加工合同彙總（通用23篇）

加工合同彙總 篇1

甲方：____________________（定做方）

乙方：____________________（承攬方）

雙方本着互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

一、甲方權利和義務

2.甲方對乙方產品負責回收並以現金支付加工費（____元/㎡），拒收任何原因的半成品和不合格產品。

二、乙方的權利和義務

1.通過考察同意後，自願購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

2.乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

三、違約條款

1.甲方違背合同第一條（2款）時以（____元/㎡）的1倍支付乙方違約金。

2.乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米____元的1倍支付甲方違約金。

四、本合同有效期____月，____年____月____日起至____年____月____日止。

本合同期瞞後，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

五、本合同一式兩份，並有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

甲方：________________________

乙方：________________________

________年________月________日

加工合同彙總 篇2

承攬方(甲方)：_________

定作方(乙方)：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

第四條乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

第六條加工費結算辦法與時間

______________________________。

第七條乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應於_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。

第八條甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第九條乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十條聲明及保證

(一)甲方：

1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第十二條不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條通知

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_____________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條解釋

本合同的.理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閲讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第十六條補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_________留存一份。

承攬方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_____

地址：__________________

__________年______月____日

簽訂地點：_______________

定作方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_____

地址：___________________

_________年______月____日

簽訂地點：_______________

加工合同彙總 篇3

購貨單位(甲方)：地 址：法定代表人：電 話：供貨單位(乙方)：地 址：法定代表人：電 話：為了增強甲乙雙方的責任感，加強經濟核算，提高經濟效益，確保雙方實現各自的經濟目的，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 模具的名稱、品種、規格和質量

1、模具的名稱：按照每次《模具外協加工單》標註的名稱;

2、出產單位： 商標：

3、模具的技術標準(包括質量要求)，按下列第( )項執行：

(1)按國家標準執行;

(2)無國家標準而有部頒標準的，按部頒標準執行;

(3)無國家和部頒標準的，按企業標準執行;

(4)沒有上述標準的，或雖有上述標準，但需方有特殊要求的，按甲乙雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求(如模具外協加工單a;a;)執行。

第二條 模具的包裝標準：

第三條 模具的交貨方法、運輸方式、交貨期限

1、交貨方法：乙方按照雙方約定的日期送貨到甲方工廠，費用由乙方自行負責。

2、運輸方式：__________。

3、到貨地點和接貨單位(或接貨人)________________。

4、交貨期限：年____月____日以前將模具交付甲方

第四條 模具的價格與貨款的結算

1、模具的價格：元人民幣套;

2、模具貨款的結算：模具交付甲方，待驗收合格後，甲方在本月月底支付已方模具費。

第五條 甲方向乙方提供模具圖紙及該圖紙的電子文檔(如附件)。

第六條 模具的工藝要求：模具圖紙、模具外協加工單如附件。

第七條 驗收方法

1、驗收時間： ;

2、驗收手段： ;

3、驗收標準： ;

4、由誰負責驗收和試驗： ;

第八條 乙方的違約責任

1、乙方到期不能交貨，應向甲方償付總貨款的30%的違約金。

2、乙方所交模具品種、型號、規格、花色、質量不符合合同規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價;如果甲方不能利用的，應根據模具的具體情況，由乙方負責包換或包修，並承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。乙方不能修理或者不能調換的，按不能交貨處理。

3、乙方因模具包裝不符合合同規定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，並承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。

4、乙方逾期交貨的，向甲方償付逾期交貨的違約金，並承擔甲方因此所受的損失費用。

第九條 甲方的違約責任

1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款30%的違約金。

2、甲方逾期付款的，應按照中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。

3、甲方違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失。

4、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。

第十條 不可抗力甲乙雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，雙方另行協商履行期限，並根據情況可部分或全部免予承擔違約責任。

第十一條 如甲方因生產需要，要求增加該模具數量，其價格另議。

第十二條 解決合同糾紛的方式：甲乙雙方如果發生爭議，應當友好協商解決。如協商不成，任何一方均有權將爭議提交北京仲裁委員會。按照提交仲裁時該會現行有效的仲裁規則進行仲裁，仲裁裁決是終局的，對甲乙雙方均有約束力。

第十三條 雙方本着誠原則簽定本合同，若有未盡事宜，須雙方另行協商解決，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

第十四條 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。購貨單位(甲方)：(公章) 供貨單位(乙方)(公章)代表人：(簽字) 代表人：(簽字)簽約地址： 簽約地址：電話： 電話：年____月____日

返

加工合同彙總 篇4

甲方_________與乙方_________簽訂條款如下：1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定

產品名稱型號規模單位數量單價(元)總價金額 十萬千百十元角分                  合計人民幣(大寫)2.交貨辦法

（1）交貨地點：______________________________________________________。

（2）運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。3.付款辦法

貨物交貨後，供方隨同提單向乙託收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。4.驗收辦法

乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。5.附則

（1）合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。

（2）在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以____罰金賠償對方損失

（3）本合同須經雙方簽章並鑑證後生效。

（4）本合同正本兩份，雙方各執一份。

（5）貨物運達站__________________________________________。

（6）收貨人______________________________________________。

（7）合同糾紛的處理______________________________________。 

加工合同彙總 篇5

承攬方（甲方）：____________________________

地址：____________電話：____________

法定代表人：____________

定作方（乙方）：____________________________

地址：____________電話：____________

法定代表人：____________

定作方委託承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工成品

第二條 加工成品質量要求

第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

1、（用承攬方原料完成工作的）承攬方必須依照合同規定選用原材料，並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

2、（用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

3、交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

第四條技術資料、圖紙提供辦法

1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆，有權停止工作，並及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

2、承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條價款或酬金

價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條驗收標準和方法

1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點

1、交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。

2、交（提）定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準；委託運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

第八條包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 轉包

1、乙方（同意或不同意）將定作物的主要工作交由第三人完成；

2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

（1）乙方可以交由第三人完成的工作包括：

（2）乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的，甲方有權解除合同。

4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

第十一條 其他約定

第十二條 承攬方的違約責任

1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任；經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

2、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____ 元；（合同中無具體規定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

8、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

第十三條 定作方的違約責任

1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

2、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%（10%～30%幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%（20%～60%的幅度）違約金。

3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

4、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方；變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

5、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

7、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

第十四條 不可抗力

在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條 糾紛的處理

加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成按（ ）項處理：

1、向仲裁機關申請仲裁；

2、向人民法院起訴。

本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，做出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關）各留存一份，正副本具有同等法律效力。

定作方：

代表人：

______年____月____日

承攬方：

代表人：

_______年____月____日

加工合同彙總 篇6

承攬方(甲方)：_________

定作方(乙方)：_________

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條　甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

第二條　加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

第三條　加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

第四條　乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料

第五條　原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

第六條　加工費結算辦法與時間

______________________________。

第七條　乙方應於_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元;乙方應於_________年_________月_______日前向甲方交付預付款_________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。

第八條　甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。

6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第九條　乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。

3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十條　聲明及保證

(一)甲方：

1.甲方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

(二)乙方：

1.乙方為一家依法設立併合法存續的企業，有權簽署並有能力履行本合同。

2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥併合法有效。

3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效後即對合同雙方具有法律約束力。

第十一條　保密

雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業祕密(技術信息、經營信息及其他商業祕密)予以保密。未經該商業祕密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業祕密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為___年

一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任並賠償由此造成的損失。

第十二條　不可抗力

本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免並對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限於自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，並應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可後協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

第十三條　通知

1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可採用_________(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可採取公告送達的方式。

2.各方通訊地址如下：_____________________________________。

3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_____日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

第十四條　爭議的處理

1.本合同受_________國法律管轄並按其進行解釋。

2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

(1)提交_________仲裁委員會仲裁;

(2)依法向人民法院起訴。

第十五條　解釋

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閲讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

第十六條　補充與附件

本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

第十七條　合同效力

本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字並加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_______年______月______日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力;合同副本_____份，送_________留存一份。

承攬方(蓋章)：_________　　定作方(蓋章)：_________

法定代表人(簽字)：_____　　法定代表人(簽字)：_____

地址：___________________　　地址：___________________

_________年______月____日　　_________年______月____日

簽訂地點：_______________　　簽訂地點：_______________

加工合同彙總 篇7

買方:賣方：

地址:地址:

電話:電話:

傳真:傳真:

聯繫人:聯繫人:

經買賣雙方友好協商,買方委託賣方加工生產____模具共______套。雙方達成如下加工協議

模具基本情況:

產品名稱序號零件名稱穴數(模具類型)模具單價(RMB元)交貨條件

總價：(含17%增值税)

以上各套模具使用材質：_____________________

(以上模具用料由賣方提供)。

一、雙方的權利及責任：

買方責任及權利如下：

1.買方負責交付給賣方本項目的研發進度要求及計劃，並儘可能地提供項目的銷售預測。

2.買方負責交付給賣方執行本合同所需的產品設計圖紙和其他相關技術資料，並且負責技術方面的支持工作。

3.對交付給賣方的產品設計圖紙和相關技術資料，買方具有唯一的解釋權，當發生歧義時，賣方應徵詢買方意見，由買方確認。

4.賣方完成模具的設計和製造後，由買方去賣方現場對模具進行驗證確認或由賣方提供產品樣品到買方進行驗證確認。本合同中所指模具包含產品本身的模具及後續生產所需的夾治具和模具。

賣方權利及責任如下：

1.賣方負責根據買方提供的產品設計圖紙和其他相關技術資料進行模具的設計和製造，賣方

負責按照合同規定按時完成符合買方設計要求的模具。

2.賣方負責按時按量提供認證及樣板測試、試產所需的產品。同時賣方必須提供相關產品的詳

細的檢驗測試報告供買方確認。如需修/改模,送板時同時也要附檢驗測試報告(註明修改的

地方)

3.模具由買方認證合格後，由賣方負責模具的封存。如買方同意賣方進行產品的後續加工生產，則由賣方負責模具的修理和維護，賣方必須根據買方或買方授權的'第三方的訂單進行批量生產。

4.對給買方生產的所有模具，賣方應提供的詳細的設計圖紙給買方。所有的圖紙必須以Autocad或pro-Eng(pRO-el2)製作，並且必須在開模之前以電子檔形式傳給買方以供批准。

二、技術條款：

1.模具的修理和維護：在生產過程中模具的修理和維護由賣方負責;

2.在雙方協商無異議之後，買方提供產品設計圖紙及相關技術資料給賣方,並派工程人員同賣方進行技術交流或賣方派工程人員到買方進行技術交流，產品圖紙及技術要求列表見附件1;

3.賣方承諾使用所承製的模具生產出的產品能夠達到買方的品質要求

4.賣方承諾使用所承製的模具生產出的產品的產能能夠達到賣方的交貨要求：

日產能：_______K月產能：______K

5.賣方承諾本合同中所涉及的所有模具均能達到40萬次。

6.未經買方允許,嚴禁賣方將本合同中所涉及的任何一付模具整體或部分外包給其它公司進行加工，否則視為違約，由賣方依本合同的違約條款承擔違約責任。

三、商務條款：

1 .模具價格：

1.1經雙方協商後，由賣方提供買方認可的模具最終報價，並簽訂價格確認書，作為本合同不可缺少的一部分。

1.2模具合同總金額(含____%增值税)RMB___。

1.3模具價格總金額已包含如下費用，賣方不得以以下原因向買方要求費用：

1.3.1賣方對產品進行成型/二次加工/組裝所需的所有夾具和治具的模具的費用;

1.3.2賣方按合同規定進行模具設計、試模所需的材料和設備及人工等費用;

1.3.3賣方提供給買方進行模具和產品認證的試模樣品(800套)的費用;

1.3.4賣方為保證模具正常生產製作的模具易損備件的費用;

1.3.5賣方為保證產品正常生產所準備的其他工序的相關工具和治具的費用。

1.4當買方書面要求賣方根據產品設計的變更對模具進行修改時，如果模具修改較簡單，包括從模具上減除模具材料的修改和其他簡單修改，則賣方不需向買方收費;如果模具修改較複雜，對整個模具的結構影響很大，則由賣方根據修改模具所需工時向買方報價，由買方承擔相應的模具修改費用。如果因為賣方的原因,因模具不能滿足買方的要求而進行的修模或改模,買方不承擔任何責任.

1.5由於賣方原因導致買方需要花費正常技術支持外的人工及費用，賣方應根據買方認可的方式給予相應的補償。

2.開模進度：

2.1賣方在收到買方確認後的產品圖檔之後，即開始進入模具設計和製作階段,開模週期為__25__天

2.2由於買方原因造成制模進度的延誤，不計算在內。

2.3如果賣方模具製作出現工藝和其它的錯誤，導致模具無法驗收合格而買方又急需生產，賣方應先用現有的模具安排生產，同時再根據圖紙和樣板要求免費重新開模。

3.付款方式:

乙方同意甲方按如下方式付款。

3.1單獨結算的方式：月結，開票後60天，開17%增值税發票.

3.1.1本合同製造整批模具的總金額(含增值税)為人民幣_________元整(人民幣________元整)，買方支付模具總金額的_____%，剩餘___%模具費分攤在首50K產品內，如果訂單數量不足50K，買方需補給賣方未攤完的模具費。

3.1.2自雙方合同簽訂後，賣方提供增值税發票(模具總額的___0%),買方在二十個工作日內支付。

4.產品定單：唯有產品樣品品質驗收合格且經買方書面確認後，賣方方可接受買方或買方授權的第三方的訂單。買方授權的第三方同買方賣方簽定的訂購合同服從於本合同。

四、產品品質保證

賣方在完成模具後，賣方同意按照買方品質標準以保證產品品質(首件確認報告).

買方對品質標準的內容根據實際需要保留修改的權利。

五、模具所有權

1.本合同所涉及的全部模具和夾治具及其組裝圖和零件圖(包括2D和3D)的所有權，均歸買方所有，賣方不得干涉買方對模具的處置權。如在賣方生產,由賣方負責保管,未經買方同意,賣方不得將此模具提供給第三者生產,否則買方有權要求賣方退還模具費並賠償造成的損失.

2.買方付清模具款後，要求將模具從賣方處轉出時，賣方必須配合買方或買方指定的第三方進行轉移驗收，並自行承擔費用將磨損部件更換以保證重新開始生產。賣方有義務對模具進行組裝、防鏽和包裝處理，併發運至買方指定的地點。所有模具的組裝圖和零件圖(包括2D和3D)和所有夾治具必須同時轉移給買方。

加工合同彙總 篇8

甲方：_____________（以下簡稱甲方）

乙方：_____________（以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及有關法律、法規精神，甲、乙雙方遵循平等、自願、互利的原則，經友好協商一致同意簽訂本合同。

第一條加工不鏽鋼欄杆

1、不鏽鋼欄杆扶手材料規格Ф51×1.2。

2、不鏽鋼立柱規格為Ф51×1.2。

3、不鏽鋼欄杆橫管規格Ф35×1.0。

4、不鏽鋼欄杆豎管規格Ф25×1.0。

第二條製作要求

1、要求橫平豎直，拋光打磨。

2、要求高度為70cm。

3、要求長度為4m為單位，立柱3支。

4、按所提供的“不鏽鋼樣品”及樣圖加工。

第三條合同金額

1、單價為150元/米（含税收）。

2、合同數量約100米，總金額約15000元整，以實做實收為準。

第四條驗收及付款：

1、不鏽鋼欄杆全部運至甲方指定地點即為交貨，交貨後及時辦理驗收手續，經甲方驗收合格後3日內付清乙方貨款。

2、所加工的不鏽鋼欄杆、維修保質期為一年。

第五條本合同未盡事宜由雙方本着友好合作精神協商簽訂補充協議，本合同所列附件（即圖紙）是本合同的.組成部分，與本合同具有同等效力。

第六條本合同自簽訂之日起生效，本合同在履行中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成時，應提交重慶市九龍坡區人民法院訴訟。

第七條本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

附：加工不鏽鋼欄杆《報價表》及製作樣圖一份。

甲方（蓋章）：_______________

乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________

乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________

地址：___________________________

電話：_______________________

電話：___________________________

傳真：_______________________

傳真：___________________________

日期：______年______月_____日

日期：_______年_______月_______日

加工合同彙總 篇9

甲方：

乙方：

為明確甲乙雙方的權利義務，維護雙方利益實現雙贏，本着平等自願的原則，經甲乙雙方協商，就甲方委託乙方代加工食用油達成以下合同條款，以供雙方共同遵守。

第一條 合同期限

1、合同有效期 年，從 年 月 日起至 年 月 日止。

2、合同期滿前雙方如需繼續合作，可於合同期滿前30天雙方重新簽訂合同。

3、某方因特殊原因而不能履行合同時，須提前30天向對方告知經對方同意後，方可解除合同。

第二條 合同內容

1、甲方商標名稱： 。

2、乙方生產許可證號： 。

3、委託代加工產品明細

產品名稱規格質量等級執行標準條形碼

略

4、委託代加工原材料

（1）食用油：由 方提供。

（2）油桶（含瓶蓋、提手等）：由 方提供。

（3）商標標籤：由 方提供。

（4）外包裝紙箱（含膠帶等）：由 方提供。

（5）其他：如上述（3）、（4）中的標籤和紙箱由乙方提供時，由於存在一定的單批印刷數量要求（標籤20000張以上/批，紙箱20xx個以上/批），所以約定如下：甲方需給予乙方上述物料製作保證金，標準為 10000 元/規格/油品；此保證金乙方需在合作結束後一個月內，扣除剩餘未使用的上述包裝材料後，返還給甲方。

第三條 權利和義務

1、甲方有權對乙方生產的每批次產品質量、重量及技術要求進行監督抽查，乙方需提供符合國家標準的出廠批次檢驗報告，如甲方需要乙方提供國家檢驗機構的檢驗報告時費用需由甲方承擔。

2、乙方有權對甲方的商標進行審核，甲方負責向乙方提供商標註冊授權書。乙方負責提供符合國家質量標準的食用油品及生產許可證號進行分裝。

3、雙方要嚴守商業祕密，不得以任何理由透漏給第三方。乙方不得以任何形式銷售此合同內的委託代加工產品，因擅自生產、銷售造成的損失由乙方承擔。

4、甲方不得要求乙方生產摻雜使假偽劣產品，乙方不得隱瞞欺詐甲方生產摻雜假偽劣產品提供給甲方。

5、乙方有義務根據甲方的`要求保質保量完成任務，如產品出現質量問題，由雙方確認或由國家檢測機構進行鑑定，如屬於乙方責任由乙方承擔全部責任，屬於甲方責任由甲方承擔全部責任。出現質量問題後，乙方應與甲方一道迅速作出彌補行動將甲方損失控制在最小範圍內。任何一方出現質量問題，均視為違約。

6、委託代加工需進行在法定機關進行公證和備案，具體事宜由乙方負責辦理，但公證費用（約800元，以實際發票單據為準）需由甲方承擔。

第四條 訂單與結算

1、甲方的訂單（見附件）須提前24小時以傳真、電郵等形式傳給乙方為準，確定價格、數量、規格、品種、提貨時間。單個訂單數量要求在 件以上（每件規格為5Lx4或1.8Lx6等）。

2、每筆訂單實際成交價格根據當時行情議價後決定，訂單生效後乙方收到甲方全部貨款後按照訂單要求時間內需生產完畢。

第五條 交貨方式

1、甲方提貨時，需帶上經辦人的授權委託書、身份證原件和複印件，及承運人的相關證明資料方可提貨；交貨地點為乙方工廠，乙方負責安排裝車。

2、若在交貨前乙方產品出現問題，由乙方承擔責任；若屬甲方運輸途中因保管不當導致產品變質或包裝破損，由甲方承擔責任。

第六條 違約責任

1、乙方未按甲方的訂單要求時間交貨，甲方有權收取合理的違約金（特殊情況除外）。如甲方沒按下訂單的時間提貨，乙方有權收取合理的違約金（特殊情況除外）。

2、甲乙雙方如有一方違約，除追究違約責任外，另一方有權終止本合同。

3、因甲方提供的商標及授權手續不完備或虛假產生的法律責任由甲方承擔，並賠償給乙方帶來的經濟損失。

4、如乙方擅自銷售甲方產品及包裝、印刷品等，一經查證，乙方應賠償給甲方帶來的經濟損失，並追究乙方法律責任。

第七條 合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成，可向乙方所在地仲裁委員會申請仲裁，也可向乙方所在地人民法院起訴。在本合同期內，如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行，本合同自然終止，雙方互不承擔責任。

第八條 其他

合同未盡事宜,雙方可另行協商簽訂補充合同，補充合同與正本合同具有同等法律效力。本合同正本一式 份，甲乙雙方各執一份具有同等法律效力。本合同由甲乙雙方簽字（蓋章）生效，至合同期滿後自動失效。

委託方（甲方）： 被委託方（乙方）：

山東光大日月油脂股份有限公司

法定代表人： 法定代表人：周保華

委託代理人： 委託代理人：

電 話： 電 話：

傳 真： 傳 真：

地 址： 地 址：山東省東平縣經濟開發區

加工合同彙總 篇10

協議書編號：______________

甲方：____________________乙方：____________________

地址：____________________地址：____________________

郵編：____________________郵編：____________________

電話：____________________電話：____________________

傳真：____________________傳真：____________________

電子郵箱：________________電子郵箱：________________

簽約日期：________________

簽約地點：________________

經甲，乙雙方商定，甲方同意代乙方向乙方指定的（境外料件供應商全稱）（以下稱“料件商”）購進本協議項下的料件交乙方加工裝配成本協議項下的整機，並代乙方出口銷售給乙方指定的（境外整機收購商全稱）（以下稱“整機商”）。對此，甲，乙雙方達成如下協議：

一、進口料件品名、規格、數量、單價、總價

品名：____________________

數量：____________________

規格：____________________

單價：____________________

總價：____________________

二、出口整機品名、規格、數量、單價、總價

品名：____________________

數量：____________________

規格：____________________

單價：____________________

總價：____________________

三、包裝要求及費用分擔：出口整機包裝由乙方根據其指定的整機商的要求辦理並承擔相關費用。

四、交貨及運輸

1、甲方向乙方交付料件：

交貨地點：____________________

運輸方式：____________________

費用承擔：________至________的運費由乙方承擔。

2、乙方向甲方交付整機：

交貨地點：____________________

運輸方式：____________________

費用承擔：由_______至_______的運費由乙方承擔。

五、單證

1、乙方每次交付一批整機後，應於相應整機出口報關後_______日內將相應的增值税發票及《税收（出口專用）繳款書》交給甲方。

2、甲方在收到乙方開來整機的增值税發票及《税收（出口專用）繳款書》後，即開出相應的進料抵扣發票給乙方。

3、如乙方未能在交付每一批整機並出口報關後_______日內向甲方提交相對應的增值税發票及《税收（出口專用）繳款書》，則甲方無義務向乙方支付相應整機貨款中的退税部分。

六、驗收標準，方法及提出異議期限

_________________________________________________________________________

七、付款條件

1、進料款：甲方代乙方購進料件並對外付匯，相應進料款由甲方在收到的整機出口貨款中扣除；付款金額按照實際收貨數量及在海關備案的進料合同中規定的價格計算。

2、整機款：甲方代乙方出口整機並對外收匯，對應的人民幣按照美元對人民幣1：_______折算，由甲方在收到乙方整機商開來的金額為出口發貨總價的正本信用證（遠期信用證的，信用證已經開證行承兑）、貨物出口報關、收到乙方開具的足額增值税發票後3天內，在扣除進料款及甲方手續費後付給乙方。

3、代理手續費：代理手續費為進口料件總價的_______ %，以人民幣支付，按美元兑人民幣1：_______折算，由甲方在收到的整機出口貨款中扣除。

八、甲乙雙方的責任

1、上述進口料件由甲方進口並交給乙方後，若出現質量，規格，數量問題，乙方必須在五天內（逾期視為接受）向甲方提出有關清單，證據與説明，由甲方負責對外交涉，乙方有義務協助處理。

2、甲乙雙方必須嚴格遵守海關的關於進料加工復出口業務的有關規定，甲方或甲方指定的委託單位專門負責上述貨物的進出口報關及合同核銷工作，乙方必須指定專人負責上述貨物帳冊的登記，進口貨物的統計，有關單證的追還和保管，隨時準備接受海關的檢查，並隨時協助甲方報關人員辦理有關海關報關手續。如果由於乙方未能及時向甲方提供有關單證以供甲方辦理報關手續或由於甲方不及時辦理報關手續而被海關處罰的，責任由違者承擔。

3、上述貨物按海關規定辦理有關海關手續前，甲乙雙方均不得私自出售，轉讓，虛報、如有逃税和違章行為，責任由違者承擔。

4、按照海關規定，協議期滿必須及時向海關核銷、因此，本協議期滿前15天內，乙方應當持有關資料協助甲方辦理本協議的延期、終止或核銷手續，且該手續只能辦理一次，逾期不辦而受海關處罰的，責任由違者承擔。

5、因整機產品質量不符、數量短缺及不能及時交貨等問題而導致甲方不能如期全部復出口的，由乙方根據中國法律及海關的有關規定承擔甲方由此而受到的全部處罰責任並賠償甲方相應的損失。

6、乙方保證其委託甲方從境外購進的料件及其按照本協議加工裝配後所形成的整機，不侵犯任何第三方所擁有的專利及/或專有技術及/或其它知識產權；同時，乙方保證整機的產品質量符合整機商的要求；否則，乙方應賠償甲方因此而遭受的一切損失、

九、爭議處理

凡因執行本協議發生糾紛時，雙方應及時協商解決，如協商不成，任何一方可直接向本合同簽訂地人民法院起訴。

十、不可抗力

凡協議的任何一方在執行本協議時，如發生不可抗力事件，須在兩天以內以傳真或電報方式通知對方，經雙方協商同意，並在取得有關機構的合法有效證明後。允許延期履行，部分履行或不履行協議，並根據情況部分或全部免於承擔違約責任。

十一、協議生效

經雙方簽字並加蓋公章或合同專用章後生效。

十二、協議修改

本協議的任何變更，解除，均須雙方協商並簽訂書面協議。

十三、協議文本

本協議正本一式三份，甲乙雙方及海關各持一份，效力均等；本協議附表一，附表二，附表三，附表四與本協議具有同等效力。

十四、特別條款

________________________________________（與本條款不符的協議其他條款自動失效）

甲方（章）________________

乙方（章）________________

加工合同彙總 篇11

合同編號：_____________

簽訂日期：_____________

簽訂合同單位：____________________（以下簡稱定作方承攬方）

經雙方協商同意，訂立合同如下：

承攬人按下表完成定作人要求的任務：

產品名稱

型號規格

單位

數量

加工費

單價

金額

定作人按下表供應原材料：(略)

定作方：

單位名稱（章）

單位地址

法定代表人

委託代理人

電話

電掛

開户銀行

賬號

編碼

承攬方：

單位名稱（章）

單位地址

法定代表人

委託代理人

電話

電掛

開户銀行

賬號

編碼

鑑（公）證意見：

經辦人

鑑（公）證機關（章）

（注：除國家另有規定外，鑑（公）證衽自願原則）

年?月?日

有效期限____________至_______年______月______日

加工合同彙總 篇12

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，經甲、乙雙方本着平等互利、友好協商的原則協商一致，就甲、乙雙方合作事宜達成如下協議：

一、甲方以《訂單》形式

確定委託乙方加工的產品名稱_____飼料、規格_____、數量_____、包裝要求_____、交貨時間_____及提貨方式_____，乙方收到甲方訂單後，三個工作日內未提出書面異議的，視為接受甲方訂單。

二、產品生產及質量要求：

乙方應按照甲、乙雙方確定的產品質量標準及甲方提供的產品配方組織生產。產品生產完成後，乙方應向甲方出具產品化驗分析報告，甲方產品質量管理部有權檢查監督化驗分析過程，經甲方產品質量管理部確認並監督檢驗合格後，方可視為乙方產品生產完成。如甲方在銷售上述產品過程中出現產品質量問題及客户投訴問題，經查證核實後屬於乙方原因造成的，應由乙方承擔相關賠償責任。產品質量標準及飼料產品質量認證標準由甲乙雙方另行確定。

三、產品加工費：

（一）經甲、乙雙方協商一致，產品的加工費為人民幣 元/噸（以生產產出量為準）。上述加工費包括原材料採購費、原材料裝卸費、成品及原材料存儲費、原料及成品的化驗費、成品出庫費、成品裝卸費等費用及原材料、成品場內移動存放費。因市場行情及人工費的變化，需要調整上述加工費的，經甲、乙雙方的協商一致後，可在上述加工費的基礎上上浮或下降5%。

（二）加工費結算方式為月末結算。

四、市場銷售：

乙方同意甲方在產品包裝及標籤中無償使用乙方的生產批准文號、企業標準及委託生產等字樣。雙方在制定產品市場銷售價格及開發市場時，應考慮不影響對方利益，同時加強雙方資源共享，互惠互利，真誠合作。

五、甲方原材料採購方式為自主採購。

原材料貨款由乙方墊付，貨款償還方式為月末結算。甲方與乙方需共同採購原材料時，必須嚴格按照甲方採購原材料的標準採購。原材料到廠後，由甲方採購人員和品管人員進行抽樣檢驗，並送交乙方進行化驗分析，原材料經甲方品管人員監督檢驗合格後方可使用。如不符合甲方採購標準的，應退貨處理。乙方應配合甲方安排好原材料的卸車及保存。甲方與乙方應相互共享原材料採購信息，並共同制定採購標準。原材料的使用應按照互惠互利的原則，相互幫助和協助。

六、甲方的生產、品管人員有權監督乙方的所有生產流程並指導工作。乙方必須按照甲方人員的要求投放原材料、操作生產。生產完成後，由甲方品管人員對成品進行檢驗，檢驗合格後方能出庫。

七、原料及成品的儲存倉庫。乙方應按照甲方要求向甲方提供原材料及成品的儲存倉庫。倉庫必須通風良好且無漏雨、漏水、火災等隱患。若儲存倉庫及及生產管理問題（經雙方損耗查證、盤點造成的損失）給甲方造成的損失的，應由乙方承擔相應的賠償責任。

八、甲方應提前一天向乙方報送生產計劃或訂單，以便乙方合理安排生產計劃。如需增加新產品的，應提前叁日與乙方協調解決。乙方應於接到甲方訂單後48小時內交付甲方符合甲方產品質量標準的產品；若因未按時交貨給甲方造成經濟損失的，由乙方承擔賠償責任。

九、甲方有義務給予乙方技術和管理方面的指導及信息共享。（甲方擁有的核心技術除外）。

十、本協議甲乙雙方均有對在履行協議過程中知悉的有關對方的商業祕密、技術資料、客户信息及其他信息保守祕密的義務。

本協議履行期間內及本協議屆滿或中止履行後三年內，乙方不得以任何形式使用或允許第三人使用甲方獨有的產品配方、生產工藝及客户信息。

十一、本協議未盡事宜或對本協議的變更，應經甲乙雙方協商一致後，簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等的法律效力。

十二、執行時間：自簽訂協議日起生效，有效期二年。到期後經雙方協商可續簽。

十三、本協議一式貳份，甲、乙雙方各一份，自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起發生法律效力。

甲方:_________ 乙方_________

時間：20______年___月___日 時間：20______年___月___日

簽署地：________________________

加工合同彙總 篇13

委 託 方：籤 訂 地 點：

承接方： 深圳斯拉歐加文化傳播有限公司 訂 日 期：年月日

依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商， 簽訂本合同，共同信守。

第一條：廣告承攬要求。

1.1 項目（製作）

1.2 廣告及活動內容及有關證件的名稱、編號

1.3 發佈地點或形式：

1.4 顏色：

1.5 規格或材料：

1.6 刊播次數、起止日期及時間：

第二條：費用及支付方法

2.1 費用

本次活動總金額為 ，（大寫 圓整）

2.2 結算方式和期限：

第三條：驗收方式及時間：

第四條：違約責任

4.1 委託方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。

4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，向委託方償付未履行部分廣告費 10% 的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的 1% 償付違約金。

4.3 其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

第五條：糾紛解決方式

發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（ 2 ）項規定辦理。

1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；

2. 向 連雲港市當地 人民法院起訴。

第六條：雙方商定的其他事項：

第七條：附則

本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

委 託 方：連雲港之星汽車銷售有限公司承 攬 方：

單位名稱（蓋章） 單位名稱（蓋章）

地址： 地址：

委託代理人： 委託代理人：

加工合同彙總 篇14

甲方：

乙方：

為維護甲乙雙方合法權益，根據《_____》，《中華人民共和國產品質量法》規定，雙方協商一致，簽訂以下合同：

一、 工程名稱：_________?黃金國際

二、 工程地點：_________縣孤山街原勞動局地段

三、 工程內容：_________?黃金國際小區2#、5#、6#、7#、8#五棟住宅樓（5#，6#一二層為商鋪），塑鋼窗，紗窗製作和安裝。

四、 承包方式：包工包料，塑鋼窗中標價格包括合同範圍內的材料費、機械費、人工費、檢測試驗費、運輸費、税費、水電使用費、風險費等全部費用。

五、 合同綜合價格：本合同為含税等費用固定價格合同，綜合價格不隨市場材料價格變化升高或降低，以中標價格為本工程的價格。

六、 合同工期:合同簽訂後乙方要及時與項目部聯繫，根據施工進度控制好加工製作的時間，乙方接到通知後迅速組織人員進場施工，自開工之日起15天內完成窗框和固定玻璃的安裝，窗扇按照甲方確定的截止時間之前安裝完畢。

七、 付款條件及方式：

1、 向甲方出具的貨物税務發票必須正式合法，且應保證甲方在使用時不受第三方的指控，結算工程數額以雙方簽字認可的實測數量為準，本工程款全部抵頂房子（南沿街一套，住房一套）多退少補。

2、 辦理完按揭手續，加工製作單位開出當地地税局的税務發票。

八、 質量標準

1、 乙方所施工的項目必須完全達到國家檢測標準及合同規定的質量規格和性能要求。如因乙方私自使用不合格材料，造成建設單位損失，由乙方承擔建設單位的損失。

2、 乙方在對塑鋼窗加工製作過程中，要按_________縣質監站對塑鋼窗有關規定和要求辦理，並承諾保證在工程竣工驗收時一次驗收合格。

3、 乙方在施工準備，窗口安裝、玻璃安裝、施工工藝要按本合同附件“塑鋼窗製作技術去做，達到門窗安裝質量要求。

4、 塑鋼窗各種材料參數達到節能65%標準的相關要求。 乙方承擔全部檢測試驗費用，並保證檢測試驗合格，無合格的檢測實驗報告，不予結算，並承擔給甲方帶來的全部損失。

5、 推拉窗安裝推拉紗窗，保證牢固不掉落。 窗框四周縫隙用聚氨酯發泡密封，填滿充實，牢固可靠。 合同簽訂後，塑鋼窗招標時“推拉窗型圖”再對照設計圖紙和項目部，工程部進行審核，雙方認為無問題，經甲方項目部經理在窗型圖上簽字後進行製作和安裝。

九、 驗收方式：甲方或者甲方委託的單位負責對乙方所使用的材料、品牌、規格及施工質量進行驗收，工程竣工驗收完畢後，由監理公司，甲方和總承包單位對工程質量進行共同驗收，並對乙方提供的工程量進行核實，確定最終工程量，以該工程量進行結算。如所用材料被證明存在缺陷，包括潛在的缺陷或檢查實驗確定的缺陷，甲方有權憑有關證明文件向乙方提出索賠。甲方抽查（進行破壞性試驗），不符合國標要求和合同規定的材料，堅決進行退場處理，不得使用否則造成損失由乙方全部承擔。

十、 塑鋼窗所用甲方指定的材料由乙方擇機訂購，避免漲價風險

十一、甲乙雙方權利與義務

1、 甲方承諾

① 為乙方提供良好的工作環境，及時協調處理乙方在現場遇到的各種問題。

② 為乙方提供圖紙，並審查乙方提供的施工資質等。

③ 在乙方生產塑鋼窗過程中，甲方要加強現場檢查與監督，發現問題及時糾正。

④ 甲方承諾自覺遵守物資採購招標文件內容。

2、 乙方承諾

① 接到甲方通知後，未按照約定時間進行施工，或者因工程質量達不到協議要求，甲方有權單方面解除合同，更換施工隊伍，所發生的一切損失費由乙方承擔，不合格工程不予結算，若返工乙方承擔因乙方責任帶來的所有經濟損失。

② 供應貨物不符合本合同要求，甲方有權拒收，因此給甲方造成的經濟損失由乙方承擔。

③ 不得將承攬的塑鋼窗工程轉讓給第三方施工。

④ 進入施工現場所需的水、電、住等問題，由乙方自行處理，甲方幫助協調。

⑤ 不能按照合同約定準時進行施工而影響工期，甲方有權要求賠償，因此造成的經濟損失由乙方承擔。

⑥ 竣工驗收時負責所施工項目的竣工驗收，承擔期間所發生的一切費用，保證一次驗收合格，未達到合格工程的除了承擔返工整改費用外，並承擔合同工程款5%的違約金，並扣除履約保證金。

⑦ 按甲方要求向甲方提供合法有效的質量證明文件及施工過程中的技術資料。

⑧ 必須按照雙方約定的工期完成約定工程項目，每拖延一天支付甲方壹仟元違約金。

⑨ 進場施工前需要與甲方簽訂“安全施工措施保證書”若乙方在施工過程中不加強對施工人員進行安全教育，遵守安全規範，制定安全方案，採取安全管理措施，確保每個職工在保證安全的情況下進行施工。若不重視安全，違章作業，乙方同意為發生的一切傷亡事故承擔全部責任並賠償一切經濟損失。

⑩ 自行協調與政府部門的塑鋼窗合同業務，甲方可以協調配合，但是所有費用由乙方承擔。

11）不按本合同約定提交貨物所發生的任何費用由乙方負責，甲方對此所引起的變動不予確認。

12）不能按照國家規範，圖紙及合同約定進行加工製作與施工，導致產品質量差，工期時間長，甲方有權要求賠償因此造成的經濟損失。

甲方_________乙方_________

_________年_________月_________日

加工合同彙總 篇15

甲方：________________________

乙方：________________________

第一條 乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

第二條 乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工説明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。

第三條 乙方所交的加工品應保證為合格品，並不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收後，始認為合格。

第四條 材料由_________方負責。

第五條 若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。

第六條 驗收時的檢驗方法是採用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq為_________。

第七條 乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。

(一)過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。

(二)繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。

(三)繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。

第八條 通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工後的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

第九條 乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良後果，則甲方有權取消外包加工單。

第十條 按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。

第十一條 試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

第十二條 加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。

第十三條 付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格後，甲方_________。

第十四條 乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

甲方(簽章)：________________

_________年________月_______日

乙方(簽章)：________________

_________年________月_______日

加工合同彙總 篇16

甲方：_____________________________

乙方：_____________________________

一、本合同是依照《中華人民共和國民法典》訂立的，經過雙方簽字蓋章後，即發生法律效力，雙方必須嚴格履行。

二、合同條款：(共12條)

1、合同簽定雙方就以下加工零件簽定加工合同。

序號名稱規格型號數量單價總價(元)備註

1：_____________________________

2：_____________________________

3：_____________________________

4：_____________________________

5：_____________________________

6：_____________________________

7：_____________________________

8：_____________________________

9：_____________________________

2、自合同簽定生效之日起，甲方在5個工作日內按合同總額20%支付乙方加工預付款。

3、乙方完成加工向甲方交貨時，所有加工的產品零件必須符合甲方所提供的圖紙尺寸。

4、所加工的零件經過甲方複檢合格後，甲方可按合同總額的50%支付乙方。

5、所餘合同總額的30%在零件裝配調試完成，乙方開具税率為17%的全額增值税發票後，15日內甲方酌情付清餘款。

6、合同的交貨日期根據雙方要求確定，若乙方推遲交貨，違約金每天合同總額的1%從總額中扣除。

7、加工件所需材料有乙方負責，加工完畢後，乙方負責加工件運送至甲方所在地的運費。

8、甲方複檢時，出現加工見不符合圖紙要求、不合格的現象，甲方通知乙方後，乙方負責及時修復或補件;如甲方通知後，乙方未做出補救工作，甲方代替乙方修復或補加工時，所產生的一切費用從合同總額中扣除。

9、若乙方在一次性完成另部件不合格率在5%以上時，不合格件處理方法除按合同條款的`第六項、第八項執行外，再處以合同總額10%的扣款。

10、本合同附件：甲方外協加工檢驗格式書及加工圖紙，一式兩份，甲乙各執一份，與合同具有同等的法律效力。

11、乙方必須妥善保存甲方所提供的圖紙，不得外泄，同零件一同交還甲方。

12、合同未盡事宜，甲乙雙方本着互敬互諒的原則協商解決。

甲方代表：(簽字蓋章)_____________________________

乙方代表：(簽字蓋章)_____________________________

_________年________月________日

加工合同彙總 篇17

甲方(委託方)：_____________________________________

乙方(加工方)：_____________________________________

甲、乙雙方經友好協商，本着平等、自願、誠實、互惠互利的原則，就乙方長期承接甲方委託的加工製造業務長期合作事宜達成如下協議：

一、合作關係概述

1.1乙方長期承接甲方委託的加工製造業務，並保證產品的生產、質量及提供優質的服務。

1.2乙方為甲方加工製造的產品，不能以任何理由提供給任何人。乙方對甲方的產品無經營銷售權，以及產品的技術、專利負有保密責任。

1.3甲方與乙方根據本合同，協商確定每一筆訂單。乙方根據甲方下發、乙方確定的訂單，安排生產加工製造。

二、產品的訂做及定價

2.1為確保甲乙雙方長期的合作關係，乙方提供給甲方的加工產品應以物美價廉的優勢。

2.2如果其他廠家能比乙方更低的價格提供相同質量、或者更好的質量時，雙方協商在保證質量的`前提下，調整價格。

三、產品名稱、加工方式

3.1加工產品名稱、型號、數量、金額及交貨期以每批訂貨合同為準。

3.2甲方提供產品原材料、產品工藝文件及要求，乙方按產品工藝文件及要求加工生產。

四、產品的來料及成品檢驗

4.1在生產製造之前，由甲方提供產品的樣品，經乙方製作樣品並以書面的樣品確認書提交甲方檢驗，檢驗合格後雙方各執一份確認書和封存樣品，按照確認的樣品作為依據生產和保證產品的質量。

4.2產品執行的質量標準，應由甲方給予相關檢驗標準文件。訂單另有約定的，按照訂單新約定的文件執行。

4.3乙方保證，所製作的產品的實際技術參數符合訂單標識記載的技術參數。

五、包裝和運輸

5.1乙方向甲方提供合格產品，須按照甲方要求的包裝，貼標識。訂單另有約定的，從約定。

5.2交貨方式、地點：甲方所在地的倉庫，或另有約定的地點。

5.3輸送的費用由乙方負擔，雙方另有約定的除外。

5.4乙方承擔運輸中貨物損失或者損壞的風險。

六、結算方式及期限

6.1雙方簽訂合同後，將以此合同作為基礎，每次訂貨都由甲方向乙方下訂單。

6.2乙方對甲方確認訂單以後，按照甲方的要求安排出貨時間;另有約定的，從約定。

6.3付款結算方式約定：月結，當月產品月底之前出貨，檢驗合格驗收之後，次月初對賬完畢無誤之後，月底前結清所應付款項;甲乙雙方對於付款進度以及結算方式另有約定的，從約定。

七、違約及解決糾紛的方式

7.1如因乙方違約所造成的甲方的經濟損失，由乙方承擔。

7.2如果發生糾紛，雙方應本着互讓互諒的原則協商解決。實在協商解決不了則向本市所在地域的地方法院提出訴訟。

7.3本合同有效期為_____年，自____年____月___日至____年_____月______日止。如果甲乙雙方有違約，則合同作廢。期滿如雙方再商定續約。本合同經甲乙雙方簽章生效。未盡事宜可在雙方協商後增加補充協議，補充協議經雙方認可後與本合同具有同等法律效力。

7.4本合同一式二份，乙方一份，甲方一份。

甲方(章)：__________________乙方(章)：____________________

甲方代表：__________________乙方代表：____________________

地址：______________________地址：_______________________

電話：______________________電話：_______________________

日期：____________________日期：_______________________

當事人雙方應遵守以下基本原則:

1、承攬方必須具備履約能力和條件。

《合同法》第253條:承攬人應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事

人另有約定的除外。

承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果

向定作人負責;未經定作人同意的，定作人也可以解除合同。

第254條:承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承

攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。

第255條承攬人提供材料的，承攬人應當按照約定選用材料，並接受定作人檢驗。

《加工承攬合同條例》已經廢止。

2、定作方必須明確提出定作物的品名、數量、質量及其他特殊要求，承攬方不得擅自改變定作方的要求。

3、當事人雙方必須遵守《經濟合同法》的規定，貫徹平等互利、協商一致、等價有償的原則，否則，視為無效經濟合同。

加工合同彙總 篇18

合同編號：______________

承攬人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委託代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯繫人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

定作人：_______________________________

法定住址：_____________________________

法定代表人：___________________________

職務：_________________________________

委託代理人：___________________________

身份證號碼：___________________________

通訊地址：_____________________________

郵政編碼：_____________________________

聯繫人：_______________________________

電話：_________________________________

傳真：_________________________________

帳號：_________________________________

電子信箱：_____________________________

雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條　承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

定作物名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

加工費

單位

總價 

第二條　加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔

定作物名稱

完工時間

檢驗時間和地點

檢驗標準及方法

包裝標準

包裝費承擔 

第三條　加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔

定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

加工合同彙總 篇19

加承合字第號

定作方：_______________(簡稱甲方)

營業執照號碼：_____________________

承攬方：_______________(簡稱乙方)

營業執照號碼：_____________________

根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

品名或項目

規格、型號

單位

數量

單價

價款或酬金元

金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________

三、履行的期限、地點和方式：_________________________

四、驗收標準和方法：_________________________

五、結算方式：_________________________

六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。

其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。

其餘違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規定執行。

七、雙方約定的其它條款：________________

八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

定作方：________________

代表：__________________

開户銀行：______________

帳號：__________________

承攬方：________________

代表：__________________

開户銀行：______________

帳號：__________________

加工合同彙總 篇20

簽約地點：

簽訂日期：

甲方（買方）：

乙方（賣方）：

經協商，甲乙雙方就 事項，達成以下協議，並同意按《民法典》及相關法律法規恪守履行。

一、按甲方要求，乙方為甲方生產：

序名 稱圖 號數量備 注

二、合同總價款（含税票）

人民幣 （RMB￥）

三、付款方式

合同簽定日內付總價款%，即RMB￥元；

產品交付後日內付總價款%，即RMB￥元。

四、交收方式

1、乙方交付前，應按規定對產品進行檢驗，並開具合格證明；甲方在收到產品後按同樣標準對產品進行驗收或確認，並應在 日內（難以驗收的隱蔽瑕疵除外）予以反擴甲方享有向乙方提出質量異議的權利，乙方應承擔修復、退換及賠償責任。

2、包裝及運送

2.1 產品的包裝及運輸，應符合國家或行業標準，由乙方負責在 年 月

 日前送達。（聯繫人：電話： ）；

2.2 包裝和運輸費用已在產品價格中包含。如乙方需回收包裝物時，甲方將免費提供保管、儲存條件，但運輸費用由乙方負責。

五、售後服務

在質量保證期內出現的產品質量問題，乙方應在接到通知後小時內做出響應，並予以解決。

六、保密約定

1、甲方承諾對乙方的產品製造過程及企業祕密不得向第三方泄漏（業務推介和廣告宣傳除外）；

2、乙方保證合同規定的甲方產品（含技術資料及專用工、模具）的擁有權，不經甲方同意不得向第三方提供。

七、違約責任

1、甲方按合同規定期限付款。如果延期，參照中國人民銀行關於金融機構計收貸款利息標準支付違約金；

2、乙方延期交付時，應按合同總額的%乘以逾期天數向甲方支付違約金，逾期超過 天的，甲方有權解除合同並要求乙方賠償損失，賠償額為本合同總額的%。

八、附加説明

1、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字、蓋章有效。合同執行中的附加或更改，應以補充協議或説明的形式，並由雙方授權代表簽字、加蓋公章。

2、本合同附件 ，與本合同具有同等效力。

3、發生合同爭執，應通過協商加以解決；協商不成，可向合同簽字地人民法院提出起訴。

甲方：

住所：

郵編：

委託代理人：

電話：

傳真：

開户行：

賬號：

税號：

乙方： 

住所： 

郵編：

委託代理人：

電話：

傳真：

開户行： 

賬號：

税號：

加工合同彙總 篇21

甲方：

乙方：

甲乙雙方為攜手合作，促進發展，滿足利益，明確責任，依據《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規定，本着誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

第一條：甲方委託乙方生產加工製作________________模具。

第二條：質量標準和要求、驗收方法(標準)及地點：

1、質量標準和要求：模具生產的質量標準按甲方的質量要求執行。

(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、製造模具。

(2)合格模具定義：

①模具必須符合經甲方確認後的模具結構圖;

②模具必須生產出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;

③模具壽命必須符合本合同第六條之規定。

2、驗收方法(標準)：

①按甲方的圖紙和技術要求執行。

②模具結構必須符合模具結構圖紙。

3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上註明下次驗收期限。

第三條：原材料來源

1、原材料來源：模具製造生產所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求採購原材料，以確保產品質量的穩定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

第四條：交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：

1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，並經雙方確認籤板後視為模具驗收合格。

2、交貨地點：甲方指定場所________________________。

3、交貨時間：乙方模具生產自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日，罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經甲方書面形式確認後，交付時間可以按延誤時間順延。

4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。

第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。

貨款結算時間及方法：_____________________。

付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內付_______%。

第六條：技術資料提供及保管：

1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。

2、涉及到資料中技術祕密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術祕密協議》執行。

第七條：質量異議/違約責任：

1、對於乙方供應的產品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，並對乙方供應的產品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內出具解決方案並趕甲方現場進行處理。

2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售後服務，則視為接受甲方的處理意見。

3、其他涉及到產品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產品質量技術協議執行。

第八條：其他：

1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。

2、雙方簽訂的技術協議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經後生產合作過程中的文件資料為本合同的附件。

3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協議》I中第9條規定及本合同第四條第1款(3)規定執行。

4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委託加工製造合作意向書》中“工程變更條款”執行。

5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委託加工製造合作意向書》第11條規定執行。

6、本合同委託項目，乙方不得轉發包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。

第九條：雙方由於不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協商並由___________市經濟合同鑑定機關查實證明，可免予承擔民事責任。

第十條：合同生效、附件

2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之後生效。

3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經雙方協商同意，另立協議方可有效。本合同權利不可轉讓。

4、本合同附件資料具有同等法律效力。

第十一條：本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規定，由雙方進行協商調解。協商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

第十二條：本合同一式兩份，雙方各執一份。

甲方：

委託代理人：

地址：

電話：

開户銀行：

賬號：

_________年____月____日

乙方：

委託代理人：

地址：

電話：

開户銀行：

賬號：

_________年____月____日

加工合同彙總 篇22

供方：

需方：

根據《中華人民共和國經濟合同法》規定，經雙方協商，簽訂本合同，以資共同遵守。

一、供方在___年___月___日前，向需方提供共___套（以實際量體人數結算）。每套___元整，合計人民幣___元整。

二、質量標準：執行國家標準，採用版型。

三、面料：

料樣：（各留料樣）

四、交貨：由供方運輸到。

五、結算方式及期限：

合同簽訂後日內，預付貨款___萬元，剩餘貨款交貨驗收後，全部付清。

六、如發生質量問題，由供方派人按照服裝行業技術標準進行鑑定，如確屬質量問題，供方負責修理或重做，不超過___年___月___日。

七、本合同簽訂後，具有法律效力，如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時，雙方應立即協商，另立協議書。

八、如有一方不履行合同條款規定，則合同相關管理部門按國家合同法規定進行裁定，由違約方承擔經濟責任，賠償對方損失。

九、供需雙方由於人力不可抗拒的災害確屬非企業本身造成的原因不能履行合同時，經雙方協商同意，由合同管理機關查實證明，可免予承擔違約經濟責任。

十、雙方有權對對方的違約行為訴訟法律，雙方約定發生法律糾紛的起訴執行地為陽泉郊區法院。

十一、其他未盡事宜，另訂附件。

十二、本合同一式份，甲、乙雙方各執份。

甲方（蓋章）：________________

乙方（蓋章）：________

_______年______月______日

加工合同彙總 篇23

甲方：武漢魯邦建材有限公司 合同號：

乙方： 簽訂日期：

經甲、乙雙方協商一致，簽訂本加工合同。

一、品名、規格、數量、金額、交貨日期。

品名規格加工數量單位單價（元/件）金額（元）交期備註

粘結劑20公斤/袋

填縫劑

合計人民幣金額（大寫）按實際數量結算

二、質量要求，技術標準：乙方嚴格按照甲方提供的配方及工藝要求加工，乙方在加工過程中必須採用甲方提供的核心料並不折不扣的按甲方要求的數量加入。並要保證攪拌時間，以達到均勻一致，如果是乙方加工原因（加料，攪拌時間，配方）造成的質量問題由乙方全部承擔責任。乙方不得私自印刷甲方的包裝袋。

三、交（提）貨地點和方式：乙方工廠交貨，運費由甲方承擔。

四、甲方提供主料（核心料）及包裝材料。乙方提供42.5水泥，40-70目河砂，重鈣等甲方需要的地材。

五、包裝標準及要求： 甲方提供包裝 。

六、結算方式及期限： 現款現貨 。

七、解決合同的糾紛方式：如果雙方發生合同糾紛，應協商解決。協商不成

可以（1）提交仲裁委員會仲裁。（2）向甲方所在地人民法院處理。

八、其它約定各項：此合同雙方簽字蓋章傳真件生效。如果貨物質量達不到

合同約定的標準，造成甲方客户索賠的損失由乙方承擔。

單位名稱（章）： 單位名稱（章）：

委託代理人： 委託代理人：