機械加工合同模板集錦（通用21篇）

機械加工合同模板集錦 篇1

甲：

乙：

第一條總則

一、雙方本着友好合作、平等互利的原則，經友好協商，特訂立本協議。

二、甲以本協議為基準，把協議規定的產品委託給乙生產，乙接受此委託，並保證將合格產品提供給甲。

第二條本協議應用範圍

一、本協議適用於根據此協議由雙方締結的、以書面形式確認的，所有具體的委託加工訂貨單(見第三條)。

二、所有書面簽署的委託加工訂單，如有不明確、不詳盡之處，將按此協議相關條款執行。

三、對此協議的任何追加、修改都需經雙方以書面形式確認後再列入此協議，與此協議具有同等約束力

第三條委託加工訂單

一、在每次生產前，甲需開立具體的委託加工訂單，其一般條款由本協議規定，補充條款在訂單中説明，經雙方確認簽字蓋章後生效。

二、委託加工訂單的主要內容為加工的貨物名稱、數量、以及具體的特定要求等，其經雙方確認簽字蓋章後，具有同本協議同等的法律效力。

三、委託加工訂單附屬本協議，符合本協議中的一般規定，為本協議不可缺少的附件。

第四條項目約定

一、甲委託乙加工生產之產品為出口液壓件等系列產品，乙保證按甲乙雙方確定的委託加工訂單和甲提供的圖紙要求進行加工。

二、甲負責制定所生產產品的圖紙文件、產品生產工藝要求等所需的一切資料，並對乙技術人員作必要的技術支持。

三、甲委託乙加工的產品最終以甲的量具和其它檢測設備經甲技術人員檢測的數據為檢驗標準來確定乙所加工的產品是否合格。

四、乙保證不向任何第三方公開或透露甲產品與乙的關聯，保護甲產品的獨立性，且不得將產品任何相關資料透露或轉予第三方，亦不可授權第三方代為加工。

五、乙所加工生產甲委託之產品，其產品技術所有權、知識產權、技術信息、商業信息、財務信息等所有權均屬甲所有，乙有保密義務，未經甲書面同意，乙不得抄襲、修改或複製，不得留存技術資料、複製品，不得自行加工銷售予第三方，亦不得利用甲產品技術自行進行同類產品研發。

六、乙加工所需要的車牀、量具、刀具、夾具、檢驗設備等其他設備均有乙自己購置，如需甲代製作、代購，乙需按照甲合理提出的價格等金額的支付。甲目前提供的車牀從11月1日起終止。乙加工所需的原材料有甲提供，乙加工後的副產物（鐵屑、鋁屑等）由乙作為乙成本計入利潤進行核算。

七、因產品檢測程序複雜，若乙沒有條件提供檢測，可協商讓甲提供設備和場地。乙只安排員工到甲提供的場地進行檢測或進行培訓、指導。

第五條產品質量標準與責任

一、乙所交付的加工好的產品，按甲的品質檢驗標準進行驗收，產品性能質量應與品質檢驗標準相符（參見第四條之第三項）。凡不能達到檢驗標準的，甲有權要求乙返修，到符合甲驗收標準為止。

二、對於報廢的產品數量每批、每種不同規格按報廢率進行核算，超出的產品超出部分按甲規定的相應單價照價進行賠償，未超出的無須賠償。每批、每種不同規格的產品，數量小於或等於20xx件的，報廢率為3‰，數量大於20xx件的，報廢率為2‰其它特殊加工產品，報廢率由甲乙雙方另行協商，並由甲乙雙方以書面形式簽字確認。

三、若產品不良屬於甲提供的材料造成，或是由於甲設計原因，或提供資料有誤，則由甲支付返修費用，或由甲自行返修。來料不良以一對一兑換。

第六條訂貨與供貨

一、交貨期：

乙收到甲提供的技術資料及原材料後，乙應及時安排生產，確保按甲要求的交貨日期進行交貨。

二、甲、乙雙方的訂貨單一經簽署即不可取消，如需變更，要雙方協商一致。乙必須按規定的時間、數量、質量要求向甲供貨。

三、乙對甲提供的原材料做外觀、變形的檢查，不作其它檢查，不符合要求的或數量不足的，應立即通知甲，未提出異議即視為甲提供了符合要求的原材料。

四、乙應妥善保管甲提供的原材料、設備、包裝物及其他物品，造成毀損、丟失的，應當支付相應損失。

第七條勞動報酬

一、甲、乙雙方的交易價格，按一下方式進行結算：

其它特殊產品的價格，由甲乙雙方共同協商，並以書面形式簽字確認。

二、付款方式：每月30號結算本月應付金額。每月10號發放前第三個月工資。

若出現延誤，甲乙雙方共同協商。

第八條勞動保護

一，乙員工的各項事宜由乙安排。

二，乙在僱傭員工生產甲委託加工的產品時，不論是何原因造成的工商事故或其它糾紛均由乙負責，甲不承擔任何責任。

第九條違約責任

一、以上條款甲、乙雙方必須遵守，凡違約者，按照本協議約定條款處罰，未盡之處，雙方另行協議處罰。

二、違約之處罰原則：違約者無條件賠償因違約給對方造成的直接及關聯損失。

第十條不可抗力因素之條款

一、因不可抗力因素：自然災害、戰爭、國家政策，以及其他不可抗力因素而造成的違約，雙方均不予以追究，相應損失各方自負。

第十一條仲裁原則

一、協議包括訂購單等有關附件在執行期間，如發生爭議，雙方另行協商解決，協商未成，可由告訴方提請所在地仲裁委員會仲裁解決。

二、仲裁原則以本協議及其附件為依據，依約履行。

第十二條協議有效期

一、自雙方簽署之日起生效，本協議有效期為一年，若期間任何一方經判定有違約行為，另一方有權終止本合同，並保留法律追述權。

第十三條其他

一、本協議如有未盡事宜，雙方可另行協商，在意見達成一致的基礎上進行補充修改。

二、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲：

乙：

機械加工合同模板集錦 篇2

承攬方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

代表人：____________

職務：____________

定作方：____________________________________

地址：____________

郵碼：____________

電話：____________

法定代表人：____________

職務：____________

定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、加工成品編號名稱規格單位數量備註

二、加工成品質量要求第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

三、技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

四、價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

五、驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

六、交貨的時間和地點

1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

七、包裝要求及費用

負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任____。

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的'，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

八、定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

九、不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

十、糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（_____）項處理：

1、向仲裁機關申請仲裁；

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：________________代表人：________

____年____月____日

承攬方：________________代表人：________

____年____月____日

機械加工合同模板集錦 篇3

定作方（乙方）：_____________________

承攬方（甲方）：_____________________

一、委託加工項目

1、委託加工產品：_____________________

2、數量：（以乙方下單為準）

_________款號，______件，單價________

_________款號，______件，單價：_______________

3、交貨期限：按甲方接單日起_____天內交貨。具體時間以訂單為準。

二、委託加工方式

1、乙方提供材料，輔料，樣衣，圖紙，外包裝、商標、吊牌、防偽標識。

三、質量要求及技術標準

甲方嚴格按照乙方提出的質量要求進行加工，於_________年______月_____日製作出樣品，經乙方確認後封樣，該樣品由______保存。

四、甲方對質量負責的範圍及期限

1、材料、輔料質量的確認；

2、顏色、尺碼規格的確認；

3、乙方允許甲方製作誤差率為_____%

五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求

1、乙方提供機械款式、標誌圖案等圖樣的技術資料；

2、甲方必須對乙方提供的機械款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在乙方訂單之外利用乙方提供的資料自行加工、銷售；

3、未經乙方許可，甲方不得留存機械樣品及相關的技術資料。

六、驗收標準、方法和期限

乙方以合同約定的交貨日期（按合同約定之質量標準），並派技術員跟單（檢查質量），其食宿由甲方負責。

七、包裝要求及交貨地點、運輸方式

1、甲方嚴格按照乙方的要求進行內、外包裝及發運包裝；

2、於乙方指定的地點_________交貨。

3、運輸方式為_________；運費由_________負擔。

八、交付金額及銷售期限

1、經跟單員驗收確認後，當天交付貨款

九、結算方式：

1、在甲方交貨後，由甲方開具增值税專用發票交給乙方。

2、乙方以銀行劃轉方式與甲方結算。甲方銀行帳户為：

十、合同條款的變更本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補充、變更內容，須經雙方協商一致。

機械加工合同模板集錦 篇4

承攬方：____________________________________

定作方：____________________________________

定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、加工成品編號名稱規格單位數量備註

二、加工成品質量要求第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

三、技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

四、價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

五、驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

六、交貨的時間和地點

1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

七、包裝要求及費用負擔第九條運輸辦法及費用負擔第十條結算方式及期限第十一條其他約定第十二條承攬方的違約責任

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的'辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

八、定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

九、不可抗力在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

十、糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（_____）項處理：

1、向仲裁機關申請仲裁；

2、向人民法院起訴。

本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份。

定作方：________________代表人：________

____年____月____日

承攬方：________________代表人：________

____年____月____日

機械加工合同模板集錦 篇5

甲方(委託方)：

乙方(製作方)：

委託方和加工方合稱為雙方。 委託方與加工方在平等、自願基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：

一、 委託加工項目

1、委託加工產品：____________________

2、數量： ____台

3、合同總價：__________________元(大寫： )

4、交貨期限：按協議簽訂日起 ______ 天內交貨。

二、 委託方式和範圍：

甲方提供測試設備的相關安裝尺寸及測試台的功能及外形尺寸等技術資料，乙方按照甲方技術資料進行測試台零部件的加工、裝配，甲方委派專職技術相關人員進駐乙方現場，按照技術文件進行檢驗、驗收。乙方自行安排加工、裝配場地，承擔零部件加工費用，並免費提供辦公室，作為甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的辦公場所。

三、 實施細則：

1、乙方自行採購的原材料、外購件及配套件，其質量問題由乙方負責。

2、委託加工期間，乙方作為定點加工單位，需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程，保質保量的完成甲方所委託的各項產品的加工製作。乙方需根據《生產計劃表》，嚴格按計劃表完成加工任務。

3、甲方所委派的質檢人員，作為甲方的授權代表，對乙方所加工製作的所有產品擁有否決權，不達標及不合格產品均不得驗收入庫。

四、 包裝要求及交貨地點，運輸方式

1、詳見附件1：《產品委託加工清單》。

五、 結算方式

1、甲乙雙方合同簽訂起，甲方應向乙方交付貨款總額 30%為訂金。

2、乙方全部交貨後，由乙方開具普通發票交與甲方。

3、甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。

六、 違約責任

1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款5 %的違約金。

2、乙方所購原材料的缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。

七、 附則：

1、本委託加工協議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各持一份。

2、未盡事宜，雙方另行協商解決。

甲方(公章)：_________

______年______月______日

乙方(公章)：_________

______年______月______日

機械加工合同模板集錦 篇6

甲方：- - - -限公司

乙方：- - - 身份證號碼：--

----有限公司(以下簡稱甲方)與---(以下簡稱乙方)經友好協商，乙方願意追隨甲方以謀求發展，依據有關法律之相關規定，本着誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，特制定以下合作協議：

第一條：甲方自願提供給乙方一個不計費用的辦公地點(本公司的一張辦公桌和通訊設備)供其使用，同時還提供本公司的相關業務資料給乙方;乙方可根據自己的實際情況自行安排開展業務工作，不受考勤時間的約束，自行安排辦公時間。

第二條：乙方自行解決交通費和業務招待費。

第三條：甲方應乙方要求，可隨時安排並配合乙方開拓業務;乙方在洽案需要的情況下，甲方可提供會議室供乙方使用。

第四條：乙方的所有客户在終止合作協議後歸乙方所有，甲方不得佔為己有。

第五條：甲乙雙方合作的業務範圍包括：鑄造，衝壓，機械加工。

第六條：甲乙雙方合作的業務提成範圍依據所述的第五條，其業務提成為方式為：甲方按乙方協定確認的產品加工費的單價計算收取;產品加工費的差價多餘部分，由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣税後核算支付結清;結算付款方式為：以客户資金到達甲方指定的帳户之日起，在7日內給乙方結算一次，每次結算按實際到帳金額結清。

第七條：甲方應按乙方委託簽定的產品加工合同要求組織生產;其產品質量的檢測與驗收，乙方按委託加工產品合同的約定來檢測並驗收產品。如甲方加工的產品與乙方委託加工合同技術不符合，由此造成的產品質量，交貨時間，一切損失由甲方全部負責。

第八條：乙方必須維護甲方公司的形象，不得有損壞甲方公司形象的行為。

第九條：甲方提供給乙方業務代理合同，乙方接受甲方領取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的有效時間為10個工作日，此合同須按時返回，如遇節假日順延。

第十條：違約責任：甲方在支付乙方的業務提成費用時，如未按約定時間支付費用的，每延遲一天增加應付金額的5%作為違約金，直至該筆金額的全額支付完為止。

第十一條;本協議自簽定之日起生效，合作期限5年，在合作期內，任何一方不得擅自變更或解除合作協議。如需變更本協議條款時，應經雙方協商同意後，再達成書面協議方可生效。

第十二條：本協議爭議的解決方式：首先是雙方協商解決;其次是協商不成之後，可通過法律途徑解決。

第十三條：本協議未盡事宜可另行商議;本協議共壹頁，一式貳份，雙方各持一份具有同等法律效力。

甲方(簽章)： 乙方(簽章)

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

機械加工合同模板集錦 篇7

甲方:

乙方 :

乙方為甲方定做零件一批。經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守.

第一條：加工成品質量要求：

一：甲方提供圖紙和質量要求。

二：乙方按照甲方圖紙要求進行加工。

第二條：甲方提供圖紙共計： 份，由甲方於 年 月 日前送交乙方.乙方在依照甲方的要求進行加工期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知甲方;甲方應當及時回覆，提出修改意見。

第三條：加工價款：按核定價格計算共計： 元。(乙方附明細清單)

第四條：驗收標準和方法：本加工成品全部完工後，乙方通知甲方到廠驗收，驗收標準以合同規定的質量要求和圖紙為標準，數量以合同規定為標準。

第五條：交貨的時間和地點： 年 月 日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協議，並按協議執行。由甲方自行提貨。

第六條：本合同簽字之日，甲方向乙方給付預付款： 元(大寫 ： 元).乙方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款.甲方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款的應返還。

第七條：結算方式及期限：甲方收到全部加工件，驗收合格後，即辦理移交手續，據以結帳。

第八條：乙方的違約責任

一：乙方如未按合同規定的質量交付加工件，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，乙方應當負責重新加工，並承擔逾期交付的責任。

二：乙方逾期交付加工件的，應當向甲方償付違約金，每逾期一天，按逾

三：乙方不能交付加工件的，應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。

第九條：甲方的違約責任

一：甲方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，對已加工工件等經甲方認定後賠償乙方因此造成的損失。

二：甲方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。

三：甲方如未按合同規定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料，除交付加工件的日期得以順延外，甲方應當償付乙方因停工待料的損失。

四：甲方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向乙方償付違約金.

第十條：不可抗力：在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任.但乙方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發生的，甲方應當承擔責任，並賠償乙方因此造成的損失.

第十一條：本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.

本合同一式 份，甲乙雙方各執一份。

甲方： (蓋章) 乙方： (蓋章)

代表人： 代表人：

地址： 地址：

電話： 電話：

開户銀行： 開户銀行：

帳號： 帳號：

年 月 日

機械加工合同模板集錦 篇8

甲方：

乙方：

一、甲方：因為生產需要訂購以下配件材料經過乙方：承接達成以下協議：

乙方：收到（甲）資料（包括圖紙）必須在2個工作日內，要報價並復回貨期。

二、生產技術要求：所有零件要按照圖紙要求進行生產加工。

如果加工數量很多，請先試做一組，（材料及加工費用由乙承擔）。

三、交貨規定：

1、所有零件必須按甲要求時間內送到甲工廠。

2、超過合同期3天之內未送到貨扣5%貨款。

3、超過合同期3天以上6天之內未送到貨扣15%貨款。

4、超過合同期7天以上貨物未送到貨扣30%貨款，並支付因超期送貨導致甲生產拖期所造成的一切損失。

5、送貨時乙必須將圖紙一同送回甲，如果缺少一張圖紙扣50元。

6、送貨時必須在送貨單上註明：甲（單號）和材料名稱，如果對不上甲方訂購單：一律不付款。

四、驗收標準：

五、收貨規定：

1、所有零件貨物經由甲質檢人員統一驗收入庫，全部合格者收貨，如果出現有次品且由甲自行返工處理扣10%貨款。

2、如果退回返工處理必須在3天內送回甲，超期者按交貨規定扣罰貨款。

六、付款方式：

現金預支付（500元訂金），其它每月月底進行結算一次。

以上協議在雙方同意下籤訂，如有違約按合同處理。

甲方：

日期： 年 月 日

乙方：

日期： 年 月 日

機械加工合同模板集錦 篇9

定作方： 合同編號:

承攬方： 簽訂日期：

經過雙方友好協商,本着真誠合作特達成以下協議:

二、質量標準：按定作方提供圖紙及技術要求製作, 產品自交貨之日起質保期壹年。交貨時提供

產品送貨單、檢驗單等資料。

三、交貨期：見備註。

四、交貨：

1、 交貨地點:

2、 運輸費由承攬方承擔。

3、 運輸方式：承攬方自主選擇。

五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用：包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由賣方供應不回收，包裝費用由承攬方承擔。

六、驗收方式：貨到定作方指定地點後，定作方按照送貨單對產品名稱、型號規格、數量等進行入廠驗收，10個工作日內，完成產品質量檢驗，並將檢驗結果反饋給承攬方。

七、提出異議期限：

定作方若對產品有異議應在入場驗收後15日內以書面形式向承攬方提出，未按規定期限提出書面異議的，視為所交產品驗收合格;承攬方在接到書面異議後應在7日內作出書面答覆。

八、質量責任：

承攬方承諾提供給定作方的產品是合格的，符合定作方圖紙及技術要求的。定作方將根據不合格情況扣除不合格產品全部或者部分款項。 九、結算方式：

1、合同簽字蓋章生效後十五日內，定作方支付合同總價20%預付款;定作方在收到承攬方合同總金額17%增值税專用發票10日內，支付合同總價70%結算款。剩餘10%作為質保金，合同執行完六個月內或後一筆合同執行完後支付。

2、支付方式：轉賬支票。

十、解決合同糾紛的方法：雙方友好協商解決、如協商不成，交給定作方所在地仲裁機構仲裁。

十一、生效：本合同一式貳份，共兩頁，雙方各執壹份，經雙方簽字蓋章後立即生效。傳真件具同等法律效力。

定作方：

承攬方：

年月日：

機械加工合同模板集錦 篇10

外協單位（以下簡稱甲方）：

加工單位（以下簡稱乙方）：

第一條：乙方加工事項，以甲方所交付的外協加工單為憑。

第二條：乙方須按照外協加工單（附圖）所列的各項規定，如加工圖紙説明、數量、交貨日期等確實履行，準時保質交貨。

第三條：乙方所交的加工品應保證為合格品，並不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收後，始認為合格。

第四條：材料由甲方負責供應時，廢料率為零，由於乙方原因造成工件不合格時，乙方應賠付甲方材料費。

第五條：付款方式為每加工完一批工件，由甲方在工件交付時付乙方50%加工款，待甲方回款完成時交付乙方剩餘50%（兩筆款項間隔不得超過6個月）。

第六條：驗收時由甲方派專職人員負責檢驗，產品檢驗不合格時由乙方負責重新加工（含材料）。

第七條：乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。

（一）過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，每日處5%違約金。

（二）繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。

第八條：乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良後果，則甲方有權取消外包加工單。

第九條：乙方每月接受甲方外包質量管理檢查次數由甲方決定。

甲方（蓋章）：

代表人（簽字）

簽訂日期： 年 月 日

乙方（蓋章）：

代表人（簽字）

簽訂日期： 年 月 日

機械加工合同模板集錦 篇11

甲方：_________________

乙方：___________________

甲、乙雙方經友好協商，現就甲方委託乙方加工製作、裝配架空乘人裝置及相關設備，達成如下協議：

一、委託方式和範圍：甲方提供架空乘人裝置及相關設備產品零部件圖紙、裝配工藝等技術資料，乙方按照甲方技術資料進行產品零部件的加工、裝配，甲方委派專職技術、質檢、倉管、物流、採購等相關人員進駐乙方現場，按照技術文件進行檢驗、驗收。乙方自行安排加工、裝配場地，承擔零部件加工費用，並提供辦公室，作為甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的辦公場所。

二、實施細則：

1、甲方自行採購的原材料、外購件及配套件，需按乙方的車間人員的要求集中堆放，其質量問題由甲方負責，如影響乙方裝配，則應補償有關人工費用。

2、乙方提供一定一跨車間作為甲方的成品倉儲。

3、委託加工期間，乙方作為定點加工單位，需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程，保質保量的完成甲方所委託的各項產品的加工製作。現場的所有物料(含原材料、外購件及生產工具等)均由甲方採購，但乙方需根據甲方所提供的《生產計劃表》提供相應的《材料需求計劃》，以供甲方提前進行生產所需物資的準備工作。

4、甲方所委派的質檢人員，作為甲方的授權代表，對乙方所加工製作的所有產品擁有否決權，不達標及不合格產品均不得驗收入庫。

5、甲方委託加工的所有產品的單項價格另行以雙方互籤的《委託加工件價格明細表》為準。

6、結算：《委託加工件價格明細表》內所定的產品單價為含税價，結算時乙方需向甲方開具17%的增值税發票，付款方式採用滾動付款，雙方協商付款進度。

7、違約責任：按《合同法》規定。

三、附則：

1、本委託加工協議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各持一份。

2、未盡事宜，雙方另行協商解決。

3、本協議生效後，雙方原簽訂的車間及辦公室租賃合同，中止執行。

甲方：_________________乙方：___________________

日期___________________日期：___________________

機械加工合同模板集錦 篇12

買方（甲方）：有限公司

合同編號：

賣方（乙方）：有限公司

簽訂合同時間：_____年____月__日

為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現各自的經濟目的，經雙方充分協商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。

一.設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額

二.技術標準及售後服務：（乙方對產品質量負責的條件和期限）

1.甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應

2.乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置製作加工裝配不得更換配置

3.乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試

4.安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的培訓

5.設備的質量保證期為一年，在質量保證期內，設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場，及時排除故障迅速恢復生產，在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換，乙方技術人員將不定期到設備現場瞭解設備使用情況及介紹正確的使用和保養方法

6.乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以後維護及更換零配件將收取相關費用

三.交貨時間：

自合同簽訂甲方定金支付合同生效後天內安裝調試完畢交付使用

五.驗收：

安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗

收手續

六.設備交付及運輸方式：

1、交貨地點：有限公司

2、運輸方式：汽車公路運輸

3、運輸費用：由乙方承擔

4、貨物風險：自貨物運至甲方工廠安裝現場後轉移至甲方，在此之前之一切風險由乙

方承擔

七.設備付款方式：

1.支付方式：銀行轉帳支付

2.支付時間：1.合同簽訂後，甲方支付合同總額40%為定金；

2.乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進

度款；

3.餘款雙方驗收完成後，一個月內付清。

3.開票時間：驗收合格後一週內乙方開具全額的增值税發票

八.人力不可抗力

本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可

抗事件。甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明後,雙方協商解決,並根據情況可部分或全部免於承擔違約責任

九.保密條款

甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等

十.解決合同糾紛方式:

1.本合同經雙方簽章後生效,並保證按議定條款執行。特殊情況要變動應經雙方本着相

互諒解的態度協商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。

2.若協商不妥，則到原告方人民法院起訴

3.違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。

十一.其它

1.本合同經雙方代表簽字蓋章後即生效

2.本合同一式二份,甲乙雙方各執一份

甲方：

乙方：

代表：

代表：

聯繫人：

聯繫人：

電話/傳真：

電話/傳真：

日期：_____年____月__日

日期：_____年____月__日

開户：

開户：

機械加工合同模板集錦 篇13

買方(甲方)：

賣方(乙方)：

為了明確甲乙雙方各自的權利和義務，確保雙方實現各自的經濟目的，經雙方充分協商，在平等互利的基礎上，特訂立本合同，以便共同遵守。

一、設備名稱、型號規格、主要參數、數量、金額

二、技術標準及售後服務：(乙方對產品質量負責的條件和期限)

1、甲乙雙方確認之技術圖紙和報價單作為本合同附件隨本合同具有同樣之法律效應

2、乙方按雙方確認的技術要求、技術圖紙、圖紙和報價單中標示的配置製作加工裝配不得更換配置

3、乙方在甲方指定之安裝場所完成安裝調試

4、安裝調試完畢乙方對甲方員工進行操作和維護及保養的培訓

5、設備的質量保證期為一年，在質量保證期內，設備出現問題乙方技術人員保證在48小時內到達設備現場，及時排除故障迅速恢復生產，在質量保證期內零配件出現問題乙方免費第一時間維修更換，乙方技術人員將不定期到設備現場瞭解設備使用情況及介紹正確的.使用和保養方法

6、乙方對設備終生跟蹤服務，在質量保證期以後維護及更換零配件將收取相關費用

三、交貨時間：

自合同簽訂甲方定金支付合同生效後天內安裝調試完畢交付使用

四、驗收：

安裝調試完畢半個月內雙方依照雙方確認的技術要求、技術圖紙、報價單履行驗收手續

五、設備交付及運輸方式：

1、交貨地點：有限公司

2、運輸方式：汽車公路運輸

3、運輸費用：由乙方承擔

4、貨物風險：自貨物運至甲方工廠安裝現場後轉移至甲方，在此之前之一切風險由乙方承擔

六、設備付款方式：

1、支付方式：銀行轉帳支付

2、支付時間：

(1)合同簽訂後，甲方支付合同總額40%為定金;

(2)乙方貨物到達甲方廠內安裝開始時，甲方支付合同總額30%為工程進度款;

(3)餘款雙方驗收完成後，一個月內付清。

3、開票時間：驗收合格後一週內乙方開具全額的增值税發票

七、人力不可抗力

本合同所指的不可抗力為任何嚴重的自然災害、戰爭、騷亂等人力不可預見及不可抗事件。甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行時,應及時向對方通報不能履行的理由,在取得有關主管機關證明後,雙方協商解決,並根據情況可部分或全部免於承擔違約責任

八、保密條款

甲乙雙方均不得對任何第三方泄露本合同主要內容,包括設備總價等

九、解決合同糾紛方式:

1、本合同經雙方簽章後生效,並保證按議定條款執行。特殊情況要變動應經雙方本着相互諒解的態度協商解決，若屬單方違約，應由責任方承擔造成的損失。

2、若協商不妥，則到原告方人民法院起訴

3、違約責任：甲乙雙方每延期1周，按總價的1%作為違約金支付對方。

十、其它

1、本合同經雙方代表簽字蓋章後即生效

2、本合同一式二份,甲乙雙方各執一份

甲方：

乙方：

日期： 年 月 日

機械加工合同模板集錦 篇14

加工方： 合同編號：20xx0516

委託方：中鐵三局鄭州地鐵2號線第04項目部 簽訂地點：河南鄭州市

簽定時間：20xx年5月16日

一、機加工產品名稱、規格型號、數量、單價、金額、時間：

二、運輸方式及到達站(港)和費用負擔：由加工方提供原材料，加工後運至委託方施工現場，加工方承擔運輸費用。

三、損耗及計算方法：無。

四、包裝標準、包裝物的供應與回收：無。 五、驗收標準、方法及提出異議期限：按照鄭州市軌道交通2號線一期工程端牆盾構預埋鋼環施工設計圖驗收。

六、隨機備件、配件工具數量及供應辦法：無。

七、結算方式及期限：合同簽訂後支付50%，加工完驗收合格後支付50%。

八、違約責任: 委託方的責任：

1、委託方及時提供端牆盾構預埋鋼環施工設計圖。 2、委託方按合同及時支付加工費。 加工方的責任：

1、加工方應在委託方規定時間內按照鄭州市軌道交通2號線一期工程端牆盾構預埋鋼環施工設計圖加工完。

2、加工方在機加工期間發生的安全責任及一切費用由加工方承擔。 3、加工方提供正規税務發票。

九、解決合同糾紛的方式： 雙方可通過友好協商方式解決，如協商無效，可向委託方機構所在地邯鄲市復興區人民法院起訴提起仲裁或訴訟。

十、本合同一式叁份，委託方貳份，加工方壹份，經雙方代表簽字後生效。

十一、其它約定事項: 在本合同未盡事宜，由雙方共同協商後另行簽署補充或修改合同，補充或修改合同與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：日期：

機械加工合同模板集錦 篇15

甲方：X X X X限公司

乙方：X X X  身份證號碼：

X有限公司（以下簡稱甲方）與（以下簡稱乙方）經友好協商，乙方願意追隨甲方以謀求發展，依據有關法律之相關規定，本着誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，特制定以下合作協議：

第一條：甲方自願提供給乙方一個不計費用的辦公地點（本公司的一張辦公桌和通訊設備）供其使用，同時還提供本公司的相關業務資料給乙方；乙方可根據自己的實際情況自行安排開展業務工作，不受考勤時間的約束，自行安排辦公時間。

第二條：乙方自行解決交通費和業務招待費。

第三條：甲方應乙方要求，可隨時安排並配合乙方開拓業務；乙方在洽案需要的情況下，甲方可提供會議室供乙方使用。

第四條：乙方的所有客户在終止合作協議後歸乙方所有，甲方不得佔為己有。

第五條：甲乙雙方合作的業務範圍包括：鑄造，衝壓，機械加工。

第六條：甲乙雙方合作的業務提成範圍依據所述的第五條，其業務提成為方式為：甲方按乙方協定確認的產品加工費的單價計算收取；產品加工費的差價多餘部分，由甲方每次按乙方簽定的合同價款扣税後核算支付結清；結算付款方式為：以客户資金到達甲方指定的帳户之日起，在7日內給乙方結算一次，每次結算按實際到帳金額結清。

第七條：甲方應按乙方委託簽定的產品加工合同要求組織生產；其產品質量的檢測與驗收，乙方按委託加工產品合同的約定來檢測並驗收產品。如甲方加工的產品與乙方委託加工合同技術不符合，由此造成的產品質量，交貨時間，一切損失由甲方全部負責。

第八條：乙方必須維護甲方公司的形象，不得有損壞甲方公司形象的行為。

第九條：甲方提供給乙方業務代理合同，乙方接受甲方領取合同時的備案登記。乙方攜帶合同的有效時間為10個工作日，此合同須按時返回，如遇節假日順延。

第十條：違約責任：甲方在支付乙方的業務提成費用時，如未按約定時間支付費用的，每延遲一天增加應付金額的5%作為違約金，直至該筆金額的全額支付完為止。

第十一條；本協議自簽定之日起生效，合作期限5年，在合作期內，任何一方不得擅自變更或解除合作協議。如需變更本協議條款時，應經雙方協商同意後，再達成書面協議方可生效。

第十二條：本協議爭議的解決方式：首先是雙方協商解決；其次是協商不成之後，可通過法律途徑解決。

第十三條：本協議未盡事宜可另行商議；本協議共壹頁，一式貳份，雙方各持一份具有同等法律效力。

甲方（簽章）：                          乙方（簽章）

日期：     年     月     日             日期：    年      月      日

機械加工合同模板集錦 篇16

甲乙雙方根據友好協商，制定零件加工協議事項如下：

一：機牀加工工時計算方式；

二、圖紙及技術資料的題供：

1）.乙方按照甲方要求負責零件加工；

2）.乙方所需零件加工圖紙資料由甲方提供給乙方使用。

三、技術要求以及質量要求：

1）、乙方必須按甲方提供的圖紙及要求製造，保證零件符合要求的製件；

2）、乙方必須按照製作要求進行加工

四、製造工期：

1）、根據雙方協商，定義加工完成工期

五、交貨地點：

1）乙方根據甲方要求，送貨到廠；

六、零件加工製作費用的支付：

1） 零件合格後，開票當月結款；

七、本協議一式二份，甲乙雙各持一份，具同等法律效力。

甲方（公章）： 乙方（公章）： 公司名稱： 公司名稱： 法人代表： 法人代表： 甲方代表（簽字）： 乙方代表（簽字）： 電話：電話：

傳真：傳真：

日期： 年 月 日日期： 年 月1 日篇三：零配件加工協議書

委託加工協議書

加工單位：淮安華能電力工程有限公司

委託單位：楚州區寶龍電熱器廠

機械加工合同模板集錦 篇17

甲方：___________________

乙方：___________________

一、甲因為生產需要訂購以下配件材料經過乙承接達成以下協議：

乙收到（甲）資料（包括圖紙）必須在2個工作日內，要報價並復回貨期。

二、生產技術要求：所有零件要按照圖紙要求進行生產加工。

如果加工數量很多，請先試做一組，（材料及加工費用由乙承擔）。

三、交貨規定：

1、所有零件必須按甲要求時間內送到甲工廠。

2、超過合同期3天之內未送到貨扣5%貨款。

3、超過合同期3天以上6天之內未送到貨扣15%貨款。

4、超過合同期7天以上貨物未送到貨扣30%貨款，並支付因超期送貨導致甲生產拖期所造成的一切損失。

5、送貨時乙必須將圖紙一同送回甲，如果缺少一張圖紙扣50元。

6、送貨時必須在送貨單上註明：甲（單號）和材料名稱，如果對不上甲方訂購單：一律不付款。

四、驗收標準：_______（以圖紙為最終驗收標準）。

五、收貨規定：

1、所有零件貨物經由甲質檢人員統一驗收入庫，全部合格者收貨，如果出現有次品且由甲自行返工處理扣10%貨款。

2、如果退回返工處理必須在3天內送回甲，超期者按交貨規定扣罰貨款。

六、付款方式：現金預支付（500元訂金），其它每月月底進行結算一次。

以上協議在雙方同意下籤訂，如有違約按合同處理。

甲方：___________________乙方：___________________

_________年_____月_____日_________年_____月_____日

機械加工合同模板集錦 篇18

供方（全稱）：____________________________________需方（全稱）：____________________________________

地址：____________地址：____________

郵碼：____________郵碼：____________

電話：____________電話：____________

法定代表人：____________法定代表人：___________

職務：____________職務：____________

根據規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

一、品名、規格、數量、價格、交提貨日期

二、質量標準、驗收方法及地點：

三、原材料來源及互利方法：

四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：

五、貨款結算時間及方法：

六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：

七、經濟責任：

八、其他：

九、供需雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商由合同鑑證機關查實證明，可免予承擔經濟責任。

十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字後生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效，並報雙方業務主管部門備案。

十一、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按有關規定，向合同仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

十二、本合同正本兩份，雙方各執一份，副本____份，送雙方業務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關二份。

十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

供方：________________________需方：________________________

代表人：_____________________代表人：______________________

____年____月____日____年____月____日

機械加工合同模板集錦 篇19

外協單位（以下簡稱甲方）：

加工單位（以下簡稱乙方）：

第一條：乙方加工事項，以甲方所交付的外協加工單為憑。

第二條：乙方須按照外協加工單（附圖）所列的各項規定，如加工圖紙説明、數量、交貨日期等確實履行，準時保質交貨。

第三條：乙方所交的加工品應保證為合格品，並不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收後，始認為合格。

第四條：材料由甲方負責供應時，廢料率為零，由於乙方原因造成工件不合格時，乙方應賠付甲方材料費。

第五條：付款方式為每加工完一批工件，由甲方在工件交付時付乙方50%加工款，待甲方回款完成時交付乙方剩餘50%（兩筆款項間隔不得超過6個月）。

第六條：驗收時由甲方派專職人員負責檢驗，產品檢驗不合格時由乙方負責重新加工（含材料）。

第七條：乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。

（一）過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，每日處5%違約金。

（二）繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。

第八條：乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良後果，則甲方有權取消外包加工單。

第九條：乙方每月接受甲方外包質量管理檢查次數由甲方決定。

甲方（蓋章）：

乙方（蓋章）：

代表人（簽字）：

代表人（簽字）：

_____年____月__日

_____年____月__日

機械加工合同模板集錦 篇20

甲方（委託方）：

乙方（製作方）：

委託方和加工方合稱為“雙方”。 委託方與加工方在平等、自願基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：

一、 委託加工項目

1、委託加工產品：

2、數量： 台

3、合同總價：￥ 元（大寫： ）

4、交貨期限：按協議簽訂日起 天內交貨。

二、 委託方式和範圍：

甲方提供測試設備的相關安裝尺寸及測試台的功能及外形尺寸等技術資料，乙方按照甲方技術資料進行測試台零部件的加工、裝配，甲方委派專職技術相關人員進駐乙方現場，按照技術文件進行檢驗、驗收。

乙方自行安排加工、裝配場地，承擔零部件加工費用，並免費提供辦公室，作為甲方的現場生產協調、質檢及發貨人員的辦公場所。

三、 實施細則：

1、乙方自行採購的原材料、外購件及配套件，其質量問題由乙方負責。

2、委託加工期間，乙方作為定點加工單位，需嚴格按照甲方所提出的技術要求及工藝流程，保質保量的完成甲方所委託的各項產品的加工製作。乙方需根據《生產計劃表》，嚴格按計劃表完成加工任務。4、甲方所委派的質檢人員，作為甲方的授權代表，對乙方所加工製作的所有產品擁有否決權，不達標及不合格產品均不得驗收入庫。

四、 包裝要求及交貨地點，運輸方式

1、詳見附件1：《產品委託加工清單》。

五、 結算方式

1、甲乙雙方合同簽訂起，甲方應向乙方交付貨款總額 30%為訂金。

2、乙方全部交貨後，由乙方開具普通發票交與甲方。

3、甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。

六、 違約責任

1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨，如逾期交貨，乙方應向甲方支付貨款5 %的違約金。

2、乙方所購原材料的缺陷或使用不符合規定的原材料而影響產品質量時。甲方有權要求乙方重做，減少價款或賠償損失等違約責任。

七、 附則：

1、本委託加工協議，自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。本協議一式兩份，雙方各持一份。

2、未盡事宜，雙方另行協商解決。

甲方（蓋章）：

______年______月______日

乙方（蓋章）：

______年______月______日

機械加工合同模板集錦 篇21

甲方：乙方：

根據【中華人民共和國合同法】及其他有關法律法規的要求，甲乙雙方本着互惠互利，友好合作的原則，經雙方協商一致達成如下條款，特簽訂本合同，望共同遵守：

第一條、加工物名稱、規格型號、數量、單價及供貨時間：

第二條、承攬方對加工精度負責，達到約定設計產量，保質期一年。

第三條、交貨地點、方式： 定做方指定地點，裝車和卸車由委託方負責。

第四條、包裝標準，包裝物的供應與回收：無包裝，無回收。

第六條、驗收標準、方法及提出異議期限：按約定標準驗收，定做方在驗收合格單上簽字後視為加工合格，提出異議期限為七天。

第七條、結算方式及期限：定做方驗收合格後無質量問題、無服務糾紛，一次性支付。

第九條、違約責任：雙方在合同履行過程中，未經過雙方書面同意，不得擅自解除或終止合同，否則除賠償給對方造成的損失外，還需要向對方按本合同交易總額的10%標準支付違約金。

第十條、合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，有雙方當事人協商解決，協商不成的，依法向定做方所在地法院起訴。

第十一條、雙方約定事項：在工件加工完成並無任何異議，由定做方財務科支付合同規定金額款項。

第十二條、其它合同事項： 本合同壹式貳份，雙方各執壹份，經供需雙方簽字並加蓋公章後生效。傳真、電子郵件具有同樣法律效力。

第十三條、其他事項：本合同壹式肆份，雙方各執貳份，經供需雙方法定代表人或委託代理人簽字並加蓋公章後生效。傳真件具有同樣法律效力。

甲方簽章： 乙方簽章：

代表簽字：

聯繫電話： 聯繫電話：

簽字日期： 簽字日期：