工程泥工包清工合同（通用3篇）

工程泥工包清工合同 篇1

甲方：項目部(以下簡稱：甲方)

乙方： (身份證： )(以下簡稱：乙方)

經甲、乙雙方協商確認，本着確保工程質量、安全，確保施工進度，提高效益，甲方決定將廬江縣湯池鎮雙墩安置房三標段工程 樓承包給乙方施工。為了明確雙方的責任、權益、利益等關係，根據《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國勞動法》及有關國家的法律、法規為依據，本着平等、自願、公平、互利互惠、承信守諾的前提下，經甲乙雙方互相協商，特訂立以下合同條款，供甲、乙雙方共同執行：

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程承包範圍：

承包範圍： 樓工程，圖紙範圍內工程的全部工程量清包工(包括：所承包樓號內文明施工所有用工(日常和檢查時的清掃、道路硬化)、大小工具、大小機械及所有費用;外牆保温除外)

四、承包金額及付款方式

1、本工程的建築面積按建築施工圖總説明註明的建築面積進行計算，清包單價按元/平方米計價。(清包單價組成：瓦工________元/m2、該單價為一次性包死價(承包單價)，本承包價已包含所有施工、安裝、機械、人工、運輸、返工費等;包乾價已綜合考慮人工、機械漲價及政府政策性文件調整等風險因素，計價方式以人民幣結算。結算時乙方不得以任何理由要求向甲方增加任何費用。

2、乙方憑參與本項工程施工的勞務作業人員每月人工工資發放單以甲方簽字確認的工程量清單作為工程款結算依據，每月底支付已確定完成工程量的工程款70%。確保現場實際所有農民工月工資足額發放到位。各工種在完成圖紙規定範圍內工程量後付總工程款的85%(扣除原先支付工程進度款的70%)，剩下工程款在工程竣工驗收合格後付清。

五、施工工期及工程質量

1、工程施工工期為________天。甲方根據總工期編制進度計劃，乙方須每月25日之前擬定分部分項工程施工計劃進度表嚴格按甲、乙雙方的進度計劃要求配備足夠的現場作業人員，在規定時間內完成工作內容，根據施工計劃及天氣情況乙方應合理安排好工程施工進度，夜間乙方應無條件服從甲方加班的要求，若不能按照進度計劃準時完成的延誤一天承擔違約金________元。

2、工程質量標準為合格，質量標準的評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據，雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑑定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。

六、甲方職責

1.甲方負責辦理施工所須的證件及其他需甲方辦理的事宜，費用由乙方負責，已包含在合同包乾單價中。

2.甲方提供垂直運輸機械，其餘施工機具由乙方自理，配電箱提供到二級分配箱，其餘施工用電線路乙方自理。

3.及時提供施工技術及設計方面安全質量交底和技術指導，根據工程需要施工期間派員對工程安全、質量、進度、材料進行監督、檢查和管理。

七、乙方職責

1.乙方在工人進場後10天內主動配合甲方登記、辦理農民工工資卡，教育工人必須具有強烈的安全、質量意識，在施工期間必須把甲方的信譽、利益放在首位，教育和帶動班組成員，自始自終牢記“質量是生命，安全是保障”這一根本原則，並貫徹實施，同時不得把甲方的內部情況隨意透露。乙方在分部分項工程完成時，必須自檢後再通知甲方檢驗，若甲方發現超過 ________ 處不符合規範或圖紙規定，超過一處處違約金________元。

2.要按甲方同意安排的計劃施工，在材料、後勤跟上時，由乙方引起的工期延誤，每天處違約金________元並從當月工程款中扣除。當乙方無法保證工程質量時，所產生的不規範產品按其價值由乙方承擔並賠償。因乙方操作不當而出現安全質量及工傷和傷亡事故(工傷事故醫療費用________元以內由乙方自行承擔，________元以上乙方承擔30%費用) ，一切責任由乙方自負。甲方有權終止合同，另行組織隊伍進場，所有施工費用只能按已完成工程量總額(本合同完成的工程量)的60%結算，乙方若自己中途退場，甲方有權不予結帳，並有權終止合同。

3.施工質量必須符合國家的有關規定、標準和設計要求以及甲方技術交底的要求，遵守操作規程。施工期間甲方質檢部門，在質量檢查中對未按設計和施工質量交底要求或達不到“合格”工程的施工，有權要求限期整改，返工的材料費、人工費均由乙方承擔。本着質量第一的原則，在施工期間乙方有義務對設計不妥部位或實際有誤差的圖紙及甲方交底不清的地方予以指出、指正，並按更正後的方法進行施工，否則視違章處理，按違章施工所浪費的價值及人工數進行賠償。

4.若甲方有與乙方工程有關的工作需點工完成的工程量乙方應無條件服從。

5.乙方進場後必須嚴格遵守國家的有關法律和法規，自覺遵守施工現場的各項規章制度，服從甲方的領導和指揮，及時辦理施工人員的暫住證及計劃生育證，特殊工種人員的上崗證(機械操作必須持證上崗)，做好上崗前的“三上崗”教育，並做好記錄。與班組人員簽定安全責任書。施工期間妥善處理好與業主方及其他安裝工程方之間的配合關係。違章施工的，按甲方有關獎罰制度進行處罰。人員進場後不得隨地大小便，如隨地大小便發現一次應承擔清潔費500元，並直接在工程款中扣除。乙方進場後，不允許乙方自行燒水燒飯，統一到工地食堂進餐、取水，如有私自燒水做飯的，每發現一次處違約金________元，並沒收所有用具。

6.施工期間嚴禁材料浪費，在不影響工期、安全、質量的前提下儘量做到降低材料損耗，加快施工進度，並及時做好落手清工作，並保持周圍環境整潔，包括外架、道路等，每一個部位、每一天的工作做到工完場清，並制定每天自查的責任人，若清理工作不徹底，重新清理乾淨，並且按甲方的落手清制度進行處罰，每次處違約金________元。除了正常的施工損耗外，材料浪費按浪費材料價值數的2倍進行賠償。

7、乙方自備的現場施工設備必須有出廠合格證，滿足施工和安全要求，否則，產生的後果由乙方自負。

8、乙方不得以任何理由任何形式到甲方、建設單位及其它相關主管部門鬧事，如每發生一次則應承擔違約金________元。

9、乙方在施工期間使用機具必須自備三級移動箱，嚴禁在甲方二級箱內私拉亂接，如發現一次處違約金________元。

10、樓層內清理的垃圾必須垂直運輸堆放到甲方指定場地。

八、獎罰方法

1.整個工程必須達到“優良”，現場必須達到市級文明標化，並經過質檢，安檢等有關部門核定為市級文明標化工地，由於乙方原因達不到以上目標(以分部分項工程驗收質檢、監理等評定標準)，由乙方承擔一切損失(不低於________元)。

2.在平時的安全、質量檢查中整改單(建設、監理)上列明的內容整改不力或影響工期的，每次處違約金________元。

3.獎罰明細作為合同附件與合同具有同等法律效力。

4. 技術交底是班組施工操作、考核質量依據，作為合同附件之一，與合同具有同等法律效力。

九、違約責任

1.當乙方無法保證工期，不服從甲方指揮、領導或出現重大安全、質量事故，合同自動解除。甲方另組織隊伍進場，且按已完成工程總額的60%結算。

2、乙方未能按合同約定按期完成工程任務的，應支付合同總價款1‰每天的違約金;逾期________天未能完工的，甲方有權單方解除合同，並不予支付勞務費用。

3、乙方不遵守甲方指揮，違反安全操作規則，發生人身傷害事故的責任和所產生的費用乙方自付，甲方慨不負責。甲方有權解除合同，並不予支付相應的勞務費用;若因乙方原因導致甲方、第三人損失的，乙方應賠償由此產生的全部費用，同時甲方有權不予支付相應的勞務費用。

4、如有以下情況之一發生，甲方有權解除合同，通知自送達乙方或現場負責人時生效，由此引起的所有損失由乙方承擔：

(1)驗收達不到合格質量標準的，乙方必須無條件及時免費修復或返工重建，同時乙方須向甲方支付工程合同造價總額的10%的違約金和相應返工價款，所延誤的工期不得順延。如經兩次返修仍不能通過驗收的;

(2) 乙方在施工過程中擅自停工、窩工或因其他原因致使合同約定的工期根本無法達到的;

(3)乙方在施工過程中的施工質量明顯無法達到合格要求，經甲方要求整改卻故意拒絕整改的;

(4)乙方因其他法律糾紛或行政違法被查封或有關司法部門要求甲方停止向其支付工程款或協助停止支付工程款的，致使合同無法繼續履行的。

十、安全、文明施工及其他

1.安全生產：

1、乙方在進場時必須接受甲方的三級安全教育和入場安全考核，拒絕參加一次，每人罰款________元，配備相應的安全防護措施，嚴禁違章作業，如有違反視情況罰款________-________元;

2、乙方有權拒絕違章指揮，有權越級報告現場安全隱患;

3、乙方在施工期間由於乙方違規操作發生安全事故，所有責任和費用由乙方承擔;

4、乙方進場後，必須向項目安全員及時提供作業人員的姓名、家庭住址、身份證複印件等信息資料，嚴禁漏報、謊報、少報，每漏報、謊報、少報一人罰款________元;

5、所有作業人員都必須要參加甲方組織的安全交底教育(不得以任何理由拒絕參加)，並在被交底人一欄中填上自己的姓名，每缺一人罰款________元;

6、進入工地，所有作業人員必須正確戴好安全帽，不得穿拖鞋、赤腳，不得穿短褲、汗衫、光膀子，每違反一項每人罰款________元，高處作業必須繫好安全帶，如有違反，每人每次罰款________元;

7、大風、雨、雪、冰凍等惡劣天氣後，必須對作業人員進行安全交底，合理安排施工作業;

8、在施工過程中嚴禁破壞任何施工安全防護設施和施工機具設備，對破壞安全防護設施和施工機具設備的視情況予以重罰且不低於每次________元;

9、在施工過程中，及時發現糾正作業人員的不安全行為，工地上禁止賭博、鬥毆、酗酒等行為，如有違反，視情節嚴重性罰款________-________元;

10、在施工現場嚴禁取暖烤火，動用明火，必須審批，違者重罰且不低於每次________元;

11、不及時進行落手清(材料、垃圾)工作的，每次,罰款________元，不及時對水泥等材料覆蓋防潮防雨造成損失的，每次罰款________元並照價賠償;

12、不服從塔吊、人貨梯等設備指揮強行吊運材料的，違反者每次罰款________元。

2.文明施工：乙方應遵守甲方的現場文明施工規定，教育民工遵紀守法。一旦出現違紀現象，按甲方規定接受處理。乙方在施工過程中，嚴格安全操作規程，在工地內嚴禁賭博、鬥毆，不論何種理由發生上述行為，由國家公安機關處理並清退出場。現場住宿男女不得混住，帶家屬的民工住宿由乙方自行安排。

3.乙方施工人員進場後嚴格按工地消防用火規定。

4、乙方施工機具必須按一機、一閘、一漏保原則進行現場施工。

5、甲方在施工過程中對乙方簽發的各種形式的技術(安全)交底、通知、聲明、整改責任書等文件作為合同附件之一具有同等的法律效力，拒不簽收的罰款每次________元。

十一、本合同壹式叁份，甲方執弍份，乙方執壹份，自雙方簽字起生效。未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。

十二、若在合同履行過程中發生爭議，雙方應協商一致解決，當事人協商不成或不願協商的，任意方有權向項目所在地人民法院提起訴訟。

十三、乙方必須是具備合法的註冊的勞務公司資質同甲方簽訂本工程的合同協議書。

甲方代表(簽字)： 乙方代表(簽字)：

年 月 日 年 月 日

工程泥工包清工合同 篇2

甲方：______________(姓名，身份證號碼)

乙方：______________(姓名，身份證號碼)

甲方擬建房屋一座，位置在______縣_____鎮_____村_____組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。

一、雙方權利義務

⒈乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

⒉乙方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料，所提供建築材料應符合相關國家標準。

⒊攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

⒋工期從___________年______月______日開始建設，工期為______天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

⒌乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

⒍乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、質量要求

⒈乙方應當本着保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。

⒉重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下一工序。

⒊甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

⒋房屋建成後一年內，甲方發現質量問題的，乙方須進行免費維修。

三、付款方式

⒈工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣______元。

⒉付款時間：第一次付款在施工開始後______天內，第二次付款在______，第三次付款在______，第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後__________天內給付。

四、違約責任

⒈由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金______元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金______元。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金______元(或每日承擔違約金__________元)。

五、爭議解決辦法

⒈發生合同爭議時，雙方應友好協商。

⒉如協商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進行裁決。

六、附則

⒈本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

⒉本合同自簽訂之日起生效。

⒊以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

甲方簽字：_______________

乙方簽字：_______________

____ 年 _____ 月 _____ 日

工程泥工包清工合同 篇3

甲方：

乙方：施工隊

甲乙雙方本着友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下籤定如下合同。

一、工程概況

工程地點：

工程裝飾裝修建築面積：

工程做法：按甲方提供的圖紙和要求進行裝修

工程承包方式: 乙方包工，材料由甲方提供

二、清包工費

￥： 大寫：

其中電工 元，木工 元，油漆工 元。

三、 付款方式

工程竣工付 元;保脩金 400元，從竣工之日起1年後支付。

四、 設計

甲方向乙方提供圖紙一套。

五、施工

1、乙方應嚴格按照甲方的要求施工，確保工程質量。若出現質量問題，甲方監理人員有權要求乙方翻工，翻工所需材料由乙方負責。

2、乙方施工中應注意安全，施工中的安全問題由乙方負責。

六、 材料

1、 乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在4天內及時採購材料供施工隊使用。

2、 未經甲方同意，乙方不得自行採購材料，若已採購，甲方有權無條件拒絕使用並可拒絕支付該材料的費用。

3、乙方應做好材料的保管工作，禁止閒雜人等進入工地現場。

4、乙方應做好對施工成品的保護工作。

5、 未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。

七、 工期

從 201 年 3月 日起至 201 年 月 日止，工期為 天，因甲方因素拖延工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費50元/天。

八、垃圾清運

1、垃圾應日日清。

2、 垃圾應由乙方清運至甲方指定的垃圾堆放場所。

九、勞動力管理

1、 乙方指定由 為工地現場負責人。

2、 乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員。

3、 未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。

十、施工機具

乙方自帶施工所需工具，並保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。

十一、工地現場管理

1、 現場禁止使用明火。

2、 油漆材料必須和其他材料分開放置。

十二、維修

1、 因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在兩年內無償維修。

2、 普通維修乙方應在甲方通知乙方後三天內及時維修，特殊情況乙方必須在24小時內趕到並維修。

3、 若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所發生的人工費用按實從保脩金中扣除。

十三、合同爭議

1、 出現爭議，甲乙雙方先協商。

2、 協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。

十四、合同生效

1、本合同雙方蓋章、簽字後生效。

2、本合同一式 份，甲乙雙方各執 份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日