確權房屋買賣合同合法（通用3篇）

確權房屋買賣合同合法 篇1

夫妻共同房產確權協議書甲方：

乙方：甲、乙雙方系中國合法登記夫妻，20__年月日雙方以甲方的名義向有限公司購買有位於___區__路__號___小區棟單元號商品房一套，該合同的編號為;鑑於受20__年5月15日成都市人民政府發佈施行的《成都市人民政府辦公廳關於進一步完善我市房地產市場調控政策的通知》的限制，雙方自願對該商品房的權屬作以下約定：

一、甲乙雙方共同確認

1、該商品房基本信息及產權聲明坐落：四川省成都市___區__路__號___小區棟單元號，產權份額：商品房買賣合同與不動產登記機關登記信息【名義產權】均為甲方擁有100%份額，實質產權：乙方受“5·15限購政策”影響所簽署的任何關於“放棄產權、共同還貸之聲明及公正文書”僅為保障甲乙雙方能夠購買該商品房所作不真實意思表示，該商品房實際上由甲乙雙方共同出資並共同還貸購買，為夫妻共同財產，甲方擁有50%份額，乙方擁有50%份額。

2、通過按揭貸款購買該商品房的資金佔比及來源首付出資：元，系甲方父母出資，並自願贈與甲乙雙方購買該商品房。該首付款元，甲方受贈50%，即元，乙方受贈50%，即元。【父親：名字，身份證號;母親：名字，身份證號。】尾款出資：甲乙雙方確認，結婚後，由甲方承擔勞動並獲取家庭收入的夫妻責任，由乙方承擔家務並照顧子女的夫妻責任;因此，甲方婚後所獲取的一切勞動收入、投資收入，均為甲方雙方共同平均所有。由甲方與按揭貸款銀行指定的還貸賬户【開户名：，開户行：中國銀行支行/分行/分理處，銀行賬號：;】匯入的尾款分期還貸，系甲乙雙方共同承擔的還貸義務，各方的份額分別佔50%。

二、甲方保證

1、簽署本協議系自願行為，接受名義產權歸置，僅為受“5·15限購政策”不得已為之;甲方深知並接受，該商品房系夫妻婚後共同財產，為保障妻子之合法利益，體現對雙方感情的真摯程度，特以本協議書面的形式確定該商品房上甲乙雙方的共同產權。

2、若成都市市政府政策變更或乙方通過自身創設條件，當乙方滿足購買該商品房資格時，甲方承諾配合乙方在一個月內完成對該商品房產權的變更登記【包括但不限於積極申請並配合辦理銀行按揭貸款還款主體由甲方變更為甲乙雙方，該商品房在未出產權證之前，積極申請並配合將該商品房網籤備案的主體由甲方變更為甲乙雙方】，以實現對乙方50%份額產權的行政確認。

3、未經乙方同意，甲方不得處分該商品房上的任何對外權利【包括但不限於轉讓、抵押、出租收益】，否則其所獲得的一切收益全部歸乙方所有，且應支付給乙方違約金202200元。

三、乙方保證

1、嚴格遵守上述規定，承擔所屬共同還貸之義務。

2、積極配合甲方完成名義產權協議、聲明之簽訂，實現對該商品房的購買以及不動產權屬登記。

四、其他

1、本協議自甲乙雙方簽訂之日起生效;

2、若任何一方違反本協議的約定，首先應協商處理，協商後無法達成一致的，任何一方均有權起訴至成都市___區人民法院;

3、本協議一式兩份，甲方持一份，乙方持一份。

4、補充約定：甲方：乙方：時間：時間：攥稿人：

確權房屋買賣合同合法 篇2

原告：________________________有限公司，住所地：______________________________號。

法定代表人：_____________________，該公司總經理。

被告：___________________________總公司，住所地：________________________號。

法定代表人：______________________________，該公司總經理。

訴訟請求：

一、 請求確認__________________號樓房第五層房產(房產證號____________號)為原告____________實業有限公司所有並判令被告將上述房產過户到原告名下。

二、 本案訴訟費及其他費用由被告承擔。

事實理由：

______年______月______日，在__________________區法院主持下，原告與__________________橡膠廠(簡稱橡膠廠)簽訂《執行和解協議》，協議約定：____________橡膠廠將對被告享有的本金____________元、逾期付款違約金及案件訴訟費用等債權轉讓給原告享有;轉讓總價款為人民幣____________元。原告在協議簽訂五天內將5萬元轉入____________橡膠廠指定賬户;被告在本協議上蓋章即視為債權轉讓已通知被告，債權轉讓即對債務人產生效力;協議簽訂後，原告依約向橡膠廠指定賬户付款______元，被告也在協議上蓋章，至此，原告與____________橡膠廠債權轉讓關係成立，依法對被告享有債權。

____________年______月______日，在龍華區法院主持下，原告與__________________公司(簡稱____________公司)簽訂《債權轉讓協議》，協議約定：____________公司將對被告享有的本金____________元、逾期付款違約金及案件訴訟費用等債權轉讓給原告享有，轉讓總價款為人民幣____________元;原告在協議簽訂五天內將20萬元轉入____________公司指定賬户;被告在本協議上蓋章即視為債權轉讓已通知被告，債權轉讓即對債務人產生效力。協議簽訂後，原告依約向xx公司指定賬户付款____________元，被告也在協議上蓋章，至此，原告與____________公司債權轉讓關係成立，依法對被告享有債權。

____________年______月______日，原告與被告簽訂《抵債協議書》，約定：被告將__________________號樓房第五層房產抵債給原告，用於償還原告本金____________元、訴訟費____________元和逾期付款違約金等債權;自協議簽訂之日起，原告對________________________號樓房第五層房產享有所有權和使用權;被告在二年內將房產過户給原告。

被告將__________________號樓房第五層房產交付給原告使用後，______年______月______日，原告與____________簽訂《承包合同書》，將已佔有的__________________樓房第五層房產承包給其經營，但至今被告未依約辦理房產過户手續。

綜上，原告依法取得__________________樓房第五層房產所有權並佔有此房產，但被告一直未依約辦理房產過户手續，為維護原告合法權益，特向貴院提起訴訟，請求貴院支持原告訴訟請求。

此致

____________區人民法院

具狀人：____________

______年______月______日

確權房屋買賣合同合法 篇3

出賣人(甲方)： 身份證號碼：

買受人(乙方)： 身份證號碼：

甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自願，協商一致前提下訂立本合同條款如下，以資共同遵守。在簽訂合同時，雙方享有平等知情權。

一、甲方自願將位於山西省大寧縣______________的自建房屋(建築面積________平方米)以人民幣______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整(￥________ 元)的價款出售給乙方。

二、乙方支付甲方合同定金壹萬元，如甲方反悔本合同，雙倍賠償;如乙方反悔本合同，定金不退。

三、由於系自建房屋，沒有房屋產權證書。故本合同簽定時，甲乙雙方都不具備過户條件。將來如果過户條件成熟時，甲方應該協助乙方辦理房屋產權手續。所發生的一切費用由乙方負擔。

四、本合同簽訂後，甲方對----------------------------------------的房屋使用、收益、出租、擔保、抵押、買賣、佔有等權利一併轉讓給乙方，乙方承擔房屋購買後的一切義務。

五、本合同簽訂後，甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權利，乙方保證按期繳納相關費用。本合同簽訂後，甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》;

六、違約責任

1、甲方應當於20 年 月 日交付乙方房屋，甲方如不按合同規定的日期交付房屋，每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過___個月時，乙方有權解除本合同。解約時，甲方除將已收的房價款全部退還乙方外，並應賠償乙方經濟損失人民幣_________ 元。

2、乙方全部或部分不履行本合同規定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過________個月時，甲方有權解除合同。解約時，乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。

3、本合同簽訂後，任何一方不得擅自變更或解除合同。

八、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

九、本合同一式2份，甲乙方各執一份。

甲方： 乙方：

年 月

年 月 日 日