由乙方另行交納，相關費用見本合同附件二。

第二條乙方在簽訂合同時，向甲方首付車價款_______元，其餘車款_______元，丙方為乙方擔保，乙方分_______個月付清，月還款以本合同附件三為準。付款期限自_______年_____月_____日起至_______年_____月_____日止，每_____月_____日前結算。

第三條甲方所售汽車符合有關部門批准的廠家標準。

第四條本合同簽訂並交納首付款後，乙方不得單方解除合同，否則辦理車輛手續的一切費用及損失由乙方負擔，並承擔本合同第九條所規定的違約責任。乙方提車時，應認真驗收車輛，對車型、規格、外表、技術參數等無異議後，填寫驗車單。提車後要認真閲讀服務手冊、產品説明書和用户須知，做到正常使用和保養。乙方應按服務手冊規定進行定保登記和保養，如出現故障，乙方應及時到廠家指定的服務站維修、鑑定和處理。由於乙方不按規定保養維修或超限運輸等違法經營等事項導致車輛出現質量問題，甲方不承擔任何責任。

第五條乙方提車後，自主經營，且承擔汽車毀損或滅失及經營中所出現的一切風險。為防止車輛因意外事故造成乙方不能還款，乙方同意在還款期限內按甲方指定的保險公司和指定的險種、保額進行投保。負擔車輛運營中應繳納的運管費、保險費等各項費用。乙方在按期還款的前提下有權獨立運輸，獨立享受盈利和虧損。乙方在運營中未經書面授權不得以甲方或行駛證登記單位的名義簽訂任何合同或僱用工作人員和開展任何經濟活動。乙方在運營中的一切民事責任由乙方自負。否則，因乙方經營中的風險給甲方造成經濟損失的，甲方有權向乙方追償。

第六條在車款付清前，經各方同意車輛登記户名為_________。乙方在如期還款的前提下，有對車輛的使用權、收益權。乙方不得將車輛出租、抵押、轉讓或對外投資等，否則其行為無效且承擔一切責任和損失。

第七條合同期滿，乙方交清全部款項，甲方協助乙方辦理車輛過户手績。費用由乙方負擔。

第八條乙方必須按合同約定按時付款。乙方出現下列情形之一的甲方或履行擔保義務的丙方有權採取相應措施以維護自身合法權益：

1.非經甲方書面同意出現遲延還款;

2.隱匿、轉移、出售、出租車輛或不能提供車輛真實情況或位置;

3.私自毀損、拆除或其他因乙方原因導致GPS無法正常工作或工作失效的;

4.出現交通事故等糾紛或違法經營造成車輛被扣押或被留置;

5.乙方更改聯繫方式或通訊地址未在三日內告知甲方;

6.乙方經濟條件惡化出現履約風險，不能在甲方指定的期限內提供新擔保;

7.拖欠運管費等行政事業收費給甲方或丙方造成損失的;

8.乙方隱瞞與他人共同購買車輛或冒名頂替購車;

9.未經甲方同意乙方以該車輛對外投資;

10.其他影響乙方還款或給甲方或丙方造成經濟損失的情形。

如乙方出現上述情形之一的，視為乙方喪失履約誠信和履約能力，甲方有權要求乙方提前將車款全部付清或要求丙、丁X提前履行擔保義務。屆時，甲方或履行擔保義務的丙方有權收回乙方車輛，車輛收回後_____日內乙方應將所欠甲方車款或丙方為乙方代償的款項全部付清，否則甲方或履行擔保義務的丙方有權委託有資質的評估機構以車輛按變現價評估，並按評估價銷售，車輛銷售款用於償還乙方所欠全部車款或丙方代償的全部款項及甲、丙方向乙方催款、尋找車輛、收車所發生的一切經濟損失，包括但不限於車輛使用費、交通費、差旅費、律師代理費、誤工費、財產保全費、執行費等;乙方所付款項，按下列順序清償債務：(1)守約方為實現權利而支付的費用;(2)已拖欠的違約利息;(3)利息;(4)損失賠償金;(5)欠款本金，並終止合同。

第九條如乙方違約，乙方向甲方支付欠款總額(已到期和未到期欠款額之和)30%的違約金或向履行擔保義務的丙方支付實際履行擔保額30%的違約金。

第十條如因該車質量問題和違反本合同條款發生糾紛，應友好協商，所達成的補充協議與本合同具有同等效力。協商不成時，各方均同意在_________提起訴訟：A.甲方所在地人民法院;B.乙方所在地人民法院;C.丙方所在地人民法院;D.丁X所在地人民法院。

第十一條乙方已詳細閲讀了上述條款，閲後對上述條款內容及填寫數額沒有異議。

第十二條丙、丁X已詳細閲讀上述條款，願為乙方提供連帶責任擔保。丁X同意為乙方履行合同義務向丙方提供反擔保，丙方履行擔保義務後，有權向乙、丁X追償。

第十三條本合同履行地：甲方所在地。本合同正本一式五份，甲方二份，乙方、丙方、丁X各一份。本合同自各方簽字蓋章並經丙方合同審核人簽字後生效。

第十四條本合同附件：

附件一分期付款購車車輛明細表(略)

附件二分期付款購車費用明細表(略)

附件三分期還款明細表(略)

甲方：__________

法定代表人或授權代理人：__________

授權代理人：_______________

_______年_____月_____日

乙方：_______________

_______年_____月_____日

分期付款買賣合同集錦 篇7

出賣方(甲方)：_____________業務電話：_____________

買受方(乙方)：_____________

1、_____________ ，户籍地：_____________ ，現在居住地：____________ ，

身份證號碼：_____________ ，聯繫電話： _____________。

2、 _____________，户籍地：_____________ ，現在居住地：_____________，

身份證號碼：_____________ ，聯繫電話：_____________ 。

乙方採取分期付款的形式向甲方購車，為此，甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》以及相關的法律、法規，訂立本合同。

第一條 汽車品牌、型號、顏色、數量

乙方按自己的意願選購 ____產 __________牌， 車型_____，發動機號為 _______，底盤號 __________，功率 kw_____，車架號 _____，外觀為____ 顏色的汽車壹輛。

第二條 汽車價格和付款方式

1、汽車價格：

汽車總價款為人民幣(大寫) _________元/輛(小寫￥：__________元)，以上價格僅為 提貨的裸購車款，並不含汽車因上牌、上路、營運等其他費用。

2、付款方式：應乙方的要求，甲方同意乙方採取分期付款的方式購買汽車，具體如下：

①首期付款：乙方於本合同簽訂之日，向甲方足額支付汽車總價的 ___%的首付款，即人民幣(大寫) ____ 拾____萬___仠 佰元整(小寫￥：_____________元)。

②後續付款：乙方除首付款外的尚餘購車款人民幣(大寫) 拾___萬___仟___佰___元整(小寫￥：_____元)，分 個月支付，自 ___年 ___月 ___日起每月支付金額 元直至乙方將尚餘購車款付清為止，每月 __日前交至甲方。

3、由於乙方尚未支付的購車款，佔用甲方資金按照有償的原則，乙方應向甲方支付資金佔用費，資金佔用費按每月 %的比例結算。即按乙方未付購車款總額乘以佔用天數計付給甲方。

4、甲方收取乙方交付的款項，採取先結資金佔用費再還購車款的結算方式，乙方提前交付購車款的，甲方應予以准許，資金佔用費結算至乙方付清購車款的當月。乙方不得以任何理由逾期支付尚餘的購車款和資金佔用費。

第三條 乙方在下列程序完成後提車

1、乙方攜帶本人、配偶的居民身份證及結婚證複印件(複印件須由甲方與原件核對)，以及甲方認為需要的其他材料。

2、甲方審查上述材料的真實性並經核實後，甲乙雙方方簽訂合同，乙方簽署有關法律文書。

3、乙方付清首期車款、上牌税費、分期付款期間的保險費用等應付税費。

4、汽車所有的移動，包括提車途中、定製車箱、裝修等工作均應由乙方負責，在此期間的風險責任(含交通事故)，由乙方承擔。

第四條 汽車的質量、驗收和交付方式

1、甲方向乙方出售的汽車，以生產廠家符合國家的全新整車技術質量標準，包括廠家產品出廠前對汽車的部分技術數據和結構變動未作聲明的其他技術指標為準。乙方在收車單簽字時未提出質量異議的，即視為乙方對汽車質量驗收合格和交付。

2、乙方如購買已上牌使用的汽車，其質量和其他技術指標以實物為準。

3、汽車交付乙方後，不得再對該車的車況、配置、部分改裝、規費標準收取等提出異議，也不得以此為由拒絕履行本合同或者相關合同的義務，汽車的滅失、毀損或等風險責任由乙方承擔。

4、汽車的售後服務，按生產廠家的規定執行，甲方不承擔售後服務的任何費用。

第五條 擔 保

為確保乙方履行本合同規定之義務，雙方約定採取如下( )種擔保形式：

1、保證。乙方特請 為其提供連帶責任保證。保證範圍為：乙方尚欠購車款、應付資金佔用費或利息、應付税收、保險費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用。保證期間為：自本合同簽訂之日起至乙方最後一筆應付款到期後的四年。

2、抵押：乙方提供本人或 所有的_____________財產為乙方全部債務提供抵押，當乙方未按本合同的約定及時支付購車款和資金佔用費或利息以及各種税收、保險費用時，甲方有權以該財產折價或拍賣、變賣該財產的價款優先受償。抵押範圍為：乙方尚欠購車款、應付資金佔用費或利息、應付税收、保險費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用。抵押需辦理登記的，所發生的費用由乙方承擔，並隨上牌税費一次性向甲方繳清。抵押擔保期限為：自本合同簽訂之日起至乙方最後一筆應付款到期後的四年。

3、乙方如要求甲方為其購車提供擔保時，甲方有權要求乙方提供反擔保，並另行簽訂書面反擔保合同。

4、擔保人在本合同簽字或蓋章的，即視擔保或保證合同成立並生效。

第六條 汽車所有權歸屬和所有權的轉移

1、分期付款期間，乙方未全部付清購車款和其他税費前，甲方保留汽車的所有權，本合同項下的汽車所有權必須登記在甲方名下，乙方享使用、經營和收益的權利。若乙方與他人有訴訟之爭，也與該財產無關。

2、乙方在未付清全部購車款之前，有義務向他方聲明所使用的汽車的所有權屬於甲方的情況。乙方在使用和經營汽車時必須以自己的名義與他方建立動輸合同關係，因使用汽車或者經營活動中發生的任何虧損，或者造成第三方包括但不僅限於道路交通事故侵權損害，或者違法行為而被有關機關處罰等後果的，均由乙方獨自承擔全部法律責任。

3、乙方按合同付清全部車款及其他相關的費用後，汽車的所有權歸乙方，乙方應當在次月(也可協商時間)將汽車轉籍過户至乙方或乙方指定的單位或個人，所需費用由乙方承擔。

第七條 保 險

分期付款期間，為減少意外所造成的損失，乙方汽車必須按照國家規定投保第三者強制險和第三者商業險，並必須積極與保險公司溝通，使第三者商業險的投保金額最大化，甲方予以積極協助配合。其他險種必須根據銀行按揭貸款的要求足項、足額投保。投保手續由甲方在辦理汽車保險入户時統一辦理，保險費用由乙方承擔。保險單由甲方統一保管並代辦理賠手續。

第八條 汽車轉籍或轉讓

乙方在未付清全部購車款與汽車有關的各項費用之前，要將本合同項下的汽車轉籍過户或者轉讓他人的，甲方有權提前收回部分或全部購車款及資金佔用費。

第九條 特別約定

有下列情況之一的，乙方同意甲方不必再以任何方式告知乙方，甲方即有權採用自行或者委託他人或者通過法院等方式收回汽車，並授權甲方可將汽車進行任何的處置，處置汽車的價格均由甲方決定，乙方均予以認可。甲方處置汽車的所得的款項可用於直接償付乙方未付清的購車款、各種税費(含收回汽車後發生的税費) 和由此支出的所有費用包括但不僅限於因此造成汽車停運期間的任何損失和因收回、變賣汽車訴訟費、財產保全費、律師代理費、執行費、評估、拍賣等甲方為實現債權的全部費用，全部由乙方承擔。乙方不得以任何理由提出異議。如有剩餘，退還給乙方，不足部分，仍由乙方承擔。

1、利用汽車從事違法活動的;

2、逾期支付購車款和與汽車有關的各項費用達60天的;

3、未按本合同約定投保第三者強制險和足額第三者商業險的;

4、未經甲方同意，擅自將汽車轉讓、轉租、抵押等損害或可能損害甲方利益行為的;

5、乙方發生重大變故，致使合同難以履行的或其他嚴重影響甲方權益行為的;

6、乙方在未付清全部購車款和與汽車有關的各項費用之前，若造成汽車毀損責任事故，影響汽車價值或正常營運的。

第十條 其他約定

1、乙方同意甲方以本合同的汽車作為抵押物向金融機構辦理貸款，貸款由甲方負責償還。乙方以接收汽車的單據及甲方出具給乙方的收費票據為憑，自願承擔與貸款有關的費用。

2、乙方同意在本合同項下的購車款及資金佔用費付清和未作汽車過户登記之前，甲方對該汽車保留所有權，乙方只對該汽車擁有使用權和經營權。在此期間，

乙方有義務向他方聲明該情況，並以乙方的名義與他方建立動輸合同關係，甲方與乙方僅發生汽車買賣關係，沒有義務為乙方提供貨運業務。雙方也未就汽車的使用、經營進行任何合作、合夥等活動，沒有從中收取任何利益。

3、在分期付款使用汽車期間，因乙方使用汽車發生意外事故致使汽車對第三人造成人身傷亡和財產損失的，由乙方承擔法律和經濟的責任，與甲方無關。但乙方應及時報告保險公司和甲方，甲方可以給予必要的協助。如乙方交通事故確需甲方派員處理，甲方可以予必要的配合，所需費用(含差旅費、律師代理費等)由乙方承擔。

4、乙方在使用、經營汽車期間，汽車的保養、維修費用和營運中應交的税金、規費等全部由乙方承擔。乙方使用汽車在營運中出現的貨運糾紛，貨物損失等問題，由乙方承擔有關法律和經濟的責任，與甲方無關。

5、當事人在本合同記載的通訊地址、聯繫電話為真實可靠。任何一方如通訊地址、聯繫電話發生變更的，應在變更後的三天內，以書面的方式通知相對方。在沒有變動的書面通知之前，所有通知、函件均以本合同記載的通訊地址、聯繫電話為準，通知或函件一經到達通訊地址，不論何種情況即視為送達。

6、甲乙雙方簽訂的與購車的有關合同，包括但不僅限於向銀行按揭貸款、借款、車輛代管合同、協議及委託授權書等均作為本合同的附件，與本合同具有同等的法律效力，甲方有權選擇分別履行或者合併履行。

第十一條 乙方逾期支付購車款的，按逾期應付額(本金)3‰實際逾期天數向甲方支付滯納金。乙方逾期支付購車款超過30天的，除應支付滯納金外，還應從逾期支付之日起計算，每逾期一天，按1%比例支付違約金。

第十二條 在本合同履行過程中若發生糾紛，甲乙雙方應本着有利於實現合同目的的方式協商解決，協商不成的，由甲方所在地人民法院管轄

第十三條 本合同未盡事宜，雙方可另行協商解決，達成一致意見的，應另行簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等的法律效力。

第十四條 本合同經甲乙雙方簽字或蓋章後即生效。本合同一式份，甲方至少執兩份，乙方執一份。本合同有效期自生效之日起至債權債務清償完畢時終止。 甲方(公章)： _____________乙 方(簽章)：_____________

法定代表人(簽章)：_____________ 乙 方(簽章)：_____________

委託代理人(簽章)：_____________

擔保人(簽章)：_____________

財務登賬蓋章：_____________身份證號碼：_____________ 通訊地址：_____________

電話：_____________

簽訂時間：二0 年 月 日

分期付款買賣合同集錦 篇8

出賣人：(以下簡稱甲方)　　買受人：(以下簡稱乙方)　　今甲方(出賣人兼所有人)與乙方(買受人兼使用人)就產品分期買賣事宜，達成以下協議：　　

第一條本合同的標的物為，分期付款總額定為人民幣元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：　　

(1)前款元。　　

(2)餘款元。　　

(3)月息元。　　

第二條乙方預付元予甲方，餘款自________年____月____日至________年____月____日止。每月日前各支付元。　　

第三條乙方可以就上述提供擔保，於本合同成立時，以前條所載的金額與日期，開出支票張交付甲方。　　上述支票的保管處理權限屬甲方，每次交付支票，即視為乙方償還貨款。　　

第四條甲方於本合同訂立的同時，將產品交予乙方，並同意乙方對該產品的使用。　　

第五條乙方若能支付

第二條分期付款金額、及其它應付的各項費用，須自支付日始以日息分支付甲方作為延遲損失金。　　

第六條乙方須以正當的方式使用產品，若有違反，甲方可立即解除本合同。　　

第七條乙方連續兩次未支付價款，並且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的，甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的.全部價款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方請求支付該標的物的使用費。　　出賣人(甲方)：　　買受人(乙方)：　　責任編輯

分期付款買賣合同集錦 篇9

合同效力問題是合同法中的一個重要問題，它是指已經成立的合同在當事人之間產生一定的法律約束力，即合同的法律效力。隨着我國市場經濟體制的不斷變革，合同作為維繫經濟運行紐帶的作用更為突出。正確認定合同的效力，對於保障社會主義經濟秩序具有非常重要的意義，是當前審判實踐中急需解決的突出問題。只有從中國改革開放和社會主義市場經濟的實際出發，廣泛借鑑和吸收國外在合同效力方面的先進經驗，對合同效力問題作出全面並且切合中國實際的判斷，才可以既保護買受人和出賣人的合法權益，又維護正常的交易秩序。

【案例索引】

一審案號：西安鐵路運輸法院（）西鐵民初字第30號（XX年10月14日）

【案情】

XX年10月，原告西安市鐵路中心醫院（簡稱西安鐵路醫院）與被告上海拓能醫療器械有限公司（簡稱上海拓能公司）簽訂了《放療設備租售協議書》。約定由被告上海拓能公司向原告西安鐵路醫院提供醫用電子直線加速器、模擬機、拓能公司逆向適形調強放療系統及電動多葉光柵一套。原告西安鐵路醫院收到逆向適形調強放療系統後向被告上海拓能公司支付140萬元定金，其餘款項以租金形式支付；租售期限XX年，第1年至第2年，原告西安鐵路醫院支付被告上海拓能公司設備利潤的80%、第3年至第4年，原告西安鐵路醫院支付被告上海拓能公司設備利潤的70%、第5年至第XX年，原告西安鐵路醫院支付被告上海拓能公司設備利潤的50%，被告上海拓能公司年收入租金保底金額為95.6萬元；因資質文件而引起的法律及經濟問題，責任由被告上海拓能公司承擔。 協議簽訂後，原告西安鐵路醫院積極準備履行合同的前期工作，並於XX年至XX年間向被告上海拓能公司支付了全部定金140萬元。XX年3月，設備安裝後，原告西安鐵路醫院才得知該設備的放療系統主要醫用電子直線加速器未取得醫療器械產品生產註冊證書，不得投入使用。XX年12月，醫用電子直線加速器的生產廠商向原告西安鐵路醫院承諾XX年下半年可獲得該產品的生產許可證，但截止原告西安鐵路醫院起訴時，被告上海拓能公司和生產廠商仍未提供該產品的資質文件。

原告西安鐵路醫院認為：被告上海拓能公司在設備安裝後不能及時提供該設備的生產註冊證書，向原告西安鐵路醫院承諾的延緩期限內仍無法提供該產品的資質文件，從而導致成套設備至今無法使用，合同無法履行，其行為已構成根本違約。原告西安鐵路醫院為履行協議投資數百萬元，協議簽訂4年多，從未治療一例病人，損失巨大。

請求法院判令解除原告西安鐵路醫院與被告上海拓能公司簽訂的《放療設備租售協議書》並要求被告上海拓能公司雙倍返還定金280萬元。 被告上海拓能公司認為：原告西安鐵路醫院與被告上海拓能公司簽訂的協議是名為租售，實為合作關係，而不是買賣關係；被告上海拓能公司向原告西安鐵路醫院配送的加速器、模擬定位機、放療系統（含電動光柵）都是合法廠商生產的產品。原告西安鐵路醫院自願選定gk—2100直線加速器，該加速器是新產品，是原告自願訂立的合作協議，因此，原告西安鐵路醫院訴稱到XX年才知道該產品沒有生產許可證與事實不符；原、被告簽訂協議約定，付款方式為租金，分十年還清。原、被告並未約定gk—2100電子直線加速器獲得的許可證時間，應在合同履行期間完成。因此，被告上海拓能公司並無違約。原告西安鐵路醫院選擇gk—2100醫用電子直線加速器作臨牀試驗是事實，雙方進行合作也是事實，因此，雙方訂立協議書是否違反法律規定由法院來確定，但締約過錯是雙方的，原告西安鐵路醫院第二項請求違反法律規定，應予以駁回；加速器、定位機、放療系統是三個獨立的系統，沒有相互依賴性，除了加速器外，定位機、放療系統原告西安鐵路醫院正在使用當中。

綜上，合同約定了相應義務，但沒有規定取得許可證的時間，如約定時間則收取的費用會發生變化。原告西安鐵路醫院解除協議屬違約行為，請求法院判令駁回原告要求雙倍返還定金的請求。

【審判】

西安鐵路運輸法院審理後認為，原、被告雙方簽訂的《放療設備租售協議書》是當事人的真實意思表示，合法、有效，應受法律保護。被告上海拓能公司未按照雙方約定提供該套設備主要放療系統gk—2100醫用電子直線加速器醫療器械產品生產註冊證書，造成該整套設備從安裝調試完畢至今未治療一例病人的事實，由於被告上海拓能公司的違約行為，致使《放療設備租售協議書》最終目的不能實現，因此對原告西安鐵路醫院要求解除雙方簽訂的《放療設備租售協議書》的請求予以支持；對於雙倍返還定金的問題。原、被告簽訂協議後，原告西安鐵路醫院為了履行合同，建設放療室、培訓人員，積極準備履行協議的前期工作。而被告上海拓能公司未按照雙方約定履行協議，給原告西安鐵路醫院造成了損失，被告上海拓能公司構成根本違約。對於原告西安鐵路醫院要求被告上海拓能公司雙倍返還定金280萬元的訴請，根據法律規定，被告上海拓能公司應向原告西安鐵路醫院雙倍返還定金247.2萬元以及設備定金16.4萬元。

原、被告雙方簽訂的協議被依法解除後，原告西安鐵路醫院應將三台設備，即 gk—2100醫用電子直線加速器一台、模擬機一台、拓能公司逆向適形調強放療系統（wimrt）（x刀）及電動多葉光柵一套返還給被告上海拓能公司。根據《中華人民共和國合同法》第九十四條第一款第（四）項、第九十七條、第一百一十五條、第一百三十條、《中華人民共和國擔保法》第八十九條、第九十一條、最高人民法院關於適用《中華人民共和國擔保法》若干問題的解釋的第一百二十條、第一百二十一條、《最高人民法院關於民事訴訟證據的若干規定》第二條、第六十四條、第六十五條第一款第（四）項、第六十六條、第六十九條第一款第（四）項的規定，判決解除原告西安市鐵路中心醫院與被告上海拓能醫療器械有限公司簽訂的《放療設備租售協議書》；被告上海拓能醫療器械有限公司向原告西安市鐵路中心醫院雙倍返還定金247.2萬元以及設備定金16.4萬元，兩項合計263.6萬元；原告西安市鐵路中心醫院將該套設備gk—2100醫用電子直線加速器一台、模擬機一台、拓能公司逆向適形調強放療系統（wimrt）（x刀）及電動多葉光柵一套返還給被告上海拓能醫療器械有限公司。

【評析】

買賣合同糾紛是審判實踐中最基本、最典型、最常見的案件類型，也是鐵路運輸法院受理案件量最大的一類案件。如何正確認定買賣合同的效力，對處理這類案件具有非常重要的意義。 本案中，在原告西安市鐵路中心醫院與被告上海拓能醫療器械有限公司所簽訂的《放療設備租售協議書》的效力認定上存在較大的分歧：一種意見認為，原、被告協議中買賣的標的物沒有取得生產註冊證書，標的物存在瑕疵，應當認定該合同為無效合同；另一種意見認為，原、被告雙方簽訂的協議是雙方當事人的真實意思表示，應受法律保護，雖然被告的違約行為使協議的最終目的不能實現，但並不影響該協議的.效力，該協議為有效合同。筆者支持第二種觀點，理由如下：

一、原、被告雙方簽訂的協議不屬於無效合同。

無效合同是指合同雖然已經成立，但由於其不符合法律或行政法規的特定條件或者違反了法律、法規的強制性規定而被確認為無效的合同。根據《中華人民共和國合同法》第五十二條的規定：“有下列情形之一的，合同無效：

（一）一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；

（二）惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益；

（三）以合法形式掩蓋非法目的；

（四）損害社會公共利益；

（五）違反法律、行政法規的強制性規定。”

本案中，被告上海拓能醫療器械有限公司的違約行為並不符合《中華人民共和國合同法》第五十二條的任何一種情形，僅給合同相對人原告西安市鐵路中心醫院造成了經濟損失，因此不應輕易認定為無效。並且，本案的原、被告雙方達成買賣的合意，買賣標的物為醫用電子直線加速器、模擬機、拓能公司逆向適形調強放療系統及電動多葉光柵一套，雙方對該套醫用設備的價格、質量等有所約定，買賣合同已經成立。雖然被告明知該套設備中的電子直線加速器缺少相應的生產註冊證書，仍與原告簽訂買賣協議，其過錯是明顯的，但與原、被告雙方簽訂的買賣合同有效無效沒有必然的影響。同時，該買賣合同所涉及的買賣關係僅僅是一般性的經營範圍，不屬於國家特許經營的範國，不違反法律和行政法規的強制性規定，故不應認定該合同無效。

二、原、被告所簽訂的協議符合有效合同的三個要件。

有效合同是指依照法律的規定成立並在當事人之間產生法律約束力的合同。目前，我國現有的法律沒有對合同有效的要件做出統一的規定，但是《中華人民共和國民法通則》第五十五條規定：“民事法律行為應當具備下列條件：

（一）行為人具有相應的民事行為能力；

（二）意思表示真實；

（三）不違反法律或者社會公共利益。”

這一規定不僅是民事行為能夠合法的一般準則，也同樣適用於當事人簽訂合同這種民事行為。所以，合同有效的條件也應當具備上述三個條件，只不過《中華人民共和國民法通則》第五十五條第三項中的“不違反法律”在合同有效的認定中具體表現為“不違反法律、行政法規的強制性規定”。 本案中，原告西安市鐵路中心醫院和被告上海拓能醫療器械有限公司均是依法成立的具有獨立法人營業執照的企業。XX年10月，原告西安鐵路醫院與被告上海拓能公司雙方自願簽訂《放療設備租售協議書》，雙方在協議中約定了被告上海拓能公司向原告西安鐵路醫院提供的型號為gk—2100醫用電子直線加速器一台、模擬機一台、拓能公司逆向適形調強放療系統（wimrt）（x刀）及電動多葉光柵一套；並且被告上海拓能公司須向原告西安鐵路醫院出具該套放療設備的中華人民共和國醫療器械註冊證、企業法人營業執照、出具代理授權證書、製造商is0900質量體系認證證明書、醫療器械經營企業許可證、安全質量許可證以及具有質量體系合格證書。被告上海拓能公司作為醫療器械的經銷商明知gk—2100醫用電子直線加速器沒有取得生產註冊證書，而與原告西安鐵路醫院簽訂《放療設備租售協議書》，其過錯是明顯的。但是，原告西安鐵路醫院與被告上海拓能公司簽訂《放療設備租售協議書》是原、被告雙方的真實意思表示，且雙方簽訂的協議並沒有違反法律和行政法規的強制性規定，是合法、有效的，應受法律保護。

三、認定為有效合同符合《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的立法目的，符合中國現階段國情。

首先，無效合同過多不利於社會主義經濟的發展，也妨礙社會生產力的發展。由於長期以來我國市場經濟不發達，對市場經濟所要求的交易規則未能引起足夠重視，因此在我國已有的合同效力的規定中，許多規則不但沒有起到鼓勵交易的作用，反而在某種程度上對交易活動起了限制作用，這在審判實踐中使很多不應當被消滅的交易被歸於無效。這種寬泛的無效合同制度，增加了財產的損失和浪費，因為合同被宣告無效後，雙方當事人就要按照恢復原狀的原則在當事人之間產生相互返還已經履行的財產或賠償損失的責任，這種返還不但意味着訂約目的不能實現，還會增加不必要的費用和損失。

其次，我國現行《合同法》的立法宗旨要求減少無效合同，增加有效合同。據不完全統計，在現行合同法出台前，在審判實踐中確認為無效合同的約佔合同案件的半數以上，其中很多是有瑕疵可以挽救甚至是有效的合同。為了糾正這個偏差，在現行《合同法》起草過程中，全國人制工作委員會在下發的關於合同法（徵求意見稿）的説明中説：“合同自願是合同法的基本原則，……不能任意以合同無效來解決糾紛。”無效合同過多，不利於社會主義經濟的發展，確認一個有效合同無效，就是消滅了一樁交易，使當事人為訂立、履行這個合同的努力變為徒勞，造成資源浪費，使社會交易成本增加，妨礙了社會生產力的發展。因此，我國現行的《合同法》明確了違反法律、行政法規的強制性規定的合同才是無效合同，因為欺詐、脅迫而訂立的合同可以是無效合同但也可以是可變更的合同，合同效力可追認的制度，合同內容欠缺的補救制度等。

再次，我國合同法律制度的立法精神已由權力擴張型思路向權力限縮型思路演變。我國現行的合同立法中堅持“儘量使合同得以生效”的基本精神，把合同的無效情形限制在較為狹窄的範圍內。應當説，這一立法精神順應了我國經濟發展的要求。隨着我國社會主義市場經濟制度的逐步發展與完善，交易活動日益豐富和多元，極大地刺激了人們對自由尤其是交易（合同）自由的渴求。這種要求體現在法律中即表現為國家對合同之行政干預的減輕和合同當事人自由權利的張揚。我國現行合同法順應了社會的這一要求，在合同無效制度中表現出較為明顯的尊重個人自由意志的傾向：凡是無礙社會基本秩序、僅僅關涉雙方利益的合同是否屬於無效的問題由當事人自主決定，是否行使撤銷權也完全由當事人自由裁度。

分期付款買賣合同集錦 篇10

分期付款買賣合同

出賣人：（以下簡稱甲方）

買受人：（以下簡稱乙方）

今甲方（出賣人兼所有人）與乙方（買受人兼使用人）就產品分期買賣事宜，達成以下協議：

第一條?本合同的標的物為?，分期付款總額定為人民幣元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：

1.前款元；

2.餘款元；

3.月息元。

第二條?乙方預付元予甲方，餘款自?年月日至年月?日止付清，每?月日前各支付元。

第四條?甲方於本合同訂立的同時，將產品交付乙方，並同意乙方對該產品的使用。

第五條?乙方若未能支付第二條所列分期付款金額及其他應付的各項費用，須自支付日始以日息分支付甲方作為延遲損失金。

第六條?乙方須以正當的方式使用產品，若有違反，甲方可立即解除本合同。

第七條?乙方連續兩次未支付價款，並且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的，甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方請求支付該標的物的使用費。

出賣人（甲方）：

買受人（乙方）：

分期付款買賣合同集錦 篇11

出賣方： (以下簡稱“甲方”)

買受方： (以下簡稱“乙方”)

擔保方： (以下簡稱“丙方”)

1、乙方攜帶本人以及配偶、丙方身份證及户口本複印件(複印件須由甲方與原件核對)或企業法人營業執照、夫妻關係證明、《身份證明》、《聲明》、以及甲方認為需要的其他材料。

2、甲方審查上述材料的真實性並經核實後，甲乙丙三方同時簽訂本合同。

3、乙方付清首期車款、上牌税費、分期付款期間的保險費用等應付税費。

4、甲方代辦車輛上牌手續、車輛營運手續、車輛保險手續等後，乙方填寫驗車單，方可提車。

一、擔保

為確保乙方履行本合同規定之義務，雙方約定採取以下擔保方式(在選定方式後方框內打對號)：

1、保證：乙方特請丙方為其提供連帶保證。保證範圍為乙方尚欠購車款、應付利息、應付税費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的有關法律費用(含律師代理費)。保證期間自本合同簽訂之日起至乙方最後一筆應付款到期後四年。□

2、抵押：乙方提供本人或丙方所有的可抵押財產為乙方債務提供抵押，當乙方未按本合同的'約定及時支付購車款和各種税費時，甲方有權以該財產折價或拍賣、變賣該財產的價款優先受償。抵押範圍乙方欠購車款、應付利息、應付税費、違約金以及應由乙方承擔的所有費用和因執行本合同所引起的有關法律費用(含律師代理費)。抵押需辦理登記的，所發生的費用由乙方承擔，並隨上牌税費一次性向甲方繳清。

二、爭議的解決

甲、乙雙方在執行本合同時發生爭議時，應本着平等、友好、誠信的原則協商解決，協商不成，雙方約定由濟源市人民法院裁定。

三、其它

1、本合同未盡事宜，雙方可訂立補充合同，補充合同與本合同有同等的法律效力。

2、本合同一式三份，甲乙丙三方各執一份。

3、本合同自各方簽字蓋章後生效。

甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________ 地址：___________________________

電話：_______________________ 電話：___________________________

傳真：_______________________ 傳真：___________________________

日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

丙方（蓋章）：_______________

丙方代表簽名：_______________

地址：_______________________

電話：_______________________

傳真：_______________________

日期：______年______月_____日

分期付款買賣合同集錦 篇12

出賣人： (以下簡稱甲方)

買受人： (以下簡稱乙方)

保證人： (以下簡稱丙方)

上列甲乙雙方就機器的買賣事宜，訂立合同如下：

第一條　甲方根據本合同的各項條款，將機器售予乙方，乙方買受。

第二條　買賣價款與付款條件規定如下：

1.總金額人民幣　　元整。

2.付款方式：

(1)於本合同成立時，即付預付款　　　 元。

(2)餘款　　　元，在交貨試機完成後，分二十期平均攤付。

(3)分期付款的支付日期，以定金付日該月的翌月開始，每月二十日之前截止。

(4)為支付上述分期付款，乙方應與丙方以共同匯出的名義，匯出支票二十張付予甲方。支付日期定於機器交付之時。

第三條　交貨的時間與方法規定如下：

1.交貨時間為　 月　 日前。

2.交貨地點約定於乙方的'　　　 工廠，應安裝妥當，並先行試機。

3.試機完成後，甲方應將機器交付乙方，乙方則須依第二條第2款第(4)項的約定，將二十張分期付款的支票支付甲方。

第四條　機器的所有權暫由甲方保留，待乙方付清第二條所列全部貨款時，再將所有權移轉予乙方。

第五條　機器交貨之後，若因不可抗力的因素，而致機器毀損、遺失時，一切責任由乙方負擔。

第六條　丙方與乙方須連帶對甲方保證，對依本合同發生的一切應負債務(除貨款債務外，還包括毀損、賠償債務)負完全支付的責任。

第七條　乙方或丙方若發生下列事項，則與本合同有關的債務無需通知催告，即自動消失，分期付款的所有餘款皆必須一次付清。

1.乙方或丙方的支票無法兑現，或停止付款的;

2.乙方或丙方有滯納租税，或有破產、和解及其他類似判決上的情形的;

3.機器被依法扣押或先予執行等情形的;

4.機器因乙方的故意或重大過失，以致毀損、滅失的;

5.乙方從未支付第二條所列分期付款的;

6.其他違反本合同的事項。

甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________地址：___________________________

電話：_______________________電話：___________________________

傳真：_______________________傳真：___________________________

日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

丙方（蓋章）：_______________

丙方代表簽名：_______________

地址：_______________________

電話：_______________________

傳真：_______________________

日期：______年______月_____日

分期付款買賣合同集錦 篇13

出賣人：______________（以下簡稱甲方）

買受人：______________（以下簡稱乙方）

保證人：______________（以下簡稱丙方）

上列甲乙雙方就機器的買賣事宜，訂立合同如下：

第一條 甲方向乙方保證，根據本合同的各項條款，將機器售予乙方，乙方買受。

第二條 買賣價款與付款條件規定如下：

（1）總金額人民幣___________元整。

（2）付款方式：___________________________

①於本合同成立時，即付預付款_______________ 元。

②餘款 ____________元，在交貨試機完成後，分二十期平均攤寸。

⑧分期付款的交付日期，以訂金付日該月的次月開始，每月二十日之前截止。

第三條 交貨的時間與方法規定如下：

（1）交貨時間_________月__________日前。

（2）交貨地點：約定於乙方的_________工廠，應安裝妥後，並先行試機。

（3）交貨方法：於試機完成後，甲方應將機器交付予乙方，乙方則須依第二條第（2）項第④款的約定，將二十張分期付款的支票支付予甲方。

第四條 機器的所有權暫由甲方保留，待乙方付清第二條的全部貨款時，再將所有權移轉予乙方。

第五條 機器交貨之後，若因不可抗力的因素，而致機器毀損、遺失時，一切責任歸由乙方負擔。

第六條 丙方與乙方須連帶對甲方保證，對本合同必須負擔的一切債務（除貨款債務外，包括毀損、賠償債務）並負完全支付的責任。

第七條 乙方或丙方若發生下列事項，則與本合同有關的債務毋需通知催告，即自動消失，分期付款的利益，所有餘款皆必需一次付清。

（1）乙方或丙方的支票無法兑現，或停止付款時。

（2）乙方或丙方因滯納租税，或有破產、和解及其他類似判決上的情形的。

（3）就機器發生被依法扣押或先予執行等情形的。

（4）機器因乙的故意或重大過失，以致毀損、滅失的。

（5）乙方從未支付第二條的分期付款時。

（6）其他違反本合同的事項。

第八條 乙方應根據正確用法使用機器，並由優秀的管理人員負責保管。

第九條 乙方發生第七條情形的，即失去使用機器的權利，且該機器必須歸還甲方。

第十條 若發生第九條的情形，甲方可對撤回的機器作適度的評估，並據貨款與評估之間的差額作為損害賠償金，聯同已收取的貨款，抵銷債務，如有餘額則退還乙方。

第十一條 甲方需保證機器的性能完全與説明書（如附文）相符，且交貨後一年內自然發生的故障，甲方亦需負責修理。

第十二條 機器交貨後經三個月的，除前條規定的情形外，甲方不負保證所有瑕疵的責任。即使交付後三個月內，亦只容許交換機器，因機器故障而發生的損害，甲方不負其責。

第十三條 有關本合同乙方的債務，期滿後的賠償金定為日息四分。

第十四條 對於機器，乙方需為甲方辦理由總貨款扣除預付款的餘額作為投保火險的金額，併為_____金請求權設置質權的手續，其費用由乙方負擔。

第十五條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：

（一）提交_____________ _____委員會_____；

（二）依法向人民法院起訴。

第十六條 其他約定事項：____________________________________

第十七條 甲乙雙方於__________年_______月_________日前至公證處辦理公證事宜，認同本合同各條款金錢債務及機器給付義務並載明應徑受強制執行。

本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人（甲方）：____________

買受人（乙方）：____________

保證人（丙方）：____________

__________年______月______日

分期付款買賣合同集錦 篇14

出賣人：__________________（以下簡稱甲方）

買受人：__________________（以下簡稱乙方）

今甲方（出賣人兼所有人）與乙方（買受人兼使用人）就產品分期買賣事宜，達成以下協議：

第一條本合同的標的物為_________，分期付款總額定為人民幣_________元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：

（1）前款_________元。

（2）餘款_________元。

（3）月息_________元。

第二條乙方預付_________元予甲方，餘款自_________年______月______日至_________年______月______日止。每月_____日前各支付_________元。

第三條甲方於本合同訂立的同時，將_________產品交予乙方，並同意乙方對該產品的使用。

第四條乙方若能支付第二條分期付款金額及其他應付的各項費用，須自支付日始以日息_________分支付甲方作為延遲損失金。

第五條乙方須以正當的.方式使用_________產品，若有違反，甲方可立即解除本合同。

第六條乙方連續兩次未支付價款，並且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的，甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方請求支付該標的物的使用費。

第七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第______種方式解決：

（一）提交____________________委員會_____；

（二）依法向人民法院起訴。

第八條其他約定事項：____________________________________

出賣人（甲方）：_______________

___________年_______月_______日

買受人（乙方）：_______________

___________年_______月_______日

分期付款買賣合同集錦 篇15

賣方__________________（以下簡稱甲方）

買方__________________（以下簡稱乙方）

保證人________________（以下簡稱丙方）

今甲方________________（賣方兼所有人）與乙方________________（買方兼使用者）就產品分期買賣事宜，訂立合約如下：

第一條、本合約的標的物_________產品分期付款總額定為人民幣___________元整。乙方得依照下列規定支付款項予甲方。

（1）前款___________元

（2）餘款___________元

（3）月息___________元。

第二條、乙方預付___________元予甲方，餘款自________年______月______日至__________年______月______日止，每月______日前各支付____________元。

第三條、乙方與其保證人得就上述提供擔保，於本合約成立時，以前條所載的金額與日期，開出支票______張交付甲方。

上述支票的保管處理權限屬甲方，每次交付支票，即視為乙方償還貨款。

第四條、甲方於本合約訂立的同時，將____________產品交與乙方，以交換乙方的支票，並同意乙方對該產品的使用。

第五條、乙方若能支付第二條分期付款金額、及其它應付的各項費用，須自支付日始以日息______分支付甲方作為延遲損失金。

第六條、乙方須以正當的方式使用____________產品，若有違反，甲方可立即解除本合約。

第七條、乙方若違反第二條的規定，即失去對____________產品的使用權，並應立即將該產品歸還甲方。

賣方（甲方）：________________

買方（乙方）：________________

保證人（丙方）：______________

____________年______月______日

分期付款買賣合同集錦 篇16

出賣人：(以下簡稱甲方)

買受人：(以下簡稱乙方)

保證人：(以下簡稱丙方)

上列甲乙(含保證人)雙方就車輛的買賣事宜，訂立合同如下：

第一條甲方根據本合同的各項條款，將車輛售予乙方，乙方買受。

第二條買賣價款與付款條件規定如下：

1.總金額人民幣

2.付款方式：首付，餘款在年內分期付清。

(1)於本合同成立時，即付預付款

(2)餘款，在交貨試機完成後，分期平均攤

(3)為支付上述分期付款，乙方應與丙方以共同匯出的名義，匯出匯款付與甲方。

(4)分期付款的支付日期，以每月日之前截止。

第三條交貨的時間與方法規定如下：

1.交貨時間為___年___月___日前。

2.交貨地點約定於乙方的指定地點，應調試妥當，並先行試車。

3.試車完成後，甲方應將車輛交付乙方，乙方則須依第二條第2款第(4)項的約定將分期付款的款項支付甲方。

第四條車輛的所有權暫由甲方保留，待乙方付清第二條所列全部貨款時，再將所有權移轉予乙方。

第五條車輛交貨後，若因不可抗力的因素，而致車輛毀損、遺失時，一切責任由乙方承擔。

第六條丙方與乙方須連帶對甲方保證，對依本合同發生的一切應負債務(除貨款債務外，還包括毀損、賠償債務)負完全支付的責任。

第七條乙方或丙方若發生下列事項，則與本合同有關的債務無需通知催告，即自動消失，分期付款的所有餘款皆必須一次付清。

1.乙方或丙方的支票無法兑現，或停止付款的;

2.乙方或丙方有滯納租税，或有破產、和解及其他類似判決上的情形的;

3.車輛被依法扣押或先予執行等情形的;

4.車輛因乙方的故意或重大過失，以致毀損、滅失的;

5.乙方從未支付第二條所列分期付款的;

6.其他違反本合同的事項。

第八條乙方應根據正確用法使用車輛，並由優秀的管理人員負責保管。

第九條乙方發生第七條情形的，即失去使用車輛的權利，且該機器必須歸還甲方。

第十條若發生第九條的情形，甲方可對撤回的車輛作適度的評估，並將貨款與評估之間的差額作為損害賠償金，連同已收取的'貨款，抵消債務，如有餘額則退還乙方。

第十一條甲方需保證車輛的性能完全與説明書(如附文)相符，且交貨後一年內自然發生的故障，甲方亦需負責修理。

1.甲方依據《中華人民共和國質量監督法》和國家質量技術監督局的要求、企業向外公佈的法定售後服務條款負責車輛的改裝部分售後服務。

2.底盤售後服務依據國家相關法律和底盤供應服務商的相關條款進行售後服務。

3.若車輛底盤出現故障，乙方有權要求甲方協助其要求底盤供應商提供優質的售後服務，但乙方不得以此為藉口，拖延還款期限與款額。

第十二條車輛交貨後經三個月的，除前條規定的情形外，甲方不負所有瑕疵的保證責任。

第十三條有關本合同乙方的債務，期滿後的賠償金定為日息四分。

第十四條對於車輛，乙方需為甲方辦理由總貨款扣除預付款的餘額作為投保火險的金額，併為保險金請求權設置質權的手續，其費用由乙方負擔。

第十五條甲乙雙方於___年___月___日前至公證處辦理公證事宜，認同本合同各條款所列金錢債務及車輛給付義務並載明一旦違約應經受強制執行。本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份為憑。

出賣人(甲方)：

法定代表：

買受人(乙方)：

保證人：(以下簡稱丙方)

法定代表：

簽定日期：___年___月___日

蓋章：蓋章：

分期付款買賣合同集錦 篇17

出賣人：_________(以下簡稱甲方)

買受人：_________(以下簡稱乙方)

保證人：_________(以下簡稱丙方)

今甲方(出賣人兼所有人)與乙方(買受人兼使用人)就產品分期買賣事宜，達成以下協議：

第一條 本合同的標的物為_________，分期付款總額定為人民幣_________元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：

(1)前款_________元。

(2)餘款_________元。

(3)月息_________元。

第二條 乙方預付_________元予甲方，餘款自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。每月_________日前各支付_________元。

第三條 乙方可以就上述提供擔保，於本合同成立時，以前條所載的金額與日期，開出支票_________張交付甲方。

上述支票的保管處理權限屬甲方，每次交付支票，即視為乙方償還貨款。

第四條 甲方於本合同訂立的同時，將_________產品交予乙方，並同意乙方對該產品的使用。

第五條 乙方若能支付第二條分期付款金額及其他應付的各項費用，須自支付日始以日息_________分支付甲方作為延遲損失金。

第六條 乙方須以正當的方式使用_________產品，若有違反，甲方可立即解除本合同。

第七條 乙方連續兩次未支付價款，並且未支付到期價款的金額達到全部價款的_________，甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方請求支付該標的物的使用費。

第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第九條 其他約定事項：_________。

出賣人(甲方)(蓋章)：_________ 買受人(乙方)(蓋章)：_________ 法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________ _________年____月____日 _________年____月____日 簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________

保證人(丙方)(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

簽訂地點：_________

分期付款買賣合同集錦 篇18

出賣人：_________________(以下簡稱甲方)

買受人：_________________(以下簡稱乙方)

今甲方(出賣人兼所有人)與乙方(買受人兼使用人)就產品分期買賣事宜，達成以下協議：

第一條 本合同的標的物為 ，分期付款總額定為人民幣______元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：

(______ 年______月______日至______ 年______月______日止。每______月______日前各支付______元。

第三條 乙方可以就上述提供擔保，於本合同成立時，以前條所載的金額與日期，開出支票 張交付甲方。

上述支票的保管處理權限屬甲方，每次交付支票，即視為乙方償還貨款。

第四條 甲方於本合同訂立的同時，將產品交予乙方，並同意乙方對該產品的使用。

第五條 乙方若能支付第二條分期付款金額、及其它應付的各項費用，須自支付日始以日息 分支付甲方作為延遲損失金。

第六條 乙方須以正當的方式使用 產品，若有違反，甲方可立即解除本合同。

第七條 乙方連續兩次未支付價款，並且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的，甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方請求支付該標的物的使用費。

出賣人(甲方)：__________________

買受人(乙方)：__________________

時間：__________________

分期付款買賣合同集錦 篇19

關於分期付款買賣合同範本　　分期付款協議　　出賣人：__________________(以下簡稱甲方)　　買受人：__________________(以下簡稱乙方)　　今甲方與乙方就淮河廣場_____層_________號房首付分期買賣事宜，達成以下協議：　　

第一條：分期付款總額為人民幣_________元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：　　

(1)首次付款共計：_________元整（小寫： ），於簽訂商品房買賣合同時支付。　　

(2)二次付款共計：_________元整（小寫： ），於________年____月____日前支付。　　

(3)尾 款共計：_________元整（小寫： ），於辦理房產證時支付。　　

第二條：逾期付款違約責任：　　乙方如未按照本協議規定時間付款按下列方式處理：　　

1.逾期在____日之內，自本協議規定的應付款期限之第____日起至實際金額支付應付款之日止乙方按日向甲方支付逾期款總額的萬分之3的`違約金，商品房買賣合同繼續履行。　　

2.逾期超過____日後,甲方有權解除商品房買賣合同。甲方解除商品房買賣合同的，之前所交款項不予乙方退還。　　

第三條：因協議發生爭議由當事人雙方協商解決。協商不成的依法向人民法院起訴。　　

第四條: 本協議經當事人雙方簽字蓋章即生效,本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份ゾ哂型等法律效力。　　甲方 乙方　　電話 電話

分期付款買賣合同集錦 篇20

原告：_____________住址：_____________電話：_________________

被告：_________________住所地：_____________法定代表人：_____________聯繫人：_____________電話：_____________

訴訟請求：

1、請求法院判令被告立即為原告辦理房屋所有權證;

2、請求法院判令被告支付逾期辦理房屋所有權證的違約金;

3、請求法院判令被告承擔本案訴訟費用。

事實與理由：

綜上所述，被告作為房屋買賣合同的'出售方，在原告交付購房款履行了付款義務後，被告方交付房屋即購房合同成立，被告方應當在合同訂立之日起90日內按約定辦理房屋所有權證。

根據《中華人民共和國城市房地產管理法》第60條《城市房地產開發經營管理條例》第33條及最高人民法院《關於審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十八條定，被告應當立即辦理房屋產權證並支付違約金。

________________________法院

申請人：________________________

________年________月________日

分期付款買賣合同集錦 篇21

出賣人（以下簡稱甲方）：

聯繫方式：

地址：

買受人（以下簡稱乙方）：

聯繫方式：

地址：

今甲方（出賣人兼所有人）與乙方（買受人兼使用人）就產品分期買賣事宜，達成以下協議：

第一條 本合同的標的物為_________，分期付款總額定為_________元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：

（1）前款_________元。

（2）餘款_________元。

（3）月息_________元。

第二條 乙方預付_________元予甲方，餘款自_________年______月______日至_________年______月______日止。每月_____日前各支付_________元。

第四條 甲方於本合同訂立的同時，將_________產品交予乙方，並同意乙方對該產品的使用。

第五條 乙方若能支付第二條分期付款金額及其他應付的各項費用，須自支付日始以日息_________分支付甲方作為延遲損失金。

第六條 乙方須以正當的方式使用_________產品，若有違反，甲方可立即解除本合同。

第七條 乙方連續兩次未支付價款，並且未支付到期價款的金額達到全部價款的_____的，甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方請求支付該標的物的使用費。

第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，按下列第______種方式解決：

（一）提交____________________委員會_____；

（二）依法向人民法院起訴。

第九條 其他約定事項：____________________________________。

第十條 本合同書一式____份，雙方各執____份。

甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________ 地址：___________________________

電話：_______________________ 電話：___________________________

傳真：_______________________ 傳真：___________________________

日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

分期付款買賣合同集錦 篇22

出賣人：__________________(以下簡稱甲方)

買受人：__________________(以下簡稱乙方)

今甲方與乙方就淮河廣場_____層_________號房首付分期買賣事宜，達成以下協議：

第一條：分期付款總額為人民幣_________元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：

(1)首次付款共計：_________元整(小寫： )，於簽訂商品房買賣合同時支付。

(2)二次付款共計：_________元整(小寫： )，於20xx年12月31日前支付。

(3)尾 款共計：_________元整(小寫： )，於辦理房產證時支付。

第二條：逾期付款違約責任：

乙方如未按照本協議規定時間付款按下列方式處理：

1.逾期在7日之內，自本協議規定的應付款期限之第二日起至實際金額支付應付款之日止乙方按日向甲方支付逾期款總額的萬分之3的違約金，商品房買賣合同繼續履行。

2.逾期超過7日後,甲方有權解除商品房買賣合同。甲方解除商品房買賣合同的，之前所交款項不予乙方退還。

第三條：因協議發生爭議由當事人雙方協商解決。協商不成的依法向人民法院起訴。

第四條: 本協議經當事人雙方簽字蓋章即生效,本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份?具有同等法律效力。

甲方乙方

電話電話

簽訂時間簽訂時間

分期付款買賣合同集錦 篇23

出賣人：__________________（以下簡稱甲方）

買受人：__________________（以下簡稱乙方）

今甲方（出賣人兼所有人）與乙方（買受人兼使用人）就產品分期買賣事宜，達成以下協議：

第一條 本合同的標的物為_________ ，分期付款總額定為人民幣_________元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：

（1）前款_________元。

（2）餘款_________元。

（3）月息_________元。

第二條

乙方預付_________元予甲方，餘款自_________年______月______日至_________年______月______日止。每月_____日前各支付_________元。

第三條 乙方可以就上述提供擔保，於本合同成立時，以前條所載的金額與日期，開出支票_________張交付甲方。

上述支票的保管處理權限屬甲方，每次交付支票，即視為乙方償還貸款。

第四條 甲方於本合同訂立的同時，將_________產品交予乙方，並同意乙方對該產品的使用。

第五條 乙方若能支付第二條分期付款金額及其他應付的各項費用，須自支付日始以日息_________分支付甲方作為延遲損失金。

第六條 乙方須以正當的方式使用_________產品，若有違反，甲方可立即解除本合同。

第七條

乙方連續兩次未支付價款，並且未支付到期價款的金額達到全部價款的五分之一的，甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的`全部價款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方請求支付該標的物的使用費。

第八條

合同爭議的解決方式：因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由萊蕪仲裁委員會仲裁解決。

第九條 其他約定事項：____________________________________

出賣人（甲方）：_______________

買受人（乙方）：_______________

___________年_______月_______日

分期付款買賣合同集錦 篇24

出賣人（以下簡稱甲方）：

聯繫方式：

地址：

買受人（以下簡稱乙方）：

聯繫方式：

地址：

今甲方（出賣人兼所有人）與乙方（買受人兼使用人）就產品分期買賣事宜，達成以下協議：

第一條 本合同的標的物為_________，分期付款總額定為_________元整。乙方可以依照下列規定支付款項予甲方：

（1）前款_________元。

（2）餘款_________元。

（3）月息_________元。

第二條 乙方預付_________元予甲方，餘款自_________年______月______日至_________年______月______日止。每月_____日前各支付_________元。

第三條 乙方可以就上述提供擔保，於本合同成立時，以前條所載的金額與日期，開出支票_________張交付甲方。

上述支票的.保管處理權限於甲方，每次交付支票成功兑現甲方實際收到貨款後，即視為乙方已支付相應的貨款。

第四條 甲方於本合同訂立的同時，將_________產品交予乙方，並同意乙方對該產品的使用。

第五條 乙方若能支付第二條分期付款金額及其他應付的各項費用，須自支付日始以日息_________分支付甲方作為延遲損失金。

第六條 乙方須以正當的方式使用_________產品，若有違反，甲方可立即解除本合同。

第七條 乙方連續兩次未支付價款，並且未支付到期價款的金額達到全部價款的_____的，甲方可以請求乙方支付到期以及未到期的全部價款或者解除合同。甲方解除合同的，可以向乙方請求支付該標的物的使用費。

第八條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；協商不成的，按下列第______種方式解決：

（一）提交_______________仲裁委員會仲裁；

（二）依法向人民法院起訴。

第九條 其他約定事項：____________________________________。

第十條 本合同書一式____份，雙方各執____份。

（以下無正文）

出賣人（甲方）：

___________年_______月_______日

買受人（乙方）：

___________年_______月_______日

分期付款買賣合同集錦 篇25

甲方(賣方)：

乙方(買方)： 

根據《民法典》及有關規定，就乙方向甲方分期付款購買貨物事宜，本着平等互利、誠實守信的原則，經協商一致，簽定本合同。

第一條 所購貨物明細情況

品 牌

陝汽德龍自卸車

型 號

生產廠商

陝西重型汽車有限公司

產 地

西安

數 量

壹

單價(人民幣)

394000元

底盤號

發動機號

合同總價

￥394000元 人民幣，大寫叁拾柒叁拾玖萬肆仟元整。

該價款包含税金。

第二條 貨物所有權

甲方根據乙方的要求，甲方採取分期付款的形式將貨物銷售給乙方，乙方在未付清貨款前，貨物所有權歸甲方所有，乙方只有使用權和收益權，待乙方付清全部貨款，並由甲方出具所有權轉移證書後，貨物所有權歸乙方所有。

雙方確認：該條款是貨物所有權認定的唯一依據。

貨物全款未付清之前，該貨物的登記證等資料原件由甲方保管。

第三條 付款期限、金額及利息支付

在雙方簽訂買賣合同後，乙方首付購車款200000元，餘款194000元(大寫拾玖萬肆仟元整)分捌次向甲方按時支付。(時間20__年2月1日-20__年10月30日)

第一次付款：20__年03月1日 小寫￥24250元(大寫：貳萬肆仟貳佰伍拾元)

第二次付款：20__年04月1日 小寫24250元(大寫：貳萬肆仟貳佰伍拾元)

第三次付款：20__年05月1日 小寫￥24250元(大寫：貳萬肆仟貳佰伍拾元)

第四次付款：20__年06月1日 小寫￥24250元(大寫：貳萬肆仟貳佰伍拾元第五次付款：20__年07月1日小寫￥24250元(大寫：貳萬肆仟貳佰伍拾元)

第六次付款：20__年08月1日 小寫￥24250元(大寫：貳萬肆仟貳佰伍拾元)

第七次付款：20__年09月1日 小寫￥24250元(大寫：貳萬肆仟貳佰伍拾元)

第八次付款：20__年10月1日 小寫￥24250元(大寫：貳萬肆仟貳佰伍拾元)

該貨款應於20__年10月1日乙方向甲方收取每天按1000元罰款，直至付清逾期貨款，並應承擔全部貨款30%的違約金。

第四條 保險費、公證費的標準及支付

1、 乙方分期付款期間必須每年購買保險費，保險項目及投保金額由雙方協商確定，保險費可由甲方代收。

2、 本合同需經公證，貨物保險、公證費及合同所需辦理抵押物登記等費用均由乙方自行承擔。

第五條 款項支付方式

乙方應直接向甲方支付款項，也可在甲方開户行開立帳户，用以支付貨款及其他費用的結算。乙方可授權甲方直接從乙方帳户扣除合同項下的各項費用。從乙方賬户直接劃扣款項的，乙方應當保證有足額的存款可供甲方成功劃扣，否則，乙方應當承擔逾期付款的違約責任。

第六條 分期付款期內貨物的使用規定

1、 乙方必須辦理好車管、運管、保險等其它相關的手續，所需費用自理。乙方應嚴格執行交通法規和安全運行，分期付款期間無論什麼原因，造成貨物損壞或滅失，乙方都必須按合同的約定支付全部貨款，如造成違約的，還應承擔違約責任。

2、 未經甲方同意，乙方不得擅自對貨物進行轉讓、抵押或採取其它任何侵犯甲方所有權的行為。

3、 乙方提走貨物後，如發生質量問題，按廠家售後服務的規定執行，但在甲方明確告知乙方存在商品缺陷或提供相關説明的前提下，合同一經簽定，乙方不得以任何理由拒絕履行或遲延履行本合同規定的支付剩餘貨款的義務。

4、 乙方在使用保管貨物的過程中致使第三者遭受人身損害、財產損失的，或發生貨物毀損滅失、被盜、火災、交通事故等情況的，均由乙方承擔賠償責任和法律責任，與甲方無關。經雙方認定，均對該條款無異議。

第七條 擔保或抵押

1、乙方為履行本合同自願向甲方提供擔保人。

2、乙方的擔保人認可甲乙雙方的買賣行為及簽署的所有文件，並且擔保人承擔連帶保證責任。

3、擔保人在乙方未按約定按期足額支付貨款、利息及其他費用時，即行承擔連帶擔保責任，擔保人將無條件、無異議地支付乙方所欠貨款、違約金、實現債權的費用及由此產生的其它全部費用。如甲乙方協商變更合同部分條款的，則無需通知擔保人，擔保人對此均應予以認可。

4、擔保人同意在債權人要求其承擔保證責任時，放棄對債務人物的擔保優先償債的抗辯權，無論債務人是否有物的擔保，擔保人都無條件承擔擔保責任。

5、擔保人授權乙方辦理本合同項下的保證事項的變更。如果本合同簽訂後，涉及分期還款期次、還款日期、擔保金額的調整，在期次不超過2次、還款日期變化不超過6個月、擔保金額變化不超過貨款總額的30%時，擔保人同意按照變更後的合同，繼續承擔擔保責任。

6、擔保人的保證期限自乙方還款開始日至還款時間屆滿後兩年。

7、 乙方、擔保人的法定代表人及自然人擔保人做出如下聲明與承諾：“具有完全民事權利和完全民事行為能力;有合法的收入來源和代償能力;無貸款逾期、欠息、信用卡惡意透支或逃廢債務等不良信用記錄;無賭博、吸毒等不良行為或犯罪記錄;向甲方提供抵(質)押擔保和保證擔保已徵得配偶書面同意;當住所、工作單位、婚姻狀況、聯繫方式等發生變化時，於發生之日起五日內，書面通知甲方等”。

第八條 甲方的權利和義務

1、收取貨款及其它相關費用;

2、有權監督、檢查貨物的使用、保養情況;

3、本合同簽定後向乙方提供所需貨物。

第九條 乙方的權利和義務

1、有權要求甲方按本合同的約定提供貨物;

2、按本合同的約定支付貨款及其它相關費用;

3、乙方在未全面履行完畢本合同所確定的義務之前，不得以任何形式向第三方轉讓貨物的所有權;不得以該貨物為第三人提供任何形式的擔保(包括但不限於抵押、質押、留置、保證)，不得存在其它任何侵犯甲方所有權的行為。如果發生這些行為，其行為無效。

4、當經濟狀況發生重大變化或身份證、居住地址、工作單位、聯繫方式等變動時均應及時通知甲方。

5、負責對貨物妥善保管、使用、維修，負責落户、審驗等手續的辦理，並承擔相關費用。

6、嚴格遵守交通及運輸管理法規，不得使用貨物從事違法活動，對日常駕駛貨物違反交通法規的行為造成的處罰，駕駛人必須及時繳付罰款、接受駕駛證扣分等處理。如因此給貨物所有人造成了損失，由乙方全額承擔。

7、乙方承擔貨物的保險費，保險公司甲方選定，手續由甲方代辦。乙方款項未清償完畢前，必須按照甲方要求的保險項目及投保金額，對貨物進行全額保險，保險第一受益人為甲方，保單正本由甲方保管。保險到期前一個月必須經甲方辦理車險續保，如未續保，甲方有權代乙方投保，並有追索權。

8、貨物一旦發生事故，在保險規定時間內及時向公安機關、保險公司報案，並及時通知甲方。

第十條 違約責任

乙方未全面履行完畢本合同確定的義務之前，有下列行為或發生下列情況之一的，即視為乙方徹底違約，則甲方有權解除本合同，收回貨物並自行處理該貨物。乙方已交的定金、貨款及利息等均不予退還。在解除合同之前，乙方所欠應付款項和其它各項費用仍應繼續向甲方支付，擔保人承擔連帶保證責任。因甲方收回貨物給乙方造成損失，則由乙方自行承擔。甲方也可以選擇提前一次性收取剩餘全部貨款及各項費用，並向乙方收取違約金，違約金確定為合同總價的30% 。同時乙方不能按期交納剩餘貨款、利息及其他費用的，甲方在催收及追償過程中所發生全部費用(包括但是不限於交通費、差旅費、通訊費用、律師費、訴訟費、執行費、公證費等)均由乙方承擔。

1、乙方違反本合同及附件關於付款時間、金額等約定，或拒絕支付全部或部分款項的;

2、未經甲方同意，乙方變更或解除本合同的;

3、乙方向甲方提供虛假文件、材料或隱瞞重要事實已經或可能對甲方造成損失的;

4、乙方與他人簽訂有損甲方權益的合同等文件的;

5、因政策原因或擔保人自身原因，致使擔保人向甲方質押或抵押的財產喪失擔保功能，或乙方履行保證責任的能力明顯下降的，乙方不能提供符合甲方要求的新擔保人;

6、乙方死亡、失蹤或喪失民事行為能力後，無繼承人或受遺贈人，或其繼承人、受遺贈人、監護人拒絕履行本合同的;

7、未經甲方同意，乙方擅自對貨物進行轉讓、抵押或採取其它可能侵犯甲方所有權行為的;

8、其它違反本合同而足以影響乙方履行義務的誠意和能力的情況。

第十一條 特別約定事項

1、乙方未全面履行完畢本合同所確定的任何一項義務之前，貨物所有權依法歸屬甲方，乙方只有使用權;即使為了使乙方使用方便，甲方同意將發票及貨物落户手續辦理在乙方名下的，貨物所有權仍然歸屬於甲方。但為保證本交易的安全，乙方貨物必須抵押登記在甲方名下。

乙方全面履行完畢本合同所確定的義務並辦理了產權轉移手續後，貨物所有權即轉歸乙方。

2、甲方作為貨物保險的第一受益人。

3、銷售發票、單據、保險單正本、保險收據、貨物登記資料等在乙方未全面履行完畢本合同所確定的任何一項義務之前均由甲方保管，乙方履行完畢後，甲方即交付乙方。

4、乙方未按本合同約定按期足額履行還款義務，乙方及擔保人同意甲方隨時申請公證處出具強制執行公證書，由甲方所在地人民法院強制執行。

5、雙方確認，如貨物發生質量問題，應按照廠家的保修條款執行維修或索賠，甲方將積極協助乙方索賠。乙方承諾任何情況下，貨物質量問題不構成乙方拒付、延期支付分期款行為的抗辯，否則由此產生的後果由乙方承擔。

第十二條 爭議的解決

1、有關本合同發生爭議雙方及乙方的擔保人，應該根據我國《民法典》等法規的有關條款解決。

2、履行該合同期間產生的爭議，雙方協商解決，協商不成的，任何一方可向甲方所在地人民法院訴訟解決。

第十三條 公證與債務核實

1、乙方認可本合同將被公證處賦予強制執行效力，乙方若不能按時還款，乙方自願接受人民法院的強制執行，不提異議。執行標的包括但不限於乙方應付的全部貨款、利息、違約金、差旅費、律師費、訴訟費、拍賣費、評估費等因處分標的物而發生的全部費用。公證費用由乙方承擔。

2、關於公證機構出具執行證書時對債務的核實

1、考慮到本合同對合同履行相關情況記載方式的約定，甲方在申請公證機構出具執行證書時，乙方同意公證機構可以憑甲方的記載，直接對乙方債務的履行情況，予以書面核實並簽發執行證書。

2、乙方承諾：如住所、通訊地址、聯繫電話等發生任何變更時，將及時通知甲方和公證機構。

3、公證機構在簽發執行證書時，如認為需要向乙方核實相關事宜，可以在本合同中記載的聯繫地址、聯繫電話或者其他任何聯繫方式中任選一種與乙方聯繫，乙方如有異議應在三日內，向公證機構提出並提供充分足夠的證據，否則自願承擔無法舉證或舉證不能的法律後果。在公證機構選擇了任何一種聯繫方式後，如發現無法聯繫或者在工作時間出現無法送達、電話關機、停機、無法接通、無人接聽等任何一種無法聯繫之情形時，均可視為乙丙方自願放棄了提出異議的權利。

第十四條 其它約定

乙方應當向甲方提供以下文件、資料交甲方存檔，乙方保證所提供資料的真實性，否則乙方構成徹底違約。乙方提交的資料包括：

乙方及擔保人的身份證、户口本複印件;

抵押物清單;

抵押物權屬證明文件、發票、票據等;

財產抵押合同(或經濟擔保書);

保險單正本和保險收據複印件。

甲乙雙方就合同內容發生爭議時以本合同漢字為準。

第十五條 其他

本合同經雙方簽字蓋章生效。

本合同正本一式四份，由甲乙雙方各一份，入檔案一份備案，公證機關一份

甲方：(蓋章) 乙方：(簽章)

地址： 地址：

法定代表人：

委託代理人： 身份證號：

聯繫電話： 聯繫電話：

日 期： 日 期： 年 月 日

身份證號： 身份證號：

電 話： 電 話：