櫃枱加工承攬合同(通用17篇)
- 加工合同
- 關注:1.81W次
櫃枱加工承攬合同 篇1
訂立合同雙方:
承攬方:____縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃枱,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
一,材種:櫃枱,貨架一律採用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,鬆榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脱膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方於_______年______月_____日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:_______年______月_____日至_______年______月_____日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同於_______年______月_____日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:____縣木具廠
代表人:
地址:
電話:
開户銀行:____縣支行營業所
帳號:
乙方:____縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開户銀行:____縣支行
帳號:
日期:
櫃枱加工承攬合同 篇2
訂立合同雙方:
承攬方:_____縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:_____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃枱,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
品名:___
規格___單位:
數量:___
備註:___
玻璃櫃台:130_40_90件120
塑料枱面櫃枱:180_100_95件10其中不帶抽屜
玻璃枱面櫃枱:180_100_95件20
棉布貨架:180_40_200件10
大百貨電器貨架180_80_200件5
小百貨貨架180_50_200件80
第二條加工成品質量要求:
一,材種:櫃枱,貨架一律採用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,鬆榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脱膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元.甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發生糾紛時,雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同於一九八五年一月二十五日經公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:_____縣木具廠
代表人:___
地址:___
電話:______
開户銀行:___縣支行七都鎮營業所
帳號:___
乙方:___縣百貨公司
代表人:___
地址:___
電話:___
開户銀行:___
帳號:___
___年___月___日
櫃枱加工承攬合同 篇3
甲方:____________________乙方:____________________
代表:____________________代表:____________________
甲方:中國________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務:________國籍:________
乙方:____國________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務:________國籍:________
雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,並負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港_____付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出後,甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第二年起的加工費雙方另議,但不得低於每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,故在中國國內勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與_____
乙方將原材料運交甲方的運費和_____費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和_____費由甲方負責。
第八條不可抗力
由於戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應儘快將事故通知對方,並與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條_____
本合同在執行期間,如發生爭議,雙方應本着友好方式協商解決。如未能協商解決,提請中國_____________機構進行_____。_____適用法律為:
1、中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2、中華人民共和國法律;
3、在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例。
_____裁決為終局裁決,_____費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方,並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條合同的續訂
本合同有效期屆滿之前________月,如一方需續訂合同,可以向對方提請協商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執一份。
本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1、甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及_____等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產品的____%、
2、甲方收到原材料後,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告後,乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。
甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
代表:________________代表:________________
____年____月____日____年____月____日
櫃枱加工承攬合同 篇4
定作人:(填寫全稱)___________________
承攬人:(填寫全稱)___________________
根據《_____》及有關規定,為明確定作人與承攬人的權利義務關係,經雙方協商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況(如有其它約定內容可另設合同附件,寫為見合同附件一)
1.1品名:(應填寫定作物的名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
1.2規格:(應寫明定作物具體的規格型號)
1.3數量:(具體寫明定作物的數量,並註明單位)
1.4備註:(如無內容,在空格處劃線)
第二條合同價款
2.1合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,並註明幣種)
2.2付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式)
2.3付款時間:(寫明年、月、日)
第三條加工成品質量要求及技術標準:
3.1質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準,必須要寫全稱)
3.2技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數)
3.3以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封籤,並妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
4.1用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供:
材料名稱
規格型號
計量單位
數量
質量
提供日期
消耗定額
單價(元)
總金額
(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
4.3定作人於_______年_______月_______日之前提供原材料。(注:分批次提供的或按工序要求提供的,可具體化)
4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到後日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作人有權解除本合同,承攬人承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供
5.1定作人負責提供技術資料和圖紙。
5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回覆並提出修改意見。定作人未答覆,承攬人有權停止工作,並及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。
5.3定作人要求對承攬物的技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和複製品。
第六條驗收標準和方法
6.1驗收標準:(寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收)
6.2驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3定作人驗收承攬人所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4定作人驗收承攬人所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。
6.6對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用後日內發現質量缺陷,定作人有權要求退換,並視為質量不符合約定。
6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以(寫明檢驗機構)對定作物質量的認定為準。
第七條交(提)定作物的時間和地點
7.1雙方約定由定作人自提定作物
7.1.1自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
7.1.2自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
7.2雙方約定由承攬人送交定作物
7.2.1送交定作物的時間:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2送交定作物的地點:(如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4交(提)定作物日期的計算:承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔:
8.1包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
8.2費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)
第九條運輸方式及費用負擔
9.1定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2運輸費用由(如無內容,在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修
10.1定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)
第十一條定金及預付款
11.1定作人向承攬人交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2定作人向承攬人交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3定作人向承攬人交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4定作人向承攬人交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條承攬人的違約責任:
12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換後,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
12.2交付定作物少於合同約定的數量,定作人仍然需要的,應當補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
12.3未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由承攬人賠償損失。
12.4逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.5未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。
12.6不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的(如未約定則在空格處劃線)%的違約金。
12.7由於保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。
12.8未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。
12.9擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理,應當按定作人要求完成,並承擔逾期交付的責任。
12.10承攬人未按定作人的技術保密要求採取妥善措施,造成定作人的保密性技術泄漏,或被竊取的,承攬人應向定作人承擔違約金元。
12.11因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失,由承攬人承擔。
12.12其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
第十三條定作人的違約責任:
13.1中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.2在合同履行過程中由於定作人的原因導致合同無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的%的違約金。
13.3未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同並賠償因此給承攬人造成的損失;承攬人不要求解除合同的,除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。
13.4超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。
13.5超過合同約定日期付款,每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金,直至付清時止。
13.6無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。
13.7變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.8其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)
第十四條不可抗力
14.1在合同約定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失。
14.2在定作人遲延接受或無故拒收期間,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。
第十五條爭議的解決方式
因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議,雙方協商解決;協商不成,雙方約定通過訴訟程序解決,訴訟管轄地法院為(根據有利於我方的原則,在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一,涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院)法院。
第十六條本合同簽訂地點(填寫到縣級)
第十七條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十八條本合同一式份,定作人執份,承攬人執份。
第十九條合同未盡事宜雙方共同協商。
定作人:(公章)___________________
承攬人:___________________(公章)
住所:___________________
住所:___________________
法定代表人或___________________
法定代表人或委託代理人:___________________
委託代理人:___________________
電話:___________________
電話:___________________
傳真:___________________
傳真:___________________
開户銀行:___________________
開户銀行:___________________
賬號:___________________
賬號:___________________
郵政編碼:___________________
郵政編碼:___________________
合同簽訂時間:__年_月_日
櫃枱加工承攬合同 篇5
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
鑑於甲方擁有 資源,乙方擁有 資源,根據《中華人民共和國民法典》及國家有關法律、法規規定,甲、乙雙方在平等、自願的原則,經友好協商,就甲方委託乙方加工事宜達成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。
第1條 定義
除了本合同另有約定,本合同的相關用語以如下定義為準:
1.1 “合同產品”是指由承攬方根據本合同以及本合同的附件的規定(如有)為定作方所生產的產成品及其配件和包裝等,在本合同中也稱定作物。
1.2 “規格”是指由本合同雙方以書面形式確認每一個產品的各自規格。產品規格可以由雙方通過一致同意進行更改。
1.3 “機密信息”是本合同一方向另一方披露的,以任何形式表明其具有機密性以及雖未表明但實際具有機密性的書面或口頭信息。機密信息包括但不限於有關披露方的技術、研究、發展、產品、價格、服務、員工、合約商、市場計劃、財務、合同、法務或商務信息。
1.4 “知識產權”是指所有知識產權,包括但不限於著作權、商標權、專利權,以及所有上述權利的註冊申請權,還包括根據任何可適用的法律與上述權利擁有同等效果的其他權利。
1.5 “生產檔案”是指包含所有根據本合同製造、裝配和測試產品所必需的資料、説明、數據和指引的全面性生產指南,以及其他涉及生產、加工或裝配產品的任何文件、指引及資料,不論該指引或資料等是來源於合同雙方或任何其他第三方。
第2條 定作物規格、數量及質量要求
定作物規格計量單位數量單價總價質量要求技術標準其他
合計人民幣金額:人民幣(大寫) (¥ 元)
第3條 原材料的規格、數量、質量及提供辦法
3.1原材料規格及標準:
材料名稱規格、型號單位數量單價總價質量要求消耗定額其他
合計人民幣金額:人民幣(大寫) (¥ 元)
3.2原材料提供方及辦法:(以下材料提供方式二選一)
□定作方
定作方應於 年 月 日之前提供原材料。承攬方自收到定作方提供的原材料之日起 日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到原材料後 日內通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則定作方有權解除本合同,承攬方承擔相應的賠償責任。
□承攬方
承攬方應於 年 月 日之前通知定作方對原材料進行檢驗。定作方如對原材料有異議,應於檢驗完畢後 日內通知承攬方調換。承攬方應當對有異議的原材料調換,否則定作方有權解除本合同,承攬方承擔相應的賠償責任。
3.3 未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換、補齊的,由乙方對工作質量、數量承擔責任。
第4條 技術資料和圖紙提供
4.1加工定作物的技術資料和圖紙由 於 年 月 日前提供。
4.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。乙方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
4.3承攬方對於承攬的工作應當嚴格保密,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
第5條 轉包
5.1定作方同意承攬方可將本合同的主要工作交由第三人完成:
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括: 。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
5.2承攬方未經定作方同意將其他工作交由第三人的,定作方有權解除合同,要求承攬方承擔賠償責任。
第6條 定作方協助承攬方的事項和要求
1.圖紙和技術問題的説明: 。
2.現場的檢驗: 。
3.其他: 。
第7條 交(提)樣品的方法和驗收
7.1樣品提交
合同產品規格單位數量質量要求技術標準
7.2雙方約定由□定作方自提樣品 □承攬方送交樣品 (方式二選一)
□定作方自提樣品
自提樣品的時間: 年 月 日。
自提樣品的地點: 。
□承攬方送交樣品
送交樣品的時間: 年 月 日。
送交樣品的地點: 。
送交樣品的方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方: 。
7.3任何一方要求提前或延期交(提)樣品,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
7.4以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封籤,並妥為保存。
7.5交(提)樣品日期的計算:承攬方自備運輸工具送交樣品的,以定作方接收的簽字日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運樣品時承運部門簽發戳記日期為準;自提樣品的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取樣品的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
7.6定作方在收到樣品後的 天內對樣品進行檢測,並於收到樣品後的 天內提供反饋並通知承攬方。如定作方對樣品無異議,則承攬方繼續履行本合同。
如定作方對樣品提出異議,承攬方應按定作方的要求重新加工。如承攬方拒絕按照定作方要求重新加工,定作方有權解除合同,並要求承攬方承擔賠償責任。
第8條 交(提)定作物的方法
8.1雙方約定由□定作方自提定作物 □承攬方送交定作物 (方式二選一)
□定作方自提定作物
自提定作物的時間: 年 月 日。
自提定作物的地點: 。
□承攬方送交定作物
送交定作物的時間: 年 月 日。
送交定作物的地點: 。
送交定作物的方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)。
費用承擔方: 。
8.2定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)時,定作方承擔因此多支出的費用。
8.3驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明,包括 。
8.4任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
8.5交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的簽字日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間。
8.6如定作方提供材料進行加工,如承攬方在完成加工後,材料仍有剩餘,應及時返還。
8.6.1返還時間: 。
8.6.2返還方式: 。
8.6.3費用承擔方: 。
第9條 交(提)定作物的驗收標準
9.1雙方按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2定作方應當在收貨後 日內驗收承攬方交付的定作物,並提出異議。如在 日內未提出異議,則視為驗收合格。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,雙方可約定質量保證期,參見12.2條款。
9.3如當事人雙方對定作物質量存在爭議:
雙方如果對產品的質量是否合格或者原材料的成分等有分歧的,雙方應當委託具有鑑定資質的第三方對爭議事項進行鑑定。如果一方拒絕委託鑑定的,另一方可以自行委託鑑定。鑑定費用由鑑定結果對其不利的一方承擔。
第10條 包裝要求及費用負擔
10.1定作方對承攬方的包裝要求: (應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)。
10.2費用負擔方: 。
第11條 風險負擔
11.1定作物風險負擔
雙方約定定作物所有權自交付定作方之日起轉移,並由定作方承擔定作物毀損、滅失的責任。交(提)定作物日期的規定,參見合同8.4條款。
11.2原材料風險負擔
定作方提供原材料的,交付承攬方後所有權不發生轉移。在合同履行期內,如因不可抗力致使原材料破損或滅失,不利後果由定作方承擔。
11.3如定作方延遲接收或無故拒收定作物期間發生不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此遭受的損失。
第12條 承攬方的保證及瑕疵擔保責任
12.1承攬方保證:
12.1.1交付給定作方的所有產品符合本合同約定的質量要求、技術標準。
12.1.2交付給定作方的所有產品未設置任何的留置權、抵押權、擔保權和其他債權;
12.1.3交付給定作方的所有產品未侵犯第三人知識產權或商業祕密。
12.2雙方確定質量保證期,自定作物交付之日起算,期限為 個月。
12.2.1保證期限內發生問題,除甲方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,承攬方負責修復或退換,承擔由此產生的一切費用,(包括定作方已墊付的運輸費用和因其他原因退回維修品或者更換品而產生的費用。)並承擔定作方的實際損失。
12.2.2承攬方應當在收到該通知之日起 個工作日內對瑕疵產品及不符合要求的產品進行更換、維修或退款。
12.3產品存在質量問題,定作方決定對產品進行召回的,如果該質量問題是由於承攬方原因導致,則承攬方應當按照定作方要求就所有召回產品進行退換或者維修,並承擔因此給定作方造成的全部損失。
如果非因承攬方原因導致產品質量問題的,承攬方仍應當為召回作提供全方位的支持,並收取成本費用和適當的服務費用。
第13條 報酬的結算
13.1合同價款總額:人民幣(大寫) (¥ 元)。
(本合同價款已包括税款、人工、材料、機械、運雜費、包裝、安裝、調試、檢測、探傷、現場的試拼、試壓等所有費用,定作方不再另行支付其它費用。)
13.2支付方式:
(1)首筆款:¥ 元(合同總金額的 %),作為預付款,於本合同簽訂後的 個工作日內支付;
(2)第二筆款:¥ 元(合同總金額的 %),於 年 月 日前支付;
(3)第三筆款:¥ 元(合同總金額的 %),於 後的五個工作日內支付;
(4)第四筆款:¥ 元(合同總金額的 %),於 甲方驗收通過後的 五個工作日內支付。
(5)尾款:¥ 元(合同總金額的 %),於 質保期滿後的 五 個工作日內支付。
13.3指定收款賬號:
指定收款賬號:
開户行:
户名:
櫃枱加工承攬合同 篇6
( )加字 號
定作方(甲方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
承攬方(乙方):_______________
代表:_________________________
電話:_________________________
簽定日期 :____________________
經雙方協商,遵照《中華人民共和國經濟法同法》及有關規定、鑑定本加工承攬合同,並嚴肅地履行。
品名
規格
單位
數量
加工費
單價
金額
定作方供應原材料:
原材料品名
規格
單位
數量
日期
成品單位耗用量
1.技術資料、圖紙提供辦法:_______________________
2.產品檢驗標準和方法:_____________________
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔:_____________________
4.貨款及費用結算辦法及期限:_____________________
5.本合同自雙方簽定之日起生效,合同履行完畢即失效。在合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同。如一方提出修改或停止執行,必須經雙方協商一致,方能生效,否則應承擔違約責任,給付違約金_________元,如由此而造成了損失則應賠償損失。
櫃枱加工承攬合同 篇7
甲方:(定作方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
乙方:(承攬方)
地址:
法定代表人:
營業執照證號:
合同編號:合同簽訂地:
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產廠家,雙方本着互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權利和義務,特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方下達加工訂單,由乙方按照甲方提供之加工圖紙、技術指標、質量標準、驗收標準及其它約定條件,加工產品並送貨至甲方指定地點,經甲方驗收合格後,甲方支付加工費給乙方的行為。
二、本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業物料代碼:___產品品名:___規格:___單位:___單價___備註:___
1、根據生產實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協議。
2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術標準(包括質量要求):
甲方企業物料代碼:___產品品名:___規格:___技術標準或要求:___備註:___
四、加工零部件價格及加工費的確定:
1、乙方加工零部件的價格,由雙方依據《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執行。
2、為確保甲乙雙方長期有效的合作關係,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產品給其它客户,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質量的加工零部件時,甲方有權要求乙方在保證質量的前提下,將價格調整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內不予調整價格也不能合理説明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3、加工費計算方法:
(1)對甲方提供的原材料、零部件,應在核定加工零部件價格基礎上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,餘額為乙方的加工費。
(2)由甲方提供原材料、零部件的,乙方必須按照甲方規定的程序到甲方指定倉庫辦理領料手續,領取物料並按照甲方規定之原材料、零部件損耗標準進行加工,超過規定標準,造成甲方原材料、零部件損失的,甲方有權直接從乙方加工費中扣除。
五、加工訂貨:
1、甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發出《委外加工生產通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求後回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2、因甲方的生產計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1)甲方向乙方發出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產通知單》從新發出《委外加工生產通知單》,乙方確認後回傳。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。
3、如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個貨期段內(非訂貨當天)通知取消的,乙方在接到通知時應立刻停止該訂單的生產,並將己生產數量如實反映甲方,經核實是在乙方生產力範圍內的數量,甲方僅負責安排此數量已生產的加工零部件的使用,協助乙方消化為該訂單生產的正常備料。
4、乙方需領用甲方提供的原材料、零部件,於訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規定辦理領料手續。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1、加工零部件的包裝,按甲方企業技術規定執行:_______________________________;
2、包裝物標識規定:_________________________________________________________;
3、如某加工零部件沒有甲方的企業技術規定則按國家有關規定或採用適宜運輸與保證質量的包裝。
4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應包裝完整,標識明確,規格統一,並在送貨單上註明甲方制訂的物料碼、名稱規格、數量、單位及生產廠的合格證。
5、甲方收到乙方的加工零部件時,經檢驗合格開具合格檢驗報告後,開具《收料單》。
6、甲方負責乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護並統一地點存放。乙方應在七(7)天內將加工零部件的包裝物運走,否則,對包裝物的任何問題甲方不負責。
七、雙方就合同產品所需模具,約定如下:
1、圖紙的設計與提供:乙方進行圖紙的設計開發,圖紙及技術資料需經甲方確認,費用由乙方承擔。
2、模具的製造及其費用承擔:由乙方承擔;
3、模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4、模具的使用、維修、保養及費用承擔:由乙方承擔;
5、模具的知識產權:甲方所有;
6、模具的所有權:甲方所有。
八、知識產權保護
1、按照雙方簽訂的《知識產權保護協議》規定執行,有_____許可的,還須簽訂《_____使用許可合同》。
九、產品技術、質量標準與控制
1、合同生效後日內,甲方應向乙方提供相關圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
2、產品質量控制:
(1)乙方須先按甲方提供的’相關資料、首樣等要求,製作樣品,並經甲方檢驗合格後,進行小批量生產。小批量產品質量經甲方檢測合格確認後,才能進入批量生產。
(3)甲方原則上每年一次派具內審資格人員對乙方的質保體系進行檢查評審,並出具由甲方管理者代表簽發的審廠報告,乙方有責任按照質保體系要求配合甲方進行工廠審查,並對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關鍵零配件供應商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應商前必須經甲方書面確認並報甲方備案。乙方已通過3C認證的產品品種,零部件不得更改。
(5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應商範圍內選擇,也可選擇符合甲方質量要求的其它供應商,但應向甲方提供該供應商生產的關鍵零配件足夠檢驗數量的樣品,經甲方檢測合格並書面確認、封樣交甲方後,方可採購併投入生產。
3、質量整改
(1)同一型號的加工零部件,乙方若連續出現二次不合格,甲方可發出整改通知書,並可應乙方要求,派出技術檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經整改仍不合格的,甲方有權終止與乙方之間的合同履行。
4、產品技術、質量與控制,不合格品與產品質量事故的處理適用雙方簽訂的《質量保證協議書》。
十、加工費的結算
1、加工費的結算方式為:每月二十五(25)日前結清截止上月二十五(25)日檢驗合格的加工零部件之加工費,扣除加工費__________作為質量保證金,乙方根據餘額開具發票,甲方以三(3)個月承兑匯票的方式支付加工費(乙方如要求將承兑方式改為現匯支付,由乙方不低於月息0。28%貼息給甲方)。
2、質量保證金於雙方終止業務來往的年內結清。第一年結算_______%,第二年結算________%,第三年結算____________%。
十一、驗收方法
1、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內完成驗收,驗收標準與手段按照本合同第三條的規定或行業通行標準或國家標準執行。雙方如對質量問題產生爭議的,按甲方所在地質量監督檢查機關檢測結果為準。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法
1、甲方在驗收過程中,如果發現加工零部件的品種、型號、規格、花色和質量不符合規定,應妥為保管並在___天內向乙方提出書面異議。書面異議中,應説明合同號、運單號、車或船隻、發貨和到貨日期;不符合規定的加工零部件的名稱、型號、規格、花色、標誌、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規定的加工零部件的處理意見。在付款期內,甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。
2、乙方在接到需方書面異議後,應在___________天內負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3、加工零部件在用於甲方生產的過程中出現質量問題,乙方應對此負全部責任,甲方負責協助。造成甲方無_____常使用的加工零部件,乙方應負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。
4、加工零部件出現售後質量問題的,由甲方將存在問題的產品提交甲方所在地質量監督檢查機關檢測,報告確認屬乙方責任的,由乙方承擔全部責任。
十三、乙方違約責任:
1、乙方不能按時、按質、按量交貨的,根據不同情況進行處理,具體如下:
(1)因質量問題批次檢驗不合格退貨的,扣罰當批貨值的5%,但不低於500元,不高於5000元;在甲方通知乙方後,乙方做出返工、挑選、重新生產或其它手段在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件;不能在原訂單要求的交貨期內重新提交合格之加工零部件品的,應及時知會甲方,並按第(4)條接受扣罰。
(2)因質量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調整的,扣罰違約金3000元/次;
(5)未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤,批次或零星不合格(料廢)造成出貨延誤的,扣罰違約金5000元/次,損失另計;
(6)故意將不合格的加工零部件混放在合格品中,或明知是不合格品卻冒充合格品的,扣罰_________0元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(7)未經確認,私自更換、更改原材料、零部件規格型號或供應廠家,扣罰_________0元以上的違約金,情節嚴重的除罰款外取消供應商資格;
(8)送貨實物數量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2、乙方所交的加工零部件品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的,除按以上進行扣罰,乙方還必須負責包換或包修,並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的按不能交貨處理。
3、乙方因加工零部件的包裝不符合合同規定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應負責返修或重新包裝,並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應當負責賠償。
4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的加工零部件,甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失,由乙方承擔。
5、乙方提前交貨的,甲方接貨後,仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應在發貨前與甲方協商的,甲方仍需要的,乙方應照數補交,並負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應當在接到乙方通知後15天內通知乙方,並自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6、加工零部件錯發到貨地點或接貨人的,乙方除負責應運交合同規定的到貨地點或接貨人外,還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,並承擔由此增加的費用。
十四、甲方的違約責任
1、甲方逾期付款的,應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的利息。
2、甲方無正當理由拒絕接貨的,應當承擔由此造成的損失;甲方如錯填到貨地點或接貨人,應當承擔乙方因此所受的損失。
十五、合同的變更、解除:
1、合同期內,甲乙任何一方經協商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規定的解除合同條件的情況出現,均可解除合同。
2、乙方連續或累計二個月未能按時交貨的,或生產的合同產品發生重大質量事故的,甲方有權解除本合同,並有權要求乙方賠償由此給甲方造成的損失。
3、合同因任何原因而解除,乙方應在30天內將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料,包括但不限於模具、_____標識、技術資料、供應商名單等,歸還甲方。
十六、不可抗力
1、甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,在取得有關主管機關證明以後,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。
十七、其他
1、按本合同規定應該償付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失,應當在明確責任後十天內,按銀行規定的結算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發加工零部件或其他貨物來充抵。
2、本合同一式叁份,甲方二份,乙方一份。經雙方簽字並加蓋合同專用章後生效,有效期自______年____月____日到____年____月____日,或終止於合同完全履行或其他解除事由出現時。
3、執行本合同發生爭議,由雙方協商解決。協商不成,雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
4、雙方簽訂的《質量保證協議》、《業務交往若干問題備忘錄》、《_____使用管理合同》、《知識產權保護協議》為本合同的附件。
十八、其他需約定事項:
1、 ____________________________________________________________________________
2、 ____________________________________________________________________________
3、 ____________________________________________________________________________
4、 ____________________________________________________________________________
5、 ____________________________________________________________________________
甲方:乙方:
授權代表:授權代表:
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
櫃枱加工承攬合同 篇8
甲方:乙方:
地址:地址:
郵編:郵編:
電話:電話:
法定代表人(委託代理人):法定代表人(委託代理人):
開户行:開户行:
帳户:帳户
甲乙雙方為攜手合作,促進發展,滿足利益,明確責任,依據中華人民共和國有關法律之相關規定,本着誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:品種或項目、規格型號、數量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目規格
型號計量
單位數量價款或酬金交貨數量及交貨期限
單價總金額
甲方:____________________乙方:____________________
代表:____________________代表:____________________
________年____月____日________年____月____日甲方:中國________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務:________國籍:________
乙方:____國________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務:________國籍:________
雙方為開展來料加工業務,經友好協商,特訂立本合同。
第一條加工內容
乙方向甲方提供加工________(產品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產品後交付乙方。
第二條交貨
乙方在合同期間,每個月向甲方提供________原材料,並負責運至________車站(經________港口)交付甲方;甲方在收到原材料後的________個月內將加工後的成品________套負責運至________港口來交付乙方。
第三條來料數量與質量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數量。乙方提供給甲方的材料應符合本合同附件一(略)和規格標準。如乙方未能按時、按質、按量提供給甲方應交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數量與質量
甲方如未能按時、按質、按量交付加工產品,在乙方提出後,甲方應賠償乙方所受的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議,但不得低於每套____幣____元;該加工費是依據合同訂立時中國國內和國外勞務費用而確定的,故在中國國內勞務費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與保險
乙方將原材料運交甲方的運費和保險費由乙方負責;甲方將本合同產品送交乙方的運費和保險費由甲方負責。
第八條不可抗力
由於戰爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應儘快將事故通知對方,並與對方協商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條仲裁
本合同在執行期間,如發生爭議,雙方應本着友好方式協商解決。如未能協商解決,提請中國________仲裁機構進行仲裁。仲裁適用法律為:
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規定時,適用國際通行的慣例。
仲裁裁決為終局裁決,仲裁費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規定的________套由甲方加工的成品交付乙方,並收到乙方含加工費在內的全部應付費用時終止。
第十一條合同的續訂
本合同有效期屆滿之前____月,如一方需續訂合同,可以向對方提請協商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執一份。
本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產品而耗用的包裝、輔料、運輸及保險等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產品的____%.
2.甲方收到原材料後,應按乙方提供的技術標準,對其規格、品質進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告後,乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
本合同如有未盡事宜,或遇特殊情況需要補充、變更內容,須經雙方協商一致。
甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
代表:________________代表:________________
________年____月____日
________年____月____日
櫃枱加工承攬合同 篇9
承攬人______________________,以下簡稱甲方;
定作人:__________________,以下簡稱乙方;
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費;
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔:;
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔;
第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款及圖紙、技術資料;
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸;
第六條加工費結算辦法與時間;
第七條乙方應於_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元;乙方應______年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行合同的,無權請求返還定金。甲方不履行合同的,應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。乙方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款可以請求返還;
第八條甲方的違約責任:
1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後,仍不符合合同規定,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數量少於合同規定,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
6、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任:
1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力:
在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本合同發生糾紛時,雙方協商解決,協商不成時,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同於_______年____月____日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式____份,甲乙雙方各執一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
定作人:__________承攬人:_______________
代表人:__________代表人:____________________
開户銀行:_____________開户銀行:__________________
帳號:_________________帳號:_____________________
簽訂日期:_____年____月____日
櫃枱加工承攬合同 篇10
甲方:
加工__,雙方本着互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
1、合同簽定後,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由於乙方個人原因,不能繼續做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費,拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意後,自願購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條時以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期 月,200 年 月 日起至200 年 月 日止。
本合同期瞞後,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,並有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
年月日
櫃枱加工承攬合同 篇11
合同編號:______________
甲方:___________________(承攬方)
乙方:___________________(定做方)
為了明確甲、乙雙方的權利和義務,根據《民法典》的有關規定,經協商一致,就乙方委託甲方加工____事宜達成如下協議,共同遵守。
第一條 加工成品
品名:_________________________________________
規格:_________________________________________
數量:_________________________________________
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法
1.甲方必須依照合同規定選用原材料,並接受乙方檢驗。出現質量問題乙方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.乙方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,甲方對乙方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知乙方調換或補齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1.甲方在進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知乙方;乙方應該在規定的時間內回覆,提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知乙方,因此造成的損失,由乙方賠償。
2.甲方對於承攬的工作,如果乙方要求保密,應當嚴格遵守,未經乙方許可不得留存技術資料的複製品。
第五條 價教或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方協商解決。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.乙方應當按合同規定的期限驗收甲方所完成的工作。驗收前甲方應當向乙方提交必需的技術資料和有關質量證明。在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除乙方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由甲方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交貨地點和付款辦法:在乙方廠內交貨,由甲方自提;在交貨日期前乙方可陸續交貨,甲方可陸續驗收付款。
2.甲方自備運輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以甲方通知的提取日期為準,但甲方在發出提取定作物通知中,必須留給乙方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________________
第九條運輸方式及費用負擔
_____________________________________________________________________
第十條 結算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期違約責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、交付定作物的數量少於合同規定,乙方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分乙方不再需要的,甲方應賠償乙方因此造成的損失。
三、未按合同約定包裝定作物,須返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔應此而支付的費用。符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由甲方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),皮當向乙方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向乙方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五、不能交付定做物或不能完成工作的,應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由乙方代為保管時,應當償付乙方實際支付的保管、保養費。
七、由於保管不善致使乙方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付乙方因此造成的損失。
八、未按合同規定的辦法和期限對乙方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知乙方調換、補齊的,由甲方對工作質量、數量承擔責任。
九、擅自調換乙方提供的原材料或修理物的零部件,乙方有權拒收,甲方應賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理,應當按乙方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 乙方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、_合同簽訂後,如乙方擅自中途停止或解除合同,乙方應向甲方雙倍返還定金。雙方沒有約定訂金的,乙方向甲方賠償已付工程價款的______%,人民幣____元,並歸還甲方預付的全部工程款。
三、未按合同規定的時間和要求向甲方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,甲方有權解除合同,乙方應當賠償甲方因此而造成的損失;甲方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方停工待料的損失。
四、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向甲方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的_______%償付違約金。
五、無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
由於戰爭或嚴重的自然災害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故,致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應儘快將事故情況通告對方,並與對方協商延長履行合同的期限。由此發生的損失,對方不得提出賠償要求。
第十五條 糾紛的處理
甲、乙雙方在履行本合同過程中發生爭議,由雙方協商解決;協商不成的,按本合同約定的下列方法之一進行解決:
1.由________仲裁委員會仲裁;
2.向________人民法院起訴。
第十六條 其他事項
1.本合同經甲、乙雙方簽字後生效。合同生效後,甲、乙雙方應嚴格履行。
2.遇有本合同未盡事宜,由甲、己雙方通過協商另訂補充條款,作為本合同不可分割的組成部分,且與本合同具有同等效力。
3.本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止,為期____________年。
甲方:_____________(簽章) 乙方:_________________(簽章)
法定代表人:_______(簽章) 法定代表人:___________(簽章)
電話:____________________ 電話:_________________________
簽約日期:____年___月___日
簽約地點:________________
櫃枱加工承攬合同 篇12
合同編號:
定作人:
承攬人:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
第一條 加工物
加工物名稱 規格型號 計量單位 數量 報酬
單價 金額
合計人民幣金額(大寫)
第二條 承攬人提供的材料
材料名稱 商標 規格型號 生產廠家 計量單位 數量 質量 材料費
單價 金額
合計人民幣金額(大寫)
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限: 。
第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求 。
第五條 承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在 日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議後的 日內答覆。
第六條 定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是: 。
第七條 定作人協助承攬人的事項與要求: 。
第八條 定作物的技術標準、質量要求: 。
第九條 定作物的包裝要求及費用負擔: 。
第十條 定作物的交付方式、期限及地點: 。
第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點: 。
第十二條 承攬人對定作物質量負責的期限及條件: 。
第十三條 定作人應在 年 月 日前向承攬人交付定金(大寫) 。
第十四條 結算方式及期限: 。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人並承擔由此給承攬人造成的損失。
第十七條 違約責任: 。
違約金或損失賠償額計算方法: 。
第十八條 合同爭議的解決方式:本合同項下發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可以由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的,按下列第 種方式解決;
(一)提交 仲裁委員會仲裁。
(二)依法向 人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項: 。
定作人: 承攬方:
定作人(章): 承攬人(章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委託代理人: 委託代理人:
經 辦 人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開户銀行: 開户銀行:
帳號: 帳號:
税號: 税號:
郵政編碼: 郵政編碼:
年 月 日
櫃枱加工承攬合同 篇13
甲方:__________
乙方:__________
第一條 加工物、數量、報酬、交貨期限
項目名稱及內容_________________________
計量單位_________________________
數量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價_________________________
金額_________________________
(注:空格如不夠用,可以另接。)
第二條 技術標準、質量要求:
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:
第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:
第五條 承攬人使用的材料由__________________人提供。
材料的檢驗方法:__________________________________________________________________
第六條 承攬項目中的主要工作應由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是:
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:
第八條 結算方式及期限:
第九條 定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
第十條 定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條 定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條 違約責任:
第十三條 解決合同糾紛的方式:本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成的。
按下列第______種方式解決:
(一)提交__________________仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________ 承攬方(公章):_________
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
櫃枱加工承攬合同 篇14
甲方(定作方):______
乙方(承攬方):______
根據《_____》規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工製作內容
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_______。
2、製作內容
(1)主鋼構:由定作方提供鋼板材質:_______;系列:_______;噸位:_______;單價約_______元(大寫:_______);
(2)次鋼構材質:_______;系列:_______;噸位:_______;單價約_______元(大寫:_______);
(3)其他:以上主構件進行拋丸除鏽,由定作方提供油漆,刷面漆道,底漆道。
二、合同價款及結算方式
1、合同總價暫定為______元,(大寫______)(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付______元,(大寫______)給乙方作為合同定金(最後一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬户,本合同不予生效)。
3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙製作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最後一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求
1、乙方必須按照國家現行鋼結構製作、驗收規範(鋼結構工程施工質量驗收規範)認真加工製作,確保構件質量達到鋼結構規範要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
(1)檢測內容:抗滑移係數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能複驗□
(2)其他檢測項目:______。
(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間:_______年_______月_______日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,儘量避免運輸過程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費包含在合同價內。
2、甲方負責運輸,運輸標誌應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位後甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙套,並簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工製作。
2、甲方應對乙方加工製作過程中的疑問及時給予解答,若需要修改變更的應當及時通知,否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改,乙方接到通知後小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,並承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《_____》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份,雙方各執份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效,此合同有效期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
3、未盡事宜,雙方協商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章):______乙方(蓋章):______
法定代表人:______法定代表人:______
委託代理人:______委託代理人:______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
櫃枱加工承攬合同 篇15
附:加工承攬合同樣本
加工承攬合同
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠
以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司
以下簡稱乙方
甲方為乙方加工櫃枱,貨架,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品
名│ 規格(長,寬,高cm)│ 單位 │ 數量 │ 備註 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃櫃台
│130X40X 90
│ 件 │ 120 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料枱面櫃枱
│180X100X95
│ 件 │ 10 │其中不│
│
│
│
│
│帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃枱面櫃枱
│180X100X95
│ 件 │ 20 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架
│180 X40X200
│ 件 │ 10 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架
│180X80X 200
│ 件 │ 5 │
│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架
│180X50X 200
│ 件 │ 80 │
│
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質量要求:
一,材種:櫃枱,貨架一律採用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木製品的木材幹燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,鬆榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脱膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質量要求和圖紙,先做規格樣品,由縣物價局核定價格後,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據.
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方於一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見.甲方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條 工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工後,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內必須到廠驗收.驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準,數量以合同規定為標準.雙方在檢驗中發生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條 交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,並按協議執行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續.
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有餘款的應返還.
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格後,即辦理移交手續,據以結帳,並在收貨後十五天內通過銀行付款.
第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規定的質量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數量少於合同規定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金.
三,乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條 不可抗力:在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明後,可免予承擔違約責任.但甲方應當採取積極措施,儘量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,並賠償甲方因此造成的損失.
櫃枱加工承攬合同 篇16
定作方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
供料方(以下簡稱丙方):
甲方委託乙方加工______________,丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方,乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處採購。經三方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。:
一、工程項目名稱:
二、施工地點:
三、工程量:
四、工程總額及付款方式:
1、工程總額:
2、付款方式:
3、甲方支付完畢工程款項,擁有製品所有權。
五、工程期限:
1、合同簽定次日起核算,7個工作日。
風險提示:
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在於避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
六、乙方工作:
1、保證在工程期限內完成工程的製作.安裝工作。
2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。
七、甲方工作:
1、保證如合同約定支付乙方工程款項。
2、乙方進入現場施工時,施工場地應具備施工條件。
3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。
4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。
八、丙方工作
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格後方可入庫。根據_____的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符合同規定的,如果不符合規定,甲方聲明同意利用的,應當按質論價,甲乙丙三方再次協商定價。
2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。
九、驗收:
1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。
2、廣告製作的規格、尺寸按施工圖紙及説明驗收(效果圖僅作為視覺參考,不做為驗收標準)。
3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢,自檢合格後上交工程驗收單,由甲乙雙方進行驗收。
4、甲方在驗收過程中對質量如有意見,須在驗收單中説明,經雙方現場勘察,確有質量問題的,乙方進行後期整改。
5、工程驗收單支付甲方時,甲方應在接收單手續上簽字或蓋章,收到工程驗收單三日內,甲方無意見説明或無任何書面意見,視為驗收合格。
十、保修:
1、甲方如發現製品損壞應及時通知乙方,乙方在12小時內到達現場進行製品檢修,通報維修情況。24小時內保證製品的正常使用。
十一、安全責任:
1、乙方施工户外廣告製品機構安全責任1年。
2、施工過程中,乙方由於自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失,乙方承擔完全責任。
3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成製品損壞,乙方免除安全責任。
十二、合同變更:
1、合同內容及條款的變更,需雙方代理另立合同附件,簽章有效。
櫃枱加工承攬合同 篇17
承攬方:
地址:
電話:
開户銀行:
帳號:
法定代表人:
定作方:
地址:
電話:
開户銀行:
帳號:
法定代表人:
定作方委託承攬方加工_________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
品名:
規格:
單位:
數量:
備註:
第二條 加工成品質量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。
定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。
承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交日期計算,參照第七條規定執行。
第四條 技術資料,圖紙提供辦法:
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;
定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。
承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和複製品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條 價款或酬金:
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法:
1、按照合同規定的質量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。
保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點:
1、交定作物期限應當按照合同規定履行。
任何一方要求提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。
2、交定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;
委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;
自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;
雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔:
第九條 運輸辦法及費用負擔:
第十條 結算方式及期限:
第十一條 其他:
1、根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。
定金數額由雙方協商確定。
定作方不履行合同的,無權請求返還定金。
承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。
承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;
有餘款的可以請求返還。
第十二條 承攬方的違約責任:
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;
不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;
經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;
少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_________元;
以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%或酬金總額的_________%違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位,除按合同規定負責運到指定地點或接收單位外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換,補齊的,由承攬方對工作質量,數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;
承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。
定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;
變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;
如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;
以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;
在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;
協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
第十六條 本合同自_________年_________月_________日起生效,合同履行完畢即失效。
本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
合同副本一式__________份,交_________各留存一份。
定作方:
代表人:
_________年____月____日
承攬方:
代表人:
_________年____月____日
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/jiagong/z7nk8x.html