建設工程範圍合同書（通用31篇）

建設工程範圍合同書 篇1

甲方(建設單位)：__________________________

乙方(施工單位)：__________________________

甲乙雙方根據《建設工程質量管理條例》、《房屋建築工程質量保修辦法》，經雙方協商一致，對____________________(工程全稱)簽訂工程質量合同書。

一、工程質量保修範圍和內容

乙方在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程保修責任。

質量保修範圍包括地基基礎工程、主體結構工程、屋面防水工程、有防水要求的廚、衞生間和外牆的防滲漏，供熱與供冷系統，電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，以及雙方約定的其他項目。具體保修的內容，雙方約定如下：

乙方負責施工的所有工程項目，如出現施工質量缺陷或施工質量隱患，乙方必須履行保修義務，特別是出現以下情形(不在乙方承包範圍的項目除外)時：

1、樓地面、屋面、牆面滲漏水;

2、煙道、排氣孔道、風道和設備管道等管道不通或泄漏;

3、樓地面沉陷、空鼓、開裂、起沙;

4、內外牆及頂棚抹灰、油漆等裝飾面及結合層開裂、脱落，或牆面起鹼脱皮;

5、門窗變形、門窗五金配件及門鎖損壞、開啟關閉不靈或縫隙超過規範及滲漏水等。

6、廚房、衞生間地面泛水倒坡積水;陽台、露台、走廊、屋面倒坡積水;

7、廚房、衞生間等有防水要求的部位滲漏水;

8、室內外上下水管道及其他管道滲漏水、堵塞;

9、強弱電系統不能正常使用，電氣設備及開關、插座故障，線路漏電、短路;

10、鋼筋砼、磚石砌體結構及其他承重結構出現變形裂縫;

11、施工產生的其他質量缺陷。

二、質量保修期

雙方根據《建設工程質量管理條例》及《房屋建築工程質量保修辦法》有關規定，約定本工程的最低質量保修期如下：

1、地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程合理使用年限;

2、屋面防水工程、有防水要求的衞生間、房間和外牆面的防滲漏為5年;

3、裝修工程2年;

4、電氣管線、給排水管道、設備安裝工程為2年;

5、住宅小區的給排水設施、道路等配套工程為2年;

6、其他項目保修期約定如下：其他項目的保修期為2年。

質量保修期自如下規定日期起計算：

1、質量保修期限在工程取得竣工驗收備案證明、乙方將竣工檔案、竣工工程全部移交給甲方的次日起算(以雙方的交接記錄為依據);

2、若工程移交給甲方時還存在質量問題且乙方選擇自行進行整改時，則該工程的質量保修期自全部質量問題整改合格的次日算起(以包括甲方在內的有關方簽署的驗收合格書面文件為依據);若乙方書面委託甲方整改、維修並同意所需費用按市場行情進行結算、從乙方預留於甲方的質量保脩金中支付時，則以甲方同意接受乙方委託並代為整改、維修後，經甲方及監理單位共同簽署驗收合格書面文件次日起算。

三、質量保修責任

1、屬於保修範圍、內容的項目，乙方應當在接到保修通知之日起按本保修書第五條規定立即派人保修，並在保修書第六條保修時限要求的時間內完成保修。乙方不在約定時限內派人保修的，甲方可以委託他人維修，維修費用從預留於甲方的質量保脩金中抵扣。

2、發生緊急搶修事故的，乙方接到事故通知後，應立即到達事故現場搶修。

3、對於涉及結構安全的質量問題，應當按照《房屋建築工程質量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政主管部門報告，採取安全防範措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，乙方實施保修。

4、在保修期限內，因乙方原因導致的工程質量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、財產損害的，乙方應承擔相應的經濟與法律責任。如果房屋所有人、使用人或第三人向甲方索賠而使甲方遭受損失，

甲方有權向乙方追償。

5、因乙方未按有關規定和本合同約定及時履行保修義務而造成新的人身、財產損害，乙方應承擔相應的賠償責任。

6、非乙方原因造成的質量缺陷，乙方在履行保修義務後，有權就所發生的費用向責任方追償。因設計方面的原因造成的，相關責任由設計單位承擔;因建築材料、構配件和設備質量不合格等原因造成的，如屬乙方採購的，或由甲方採購而乙方不按規定進行檢驗用於工程的，相關責任由乙方自負;如屬甲方採購，乙方曾提出質量異議而甲方未經鑑定合格堅持使用的，相關責任由甲方承擔。

7、在本保修書規定的各分部分項(除地基基礎、主體結構外)保修期限屆滿後，如因乙方未按國家有關規定、標準和設計要求施工或採購、使用不合格材料、構配件和設備所造成的質量缺陷，導致影響該工程的使用功能或房屋使用年限的，乙方應承擔相應責任。

8、由於乙方原因造成的工程質量缺陷致使甲方遭受房屋消費者退房或換房等損失的，乙方應賠償甲方的全部損失。

9、若因乙方原因造成業主索賠的，甲方同意乙方其指定的工程保修負責人作為代理人，在接到甲方電話通知後配合甲方與業主協商解決。因解決該索賠問題而由該工程保修負責人簽署的文件、協議對乙方具有法律效力，乙方同意承擔相應的法律後果。若乙方委託的工程保修負責人未按甲方的要求配合甲方進行協商處理的，則乙方同意委託甲方全權處理補償事宜，乙方與業主簽訂的補償協議書對乙方具有法律效力，其項下約定的補償金由乙方承擔，並授權甲方直接從乙方預留的質量保脩金中扣付。

四、質量保脩金的支付與返還

1、本工程雙方約定乙方向甲方支付工程總價款5%的工程質量保脩金，質量保脩金在辦理竣工結算時支付，且質量保脩金預留期間不計息。

2、自第二條規定的質量保修期開始計算之日起滿二年時，甲方應將預留保脩金餘額返還乙方。

3、甲方在根據本條第2款規定的各保修期限滿後將預留的保脩金返還承包人前，甲乙雙方應共同對該工程的質量進行全面回訪，在確定無質量缺陷後甲方才將保脩金返還。

4、甲方在返還保脩金時，有權將應由乙方承擔但已由甲方墊付的款項從中直接予以抵扣，如保脩金餘額不足以抵扣，乙方須在接到甲方書面通知後10日內補償甲方，否則，每逾期一日，乙方應按應付款項的萬分之四向甲方支付滯納金。

5、自本條規定的保脩金返還之日起14日內，乙方應憑相關證明文件到甲方處辦理保脩金返還手續，因乙方原因逾期辦理的，保脩金逾期返還期間不計利息。

五、保修程序

1、工程竣工前，乙方應將其指定的工程保修負責人姓名、聯繫電話以書面形式通知甲方。如甲方在工程竣工時仍未收到乙方的通知，則乙方同意指定該工程項目經理(聯繫電話： )為保修負責人。

2、乙方指定的工程保修負責人的聯繫電話應隨時保持暢通，如保修負責人或聯繫電話發生變動，乙方應及時以書面形式通知甲方，有關變更在甲方收到乙方的通知之日正式生效。當發生質量投訴時，甲方可按乙方提供的聯繫電話通知乙方指定的工程保修負責人，該保修負責人應於接到電話通知時起，24小時內到甲方處領取《工程保修通知單》，該電話通知以甲方處留存的電話通知記錄為準。逾期未來領取，或電話通知時該保修負責人的聯繫電話無法接通，為了避免各方損失擴大化，乙方同意由甲方另行委託其他施工維修，所發生的費用及代辦費按本條第3款規定從乙方預留於甲方處的質量保脩金中扣付。

3、乙方必須從甲方處領取《工程保修通知單》起24小時內(經發包人書面批准可以適當延長)與甲方、房屋所有人(或使用人)約定現場核查時間，並按時到場核查、完成維修(在本保修書第六條規定的保修是限內完成);如發生涉及結構安全或嚴重影響使用功能的緊急搶修事故，乙方在接到保修通知後，應立即到達現場搶修。若乙方不遵循上述規定，甲方有權另聘其他施工單位進行維修，相關費用由乙方承擔，且甲方可按所發生費用額的50%向承包人收取代辦費。

如乙方拒不承擔上述費用，甲方有權從乙方預留於甲方處的保脩金中直接抵扣。4、乙方領取《工程保修通知單》後應妥善保管，並在完成保修經住户簽名確認後作為已履行保修義務的依據立即交回甲方。否則，視為乙方未履行保修義務，甲方有權按照返修內容估算返修費用及代辦費，並按本條第3款規定從乙方預留的質量保脩金中扣付;如乙方履行了保修義務而住户無正當理由不在《工程保修通知單》上簽名確認，乙方應及時通知甲方，經甲方簽字蓋章確認後，可認定為乙方已履行了保修義務。

5、經甲方組織驗收合格，質量保修問題方視為處理妥當。如經驗收不合格，甲方有權另聘其他施工單位進行維修，有關維修費用的承擔按照本條第3款規定執行。

6、若乙方未按上述規定履行保修義務而發生的維修費用，均由甲方和甲方另行委託的施工單位按市場行情價進行結算，按本條第3條款規定從乙方預留於甲方處的質量保脩金中抵扣。

六、保修時限(自乙方領取《工程保修通知單》之日算起)

1、樓地面、屋面、牆體滲漏水為5天;

2、樓地面坪沉陷、空鼓、開裂、起砂的為5天;

3、內外牆及頂棚抹灰、面磚、牆紙、油漆等飾面及結合層開裂脱落或牆面起鹼、脱皮的為3天;

4、煙道、排氣孔道、風道和設備管道不通或泄漏的為2天;

5、廁所、廚房陽台、露台、走廊、屋面等倒坡積水的為5天;

6、門窗變形，開啟關閉不靈或縫隙超過規範規定滲漏水及門窗五金配件及門鎖損壞的為2天;

7、室內外上下水道及其它管道滲、漏水或堵塞的1天以內必須完成，剩餘的土建修復工作3天內完成;

8、強弱電系統不能正常使用，電氣設備及開關、插座故障、線路漏電、短路的為1天。

以上時限均為住(用)户配合為前提。如住(用)户不予配合，乙方應及時告知甲方到場確認，未經甲方確認的，均視為住户已配合。

七、其他

1、甲方指定其“物業管理部”負責協調保修具體事宜。

2、本保修協議，經甲乙雙方簽章後生效，未盡事宜由雙方另行簽訂補充條款進行約定。任何一方不得擅自變更解除本保修合同。

甲方(簽章)：

乙方(簽章)：

法定代表人(簽字)：

年 月 日

法定代表人(簽字)：

年 月 日

建設工程範圍合同書 篇2

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方：　　身份證號： (以下簡稱乙方)

為了提高企業競爭能力，擴大企業的經營規模，根據國家有關法律法規的規定，甲、乙雙方經協商一致，簽訂內部承包經營協議如下：

一、甲方授權乙方簽訂的建設工程合同，乙方實行自主經營，獨立核算，自負盈虧的運營模式，所有的業務開支和辦公費用由乙方承擔，並獨自承擔經營過程中的債權債務和由此引發的全部經濟風險、安全和法律責任。

二、承包方式及要求

1、工程管理費：甲方收取乙方承建項目工程合同價款的 %作為公司管理費，乙方不承擔額外費用，甲方出具企業外出經營許可證給乙方，工程所有税收由乙方承擔，工程款發票由乙方在工程所在地税務主管部門按税法依法繳納税費，費用由乙方承擔，乙方不能偷税、漏税，一經出現一切經濟損失和法律責任概由乙方承擔，甲方不承擔任何責任，甲方不得挪用項目工程款，工程款到賬後必須當天支付乙方，

第一次款項到賬時，扣除

第一次款項的税金及管理費，剩餘款項一次性支付給乙方，工程款

第二次到賬後，把合同價款內的税金髮票及工程管理費一次性扣除，剩餘款項一次性支付給乙方。

2、甲方有權對乙方的經營狀況進行監督指導，享受財務監督權、審核權、工程質量和安全檢查權，乙方應當自覺接受甲方的監督，並尊重甲方派駐管理人員的權利，定期向甲方報告工作，聽取意見和建 議。

三、甲方的義務

1、甲方在本協議生效之後，甲方協助乙方辦理該工程的一切相關事宜。

四、工程管理

1、乙方承擔為承接工程發生的招標費用、報建費用、施工過程的各項成本、工程保修期間所發生的費用、直至該協議終止前所發生的其他費用均由乙方承擔。

2、項目中標後，乙方必須根據工程的規模、“質量和工期的要求及甲方與業主所籤施工合同的要求，儘快組建項目經理部，選派得力的領導班子的施工隊伍，提供實施工程所需資金、技術人員、機械和材料物資。

3、乙方為承擔管轄範圍內的工程負全面責任，嚴格執行國家施工驗收規範、質量管理條例和強制性標準條文，甲方與建設單位簽訂的建設工程施工合同所規定的，承包人的全部責任和義務和甲方的各項工程質量管理制度，信守合同，維護甲方的信譽，全面負責工程的實施、養護，直至工程圓滿通過竣工驗收，承擔保修期責任完成為止，若因履約不善造成的全部違約責任由乙方承擔。

4、乙方必須貫徹落實國家、地方、行業的安全生產方針、政策、法規、標準和各項規章制度，對管轄範圍內施工項目的安全生產負全面責任，發生一切大小事故概由乙方承擔經濟損失和法律責任。

5、乙方必須服從甲方下達的創安全文明工地計劃，並負責實施。

6、乙方應定期組織安全質量生產檢查，堅持“安全

第一，預防為主”的安全方針，嚴格執行安全獎罰制度。研究解決安全質量生產中存在的問題，對存在的安全質量問題應及時整改，消除安全隱患。

7、乙方必須組織並主持各種安全設施、設備的審查和驗收，發現問題及時採取糾正措施。

8、乙方必須執行甲方的各項安全質量生產管理和環境、職業健康安全管理體系要求，服從公司的安全質量生產管理，接受公司的安全生產監督檢查。定期向公司通報安全質量生產情況。如因乙方違約造成甲方經濟損失、行政處罰等影響公司的名譽的，由乙方承擔一切經濟損失和法律責任，賠償甲方名譽損失費和經濟損失。

五、經營及相關管理

1、乙方不得超過甲方所授權範圍進行經營，不得隨意將承建工程進行轉包。

2、對乙方需要甲方配合招投標工程預審文件、投標文件編制的，甲方認真積極配合力爭符合相關文件編制要求，由此發生的差旅費及為達到文件編制要求所發生的一切費用由乙方承擔，實報實銷。經乙方要求甲方管理人員出差者，其經辦人員的差旅費用、出差補貼、雙休日加班費用(按國家勞動法有關規定)及對擬投標工程所開支的經費由乙方負責承擔。

六、違約責任及協議解除

1、在工程竣工驗收合格後，乙方將應項目經營內的各項債權債務處理完畢，如有債務糾紛，由乙方承擔全部責任。

2、乙方承擔違反甲方規章制度所簽訂合同、文件的經濟、無限期法律責任。

3、乙方必須守法經營，若經營管理不善或出現安全事故導致通報處罰、停止投標或其他行政處罰導致降低資質的，甲方有權用該工程款支付相應費用，由乙方承擔由此產生的經濟損失和法律責任。

七、未盡事宜在雙方協商後補充，有關本項目事項的洽商、變更等書面協議或文件視為本協議的組成部分，補充協議與本協議具有同等法律效力。本協議一式貳份，各持壹份。

八、附件：

1、甲方必須提供給乙方項目授權委託書，全權處理項目所有一切事務。

2、乙方提供給甲方本人身份證複印件一份。

甲方：

乙方：

________年____月____日

________年____月____日

建設工程範圍合同書 篇3

甲方：(寫明名稱、法定代表人和住所)(發包方)　　乙方：(同上) (承包方)　　甲乙雙方按照《中華人民共和國民法典》和《建築工程承包合同條例》規定的原則，結合工程的實際情況，達成如下協議。　　

第一條 承包工程概況(包括工程名稱、地點、內容、承包的範圍、開工和竣工日期、質量等級等內容)　　

第二條 合同文件使用的語言文字、標準和適用的法律(本條主要是用於涉外方面的)　　

第三條 圖紙(寫明圖紙提供的日期、套數、保密要求以及圖紙的解釋等)　　

第四條 甲乙雙方駐工地代表(寫明姓名、性別、年齡、在單位中的職務)　　

第五條 甲乙雙方的基礎工作　　

第六條 工程進度計劃　　

第七條 工程監督(包括隱蔽工程的中間驗收等)　　

第八條 人事同價款及其調整　　

第九條 工程預付款及工程價的支付方式和時間　　

第十條 工程驗收　　

第十一條 決算　　

第十二條 保修　　

第十三條 爭議處理　　

第十四條 違約責任　　

第十五條 雙方約定的其他內容　　

第十六條 本合同一式__份，當事人各執__份。本合同自________年____月____日(寫明生效的時間或者條件)之日起生效。本合同未盡事宜，雙方可以協商訂立補充協議。補充協議與本合同具有同等的效力。　　發包方單位名稱(章)：

承包方單位名稱(章)：　　單位地址：

單位地址：　　法定代表人：

法定代表人：　　委託代理人：

委託代理人：　　電話：

電話：________年____月____日________年____月____日　　開户銀行賬號：

開户銀行賬號

建設工程範圍合同書 篇4

發包人（甲方）：汽車零部件有限公司　　承包人（乙方）：建設工程有限公司　　鑑於：　　甲方和乙方於________年____月____日簽署的編號為GF-20-0325的《汽車零部件有限公司年產300萬件汽車中間軸智能澆鑄新建項目建設工程施工合同》，因工程變動及建設工程實際情況，現經甲乙雙方協商一致，就原協議第四項（簽約合同價與合同價格形式）第1條內容達成如下補充協議：　　

1、將合同中第一部分《合同協議書》中第四項（簽約合同價與合同價格形式）第1條的工程原簽約合同價下調7%（百分之七），投標清單中各子項目綜合單價按以上比例作相應調整。　　

2、本協議作為原合同不可分割的部分，本協議未修改部分，按原合同執行，法律效力保持不變，原合同與本協議相沖突的以本協議為準。　　

3、本補充協議一式貳份，雙方各執壹份，雙方法定代表人或其授權委託人簽字並蓋章後協議生效。　　甲方：汽車零部件乙方：XX公司有限公司　　法定代表人或其授權委託人： 法定代表人或其授權委託人： 簽字： 簽字：　　________年____月2____日

________年____月2____日

建設工程範圍合同書 篇5

借 款 方：____________________

法定代表人：____________________

職務：____________________

地 址：____________________

郵碼：____________________

電話：____________________

貸 款 方：____________________

法定代表人：____________________

職務：____________________

地 址：____________________

郵碼：____________________

電話：____________________

根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

第一條 借款用途：____________________

第二條 借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____ （大寫）元。預計用款為一年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；

第三條 借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，並計算複利。在合同規定的借款期內，年息為____ %.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%。

第四條 借款期限：借款方保證從____ 年____ 月起至____ 年____ 月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；____ 年____ 元；。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開户銀行代為扣款清償。

第五條 因國家調整計劃、產品價格、税率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

第六條 貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

第九條 本合同經過簽章後生效，貸款本息全部清償後失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

借款方：____________（蓋章） 

貸款方：____________（蓋章）

代表人：____________ 

代表人：____________

____年____月____日 

____年____月____日

建設工程範圍合同書 篇6

貸款方：

聯繫方式：

借款方：

聯繫方式：

根據國家規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

第一條 借款用途：

第二條 借款金額

借款方向貸款方借款人民幣(大寫)______元。

借款數額肯定要寫的，大家也都會寫，只是要注意數額應該用大寫，並標上幣種。在大寫的旁邊再附註小寫，並寫上小數點。這樣做主要是防止數額被更改。寫清楚了，如果你是借款人，你不用擔心數額被修改。如果你是出借人，不用擔心借款人説數額被你改過。

第三條 借款利率

自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，並計算複利。在合同規定的借款期內，年息為______%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率______%。

利息可以由雙方自行約定，但如最終引發糾紛，對於未支付的部分利息，只要未超過年利率24%，人民法院會給予保護;約定的利率超過年利率36%，超過部分的利息約定無效。但如果約定的年利率為24%--36%，借款人已經支付的部分利息，出借人可不予返還。

第四條 借款期限

借款方保證從________年____月起至________年____月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其它開户銀行代為扣款清償。

借款時間是認定借款期限和訴訟時效的重要依據，也是認定借條事實的重要因素，應該在寫明________年____月____日。年份不能省略，如果沒寫年份，一旦發生糾紛，難以確定具體的時間。如果你是借款人，為防止借款日期被修改，應當用漢字大寫：如：二〇一二年三月十六日。

第五條 因國家調整計劃、產品價格、税率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

第六條 違約責任

貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

除違約金的約定外，為了保障款項的回收，還可以就借款設置抵押。

需要注意，借款的抵押如果涉及不動產，要到相關部門辦理登記手續，才能對抗第三人。

第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

第八條 本合同條款以外的其它事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

第九條 爭議解決方式

甲乙雙方在本合同履行期間如果發生爭議，雙方應該協商解決，協商不成，任何一方可向本合同簽訂地有管轄權的人民法院提起訴訟。

借款合同糾紛的訴訟時效為________年。如約定還款期限的，訴訟時效從借款到期次日開始計算。到期有催討的，從催討次日重新計算，但須保存催討的證據;沒有約定還款期限的，債權人可以隨時提出還款主張，不受兩年訴訟時效的限制，但提出還款主張後兩年內沒有繼續主張的，視為超過訴訟時效，法律不予支持。

第十條 本合同經過簽章後生效，貸款本息全部清償後失效。

本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份，具有同等法律效力。

為了確保簽名的真實性，應要求當事人提供身份證複印件，而且複印件上還應當讓債務人簽字。最好有借款人按手印，因為身份證也有假的，如果有蓋手印會更好。尤其是在簽名潦草的情況下更是如此。

貸款方(蓋章)：

負責人：

________年____月____日

借款方(蓋章)：

負責人：

________年____月____日

建設工程範圍合同書 篇7

甲方_________（以下簡稱商），和乙方_________（以下簡稱分包商），於________年____月____日在_________訂立本分包合同。鑑於商已同_________國　　______________大型電氣項目管理局（以下簡稱業主），就在_________國的__________號工程項目的設計，運輸和施工簽訂了合同。鑑於分包商願按該合同實施土建和安裝工程而報了價，鑑於商已接受分包商的報價，依據分包商________年____月____日，_______號文件及其所附的報價表（注），現雙方達成協議如下：　　

一、下列文件應是本分包協議的一個組成部分　　

1.電氣、機械及技術操作的合同通用條款（________年第一版）。　　

2.合同的特殊條款。　　

3._________工程項目的技術規範。　　

4.工作範圍和技術要求。　　

5.土建和安裝工程分包合同的報價表。　　

二、定義　　

1.“商”：係指甲方_____________________________________________。　　

2.“分包商”：係指乙方_________和乙方_________將工程的任何部分轉包給別的任何專業公司或機構。　　

3.“商的工程師”：係指由商指派的監督分包商工作的人員。　　

4.“分包”：係指由分包商按本合同第三條“工作範圍”規定而要執行的工作。　　

三、工作範圍　　本工程包括在_________國境內，根據業主的技術規定，建設_________工程項目，如圖所示。　　

1.提供所有工程的監督人員，熟練和非熟練工人，提供運輸、測繪工具及設備，挖掘及鑽孔機械，吊車，以用於塔架安裝和絕緣箍，地線配件，拉力條的安裝以及導線掛垂和拉直等工作。　　

2.提供混凝土材料、水泥、砂、石子、灰漿材料、鋼筋，並運送到工地。　　

3.為所有熟練和非熟練工人及行政人員提供住宿、膳食、供水、衞生設備、交通費用和社會保險。　　

4.運送由商提供的材料：商在BB庫房中的塔架、導線、絕緣材料、五金構件、接地材料，包括從商在BB的庫房到施工現場的運輸，並負責卸車和保管。　　

5.分包商應按商提供的縱斷面圖和測繪圖確定塔架的位置。凡是已由商定出的塔架位置，分包商應測量檢驗，以保證塔架的位置和線位方向符合合同技術規範的要求，並在取得商批准後，應對測繪圖作相應的更改或修正。　　

四、符合技術規範要求　　熟悉業主技術規範的分包商，應按照業主的要求，並承擔屬於分包工程範圍內的與分包商有關的全部責任。　　

五、勞動力　　分包商應：　　

1.自始至終提供足夠數量的工人，以滿足商工程師在工程進度方面的要求。　　

2.在工作時間、節假日方面，應遵守當地法律、規定和風俗習慣。　　

3.支付工資並服從當地關於對工人報酬的一切規定。　　

4.為其僱員提供住宿及膳食。　　

5.向商和_________國主管部門提供他們所需的有關其僱員的一切情況。　　

6.對與本分包工程有關的各種性質的索賠或風險，自費為其僱員和工人提供保險費及工人補償。　　

六、法定責任　　分包商應對下列事項承擔責任：　　

1.遵守_________國關於所得税的規定。如果其僱員中有人對僱主給他們的報酬不付個人所得税，分包商也應對此完全負責。　　

2.根據_________國的法律，為其僱員支付各種國家安全捐款。　　

3.分包商應服從所有適用於本分包工程範圍內的_________國的法律、地方法及規定。　　

七、與業主談判　　除商的工程師授權外，分包商任何時候均不能與業主接觸或談判。　　

八、維修保證期　　分包商將從接收補步驗收證書之日起12個月內擔保所有工程，不會由於其僱員的工藝低劣或因其提供的材料質量差而發生事故。　　

九、意外事故或損失的責任　　在工程移交之前，分包商應保障商不承擔各種人身傷亡或財產（非工程部分的財產）損失的責任，並保障商不承擔屬於分包商和其僱員所引起的訴訟、控告、索賠要求訴訟費、指控和其他費用的責任。　　

十、保險　　

1.工程保險：商應按合同一般條款的規定，自費對永久和臨時性工程、施工機械及設備進行保險，這應包括分包工程在內　　

2.第三方保險：包括分包商在內的第三方保險，將由商承擔，而分包商不付任何費用。　　

3.工人補償：分包商應自費負責其工人的保險，包括與分包工程有關的各種性質的索賠。　　

4.對以商名義的保險單中的索賠補償的確定，分包商應在3天內備齊各種有效的證單。　　不能由第三方和工程保險償付的各種損失和費用，分包商應對此承擔責任。所有扣減款額應記在分包商的帳上。　　對屬於分包商自己的，或租借商的或租給商的全部機動車輛運輸設備和工具，如未計入商的保險單，分包商應自費保險。　　十

一、運輸　　分包商應提供該分包工程施工及運送其人員往返工地所需要的全部運輸車輛。十

二、工具及設備　　該分包工程施工和維修所需的全部工具，包括拉力設備、撥具、張緊裝置、操作線、傳動滑車等、分包商應自費提供。　　分包商應遵守_________國有關各種工具、設備、機械及運輸工具方面的所有法律和海關規定，並支付由此產生的全部費用。一俟該分包工程竣工，分包商就應負責把上述全部設備和工具撤出_________國。　　十

三、商材料的交付　　商應負責交付材料，包括塔架、塔架附件、導線、絕緣裝置、絕緣體及導線配件、接地棒及接地線等。分包商應在BB商的倉庫提取材料，將材料裝車，運送到施工現場並卸車，費用自行承擔，按雙方同意的工程進度計劃，對分包商各項工作所需要的材料，至少要在該項工作開始前一週為分包商備好。如果商未能按上述要求把材料交付給分包商，商應准許分包商一個相應的延長期　　十

四、材料的有效利用　　分包商應注意該分包工程所需要材料，如水泥、鋼筋、燃料、潤滑劑等，在_________國市場可能會出現供應短缺的情況時，分包商應自費安排從其他國家獲得這些材料，從而保證該分包工程不間斷地進行。　　十

五、分包工程量　　在該分包工程價格表中所列的工程量只是大約數，變化範圍在177;_________％之內，則單價不作任何變化。　　如果變化值超過177;_________％，應按合同一般條款中第_________條規定處理。十

六、分包商的宿舍區　　商應取得由業主寫給市政府有關部門的介紹信，為分包商選定建立其宿舍區的場地。函件所花費用和有關宿舍區的一切費用均由分包商承擔。　　十

七、商的監督　　商將指定一位或幾位工程師監督該項分包工程，分包商的人員應對其承擔義務。　　十

八、許可證和執照　　商應幫助分包商獲得分包商僱員所需的入境簽證、居住證和勞動證、該分包工程所需的施工材料和設備進口許可證，以及生活用房和物資進口許可證，要獲取由業主寫給_________國有關當局的證明信。辦理這些函件所花的費用以及由此產生的一切開支均應由分包商承擔。　　十

九、竣工及懲罰　　根據雙方同意的交付材料（不包括由分包商提供的材料）日程表，只要分包商能及時得到材料，分包商就應按下列規定日期完成各分項工程的施工。　　（各分項工程的竣工日期略）　　如果由於分包商的錯誤或疏忽，未能按上述日期完成該分包工程，分包商同意每延誤一天，就向商支付拖延分項工程的分包合同價的_________％，作為罰金或違約罰款金，罰金或違約罰款金最高限額不得超過分包合同總價的_________％。　　二

十、分包商的過錯　　如果商認為分包商未能認真或迅速地進行施工，或沒有準確地按合同施工，或忽視商工程師所發佈的與工程有關的各種合理的書面指示，或違反合同規定，商可以向分包商發出書面通知，要求其改正失職、疏忽及違約行為。如果分包商在合理期限內，未能執行通知的要求，在此情況下，商將有權僱用其他人並立即對被忽略部分的工程進行施工。另一種方法是在不損害商其他正常權利的情況下，將工程的一部分或全部從分包商手中要回，給其他人完成。在此種情況下，商可隨時自由使用分包商的一切設備（已在工地與工程有況下，將工程的一部分或全部從分包商手中要回，給其他人完成。在此種情況下，商可隨時自由使用分包商的一切設備（已在工地與工程有關的），並對設備正常磨損不承擔任何責任，亦不考慮分包商對這些設備所擁有的任何權利。此外，對按分包合同規定應屬分包商的那部分餘款，或所述那部分工程的施工款，商有權保留並要求不付，或根據已完工程的具體情況而定　　按前所述，完成這項工程或實施其中的一部分，費用如超過應屬分包商的餘款，那麼分包商應承擔這部分超過的款項　　二十

一、進度報告　　分包商應按商同意的格式，呈送每週和每月的進度報表。　　二十

二、廠商證明書和試驗報告　　分包商應呈送用於該分包工程的水泥、鋼筋、砂、礫石以及任何其他材料的廠商證明及試驗報告，並取得商對此批准。混凝土試塊的報告單應同地基工程付款申請單一起呈送。所有試驗及試驗報告書應符合有關標準規範的要求。　　二十

三、支付條款　　商應按如下規定向分包商付款　　

1.預付款，其金額為分包合同價總額的_________％，自分包商提交由_________銀行開具的等值銀行預付款保函之日起15天內，付給分包商；保函有效期為_________個月。　　

2.每月完成的並經業主驗收的工程佔分包合同價的_________％。　　

3.分段工程佔分包合同價的_________％；憑暫時驗收證書。　　

4.分段工程佔分包價的_________％；憑最終驗收證書。　　按合同規定，只有工程經業主在四周內驗收後，上述1、2及4條規定的付款，自收到分包商發票之日起五週內，才能付給分包商　　應付給分包商的款額按下列百分比支付：_________國的當地貨幣：_________％；美元：_________％；　　用當地貨幣支付的部分在_________國付款，用美元支付的部分，通過電匯付給分包商在_________銀行_________帳號，匯費應由商負擔。　　預付款將用美元支付，預付款中超過_________％的美元數額應從前三次的進度付款中按比例扣除。　　二十

四、驗收工程　　所有工程都應符合業主的要求，如相應的規範和在現場協商中作出的決定，總的原則應該是商工程師對工程質量所作的決定是最終的，但一旦發生爭議，則業主代表的決定應為主導意見。　　二十

五、税捐　　分包商應對所有與該分包工程有關的税捐的付款承擔責任，包括但不限於所得税税款。二十

六、履約保函　　在分包合同簽訂後15天內，分包商應根據所附的保函格式，提交一份_________銀行開具的無條件履約保函，額度相當於分包合同價的_________％，有效期為_________個月，自本分包合同簽訂之日起。　　二十

七、第_________號法律（_________國對承包工程的特定法律）　　商受_________國_________號法律保護，並享有第______條，______條款所規定的免税權，這些免税權也適用於分包商。　　二十

八、爭議的解決　　_________________________________________________________________。二十

九、文件和圖紙　　在收到最終付款之時，或在此之前，分包商應向商退還所有商向其提供的文件、圖紙和技術規範。此處所述的任何文件分包商都不能用於除本協議目的以外的其他任何目的；同時分包商亦不能泄露或使用由商或業主所提供的文件中的任何資料。涉及本協議目的的除外

建設工程範圍合同書 篇8

合同編號：____________

工程名稱（以單位工程為準）：___________

發包方：（甲方）_______________________

承包方：（乙方）_______________________

施工合同編號：_________________________

交付竣工工程日期：_____年_____月_____日

北京市工商行政管理局       

北京市城鄉建設委員會   監製

一九九四年十二月           

發包方（用户）名稱：______________

工程名稱：________________________

本工程在保修期內如發生施工質量問題，工程承包方應按照國家和本市關於建設工程質量管理的有關規定負責保修。

一、保修期限

自工程竣工驗收並取得《建設工程質量合格證書》之日起計算。

1.民用與公共建築、一般工業建築、構築物的土建工程為一年，其中屋面防水工程為三年；

2.建築物的電氣管線、上下水管線安裝工程為六個月；

3.建築物的供熱及供冷為一個採暖期及供冷期；

4.室外的上下水和小區道路等市政公用工程為一年；

5.其他特殊要求的工程，其保修期限由發包單位和承包單位另行議定。

二、保修項目內容及範圍

1.屋面漏雨；

2.煙道、排氣孔道、風道不通；

3.室內地坪空鼓、開裂、起砂、面磚鬆動、有防水要求的地面漏水；

4.內外牆及頂棚抹灰、面磚、牆紙、油漆等飾面脱落，牆面漿活起鹼脱皮；

5.門窗開關不靈或縫隙超過規範規定；

6.廁所、廚房、盥洗室地面泛水倒坡積水；

7.外牆板漏水，陽台積水；

8.水塔、水池、有防水要求的地下室漏水；

9.室內上下水、供熱系統管道漏水、漏氣、暖氣不熱，電器、電線漏電，照明燈具墜落；

10.室外上下水管道漏水、堵塞、小區道路沉陷；

11.鋼、鋼筋混凝土、磚石砌體結構及其它承重結構變形、裂縫超過國家規範和設計要求；

12.因施工單位造成的其他質量問題。

三、保修責任

施工單位自接到建設工程質量修理通知書（式樣附後）之日起，必須在兩週內到達現場與建設單位共同明確責任方，商議返修內容。屬施工單位責任的，如施工單位未能按期到達現場，建設單位應再次通知施工單位；施工單位自接到再次通知書起一週內仍不能到達時，建設單位有權按原設計標準自行返修，所發生的費用由原施工單位承擔。

四、保修抵押金

1.保修抵押金計算方法。按工程結算造價扣除甲方供應的設備、成品價後的金額計算，由承包方向發包方支付保修抵押金。其中：

（1）承包一般建安工程200萬元以內的，按2.0％計算；200萬元（不含200萬元）至500萬元的，按1.5％計算；500萬元以上（不含500萬元）的，按1.0％計算。

（2）單獨承包裝飾工程，按1.0％計算。

2.本工程保修抵押金為__________________元。

金額大寫：____________________________。

五、保修抵押金返還

工程保修期滿，發包方按以下規定向承包方返還保修抵押金。

1.承包一般建安工程，保修期滿一年，返還保修抵押金（含保修抵押金存款利息）的80％為______________元。

保修期滿三年，返還保修抵押金（含保修抵押金存款利息）全部尾款。

2.單獨承包裝飾工程，保修期滿一年，返還全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）。

六、爭議

甲、乙雙方發生爭議時，可以通過協商或者申請施工合同管理機構會同有關部門調解。不願通過協商或調解不成的，可以採取下列一種方式解決：

第一種爭議解決方式：向________________仲裁委員會申請仲裁；

第二種爭議解決方式：向________________人民法院起訴。

雙方約定按第________種爭議解決方式解決。

七、合同生效與終止

1.本合同自訂立之日起生效。

2.工程保修期滿，發包方按規定向承包方返還全部保修抵押金（含保修抵押金存款利息）後，本合同即告終止。

八、合同份數

1.本合同正本兩份具有同等效力，由甲乙雙方分別保存。

2.本合同副本____份，由甲乙雙方分送施工合同管理機構、質量監督機構及有關部門。

九、工程質量出現永久性缺陷的，應按照國家和本市關於建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修範圍內。

十、屬於設計原因造成的質量缺陷，應按照國家和本市關於建設工程質量管理的有關規定執行，不在本保修範圍內。

十一、雙方議定的其他事項：__________________________________________

承包方（施工保修單位）：

地址：

郵政編碼：

法定代表人：

委託代理人：

聯繫電話：

開户銀行：

帳號：

（公章）

保修合同訂立時間：　年　月　日

發包方（用户）：

地址：　

郵政編碼：　

法定代表人：

委託代理人：

聯繫電話：

建設工程範圍合同書 篇9

申請借款單位：__________________(以下簡稱甲方)，由______________單位擔保，並經_____________批准，向______________信託投資公司(以下簡稱乙方)申請借款，雙方議定以下條款，共同遵守：

第一條甲方申請借款總額為人民幣______________.借款用於____________________________，保證專款專用。

第二條乙方根據甲方報送的工程用款計劃和用款借據及時審查發放貸款，以保證甲方工程需要。甲方違反政策、擅自改變計劃，挪用貸款或物資，乙方有權停止發放貸款。被挪用的貸款要加收百分之五十的利息或如數扣回。

第三條借款期限定為_______年_______月(指從第一筆貸款之日起到最後還清全部本息)。借款利率，月息為_______‰;年息為_______%(如國家利率調整：1.利率不變;2.相應調整)，按_______計收利息。貸款逾期不還，按國家規定的相應貸款利率加收百分之二十利息。

第四條甲方保證按期歸還貸款。甲方如不能按期還清貸款，擔保單位必須承擔連帶還款責任。乙方有權從甲方或擔保單位存款賬户中扣回。

第五條甲方同意按時向乙方報送工程進度、貸款使用情況的統計報表和資料，為乙方工作提供方便。

第六條簽定本合同後，貸款方如未能按期向借款方提供或借款方未能按規定的時間提用借款，都應視違約，並視違約天數、額度，每天按_______付違約金。

第七條本合同一式叁份，由甲乙雙方和擔保單位各執一份，具有同等法律效力。

借款單位：(蓋章)_________________貸款單位：(蓋章)_________________

建設工程範圍合同書 篇10

年度編號：_________

項目級別：_________

立合同單位：

_________（簡稱借款方）

_________銀行_________行（簡稱貸款方）

借款方在_________年為進行基本建設所需資金，經貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經濟責任，控制年度投資，雙方除遵守_________號臨時借款協議外，特簽訂本年度合同。

第一條 借款方根據批准的年度基本建設計劃，向貸款方借款人民幣（大寫）_________元，用於_________建設工程，不得挪作他用。

預計分季用款：一季_________元；二季_________元；三季_________元；四季_________元。

第二條 貸款利率為年息_________％，計算複利。

第三條 年度中間，國家調整基建投資計劃和利率等，本合同應作相應修訂和補充。

第四條 建設期間或項（目竣工後，雙方應簽訂借款合同，借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效後，本合同同時失效）。

第五條 本合同正本2份，簽字雙方各執1份，副本_________份，報主管部門，總、分行各1份。

借款方（蓋章）：_________

法定代表（簽字）：_________

地址：_________

_________年____月____日

簽訂地點：_________

貸款方（蓋章）：_________

地址：_________

法定代表（簽字）：________

開户銀行及帳户：_________

簽訂地點：__________

________年____月____日

建設工程範圍合同書 篇11

年度編號:_________

項目級別：_________

立合同單位：

_________（簡稱借款方）

_________銀行_________行（簡稱貸款方）

借款方在_________年為進行基本建設所需資金，經貸款方審查，同意給予貸款。為明確雙方經濟責任，控制年度投資，雙方除遵守_________號臨時借款協議外，特簽訂本年度合同。

第一條借款方根據批准的年度基本建設計劃，向貸款方借款人民幣（大寫）_________元，用於_________建設工程，不得挪作他用。

預計分季用款：一季_________元；二季_________元；三季_________元；四季_________元。

第二條貸款利率為年息_________％，計算複利。

第三條年度中間，國家調整基建投資計劃和利率等，本合同應作相應修訂和補充。

第四條建設期間或項目竣工後，雙方應簽訂借款合同，借款合同總額包括本合同的借款額。借款合同生效後，本合同同時失效。

第五條本合同正本2份，簽字雙方各執1份，副本_________份，報主管部門，總分行各1份。

借款方（蓋章）：_________貸款方（蓋章）：_________

地址：_________地址：_________

法定代表（簽字）：_________法定代表（簽字）：_________

開户銀行及帳户：_________

_________年____月____日_________年____月____日

簽訂地點：_________簽訂地點：_________

貸款種類：_________

編號：_________

申請單位：_________

企業性質：_________

申請時間：_________年_________月_________日

建設工程範圍合同書 篇12

上訴人(一審被告)：_________________甲公司(原達州__________公司)

住所地：_________________成都市__________路_____號_____樓

法定代表人：_________________黃__________執行董事

被上訴人(一審原告)：_________________萬__________、男、漢族、__________年_____月_____日出生

身份證號：_____________

住所地：_________________成都市__________街_____號_____棟_____單元_____樓_____號

被上訴人(一審被告)：_________________乙公司

住所地：_________________成都市__________巷__________號

法定代表人：_________________劉__________總經理

上訴請求：_________________

1、撤銷成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》。

2、依法改判上訴人甲公司對萬__________的工程款不承擔連帶支付責任。

3、判令本案一審、二審訴訟費由被上訴人萬__________、被上訴人乙公司共同承擔。

上訴人於年月日收到成都市青羊區人民法院(20__)青羊民初字第__________號《民事判決書》，上訴人對該判決不服，現提起上訴。

上訴人“甲公司“認為：_________________我單位從沒有參與過“達州市__________路立交橋、__________橋美化、亮化工程的施工，亦沒有從被上訴人“乙公司”處承接過該工程;也從未以被上訴人“乙公司”的名義與達州市建設局簽訂《建設工程施工合同》，更沒有將前述工程交由被上訴人萬__________組織施工。而一審法院卻無視事實真相，錯誤的認定上訴人從被上訴人“乙公司”處承接了__________橋工程，並交由被上訴人萬__________組織施工，實屬事實不清，證據不足，認定錯誤。其理由有三：_________________

一、達州市“__________街整治工程”與“__________路立交橋、__________橋亮化、美化工程”是風馬不相及的兩件事情。而一審法院卻以“__________街整治工程”的《聯營合同》錯誤的認定萬__________以“達州__________公司”名義承接了“__________路立交、__________橋亮化、美化”工程.這純屬張冠李戴，不講事實。

年月日，上訴人作為甲方與作為乙方的萬__________簽訂了一份關於__________街整治工程的《施工聯營合同》是實。該合同約定：_________________乙方以甲方名義進行承包施工，工程名稱為__________街整治工程。後來，由於沒能中標，該合同自然終止，沒能履行。至於同年10月被上訴人“乙公司通川分公司”與達州建設局簽訂了關於__________路立交、__________橋亮化、美化工程的《建設工程施工合同》，並由萬__________實際組織施工,這與“達州__________公司”則沒有任何關聯。因為，“__________街整治”是__________街街道改造。而__________路立交併非__________街立交，__________橋亮化、美化並非__________街亮化、美化。兩者怎麼會是同一件事，同一個工程呢?只不過__________街在地理位置上與__________大橋引橋形成十字交叉而已。顯然，一審法院的認定牽強附會，缺乏根據，不能成立。

二、一審判決認定年月日萬__________同“乙公司”、“甲公司”進行了結算。這也是毫無根據的。首先，萬__________同“達州__________公司”既沒有轉包、分包合同、協議，又沒有結算書依據，哪來的工程結算呢?其次，庭審中萬__________雖然提供一份《建設工程造價預(結)算書》複印件，卻稱拿不出原件，僅説原件在建設局。為什麼施工單位沒有結算書原件呢?這可能嗎?況且，這只是張封面沒有具體的結算內容。同時，既沒有發包建設單位建設局蓋章，也沒有承包單位“乙公司”蓋章，僅僅在“施工(編制)單位”一欄，有“四川__________建築工程有限公司第一項目部”公章，該欄的旁邊有“達州__________公司”公章，而萬__________在上面僅是技術負責人，並非項目經理或承包人。眾所周知，工程竣工造價結算，是發生在建設發包單位同施工承包單位之間，而這份結算書卻不是。如果是轉包結算，那麼“乙公司”應有簽字和蓋章。為什麼沒有?如果是內部分包結算，那為什麼不是萬__________同“達州__________公司”結算，而又是“達州__________公司”同“盛龍建司第一項目部”結算?既然是萬__________個人沒有資質需打“達州__________公司”牌子，那為什麼又打了“__________建司”牌子。既然“__________建司”有資質為何還打“達州__________公司”牌子?再則，工程造價一欄為865666元，而一審認定工程總結算價為752700元，稱扣除“乙公司”墊支拆遷費112966元。而事實上，標底物__________大橋主橋只是亮化、美化;引橋只是路面改造，均不涉及拆遷，哪來扣拆遷費呢?凡此種種，疑點重重。怎麼能採信成為有效證據呢?毫無疑問，這是一份重複複印嫁接“達州__________公司”公章的偽造證據。一審法院卻不加認真核實審查，主觀武斷的認為上訴人甲公司與被上訴人萬__________進行了關於__________橋亮化、美化工程的結算，因此認定萬__________確是以上訴人甲公司的名義從被上訴人處承接了__________橋亮化、美化工程，這種做法於法無據。

三、一審法院僅憑“乙公司”訴訟代理人前後矛盾的陳述就認定“乙公司”將工程交“達州__________公司”承建，“達州__________公司”又分包一部分給萬__________承建。明顯違背《民事訴訟證據規則》。

根據《民事訴訟證據規則》第七十四條規定：_________________“訴訟過程中，當事人在起訴狀、答辯狀、陳述及其委託代理人的代理詞中承認的對己方不利的事實和認可的證據，人民法院應當予以確認，但當事人反悔並有相反證據足以推翻的除外。”顯然，“乙公司”代理律師雖在第一次庭審有前述陳述，但第二次又否認。同時，本案有其他證據足以證實“達州__________公司”並未介入該工程。除上列證據外，還有“乙公司”給建設局出具的《收款證明書》稱“乙公司”欠萬__________、李__________民工工資。既然是“達州__________公司”與萬__________發生的分包關係，那既是“達州__________公司”欠萬__________的工程款，“乙公司”就不會説自己欠萬__________的民工工資。因而，一審判決對這一事實的認定顯然不能成立。

綜上所述，一審判決無視本案事實真相，將與上訴人甲公司根本無關的__________橋亮化、美化工程強行認定在上訴人身上，並以一份施工內容與__________橋亮化、美化工程完全截然不同的《聯營合同》來認定為是上訴人與被上訴人萬__________之間的關於__________橋亮化、美化工程約定的依據，同時，在上訴人及被上訴人乙公司對本案唯一與上訴人有關的一份無法與原件核對的證據複印件的真實性存在極大異議的情況下，冒然判定由上訴人與被上訴人乙公司向被上訴人萬__________承擔連帶支付責任的做法，實屬認定事實錯誤，沒有任何法律依據，應予改判。請二審法院查明本案事實，依法作出公正判決，以維護上訴人之合法權益。

此致

成都市中級人民法院

上訴人：_________________甲公司

年_____月_____日

建設工程範圍合同書 篇13

工程項目名稱：_________________

委託方：_________________

服務方：_________________

工程建設項目管理合同

建設單位：_________________

項目管理單位：_________________

根據國家及地方頒佈的有關法律、法規及條例，結合工程的具體情況，經甲、乙雙方友好協商，甲方委託乙方對第二條中所明確的工程項目進行全過程項目管理服務，並就具體事項達成如下一致協議。

第一條詞語定義

1.1業主：_________________在協議書中約定，具有項目發包主體資格和支付工程價款能力的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。

1.2項目管理單位：_________________在協議中約定的，具有工程建設項目管理相應資質的和獨立法人資格的，接受業主單位委託的當事人或取得該當事人資格的合法繼承人。

1.3項目經理：_________________企業法定代表人在管理的建設工程項目管理中的具有相應資格的委託代理人。

1.4設計單位：_________________指發包人委託的負責本工程設計並取得相應工程設計資質等級證書的單位。

1.5監理單位：_________________指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。

1.6代理單位：_________________指受發包人的合法委託，以發包人的名義代理實施項目或項目部分內容發包工作，並具有相應資質等級證書的單位。

1.7承包單位：_________________在協議書中約定，被項目發包人接受的具有工程項目施工承包主體資格的當事人或取得當事人資格的合法繼承人。

1.8造價諮詢單位：_________________指業主委託的負責本工程造價諮詢並取得相應工程造價諮詢資質等級證書的單位。

1.9工程：_________________指業主和管理單位在協議書中約定的承包範圍內的工程。

1.10項目管理酬金：_________________指管理單位為進行建設項目籌建、建設、聯合試運轉、驗收總結等工作發生的管理費用。

1.11工程前期：_________________指自工程立項起至工程設計完成止的階段。

1.12施工準備期：_________________自施工圖設計開始起至簽發開工令為止的階段。

1.13施工實施期：_________________自工程開工至按施工合同完成了項目全部任務為止的階段。

1.14竣工驗收期：_________________承包人按施工合同完成了項目全部任務，提出交工至發包人組織驗收通過為止的階段。

1.15造價諮詢：_________________指具有造價諮詢資質的單位受發包方的委託對工程項目進行造價控制的活動。

1.16施工監理：_________________指工程施工階段監理單位對工程質量、進度、投資、安全文明施工進行控制的監理活動。

1.17管理期限：_________________協議書中約定的服務期限。

1.18開工日期：_________________指發包人、承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

1.19竣工日期：_________________指發包人、承包人在協議書中約定，承包人完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。

1.20圖紙：_________________指發包人提供或由承包人提供並經發包人批准，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括文字配套説明和有關資料)。

1.21合同關係：_________________指發包方和承包方通過合同(協議)來約定各自的權利和義務的平等關係。

1.22管理關係：_________________指管理單位按業主授予的權力對被管理單位實施的管理。

1.23施工場地：_________________指由發包人提供的用於工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體制定的供施工使用的任何其他場所。

1.24書面形式：_________________指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等或以有形地表現所載內容的形式。

1.25工程項目總投資：_________________指完成工程項目所發生的價款支出。主要包括土地費、設計費、勘察費、配套增容費、建安工程投資(包括設備)、二次精裝修費、工程預備費等。

1.26項目建設週期：_________________指從項目的立項至工程竣工驗收交付使用止的全部時間。

1.27竣工驗收：_________________指承包人按合同完成的項目全部任務，經驗收合格，由發包人組織驗收的活動。

1.28竣工結算：_________________指承包方全部完成了協議書中約定的內容，交工之後，向發包方進行的最終工程價款結算的活動。

1.29竣工決算：_________________指建設項目竣工後，由建設單位編制竣工決算報表和竣工財務情況説明書的活動。

1.30竣工備案：_________________建設單位自工程竣工驗收合格之日起15日內依照有關法規向有關建設行政主管部門進行竣工驗收備案的活動。

1.31聯動試車：_________________指新建企業或新增加生產工藝過程的擴建企業在竣工驗收前，按照設計規定的工程質量標準，進行整個車間的有負荷或無負荷聯合試運行。

1.32違約責任：_________________指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

1.33索賠：_________________指在合同履行過程中，對於並非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償的要求。

1.34不可抗力：_________________指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。

1.35小時或天：_________________本合同規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最後天是休息日或者其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最後一天，但竣工日期除外。時限的最後一天的截止時間為當日24時。

1.36審計：_________________由國家規定的審計所或部門免費對工程各項費用的合法性進行審核的活動。

1.37項目管理月報：_________________由項目管理單位按月向業主報告工程項目實施情況的報告。

1.39指定分包：_________________指由發包方指定單位分包部分工程內容。

1.40竣工資料：_________________指在協議中約定或按國家有關規定，承包方應當提供的有關工程的資料(包括書面、電子、影像資料)。

1.41重大變更：_________________指業主或由於客觀原因改變工程的主要使用功能、建設地點、增減建設規模15%以上，分期或合併建設或提前或推遲3個月以上實施的行為。

1.42業主代表：_________________業主派出的授予處理工程項目建設相關事務的全權代表。

第二條組成本合同的文件

1、本項目管理合同;

2、附件：_________________項目管理的工作內容和職責(若分列);

3、本合同實施過程中經雙方協商一致的補充合同文件。

第三條工程概況

工程名稱：_________________

工程地點：_________________

建築面積：_________________

項目建安總投資(暫)：_________________

第四條項目管理服務方式

本工程由甲方委託乙方並在甲方領導下實施項目管理，提供全過程建設管理和諮詢服務。

乙方派出由項目經理、專業技術人員、管理工程師等組成的項目管理班子從對工程前期、施工階段、竣工驗收及交付使用諸階段，根據甲方確定的項目功能定位、建設標準、設計方案、投資規模等進行計劃、組織、控制和協調等管理和專業諮詢服務。

第五條項目管理的依據

1、項目管理合同文件;

2、與本工程建設有關的政府部門的批准文件;

3、與本工程有關的其它合同文件;

4、經業主批准的項目管理計劃書;

5、與工程有關的工程建設法規、規範、驗收標準。

甲方(蓋章)                                

法定代表人(簽章)                                

乙方(簽章)                                

年              月              日  

建設工程範圍合同書 篇14

合同編號：____________

貸款方：_________

借款方：_________

根據國家規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

第一條借款用途_____________________________________________________________________________________________。

第二條借款金額借款方向貸款方借款人民幣_____元。預計用款為___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元。

第三條借款利率自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，並計算複利。在合同規定的借款期內，年息為__%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率20%。

第四條借款期限借款方保證從___年___月起至___年___月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元;___年___元，貸款逾期不還的部分，貸款方有權追回貸款，或者商請借款單位的其他開户銀行代為扣款清償。

第五條因國家調整計劃、產品價格、税率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

第六條貸款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方罰息計算相同。

第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

第八條本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

第九條本合同經過簽章後生效，貸款本息全部清償後失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。

借款方：_____貸款方：_____

負責人：_____負責人：_____

地址：_____地址：_____

簽約日期：________簽約地點：________

建設工程範圍合同書 篇15

建設工程借款合同

合同編號：____________

貸款方：_____________

借款方：_____________

根據國家規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放，為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

第一條 借款用途________________________________________________________________。

第二條 借款金額

借款方向貸款方借款人民幣(大寫)_____元，預計用款為_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元。

第三條 借款利率

自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，並計算複利，在合同規定的借款期內，年息為___%。借款方如果不按期歸還貸款，逾期部分加收利率 %。

第四條 借款期限

借款方保證從____年_____月起至____年_____月止，用國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元;_____年_______元，貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請代借款單位的其他開户銀行代為扣款清償。

第五條因國家調整計劃、產品價格、税率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂下列合同的文件，作為本合同的組成部分。

第六條 貸款方保證按照合同規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

第八條 凡因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，由各方協商解決;協商不成的，應提交華南國際經濟貿易仲裁委員會按照金融爭議仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力。

第九條本合同條款以外事項，雙方遵照《民法典》的有關規定辦理。本合同經過簽章後生效，貸款本息全部清償後失效。本合同一式 份，雙方各執 份。

借款方：_____(蓋章)

授權簽字人：_____(蓋章)

地址：_________

貸款方：_____(蓋章)

授權簽字人：_____(簽章)

地址：_________

簽約日期：_______ 簽約地點：_______

建設工程範圍合同書 篇16

甲方(委託人)：___________________________

乙方(居間人)：___________________________

甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國民法典》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委託事項

1、乙方接受甲方委託，負責就____________省_____________________工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委託事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委託事項未完成。

二、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限於中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價、棄渣運距等。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，並同意向甲方支付違約金壹百萬元。

3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委託事項，無權取得居間報酬，並且賠償甲方因此而遭受的損失。

4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，並能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。

5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那麼在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關係。

6、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的税務發票，相關的所得税由乙方自承擔。

三、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的_________%向乙方承擔違約金。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間費用為工程施工合同金額的____________%。

2、居間成功後，在甲方正常施工的一個月內，應向乙方支付_______________元整;在正常施工的兩個月內，應支付_______________;剩餘施工合同金額從正常施工的第三個月開始，根據甲方每月取得的驗工計價款，按_______________%的比例支付;竣工結算完畢，甲方取得全部工程款後____________日內全部結清。

3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

五、居間費用的承擔

居間費用是指乙方為完成委託事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委託事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用(或甲方同意承擔_________差_________等_________費用)。

六、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。

2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業祕密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

3、乙方違反保密義務的，應向甲支支付__________________元違約金;如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。

七、合同終止

1、本合同簽字生效後，如果至__________________年__________________月__________________日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

八、爭議解決方式

如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、其他事項

1、乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。

甲方(蓋章)：__________________乙方(蓋章)：__________________

____________年_________月______日____________年_________月______日

建設工程範圍合同書 篇17

甲方________甲方 法定代表人________營業執照註冊號 資質等級________在川通訊地址 郵編________

乙方________性別________ 電話________居民身份證號碼________家庭住址 ________編碼________户口所在地 ________省(市)________ 區(縣)________ 鄉________________村

根據《中華人民共和國勞動法》和有關規定，甲乙雙方經平等協商一致，自願簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。

一、勞動合同期限

第一條 勞動合同期限(甲乙雙方選擇適用)

1、有固定期限勞動合同　　本合同於________年____月____日生效，於________年____月____日終止(如有試用期，則試用期從________年____月____日到________年____月____日)。　　(

2、以完成一定的工作任務為期限的合同　　本合同生效日期為________年____月____日;以乙方完成工作任務為合同終止時間。

二、工作內容和要求

第二條 甲方招用乙方在 (項目名稱)　　工程中擔任 位(工種)工作。乙方的職業資格等級證或上崗證號碼為

第三條乙方應按照甲方的要求，按時完成規定的工作任務，達到規定的質量標準。

三、勞動保護和勞動條件　　推薦合同樣本　　183;勞務分包合同 183;勞務外包合同 183;勞務承包合同

第四條 甲方對乙方的工作時間安排必須執行國家規定的工時制度。甲方由於生產經營需要，經乙方同意後，可安排乙方加班，但不得違反國家有關規定，且應合理安排職工補休或按照《勞動法》的有關規定依法支付加班、延長工作時間工資報酬。

第五條 甲方應當在乙方進入施工現場前對乙方進行入場施工安全教育。甲方應當對已取得電工、焊工、登高作業等特殊工種操作證書的乙方進行崗前培訓(或書面交底)後，方可上崗作業。

第六條 甲方根據生產崗位的需要，按照國家勞動安全、衞生的有關規定，為乙方配備必要的安全防護措施，發放必要的勞動保護用品。

第七條 甲方根據國家有關法律法規，依法建立安全生產製度;乙方應當嚴格遵守甲方的勞動安全制度，嚴禁違章作業，防止勞動過程中的事故，減少職業危害。

四、工資保險待遇

第八條 乙方在試用期間的工資為每日(或每月) 元，試用期滿後工資為每日(或每月) 元;按工作量計算工資的，每 (工作量單位)支付工資 元。　　雙方約定的工資不得低於施工地行政區域內最低工資標準。　　甲方應在每月____日前計發乙方的工資(不得交由包工頭代發)，並由乙方簽字確認。　　甲方應在勞動合同終止、解除時一次性付清乙方的工資。　　合同甲方如為分包方，工資支付發生違約情況由工程總承包單位負責支付。　　甲乙雙方對工資支付的其他約定

第九條 甲方應按規定為乙方辦理社會保險，並按規定足額繳納社會保險費用。雙方勞動合同解除後，應按有關規定轉移社會保險手續。乙方因工負傷，其待遇按國家和當地人民政府有關規定執行。

五、勞動紀律和勞動合同的變更、解除、終止、續訂

第十條 乙方應嚴格遵守甲方的各項制度、勞動紀律和安全技術操作規程。

第十一條 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：

(一)在試用期間被證明不符合錄用條件的;

(二)有打架鬥毆、偷竊、賭博等違法、違紀行為的;

(三)嚴重失職，營私舞弊，對甲方造成重大損害的;

(四)嚴重違反甲方施工現場安全管理規定和甲方勞動紀律的;

(五)被依法追究刑事責任的。

第十二條 有下列情形之一的，乙方可以解除本合同;

(一)在試用期內的;

(二)甲方以暴力、威脅、監禁、或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的;

(三)甲方不能提供安全的勞動條件或者按照本合同規定支付勞動報酬的。

第十三條 變更、解除、終止、續訂本合同，應在規定的時限前以書面形式通知對方，不得擅自變更、解除、終止本合同。

六、違約責任、勞動爭議處理及其它

第十四條 甲方與乙方解除勞動合同時，應給乙方出具終止、解除勞動合同證明書。　　甲方解除乙方勞動合同，符合勞部發481號文件規定的，應支付經濟補償金。　　甲、乙方違法解除勞動合同，應按勞部發223號文件給對方以賠償。

第十五條 雙方因履行本合同發生爭議，應當自勞動爭議發生之日起，____日內向工程所在地( 區、縣)有管轄權的勞動仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可直接到裁決書之日起____日向人民法院起訴。

第十六條 甲方依法制定的規章制度及其他專項協議作為本勞動合同的附件，與勞動合同具有同等法律效力。

第十七條 本合同未盡事宜或與國家、____省有關規定相悖的，按照有關規定執行。

第十八條 本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，一份交工程所在地勞動部門備案,一份留在乙方務工的建築施工工地備查。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效。

第十九條 雙方約定的其他事項。

甲方(公章) ________乙方(簽字或蓋章)________

法定代表人或委託代理人(簽字或蓋章)________

簽訂日期：年____月____日

合同鑑證單位鑑證日期：年____月____日

建設工程範圍合同書 篇18

借 款 方：________________________________________________ 法定代表人：____________________職務：____________________地 址：____________________郵碼：________ 電話：________ 貸 款 方：________________________________________________ 法定代表人：____________________職務：____________________地 址：____________________郵碼：________ 電話：________ 根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

第一條 借款用途：________________________________________

第二條 借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____ (大寫)元。預計用款為________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；

第三條 借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，並計算複利。在合同規定的借款期內，年息為____ %。借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%。

第四條 借款期限：借款方保證從________年____月起至________年____月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；________年____ 元；。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開户銀行代為扣款清償。

第五條 因國家調整計劃、產品價格、税率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

第六條 代款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

第七條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。

第八條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

第九條 本合同經過簽章後生效，貸款本息全部清償後失效。本合同一式五份，簽章各方各執一份，報送主管部門、總行、分行各一份。借款方：____________(蓋章) 貸款方：____________(蓋章)代表人：____________ 代表人：________年____月____日 ________年____月____日

返

建設工程範圍合同書 篇19

建設單位（甲方）：___________　　地址：_______________________　　郵碼_________________________　　電話_________________________　　法定代表人：_________________　　職務_________________________　　諮詢單位（乙方）：___________　　地址：_______________________　　郵碼_________________________　　電話_________________________　　法定代表人：_________________　　職務_________________________　　為使____建築安裝工程的構想科學，設計和施工經濟、合理，建設速度快，誤差小，經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同。　　

第一條 甲方應於________年____月____日以前將規劃局紅線圖、上級部門批文、委託書以及建築安裝工程的建築面積、安裝項目、消防方式、庫房每層淨高等資料提交乙方。　　

第二條 乙方根據甲方要求，對________建築安裝工程的地形、地質條件、建築安裝構想等進行可行性研究，最後編制出設計任務書及匡算表，於________年____月____日以前交付甲方。　　

第三條 甲方根據國家主管部門規定的工程設計收費標準，承付乙方諮詢費________元。自本合同簽訂之日起____日內，甲方先付給乙方____元，待乙方將設計任務書及匡算表交付甲方後____日內，再付給乙方____元。　　

第四條 為本諮詢工程需要到外地進行調研、收集資料人員的差旅費，由甲方負擔。　　

第五條 甲方的違約責任　　

1.甲方如不按本合同規定的時間向乙方送交有關文件、圖紙和資料，乙方可按耽誤的時間順延交付設計任務書及匡算表的時間。　　

2.甲方如不按本合同規定的時間向乙方交付諮詢費，遲延一天，按遲延交付款額罰款____‰。　　

3.甲方如果中途中斷諮詢請求，乙方諮詢工作已經過半的，應付給乙方全部諮詢費；諮詢工作尚未過半，按總諮詢費的50％收費。　　

第六條 乙方的違約責任　　

1.乙方如不按本合同規定的時間交付設計任務書及匡算表，遲延一天，按總諮詢費金額罰款____‰。　　

2.乙方如中途中斷諮詢，應按總諮詢費向乙方交付罰款。　　

3.乙方所提供的技術諮詢服務，因質量缺陷或過錯給甲方造成經濟損失的，應負責賠償。如果由此引起重大事故，造成嚴重後果的，還應追究其主要負責人的行政責任或刑事責任。　　

第七條 其他約定________________________________________　　本合同自簽訂之日起，甲乙雙方不得隨意更改。如有未盡事宜，需經雙方協商解決。　　本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份，合同副本一式____份，分別交________建築工程主管部門、等單位各一份。　　建設單位（甲方）：_________　　地址：_____________________　　負責人：___________________　　電話：_____________________　　聯繫人：___________________　　銀行賬户：_________________諮詢單位（乙方）：_________　　地址：_____________________　　負責人：___________________　　電話：_____________________　　聯繫人：___________________　　銀行賬户：________年____月____日訂

建設工程範圍合同書 篇20

借款方：

身份證號碼：

貸款方：

身份證號碼：

借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款，經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，根據有關規定，特簽訂本合同。

第一條 本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款(大寫)_________元，用於_________.本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_________年。

第二條 本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款，實行專款專用。不得用於擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。

第三條 自支用貸款之日起，貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內，月利率為_________。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對超儲積壓設備(材料)佔用的貸款加收利息_________%.

第四條 借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款户或存款户中扣收。

第五條 貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款，如未按期提供貸款，應承擔由此造成的經濟損失。

第六條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解借款方的經營管理、計劃執行、設備採購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款，貸款方有權扣回貸款本息，並對違約使用部分加收罰息_________%.

第七條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國民法典》的有關規定辦理。

第八條 本合同經雙方簽章後生效，貸款本息全部清償後失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章後各執一份，報送_________各一份。

借款方(公章)_________

貸款方(公章)_________

負責人(簽字)_________

負責人(簽字)_________

地址：_________

地址：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

建設工程範圍合同書 篇21

工程項目名稱：_________

發包單位(甲方)：_________

承包單位(乙方)：_________

承包單位所在地址：_________

為了規範建設市場，確保建設工程高效，優質，按時竣工投產，遵照國家建設部，監察部《關於在工程建設中深入開展反對腐敗和反對不正當競爭的通知》精神，根據_________有關要求，並經甲乙雙方同意，特簽訂建設工程保持廉潔的協議書。

1.甲方有責任向乙方施工單位介紹本單位的有關廉政建設的各項制度和規定。

2.甲方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育;督促甲方人員嚴格遵守本單位制度和在工程項目建設中保持廉潔的若干規定，如發現有違反規定的，除給予當事人批評教育外，應視情節輕重，後果大小給予相應的經濟處罰或紀律處分。

3.甲方有權對乙方在工程項目建設中保持廉潔的情況實行監督，定期或不定期檢查甲乙雙方履行本協議情況。

4.甲方人員參加乙方組織的各種會議和活動，須經主管領導同意，甲方人員不得接受乙方贈送的禮品，禮金和有價證券，難以拒收的，必須按有關規定登記上交。

5.甲方人員在工程建設項目中發現乙方單位有不廉潔的行為，應及時採取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，並報告主管領導。

6.乙方有權瞭解甲方單位有關廉政建設的各項制度和規定，支持甲方執行有關規定和制度。

7.乙方有責任對本單位工程項目人員進行廉政教育(包括甲方單位制定的有關廉政建設方面的規定)，按時出席甲方召集的有關會議。

8.乙方不得以任何名義宴請甲方人員或向甲方人員贈送禮品，禮金及各種有價證券，如乙方違反，根據具體情況和造成的後果，甲方有權向有關部門提出對乙方的依法處罰，直至終止工程合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔。

9.乙方在工程項目建設中賄賂甲方人員，被檢察機關立案查處的，甲方有權取消或終止工程項目施工合同，由此給甲方單位造成的損失均由乙方單位承擔，並向甲方單位承擔經濟賠償責任。

10.乙方在工程項目建設中發現甲方人員有不廉潔的行為，應及時採取措施，終止其不廉潔行為的繼續發生，並及時告知甲方單位主管領導;情節嚴重的可向區有關部門投訴或舉報。

11.本協議使用時間：本工程發包，建設，竣工驗收全過程及協議前後甲乙雙方發生的有違反本協議的行為。

12.本協議的甲方指工程建設單位，分包工程的總包方和建設工程受託監理單位。

13.甲乙雙方願意接受建設主管部門，紀檢監察部門，檢察部門對本協議執行情況的監督檢查直到處罰。

14.本協議一式六份，甲乙雙方各執一份，甲乙雙方主管部門各備案一份，抄報建築管理所一份，送甲方紀檢(監察)，檢察室備案一份。

甲方(蓋章)：_________　　　　　　　　乙方(蓋章)：_________

法人代表(簽字)：_________　　　　　　法人代表(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

建設工程範圍合同書 篇22

甲方　　乙方　　____省勞動和社會保障廳　　____省建設廳 監製　　甲方 法定代表人　　營業執照註冊號 資質等級　　在川通訊地址 郵編　　乙方 性別 電話　　居民身份證號碼　　家庭住址 編碼　　户口所在地 省（市） 區（縣） 鄉鎮 村　　根據《中華人民共和國勞動法》和有關規定，甲乙雙方經平等協商一致，自願簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。　　

一、勞動合同期限　　

第一條 勞動合同期限（甲乙雙方選擇適用）　　

1、有固定期限勞動合同　　本合同於________年____月____日生效，於________年____月____日終止（如有試用期，則試用期從________年____月____日到________年____月____日）。　　（

2、以完成一定的工作任務為期限的合同　　本合同生效日期為________年____月____日；以乙方完成工作任務為合同終止時間。　　

二、工作內容和要求　　

第二條 甲方招用乙方在 （項目名稱）　　工程中擔任 位（工種）工作。乙方的職業資格等級證或上崗證號碼為　　

第三條乙方應按照甲方的要求，按時完成規定的工作任務，達到規定的質量標準。　　

三、勞動保護和勞動條件　　推薦合同樣本　　183;勞務分包合同 183;勞務外包合同 183;勞務承包合同　　

第四條 甲方對乙方的工作時間安排必須執行國家規定的工時制度。甲方由於生產經營需要，經乙方同意後，可安排乙方加班，但不得違反國家有關規定，且應合理安排職工補休或按照《勞動法》的有關規定依法支付加班、延長工作時間工資報酬。　　

第五條 甲方應當在乙方進入施工現場前對乙方進行入場施工安全教育。甲方應當對已取得電工、焊工、登高作業等特殊工種操作證書的乙方進行崗前培訓（或書面交底）後，方可上崗作業。　　

第六條 甲方根據生產崗位的需要，按照國家勞動安全、衞生的有關規定，為乙方配備必要的安全防護措施，發放必要的勞動保護用品。　　

第七條 甲方根據國家有關法律法規，依法建立安全生產製度；乙方應當嚴格遵守甲方的勞動安全制度，嚴禁違章作業，防止勞動過程中的事故，減少職業危害。　　

四、工資保險待遇　　

第八條 乙方在試用期間的工資為每日（或每月） 元，試用期滿後工資為每日（或每月） 元；按工作量計算工資的，每 （工作量單位）支付工資 元。　　雙方約定的工資不得低於施工地行政區域內最低工資標準。　　甲方應在每月____日前計發乙方的工資（不得交由包工頭代發），並由乙方簽字確認。　　甲方應在勞動合同終止、解除時一次性付清乙方的工資。　　合同甲方如為分包方，工資支付發生違約情況由工程總承包單位負責支付。　　甲乙雙方對工資支付的其他約定　　

第九條 甲方應按規定為乙方辦理社會保險，並按規定足額繳納社會保險費用。雙方勞動合同解除後，應按有關規定轉移社會保險手續。乙方因工負傷，其待遇按國家和當地人民政府有關規定執行。　　

五、勞動紀律和勞動合同的變更、解除、終止、續訂　　

第十條 乙方應嚴格遵守甲方的各項制度、勞動紀律和安全技術操作規程。　　

第十一條 乙方有下列情形之一的，甲方可以解除本合同：　　

（一）在試用期間被證明不符合錄用條件的；　　

（二）有打架鬥毆、偷竊、賭博等違法、違紀行為的；　　

（三）嚴重失職，營私舞弊，對甲方造成重大損害的；　　

（四）嚴重違反甲方施工現場安全管理規定和甲方勞動紀律的；　　

（五）被依法追究刑事責任的。　　

第十二條 有下列情形之一的，乙方可以解除本合同；　　

（一）在試用期內的；　　

（二）甲方以暴力、威脅、監禁、或者非法限制人身自由的手段強迫勞動的；　　

（三）甲方不能提供安全的勞動條件或者按照本合同規定支付勞動報酬的。　　

第十三條 變更、解除、終止、續訂本合同，應在規定的時限前以書面形式通知對方，不得擅自變更、解除、終止本合同。　　

六、違約責任、勞動爭議處理及其它　　

第十四條 甲方與乙方解除勞動合同時，應給乙方出具終止、解除勞動合同證明書。　　甲方解除乙方勞動合同，符合勞部發481號文件規定的，應支付經濟補償金。　　甲、乙方違法解除勞動合同，應按勞部發223號文件給對方以賠償。　　

第十五條 雙方因履行本合同發生爭議，應當自勞動爭議發生之日起，____日內向工程所在地( 區、縣)有管轄權的勞動仲裁委員會申請仲裁。對仲裁裁決不服的，可直接到裁決書之日起____日向人民法院起訴。　　

第十六條 甲方依法制定的規章制度及其他專項協議作為本勞動合同的附件，與勞動合同具有同等法律效力。　　

第十七條 本合同未盡事宜或與國家、____省有關規定相悖的，按照有關規定執行。　　

第十八條 本合同一式四份，甲乙雙方各執一份，一份交工程所在地勞動部門備案,一份留在乙方務工的建築施工工地備查。本合同自雙方蓋章簽字之日起生效。　　

第十九條 雙方約定的其他事項。　　甲方（公章） 乙方（簽字或蓋章）　　法定代表人或委託代理人　　（簽字或蓋章）　　簽訂日期：年____月____日　　合同鑑證單位　　鑑證日期：年____月____日

建設工程範圍合同書 篇23

外牆粉刷施工合同　　工程承包人（甲方）：　　勞務分包人（乙方）：　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，鑑於公司與工程承包人已經簽訂施工承包合同，雙方就工程外牆抹灰 專業勞務分包事項協商達成一致，訂立本合同。　　

一、承包內容及承包方式：　　

1、承包內容：外牆面原基層界面處理和粉刷一道水泥砂漿層；　　

2、承包形式：包工不包料　　

二、粉刷質量標準及要求：　　

1、嚴格按照國家建築行業質量檢驗評定標準及建築裝飾裝修工程質量驗收規範（GB50210－20）標準驗收。　　

2、施工及使用過程中出現的由於乙方施工質量原因空鼓、脱落等引起的經濟損失由乙方負責賠償，同時乙方必須在甲方指定的時間內負責修復完畢並驗收合格。　　

三、勞務報酬結算與支付：　　

1、結算價格：完成合同內所有工作內容，按 元∕2進行結算。計算時面積按實際粉刷面積計算。　　

2、工程付款: 本抹灰分項工程施工至工程量一半時，付完成工作量的50﹪；本抹灰分項工程施工結束後，付工程總價的50﹪；餘款在本抹灰分項工程結束後三個月內結清。　　

四、工期：　　本抹灰分項工程工期25天，從________年____月____日開始施工至________年____月____日完工，如遇天氣條件原因導致不能施工的情況下，工期相應順X。　　

五、甲方責任：　　

1、變更施工項目內容、規模（數量）、條件時，須書面通知乙方，變更後需重新明確項目內容和數量，進行協商並及時辦理簽訂補充協議。　　

2、在施工期間乙方施工人員出現以下情形，甲方有權對乙方進行相應的處罰，如乙方的施工人員出現打架、鬥毆事件，無論何種原因對乙方處以20.00元處罰，同時乙方承擔全部經濟責任及法律責任；不及時清理衞生對乙方處以300-500元處罰；相應處罰款項自工程款中扣除。　　

3、如甲方資金不到位，施工方案不確定，造成延誤工期由甲方負責順X。　　

六、乙方責任：　　

1、乙方進入施工現場後，必須加強自身隊伍素質教育和管理，做好安全文明施工管理，不得從事和參與各種非法活動，要堅持“安全

第

一、質量第

一、文明施工”的原則。　　

2、服從甲方的領導指揮，並遵守甲方的規章制度。嚴格按確認的設計要求施工，並按

第二條的質量標準及要求進行施工和驗收。　　

3、總進場施工人數按施工勞動力計劃。如由於施工技術力量不足，不按甲方要求施工，不能按規定工期完成任務，不按國家質量標準施工，所造成的一切損失由乙方承擔，同時甲方有權解除合同並更換隊伍。　　

4、做好文明安全施工，並堅持工完場清，施工垃圾每天清除到指定位置，保持現場清潔衞生。　　

5、加強自身隊伍素質教育和管理，不做違法、違規的事，不從事非法活動，做好安全、防火、防盜工作。　　

6、乙方現場施工期間水、電管理、衞生管理、住宿管理、治安管理必須按甲方的制度規範要求執行，如造成浪費由乙方承擔。　　

七、安全施工與檢查：　　

1、勞務分包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準　　進行施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。工程承包人安全防護措施到位後，由於勞務分包人安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用，由勞務分包人承擔。　　

2、工程承包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。工程承包人不得要求勞務分包人違反安全管理的規定進行施工。　　

八、糾紛解決：　　在合同履約過程中發生糾紛，雙方友好協商，如協商不成時，可向人民法院提出訴訟。　　

九、其它：　　

1、由於不可抗力因素致使合同無法履行時，雙方及時協商解決。　　

2、本合同未盡事宜，雙方友好協商並簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。　　

3、雙方履行完合同全部義務，勞務報酬價款支付完畢，勞務分包人向工程承包人交付勞務作業成果，並經工程承包人驗收合格後，本合同即告終止。　　

4、本合同共三頁，合同一式叁份，甲方執貳份、乙方執壹份。　　工程承包人：勞務分包人：　　代表：代表：　　________年____月____日

建設工程範圍合同書 篇24

發包人(全稱)：_______________________

承包人(全稱)：_______________________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建築工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：_______________________

工程地點：_______________________

工程內容：_______________________

工程立項批准文號：_______________________

資金來源：自籌

二、工程承包範圍

承包範圍：施工圖內除合同約定的發包人分包項目外的全部土建工程、安裝工程和預埋工程的施工和竣工所需的勞務、材料、設備、施工機械和服務等全部內容(其中部分材料和鋼結構由發包人提供)

三、合同工期

開工日期：_____年____月___日(實際開工日期以發包人、監理人下達開工令為準);

竣工日期：_____年____月___日;

合同工期總日曆天數：______天。

四、質量標準

工程質量標準：合格(其中主體為優質結構)

五、合同價款

金額(大寫)：________;預算價約計_______萬元。

六、組成合同文件

本合同文件包括：

1、本合同協議書;

2、圖紙;

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、違約、索賠和爭議

1、發包方、承包方應當共同遵守上述約定，如果一方違反約定給另一方造成經濟損失，應當支付相應的賠償;

2、本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決或邀請第三方調解。協商或調解不成的，雙方約定：向_____________仲裁委員會申請仲裁。

八、工程結算

1、工程竣工驗收報告經發包方認可後____天內，承包方向發包方遞交竣工結算報告及完整的結算資料，雙方按照協議書約定的合同價款及專用條款約定的合同價調整內容，進行工程竣工結算。

2、辦理工程價款竣工結算的一般公式為：

竣工結算工程款=預算(或概算)或合同價款+施工過程中預算或合同價款調整數額-預付及已結算工程價款-保脩金。

3、發包人與承包人在建設工程承包合同中約定質量保證金 ，發包人從應付的工程款中預留，用以保證承包人在缺陷責任期內對建設工程出現的缺陷進行維修的資金，質量保證金為___________________________________元(人民幣);：____________元(人民幣)。

九、合同生效合同訂立時間：__________年______月______日

1、合同訂立地點：________________________。

2、本合同雙方約定雙方簽字蓋章後生效。在滿足雙方簽訂的《工程質量保修書》各項條款之規定並無任何糾紛後合同自行解除。

發包人：_______________________

法定代表人：_______________________

_______年______月_____日

承包人：_______________________

法定代表人：_______________________

_______年______月_____日

建設工程範圍合同書 篇25

借款方:

法定代表人:

地址：

電話：

貸款方：

法定代表人：

地址：

電話：

根據國家法律規定，借款方為進行基本建設所需貸款，經貸款方審查發放。為明確雙方責任，恪守信用，特簽訂本合同，共同遵守。

第一條借款用途：________________________________________

第二條借款金額：借款方向貸款方借款人民幣____（大寫）元。

第三條借款利率：自支用貸款之日起，按實際支用數計算利息，並計算複利。在合同規定的借款期內，年息為____%.借款方如果不按期歸還貸款，如逾期部分加收利率20%.

第四條借款期限：借款方保證從____年____月起至____年____月止，就國家規定的還款資金償還全部貸款。預定為____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；____年____元；。貸款逾期不還的部分，貸款方有權限期追回貸款，或者商請借款單位的其他開户銀行代為扣款清償。

第五條因國家調整計劃、產品價格、税率，以及修正概算等原因，需要變更合同條款時，由雙方簽訂變更合同的文件，作為本合同的組成部分。

第六條代款方保證按照本合同的規定供應資金。因貸款方責任未按期提供貸款，應按違約數額和延期天數，付給借款方違約金。違約金的.計算與銀行規定的加收借款方的罰息計算相同。

第七條貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，瞭解借款方的經營管理、計劃執行、財務活動、物資庫存等情況。借款方應提供有關的統計、會計報表及資料。

借款方如果不按合同規定使用貸款，貸款方有權收回部分貸款，並對違約使用部分按照銀行規定加收罰息。借款方提前還款的，應按規定減收利息。:

第八條本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關規定辦理。

第九條本合同經過簽章後生效，貸款本息全部清償後失效。本合同一式二份，簽章各方各執一份，

借款方：

貸款方：

代表人：

代表人：

_________年_________月_________日

建設工程範圍合同書 篇26

一、立項信息

合同名稱：_________________

案件編號：_________________

項目編碼：_________________

項目名稱：_________________

立項批文證書編號：_________________

市政府投資項目編碼：_________________

二、合同信息

工程編碼：_________________

工程名稱：_________________

工程地點：_________________

發包方：_________________有限公司

法人代表：_________________

承包方：_________________市集團有限公司

資質等級：_________________

法人代表：_____________________

項目經理：_____________________

招標控制價備案號：_____________________

發包方式：_________________

出資比例：_________________

開工時間：_____________________

合同竣工時間：_____________________

招標工期：_________________

合同工期：_________________

日增減率(%)：_________________

控制價：_________________元，大寫：_________________

中標價：_________________元，大寫：_________________

增減率(%)：_________________

合同價：_________________元，大寫：_________________

增減率(%)：_________________

合同中明確的建安工程費________元，其中：_________________人工費________元安全文明措施費________元中標通知書編號：_____________________[________]第[________]號中標通知書

發放時間：____________________

合同名稱：_________________

合同簽訂日期：_____________________

承包方備案經辦人：_____________________

承包方經辦人聯繫手機：_________________________

發包方備案________發包方經辦____________

經辦人：_________________

聯繫手機：_________________

勞務方式：_________________

建築總面積：_________________________

工程類型：_________________

工程類別：_________________

民用—住宅工程概況及承包範圍：_________________

按合同中工程概況及承包範圍的條款填寫。

三、承諾

本表填報的內容及提交的材料是經合同各方確認的合法的，提交的電子合同文本與合同各方簽定的原合同文本一致。如有任何虛假違法引致法律責任，概由申請方承擔，與受理機關無關。

四、通過備案___________市城鄉建設委員會____________________

發包方：_____________________承包方：_____________________

簽訂日期：________年_______月_____日

建設工程範圍合同書 篇27

木門定製合同範本

木門定作合同

__________(簡稱甲方)，向______木器加工廠(簡稱乙方)，定作下列木器傢俱，經雙方協商訂立本合同，共同信守。

1.木料：_________________甲方供應，乙方完成定作的傢俱後，如有餘料應退還給甲方。

2.規格標準：_________________按圖紙式樣規格製作。

圖號

傢俱名稱

單位(個)

數量

單價

總價

油漆顏色

交貨日期

以上共計加工費人民幣(大寫) _______________

3.技術標準：_________________按統一規定的企業標準執行。

4.交貨地點和付款辦法：_________________在乙方廠內交貨，由甲方自提;在交貨日期前，乙方可陸續交貨，甲方可陸續驗收付款。

5.任何一方不履行本合同致使對方受到損失時，應由違約者負賠償責任。

本合同一式四份，雙方各執兩份。

甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)

經手人：_____________經手人：______________

__________年_____月_____日簽訂

建設工程範圍合同書 篇28

聯合體各成員(以下簡稱我方)在《智能温室建設和施工》項目招標中，如果我方有幸中標，非常感謝評委及建設單位的信任，在該項目建設和施工過程中，我們除響應招標文件中所有的條款及履約合同內容外，並對工程售後服務做出如下承諾：　　

1、投標產品均屬於國家規定“三包”範圍的，並保證產品質量保證期不低於“三包”規定;質量保證期承諾優於國家“三包”規定的，按供應商實際承諾執行;　　

2、投標產品有專業售後服務機構，並將在投標文件中予以明確説明,並附製造商售後服務承諾;　　

3、工程竣工後，我方將負責________年的工程質量無償保修，以優質的服務，實現我們忠實的承諾;真正做到以一流的施工，創一流的質量的服務宗旨;　　

4、我方保證在工程竣工，經相關部門認證合格後2個工作日內，對招標方提供上門“集中式”培訓服務，確保使用人在操作前充分了解產品性能，使用規範;消滅事故隱患，提高工作效率;　　

5、電話諮詢：在質量保質期內提供技術援助電話，解答招標方在使用中遇到的問題，及時為招標方提出解決問題的建議;　　

6、現場響應：　　

6.1我方在接到報修通知後，電話諮詢不能解決的，我方承諾在24小時內到達現場進行處理，確保產品正常工作;　　

6.2無法在24小時內解決的，將在24小時內提供備用產品，使招標方能夠正常使用。若故障在24小時內未得到解決的，招標方有權自行處理故障，發生費用在質量保脩金中扣除;　　

6.3發生緊急搶修事故的，我方在接到通知後，確保做到立即到達事故現場;　　

6.4對於涉及安全的質量問題，按照《建築工程質量管理條例》的規定，做到立即報告，及時採取防範措施。　　

7、質保期外服務承諾：質量保證期過後，我方同樣提供電話諮詢服務，並承諾提供產品上門維護服務;　　

8、如招標方有產品升級、更新、換代、維修等需求時，我方承諾以優惠價格提供售後服務。　　以上是我方對該工程的售後服務承諾，若我方達不到甲方要求及我方承諾標準，在售後服務中給招標方造成鉅額損失，我方甘願受法律法規處罰;承擔由此造成的責任，並賠償由此造成的一切經濟損失。　　承諾單位：公司　　授權代表：________年____月____日

建設工程範圍合同書 篇29

甲方：身份證號：電話：　　乙方：姓名（或名稱）：住址：　　身份證號：電話：　　甲方將位於的自住用房的建設施工工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：　　

一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料，乙方負責出工建設並自行解決建設施工所需要的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由於乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。施工圖紙經雙方簽字，不能隨便更改，如需要更改雙方商量後同意。　　

二、被建房屋的建築面積為平方米，甲方將包括地樑在內的的房屋建築工程的施工全部承包給乙方（其中包括貼內外牆的瓷磚、室內地板磚、樓梯及其附屬設施、衞生間地板磚、廚房操作枱、木工、水電管線安裝等），乙方的施工承包單價為每平方米元，工程總價款為元。　　

三、施工要求　　

①地工基礎：深度70公分寬度60公分裏面寬度40公分　　

②牆體外牆

3。7內牆

2。4砌築時內外錯縫一般採用水泥沙漿，強度要達到（150號）。四角有構造柱四角和內樣交換處一般要求80公分配兩根6毫米拉接筋沙漿的飽滿度必須要達到三一砌築法（一快磚一鏟灰一擠揉）並使用前必須把磚潛水濕潤。　　

③圈過樑：過樑高度不低於12公分，鋼筋直徑不宜小於10毫米，剛箍直徑不低於6毫米，最大距不宜超過250毫米，圈樑高度不低於200毫米上下圈樑。　　

④屋頂先腳板，鋼筋不宜12毫米，距離16公分，混淋土150級交標號屋面爐灰前面高度25公分，後面15公分，爐灰上面5公分混淋土，2公分沙漿抹廣抹牆裏外水泥沙漿抹廣13　　

⑤地板磚6060黑白由甲方自選定價10元一塊，如造過10元由甲方自付，磚黑白由甲方自選衞生間牆磚，不低於

1。8元，牆內刷房池塗料，電線用4平米銅芯線，每件房一隻熱光燈插座一隻開關一隻　　

⑥門窗：內門用實木門，窗户。塑鋼海螺牌外門，防盜門，乙方施工時要保證質量。在施工過程中甲已雙方互相協商　　

⑦室內自來水，下水管由乙方負責。工程工期為：________年____月____日（公曆農曆）—________年____月____日（公曆農曆），按日曆工期計算。乙方應按時施工，如因乙方的原因造成工期拖延的，每拖延一天，每平方米減少工錢元。因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。　　

⑦乙方應按照甲方的建房質量要求保證施工質量。房屋完工交工後，由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出現建築質量問題，乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止，並賠償因建築質量問題給甲方造成的全部損失，重新修繕的費用（包括修繕使用的材料）全部由乙方自行承擔。　　

四、付款方式　　開工付40%，土牆砌好付40%，刷塗料前付40%，70%交工一次付清。還聲譽%________年維修給清。　　

五、本協議自甲、乙雙方在該協議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協議一式三份。甲方、乙方各一份，見證人一份。　　經雙方協議如下：　　甲方簽字（簽章）：乙方簽字（簽章）：　　見證人簽字（簽章）：　　簽約時間：________年____月____日（公曆農曆）　　簽約地點

建設工程範圍合同書 篇30

抵押人：

（以下簡稱“甲方”）　　地址：

郵編：　　法定代表人：

營業執照號碼　　聯繫方式：　　抵押權人：

（以下簡稱“乙方”）　　地址：

郵編：　　法定代表人：

營業執照號碼　　聯繫方式：　　債務人：

（以下簡稱“丙方”）　　地址：

郵編：　　法定代表人：

營業執照號碼　　聯繫方式：　　

1。________年____月日，本合同乙方與丙方簽訂的編號為

的《

合同》（以下簡稱“主合同”，詳見附件

1）。　　

2。 甲方自願以其在建工程作為抵押物，擔保丙方按期履行付款義務。　　經平等協商，各方就抵押擔保相關事宜達成一致並簽訂本合同，以資共同信守。　　

一、主債權　　

1。本合同所擔保的主債權為：依據主合同約定 _________ 。　　

二、抵押物　　

1.坐落位置：_________區_________街路_________號（詳見附件2《抵押物清單》）。　　

2.用途：_________，建築結構：_________。　　

3.建築面積：

，佔地面積：

。　　

4.已完成部分：層數_________

建築面積_________平方米。　　

5。 竣工時間：　　

6.土地使用權取得方式：

出讓劃撥

使用年限：________年____月____日起至 ________年____月____日止。　　

7.證件（詳見附件3—

7）：　　

（1）國有土地使用證號：　　（

2）建設用地規劃許可證號：　　（

3）建設工程規劃許可證號：　　（

4）建設工程開工許可證號：　　（

5）開工許可證號：　　（

6）預售銷售許可證號：　　

8。其他：

【配套、裝修等】　　

三、抵押物價值及抵押率　　

1。本合同項下抵押物共作價人民幣（大寫）

元整，抵押率為百分之

—，實際抵押額為人民幣（大寫）

元整。　　

四、擔保範圍　　

1。抵押物的擔保範圍為主債權、違約金和實現主債權的費用（仲裁、訴訟費用、差旅費、律師費等等）。　　

五、抵押登記　　

1。各方應於本合同簽訂後 5個工作日內向登記機關提交抵押登記申請及相關資料：　　

2。乙方應於抵押權消滅後5個工作日內，向登記機關送達撤銷抵押登記的通知，協助甲方辦理撤銷登記手續。　　

3。各方應當協力提供登記所需文件、資料等。　　

（1）甲方：　　

（2）乙方：　　

（3）丙方：　　

4。因抵押登記和撤銷登記所發生的費用，由各方依據國家及登記機關的規定承擔；無相關規定的，由各方承擔各自的費用。　　

六、抵押物的使用與處分　　

1。抵押物由甲方佔有、使用，全部收益歸甲方所有。　　

2。未經乙方同意，甲方不得擅自出售抵押物，但是丙方提前清償債務或另行提供擔保的除外。　　

3。抵押物滅失的，丙方應當另行提供擔保或提前清償債務，乙方可以就因抵押物滅失而取得的賠償行使物上代位權。　　

七、行使抵押權的條件　　

1。出現下列情況之一時，乙方有權依法處分抵押物：　　

（1）主合同約定的付款期限屆滿，丙方未依約支付合同價款的；　　

（2）丙方被宣告解散、破產的。　　

2。處分抵押物所得價款，不足以償還主債務的，乙方有權另行追索；價款償還主債務後還有剩餘的，乙方應退還甲方。　　

3。乙方行使抵押權後，甲方有權向丙方追償。　　

八、抵押權的消滅　　出現下列情形之一時，抵押權消滅：　　

（1）主債權消滅；　　

（2）抵押權實現；　　

（3）法律規定的其他情形。　　

九、違約責任　　

1。由於甲方保管不善，造成抵押物毀損的，乙方有權要求恢復原狀，或要求丙方提供其他擔保或提前支付合同價款。　　

2。未經抵押人同意，乙方與丙方變更延長主合同付款期限的，可自行解除本合同，。　　

十、爭議解決方式　　因履行本合同產生的糾紛，經各方協商仍無法解決的，任何一方可以向抵押物所在地的人民法院提起訴訟。　　十

一、合同的生效　　本合同自各方代表人簽字並加蓋單位印章之日起生效。　　（此頁無正文）　　此頁系合同簽署頁　　甲方：（印章）　　代表人：　　乙方：（印章）　　代表人：　　丙方：（印章）　　代表人：　　簽訂時間： ________年____月____日　　簽訂地點

建設工程範圍合同書 篇31

甲方：　　乙方：　　經甲乙雙方協商，按照《民法典》、《建築安裝工程承包合同條例》、《建築工程施工合同》（GF—19999—0201），及國家建築安裝工程有關建築市場勞務承包管理規定，為了明確雙方的權利和義務，特制定本合同。　　

一、工程名稱：　　

1、工程地點：____市沙安居工程（兩棟小區安居高層）　　

2、工程概況：約平方米（以實際建築面積為準）。　　

3、年日進場（以甲方通知開工日期為準）。　　

4、承包形式：勞務合同，土建勞務用工。　　

二、承包內容：　　

1、主體泥作工程：磚砌體砌築，砂漿試件製作，內外裝飾，地面（包括公共部地磚，二次結構構造柱門窗過樑的澆築）。屋面及散水等所有土建泥作項目（含泥水作業所有機具，攪拌機、砂漿機、手推車、鐵鏟、灰桶、尺方等一切用品）。　　

2、砌體工程：該工程的室內外填充牆砌築及女兒牆零星砌築施工等。　　

3、室內抹灰：牆面抹灰（含鋼材網安裝拉毛等），門窗安裝後的塞口抹灰等。　　

4、樓地面工程：陽台、廚房主、衞生間、室內及裙房（公用走道、樓梯間等）施工圖包含的所有內容：公用部分裝修的封面及地面磚、洞口補洞及抹灰（不包括外牆塗料、裝飾、保温層），兩棟補貼兩個磨兒機。　　

5、各項工種施工完結，人走場清，負責所有樓層清理工作，掃地出門達到交房標準。　　

三、工程承包標準：　　該工程中所有承包範圍實行包乾制： 元㎡（以建築面積計算，實際完成工程量，由乙方配合甲方結算，最後以甲、乙雙方的結算數據為準，原則上不產生計時工。如因特殊原因經甲方提前認可，計工按 元工日，小工按 元工日結算）。　　

四、按建築面積如下分項目支付工程月進度款：　　

1、砌體工程： 元㎡　　

2、內抹灰： 元㎡　　

3、抹灰： 元㎡　　

4、地坪： 元㎡　　

5、公用部分及屋面： 元㎡　　

6、散水： 元㎡　　

五、付款方式：　　甲方支付乙方每日完成工程量的85%進度款，在每月____日前計量，在次月____日以內支付工程量的85%，整體工程初驗合格支付工程款95%，餘款二個月內付清。　　

六、保證金：乙方自願簽約合同時向甲方繳納工程質量保證金20萬。　　

七、保證金退還：乙方在結構磚體完工後退還50%，餘款在內抹灰完工後全部退還。　　

八、甲方責任：。　　

1、甲方確保簽訂合同之日起6個月內磚工進場砌磚，否則退還保證金20萬元正，並補乙方違約金6萬元整。　　

2、甲方嚴格執行合同，工程款準時到位。　　

3、甲方提供乙方住宿、食堂、辦公室、職工需用水和電。　　

4、甲方確保乙方施工需週轉材料、及施工機械、提升機、機械操作工和指揮工根據設備情況由甲方配備，乙方不承擔費用。　　

九、乙方責任：　　

1、乙方人員須無條件服從甲方項目經理、有關管理人員管理，遵守甲方的各項規章制度，如違規甲方的各項規章制度，罰款自行負責，並進行教育，嚴重者退出工地。　　

2、乙方對甲方的技術要求，圖紙交底等須無條件的認真執行，嚴格交底要求和規範施工。　　

3、乙方對罰款：安全員、質檢員提出的安全質量問題須無條件服從及時整改返工，直到滿足要求為止，返工所需工料自行負責。　　

4、乙方承擔自己現場機具維修。　　

5、乙方必須滿足工程進度要求合理組織員工，安排好生產。　　

6、主體施工時，乙方現場管理人員不得少於2人，分別現場項目管理人員1名、施工放線人員1名。　　

7、庫房管理、生活區、後勤、安全文明施工必須按照公司相關規定執行，保證現場達標，獲市安全文明施工工地。　　

8、乙方必須專人管理安全生產工作，如發生在乙方承包範圍內的安全事故伍仟元以下由乙方負責，伍仟元以上，除保險公司賠付以外的正常賠償，甲方80%，乙方負責20%。　　

9、乙方必須做好水電、門窗、暖通、電梯等一次補爛配合工作。　　

10、乙方自行負責開水、熱水，提供必要的清涼解暑藥品和急救外用藥品。　　1

1、勞保用品，安全帽、安全帶、安全繩、勞保制服等由乙方負責。　　1

2、工地所需燈具、電線、插板、燈泡等用品由乙方負責。　　

十、質量要求及相應處罰：　　

1、嚴格遵守國家現行的施工規範及強制性規範條文進行施工。　　

2、現澆結構工程，嚴禁出現孔洞現象，出現一次每處罰款200元人民幣，支模過程巾發生亂鋸材料，發現每次罰款100—200元，並負責整改達到質量要求。　　

3、主體結構工程質量必須達到市合格結構工程。　　

4、工程竣工必須達到一次性驗收通知。一次驗收通不過罰款1000元，兩次驗收通不過罰款3000元，三次驗收通不過算乙方違約。　　十

一、治安管理：　　乙方人員進場小得因任何原因發生打架、鬥毆、聚眾鬧事、賭博、賣淫、嫖、盜竊等現象，一經發現，甲方將給予乙方 300—500元次罰款，情節嚴重者，將呈報公安機關。　　十

二、本合同未盡事宜，雙方協商解決。合同履行中如有爭議可向工程所在地的人民法院和勞動促裁庭起訴。　　十

三、本合同一式叁份，甲方執一份，乙方執二份，甲乙雙方簽字後生效，均具有同等法律效力。　　由圖紙設計變更原因，造成建築面積內的造價不超過1000元，不另行增減其工程單價。　　甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________　　法定代表人（簽字）：_________

法定代表人（簽字）：_________　　________年____月____日

________年____月____日