散熱器零件委託加工合同（通用3篇）

散熱器零件委託加工合同 篇1

甲方(定作方)：

法定代表人：

住所：

聯繫電話：

統一社會信用代碼：

乙方(承攬方)：

法定代表人：

住所：

聯繫電話：

統一社會信用代碼：

甲方開發 整機(型號 )，委託乙方加工散熱器模具和零件，乙方根據自己的設備、技術和能力，並依據甲方提供的零件圖紙上的規格與質量要求，自願承接 散熱器模具和零件的加工業務。雙方根據《中華人民共和國民法典》就有關生產 散熱器模具和零件之事，自願一致達成如下協議：

1.甲方負責向乙方提供所委託之 散熱器的零件圖紙，乙方依據甲方提供的有效圖紙進行模具的設計，製作和加工產品，並且要保證模具的壽命不少於 萬次(甲方提供的零件圖紙在本協議簽字後交給乙方)。

2.乙方為甲方加工的產品，原材料由乙方負責採購，原材料質量必須符合國家材料標準。否則甲方有權拒絕收貨。

3.零件的價格，甲乙雙方都同意暫按附件1執行。由於供需雙方市場行情的變化，雙方可以本着友好合作的精神，另行協商零件價格。

4.甲方委託乙方生產 散熱器零件，生產規模由甲方根據市場情況進行調整，具體產量根據甲方訂單確定。在進行批量生產時，第一次訂單數量應不少於 千(特殊情況雙方另行協商),以後每次 千以上。甲方需要產品發訂單時，一般應給予乙方 天的生產時間(特殊情況雙方另行協商)。乙方接到甲方的訂單後應及時組織生產，保質保量，按時交貨。

5.為了生產 散熱器，需要製作模具一套，模具價格為 港幣(大寫： 港幣)。由乙方負責製作模具，甲方向乙方訂購該套模具，在甲方支付完全部模具款後，模具所有權歸甲方。

6.模具的付款方式為：先付 %訂金,交板後付 %， 個月後付 %。

7.乙方自本合同簽訂之日起 周內向甲方提交模具設計、製造詳細進度表。乙方在簽訂本協議後 天內，向甲方交付 套樣品，要求樣品能符合甲方的使用要求。

8.甲方收到 套樣品後，在 天內驗收，確認其是否符合甲方的技術質量要求。

9.在模具費交付完成之後，甲乙雙方即行辦理模具財產轉移手續，並委託乙方負責保管。

10.乙方應按時按質按量提供符合甲方技術質量要求的產品，乙方生產的產品如果達不到甲方的質量要求，甲方有權終止本合同。

11.在模具財產轉移後，甲方應在同等條件下，優先選擇乙方作為零件供應廠商。甲方如果沒有正當的理由(如乙方產品的質量長期得不到保證，乙方不能按時交貨等)，不能單方面收回模具，終止本合同。

12. 零件圖紙及乙方依此設計的模具圖紙，裝配圖紙，維修圖紙等有關資料，乙方不得以任何形式向外泄露;乙方在未徵得甲方同意之前，不得以任何形式向第三方提供或出售 零件，否則要承擔由此給甲方造成的損失。

13.由於甲方的原因進行的設計變更，乙方應積極配合改模，但有權向甲方收取一定的改模費用。

14.甲方收到乙方產品在 個工作日內驗收，驗收合格後， 日內付給乙方產品款。零件價為外銷價，需要辦理轉廠手續。在雙方合作一段時間之後，付款方式可以改為月結 天。

15.甲乙雙方發生爭議或本合同未盡事宜，雙方協商解決，協商不成的交本合同簽訂地仲裁機關仲裁。

16.本合同經甲乙雙方簽字蓋章，自合同簽字之日起生效，一式二份，雙方各執一份，具有同等效力。附件1、2、3作為本合同的組成部分，也具有同等效力。

甲方(簽章)： 乙方(簽章)：

法定代表人：

委託代理人： 法定代表人：

委託代理人：

年 月 日

籤於： 年 月 日

籤於：

散熱器零件委託加工合同 篇2

地址：

電話：

傳真：

委託方：______________

公司簽訂地點：

受託方：

簽訂時間：

標的、數量、價款：

1.驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。

受託方須將送貨單隨貨同行，並將送貨單及物流單一起交給委託方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委託方提供原樣驗收，如果由於質量問題造成損失由受託方負責賠償，並執行相關行業標準。

2.質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質材、檢驗依據、執行標準等)，特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

3.結算方式：委託方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫後再支付60%，餘10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標註，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量(每層數量_數/每排數量_數)。

5.(交)提貨方式及地點：委託方廠房內。

6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受託方承擔。

7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

8.保密條款:雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用户資料或其他標明保密的文件或信息的內容(簡稱“保密資料”)保守祕密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。

本保密義務應在本協議期滿、解除或終止後仍然有效。

因商業祕密泄露給委託方造成的損失由受託方承擔，同時委託方有終止一切合作的權力。

9.本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

10.本合同根據《_____》及有關法律法規，雙方經過友好協商後製定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字後生效。

(傳真或掃描件有效)

委託方：____________

公司受託方：

法人代表：

法人代表：

委託代表：

委託代表：

傳真：

電話：

開户銀行：

帳號：

地址：

傳真：

電話：

開户銀行：

帳號：

地址：

散熱器零件委託加工合同 篇3

訂立合同雙方：

承攬人：______________________________

定作人：______________________________

定作人委託承攬人加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條加工成品

編號：________________________

名稱：________________________

規格：________________________

單位：________________________

數量：________________________

備註：________________________

第二條加工成品質量要求

編號

名稱

規格

單位

數量

備註

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

________________________________________________________________________

第四條技術資料、圖紙提供辦法

_____________________________________________________________________

第五條價款或酬金

___________________________________________________________________

第六條驗收標準和方法

________________________________________________________________________

第七條交貨的時間和地點

________________________________________________________________________

第八條包裝要求及費用負擔

____________________________________________________________

第九條運輸辦法及費用負擔

___________________________________________

_____________________________

第十條結算方式及期限

________________________________________________________________________

第十一條其他

________________________________________________________________________

第十二條承攬人的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作人同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負者修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作人仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作人不再需要的，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應當償付定作人不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作人償付違約金_____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作人償付違約金。)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的1%償付違約金。

未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作時，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%的幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%的幅度)違約金。

六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時，應當償付定作人實際支付的保管、保養費。

七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

八、由於保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作人因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作人調換、補齊的，由承攬人對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件，定作人有權拒收，承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條定作人的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬犬因此造成的損失。

二、中途廢止合同，屬承攬人提供原材料的，償付承攬人的未履行部分價款總值_____%(10%一30%的幅度)的違約金;不屬承攬人提供材料的，償付承攬人以未履行部分酬金總額_____%(20%一60%的幅度)的違約金。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬人提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬人有權解除合同，定作人應當賠償承攬人因此而造成的損失;承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。定作人超過領取期限六個月不領取定作物時，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬和保管、保養費後，退還給定作人;變賣定作物所得少於報酬和保管、保養費時，定作人還應補償不足部分，如定作物不能變賣，應當賠償承攬人的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬人償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的1%償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此

而多支出的費用。

第十四條不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失時，承攬人在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作人遲延接受或無故拒收期間發生的，定作人應當承擔責任，並賠償承攬人由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、_____，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自______年_____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作人和承攬人各執一份;合同副本一式_____份，交________(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作人：(蓋章)________________

代表人：(蓋章)________________

地址：__________________________

電話：__________________________

開户銀行：______________________

賬號：__________________________

承攬人：(蓋章)________________

代表人：(蓋章)________________

地址：__________________________

電話：__________________________

開户銀行：______________________

賬號：__________________________

________年________月________日