當前位置:萬佳範文網 >

合同 >合作合同 >

貼牌加工承攬合作合同(通用3篇)

貼牌加工承攬合作合同(通用3篇)

貼牌加工承攬合作合同 篇1

定作方(甲方):

貼牌加工承攬合作合同(通用3篇)

法定代表人:

住所:

聯繫電話:

承攬方(乙方):

法定代表人:

住所:

聯繫電話:

定作方委託承攬方加工 ,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。

一、合同組成及內容

1.1 本合同規範由定作方委託承攬方承攬加工後,將全數加工製成品交付定作方之一切相關法律行為。

1.2 原物料、包材、加工製成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法,按經承攬方確認之定作方採購單、發票或其它書面約定所列,並作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書,亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,合同附件及其組成部分與本合同具有同等效力。

二、加工成品

2.1 定作方和承攬方一致同意,只能向承攬方委託加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品,可批量生產之外的產品,雙方另行協商。

三、加工成品質量要求

3.1 按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準,經檢驗,定作方有權拒收任何低於該樣品質量標準的產品。

3.2 承攬方需為每單件產品提供產品合格證。如果國家或者行業標準有另行規定,以相應的標準為準,承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件

四、訂單確認

4.1 定作方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

4.2 承攬方收到定作方訂單後在 個工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下 天內交貨。大宗訂單(指單品訂購數量 套以上),特殊產品(指非承攬方正常產品,正常產品指定作方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品,雙方另行協商交貨期。

4.3 定作方指定訂貨負責人,訂單必須由該負責人簽字或蓋有定作方公司公章才生效,否則承攬方不認可該訂單的有效性。

4.4 定作方傳真給承攬方訂單並經確認後,與本合同具有同等的法律效力。

五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

5.1 定作方所委託承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起 天內,定作方首付該訂單總額的 %給承攬方作為預付款,餘下 %在定作方驗收貨物後 天內付清給承攬方。

5.2 產品包裝要求:採用承攬方的中性包裝,並加印定作方的公司名稱、產品名稱、型號、聯繫方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準。

六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

6.1 用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。

6.2 用承攬方原材料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,並接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重做、修理、減少價款或退貨。

七、技術資料、圖紙提供辦法

7.1 承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答覆,有權停止工作,並及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。

7.2 定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

7.3 若由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產,圖紙和技術資料發生變更的,承攬方應及時通知定作方,定作方認可後方可按照訂單生產。

八、價款

8.1 按照具體的訂貨單進行價款結算。

九、驗收標準和方法

9.1 按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

9.2 承攬方需提供每款新產品的檢測報告,以及國家和行業強制要求的報告。

9.3 每批產品,定作方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收,如有不符合樣品的產品,定作方通知承攬方,承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。

9.4 定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。

9.5 當事人雙方對委託的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

十、交貨的時間和地點

10.1 交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。

10.2 交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委託運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。

十一、包裝、運輸及費用

11.1 發貨方應確保其供料或加工製成品包裝牢固,並保障運輸過程安全。

11.2 發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委託承運單位發運,力求裝足容量或噸位,以節約費用。

11.3 承攬方對定作方供料及定作方對承攬方運送加工製成品之運輸及保險費,由承攬方負擔。

十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)

12.1加工貿易手冊由定作方按海關法及相關法律規定填報,但因承攬方向定作方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限於重量、品名規格、數量、原產地等),導致定作方在料件進口報關或加工製成品出口報關時產生一切支出費用損失,由承攬方全數承擔。

十三、保密條款

13.1 承攬方不得將定作方或印有定作方商標或標識的產品置於承攬方工廠展示給除定作方以外的任何第三方。

13.2 承攬方未經定作方書面同意,不得將定作方產品或印有定作方商標或標識的產品印刷於承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

13.3 未經定作方事先書面同意,承攬方不得將定作方產品或印有定作方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

13.4 定作方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。

13.5 承攬方同意對所有定作方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密,所有的(包括但不限於)數據、製圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定作方對承攬方有責任,仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

13.6 承攬方同意根據國家規定的技術採用技術措施保護存在計算機中的數據,以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據。

13.7 雙方同意定作方提供的包括工業祕密和技術祕密的文件均在上述義務的範圍內。

13.8 承攬方同意在定作方要求返還上述的樣品和文件時,承攬方立即返還。即使定作方在這期間與承攬方有關係,但承攬方也無權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再製造、抽選等樣品或其複製品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定作方。

13.9 上述所有的(包括但不限於)數據、製圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息,承攬方未經定作方同意不得自己使用或者給第三方使用,或者在為第三方加工產品時使用。

13.10 承攬方應當非常小心地對待專門為生產所發送的樣品,同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行訂單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何,將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單後,上述樣品應無需要求立即返還給定作方。

13.11 承攬方和其合法繼承者(如果有),同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時,不將此用於任何第三方或其本身的市場生產製造。

13.12 在生產訂單的過程中定作方和承攬方共同研發的結果和其技術祕密應為定作方的無限制的財產,未經允許,承攬方不得使用。

13.13 定作方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有員工遵守上述的合同條款。

13.14 定作方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

十四、違約責任

14.1 未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。

14.2 交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

14.3 未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。

14.4 逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金 元(大寫: );(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的 ‰償付違約金。

14.5 未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。

14.6 不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的 %( %~ %)或酬金總額的 %( %~ %)的違約金。

14.7 異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

14.8 實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,並承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

14.9 由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。

14.10 未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

14.11 擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重做或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。

14.12 承攬方違反上述保密義務的,應當賠償定作方的所有損失,並加付合同標的額的 %的違約金。

十五、不可抗力

15.1 在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使本合同不能履行時,可免予承擔違約責任。

十六、合同解除

16.1 本合同簽訂後,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實無法履行合同,經雙方協商同意後,可予變更或解除合同。但提出方應於該原因發生起 小時內通知對方,辦理變更或解除合同的手續。

16.2 如承攬方在規定交貨期遲延的 日內仍然無法交付貨物,定作方有權解除合同,承攬方所收定作方款項應如數退還,如 日內不能退還,承攬方還應在確定還款之日起,每日按未還款 %的標準向定作方加付遲延付款違約金。

十七、糾紛的處理

17.1 對本合同發生的糾紛,雙方應協商解決,協商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定,提交 方所在地的人民法院解決。

本合同自 年 月 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。

本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式 份,提交 (如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方(簽章): 承攬方(簽章):

法定代表人:

委託代理人: 法定代表人:

委託代理人:

年 月 日 年 月 日

貼牌加工承攬合作合同 篇2

為了能充分發揮雙方企業資源優勢,本着互利雙贏、共同發展的原則,根據《_____》及其他相關法律規定,甲乙雙方就貼牌生產項目達成如下條款:

一、雙方交換企業資信材料,且必須真實、有效,否則,由此帶來的損失由違約方承擔,浴室櫃貼牌加工合同範本。

1.營業執照(副本)複印件;

2.工業生產許可證複印件;

3.食品衞生許可證複印件;

4.税務登記證(副本)複印件;

5.企業法人年度檢驗情況複印件;

6.組織機構代碼證(副本)複印件;

受理書(註冊證)複印件;

8.企業質量管理體系證書複印件;

二、協議範圍

1.甲方委託乙方貼牌生產_____________________牌系列產品,採用甲方的品牌標識;乙方應確保這些產品是不侵犯任何第三方知識產權和合法權益的合格產品。甲方授權乙方印製的專用件(指含有“甲方產品”_____字樣或其他甲方產品專用的圖案、標識、銘牌、説明書、包裝物等),乙方應妥善保管,決不允許流失給第三方,如發生流失給第三方現象,甲方有權按_____法相關之規定追究乙方的法律責任。

2.甲方利用自身的營銷網絡開發市嘗銷售貼牌產品;乙方利用其技術、設備、人力等資源生產製造符合甲方要求並經甲方認可的貼牌產品。

3.貼牌產品完全由甲方銷售,乙方不負責銷售,乙方不得將甲方委託生產的貼牌產品轉賣給任何第三方。

4.雙方合作期滿後或終止合作後,乙方不得以任何形式再生產或銷售有甲方品牌標識的產品,乙方若違反規定,甲方有權乙方按銷售所得的____倍進行賠償。

5.甲方有權派人員監督貼牌產品的原料、生產過程、產品質量等,乙方應予以全力配合與協助。

三、產品名稱、型號、價格(RMB)產品名稱(乙方)產品型號(乙方)價格、備註。後續產品價格以乙方報價經甲方確認的價格為準。產品價格應包含內外包裝、標貼等相關包裝費用(不含增值税發票),具體承擔情況見產品價格表。

四、交(提)貨地點、時間及費用

1.乙方直接送貨到甲方指定倉庫或雙方協定的交貨點,單價含運費;

2.乙方嚴格按訂購計劃單中規定的數量和日期準時交貨;乙方在裝車或交付託運後須在2小時內以電話或傳真的形式通知甲方發貨情況及預計到貨時間、地點,以便甲方及時提貨,合同範本《浴室櫃貼牌加工合同範本》。

五、產品包裝與防護要求

1.產品外包裝、標貼、銘牌等相關包裝材料由甲方提供設計、定製和採購,甲方將包裝材料發給乙方,由乙方代工包裝;

2.乙方提供的產品包裝應達到甲方認可的包裝要求,有足夠的強度,以便適應運輸的要求。

六、提出交貨、質量異常及期限交貨數量和時間以訂購計劃單為準;乙方接到訂購計劃單後若有異議,應在接到訂購計劃單24小時內以書面形式通知甲方,否則視為乙方接受甲方訂單;對於不能及時供貨,造成甲方損失的,乙方應當承擔相應的賠償責任。

七、價格與結算方式

1.產品價格按甲乙雙方確認的價格為準,若價格有變動須經雙協商同意,並確定新的價格及執行日期;

2.雙方確定貨款結算方式為:月結30天,例:20_________年3月1日至20_________年3月31日的貨款,甲方在次月月底前結清。

八、質量要求

2.乙方應保證其所提供的產品各項指標符合甲方的《產品規格書》與《檢驗規範》及其他相關要求,同時應達到雙方所籤的《質量保證協議》的要求;

3.乙方應保證其所提供的產品符合相關環保要求;

九、品牌管理

1.甲方提供的_____(包括包裝設計、圖形、漢字、英文及其組合等)所有權歸甲方所有,乙方只能在甲方授權許可的範圍內使用,不得私自轉讓或擴大其使用範圍;

2.雙方合作期滿後,乙方即無權以任何方式使用任何帶有甲方標識的產品。一旦發現,甲方有權要求乙方承擔賠償責任。

十、售後服務

1.乙方必須嚴格履行《產品質量法》規定的相關義務,對於因乙方質量問題所引起的退貨、換貨,乙方應予以全力支持,與此相關的費用由乙方承擔;產品因非正常使用而損壞所發生的相關費用由甲方負責;

2.貼牌產品本身出現重大質量事故的,由乙方承擔由此產生的相關責任和費用,如:訴訟費、_____、責任賠付費及法律責任等。

十二、合同的終止與解除

1.若乙方未能履行合同所規定的任何條款,並無合理解釋,甲方有權終止合同,未結算的貨款甲方推遲為三個月後給付;

2.乙方若提前解除合同,應在甲方未找到替代供應商前繼續供貨,保持甲方的經營銷售正常運行,原則上不超過3個月;

3.甲方若提前解除合同,應保證消耗完乙方根據甲方訂單生產的產品,並按合同規定的結款方式結清餘款;

十三、解決合同糾紛的方式甲乙雙方在履行本合同時發生的一切爭議均應通過雙方友好協商解決,協商不成,則按《_____》,由合同簽約地人民法院訴訟解決。

十四、其他約定

1.未經甲方書面允許,乙方不得將甲方的資料及合同內容、價格等商業機密任何形式泄漏給任何第三方;

2.未經甲方書面同意,乙方不得將甲方已經與乙方訂立採購產品合同或服務這一情況進行廣告宣傳或公之於眾,也不多在廣告中使用甲方或甲方任何客户的名稱。

3.甲方確保“___________”貼牌_____的獨佔性與無爭議性,如貼牌_____出現爭議,該爭議引起的法律責任由甲方承擔;

4.本合同為總合同,每批訂單執行以雙方確定的《採購計劃單》為準,《採購計劃單》與本合同具有相同的法律效力;

5.合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同;本合同如有未盡事宜,經雙方共同協商作出補充,補充規定與合同具有同等效力。

十五、合同有效期

本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,經雙方簽字蓋章後生效;合同有效期為?年(以合同簽訂日起計算)。

甲方:?乙方:

單位名稱(章):?單位名稱(章)

法定代表人:?法定代表人:

委託代表人:?委託代表人:

日期:?年?月?日?日期:?年?月?日

貼牌加工承攬合作合同 篇3

甲方:(承攬人):

乙方:(定作人):

合同編號:

簽訂地點:

XX市根據《民法典》和有關規定,經甲、乙雙方友好協商,就乙方委託甲方加工生產##品牌服飾,現達成協議如下:

一、服裝名稱牛仔褲牛仔褲牛仔褲牛仔褲合計總金額(大寫)伍萬肆仟肆佰元整附訂貨配碼及數量明細貨單,貨單單價不含税票費用,開票需另加收税費。以上訂貨數量與實裁數有10%±,以實際出貨數量為準。訂做物數量與金額:工廠貨號客户款號面料成分62%棉,10%竹纖維,18%滌綸,10%天絲60%棉,40%滌綸100%棉100%棉顏色黑色藍色藍色黑色單價數量金額(元)貨期。

二、服裝款式和製作要求:服裝款式由乙方提供或者到甲方現場指定,並經過乙方最終確認的樣板,如需對一些款式進行修改的則按產品工藝單要求生產。

三、布料和輔料的提供及確認:經雙方確認款式、面料和製作要求後由乙方提供帶有自己logo的輔料(裏子布、logo掛牌、包裝袋、鈕釦、拉鍊、水洗嘜、布標等)給甲方生產中使用,成品面料由乙方在甲方處選定並由甲方提供,若產品上出現一些裝飾物如貼布、貼皮,金屬裝飾件、繡花等輔料則由甲方提供。對於根據乙方提供的商標,如有涉及第三方的知識產權而引起糾紛,概由乙方負責。

四、交貨時間、地點、驗收方法和運雜費:

1、貨物在本合同生效之日起在________年____月____日到________年____月____日完成,餘下貨款到帳後,於甲方公司驗收提貨,也可由甲方代為發往乙方指定地點,運費由乙方承擔。

2、因乙方逾期提供輔料或交訂金致使甲方無法按期交貨的責任由乙方承擔。

五、包裝要求:內層包裝由乙方提供包裝袋,外包裝用紙箱包裝加套編織袋,必須準確無誤的註明服裝名稱、數量、貨號。

六、a.b.結算方式和付款方式:按實標數量以現金的方式結算。由甲方按實標數量給乙方開具發貨清單,乙方以匯款或現金方式結算。付款方式:乙方預付給甲方訂金為總訂貨額的30%(即由乙方再付總訂貨額的70%(即

七、違約責任:因乙方原因致使甲方不能按約定時間完成確認訂單工作的,甲方的交貨時間順延。甲方如逾期交貨的,應在交貨期前十天通知乙方,以便乙方作出安排,但超過十天以上的,每天應當根據本合同總金額按每日千分之一的比例支付違約金。

八、未盡事宜,雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議,則向加工承攬地有管轄權的人民法院提起訴訟。

九、本合同一式二份,各方各執一份,空格內填寫的文字部分及訂貨細碼單具有同等效力,雙方簽字或蓋章後生效。元),貨好通知乙方元),甲方收到貨款後馬上發貨。

甲方:XX市服飾有限公司單位名稱(蓋章)

單位地址:委託代理人:電話:日期:

乙方:##服飾有限公司單位名稱(蓋章)

單位地址:委託代理人:電話:日期:

  • 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/hezuo/8v8rxj.html
專題