廣告牌維修合同(精選16篇)
- 廣告合同
- 關注:1.48W次
廣告牌維修合同 篇1
甲方(發包方):______置業有限責任公司
乙方(承包方):根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法(維修工程條例)》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、公平和誠信原則,雙方就廣告牌維修工程施工事項,協商一致,訂立本協議。
第一條:協議約定
甲方將所屬產權的廣告牌維修工程發包給乙方施工,根據雙方現場踏勘,經研究後商定維修方案,所用維修材料,和人工工時費等細則,進行維修承包施工,包工包料。雙方約定如下:
一、廣告牌維修
1、樓頂廣告牌除鏽高空作業人工費 元 ;
2、第一次刷防鏽漆人工費 元;
3、第二次刷防鏽漆人工費: 元 ;
4、加固角鋼材料費(包括人工費) 元;
5、防鏽漆(12桶)合 0元(以實際使用量計價);
6、二甲苯(400瓶)合 元(以實際使用量計價);
7、管理費、税票合 元。
以上合計: 元整
二、指示牌維修
1、3毫米吉祥牌鋁塑板10張,合 元(以實際使用量計價);
2、15毫米今朝牌木工板10張,合 元(以實際使用量計價);
3、安裝製作清洗人工
費按 元每平方計算(共計 平方),合 元;
以上合計 元整
第二條:維修施工及質量驗收
一、協議工期:
開工日期: 年 月日,
竣工日期: 年 月日。
二、質量標準:
所有維修工程由甲方一次性驗收合格為質量標準。
第三條:協議價款
金額(大寫):壹萬柒仟伍佰元整
第四條:付款方式
維修施工結束驗收合格後承包人開具發票七個工作日內一次性付訖款項。
第五條:雙方責任約定
1、承包人向發包人承諾按照本協議約定進行維修施工、竣工並按照甲方要求整體一次性通過驗收作為履約要約。
2、發包人向承包人承諾按照本協議約定的期限和方式支付協議價款。
3、本協議經雙方蓋章、法定代表人(或委託代理人)簽字後生效;
協議約定的責任履行完畢失效。
4、承包方承擔維修施工中全部安全責任;
甲方:(公章)乙方:(公章)
代理人簽字:
時間:
廣告牌維修合同 篇2
甲方:
乙方:
甲乙雙方就户外廣告維修事宜。本着平等、自願、互利的原則,經過充分協商,達成如下協議:
一、 維修項目
乙方為甲方户外廣告招牌全年的維修。
二、 維修合同期限
年 月 日至 年 月 日
三、 合同價款及付款期限
全年維修合同總價款共計: 元( 元整) 甲方應在合同簽訂雙方確認後,一次性付清合同款。
四、 驗收標準: 燈光亮度均勻,符合設計要求。
五、 工作要求
1、 乙方應嚴格按合同的各項內容組織開展維修工作,負責霓虹燈廣告牌維修工作中的所有安全問題,承擔由此造成的一切財產損失及人員傷害。
2、乙方應每年向甲方送交維修報告。 除正常設備的維修保養外,當出現異常時,甲方物業部可隨時呼叫乙方,乙方應在接到甲方電話24小時內趕到現場進行搶修工作。
六、 質量保證
在本合同有效期限內,正常情況下乙方必須保證霓虹燈廣告牌正常使用。 甲方有義務為乙方的維修保養工作提供所需的工作環境和條件。
七、 爭議的解決
雙方在協議履行過程中如發生爭議,應通過協商進行解決。如協商解決不成,任何一方均可到合同履行地的人民法院提起訴訟。
八、 生效及其它
本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。本協議未盡事宜,甲乙雙方同意本着平等、互利的原則協商處理。
甲方: 乙方:
代理人: 代理人:
日 期: 日 期:
廣告牌維修合同 篇3
甲 方: ____ ___ _(以下簡稱甲方)
乙 方: ____ ___ _(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方經友好、坦誠協商,就甲方與乙方合作推廣牆身廣告牌的廣告宣傳畫的相關事宜,達成共識如下:
第一條. 合作項目範圍
佛山張槎路口與佛山大道交界位置,佛山大道北151號牆身廣告牌(參考廣告位示意圖)----金星大廈
第二條.甲方的權利、責任和義務
1、甲方有義務及時向乙方提供廣告畫面,配合乙方及時進行噴繪以及安裝。
2、甲方有義務按時向乙方支付投放所需的費用。
3、甲方有權力監督乙方的廣告畫面以及燈光的完好性,以便及時可以通知乙方進行畫面的更換和修復。
第二條. 乙方的權利、責任和義務
一、廣告位的價格
以牆身廣告位效果圖(見附件)為基準,三號廣告位的銷售價為18萬元/年,此價格包含燈光,電費,以及税費。包五次換畫,簽定合同後,甲方向乙方支付30%,上畫後甲方向乙方支付40%,其餘的分三個季度,每個季度的首月向乙方支付10%.
二、乙方有義務對甲方的廣告投放的廣告進行廣告噴繪製作以及安裝。
三、乙方有義務對甲方的廣告投放的廣告及時進行廣告噴繪製作以及安裝,並確保廣告宣傳畫的完整性和完好性,並對確屬有質量問題的廣告宣傳畫或照明燈具進行維修、更換;
四、由於乙方在廣告製作、安裝、施工過程中違反有關安全操作規程、消防條例等,導致發生人身安全或及其險情事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失;
4.若因政府原因或其他原因造成招租廣告位相關信息進行調整,需立即通知甲方,以便雙方及時協商解決(可以將廣告宣傳畫發佈費用總額平均分攤到發佈期,單一計算廣告宣傳畫發佈費用);
5.若乙方違約或中途自行撕毀合同(非甲方責任),甲方有權申請撤銷乙方的單方行為,乙方並應承擔違約金 元及因違約致使甲方造成的損失。
第五條. 保密條款
1.在合作過程中,雙方從對方所獲得的任何信息、資料,均為有價值的商業資料,具有保密性;均負有為對方保密的義務;
2.雙方應在自己的職權範圍內製定相關的制度,以保證職員不泄密。一旦發現對方的商業祕密有泄漏的跡象,應立即通知對方,並儘可能地採取補救措施,使損失最小;
3.在本合同終止時,項目相關信息、資料雙方繼續負有保密義務;
4.因法律規定需履行信息披露義務的,甲、乙雙方不受保密義務的約束。
第六條. 違約處理
1.如一方違反本合同的任何條款,另一方在此後合同履行過程中的任何時間可向違約方提出書面通知,違約方應在3個工作天內給予書面答覆並採取相應的補救措施。如該通知發出3個工作天內違約方不予答覆及沒有采取相應的補救措施,非違約方可以終止本合同的執行,並依法要求損害賠償;
2.本意向中各條款在執行過程中以現行國家法律法規和涉及到的地方相關行政法規為準,如遇有牴觸,按照相關國家法律法規和涉及到的地方相關政策執行;
3.因地震、水災、戰爭等不可抗力及不可改變的政策變更造成甲乙雙方無法履行合同的,甲、乙雙方不予承擔任何賠償責任。
第七條. 雙方在合同執行期間,如有未盡事宜,雙方本着友好合作的原則相互協商解決或將協商條件作為合同的補充附件。協商不成,任何一方可向乙方所屬的當地人民法院提請訴訟。
第八條. 本協議共貳頁一式肆份,雙方各執貳份,在甲乙雙方蓋章及代表簽名後即時生效,均具有同等法律效力。
甲方:乙方:年月日:
廣告牌維修合同 篇4
甲方:__置業有限責任公司
乙方:海洋廣告
根據《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、公平和誠信原則,雙方就廣告牌維修工程施工事項,協商一致,訂立本協議。
第一條:協議約定
甲方將所屬產權的廣告牌維修工程發包給乙方施工,根據雙方現場踏勘,經研究後商定維修方案,所用維修材料,和人工工時費等細則,進行維修承包施工,包工包料。
雙方約定如下:
一、廣告牌維修
1、樓頂廣告牌除鏽高空作業人工費20__元 ;
2、第一次刷防鏽漆人工費20__元;
3、第二次刷防鏽漆人工費:20__元 ;
4、加固角鋼材料費1800元;
5、防鏽漆合1600元;
6、二甲苯合1200元;
7、管理費、税票合 1000元。
以上合計:11500元整
二、指示牌維修
1、3毫米吉祥牌鋁塑板10張,合1800元;
2、15毫米今朝牌木工板10張,合800元;
3、安裝製作清洗人工
費按135元每平方計算,合3400元;
以上合計6000元整
第二條:維修施工及質量驗收
一、協議工期:
開工日期:__年月日,
竣工日期:__年月日。
二、質量標準:
所有維修工程由甲方一次性驗收合格為質量標準。
第三條:協議價款
金額:壹萬柒仟伍佰元整
第四條:付款方式
維修施工結束驗收合格後承包人開具發票七個工作日內一次性付訖款項。
第五條:雙方責任約定
1、承包人向發包人承諾按照本協議約定進行維修施工、竣工並按照甲方要求整體一次性通過驗收作為履約要約。
2、發包人向承包人承諾按照本協議約定的期限和方式支付協議價款。
3、本協議經雙方蓋章、法定代表人簽字後生效;
協議約定的責任履行完畢失效。
4、承包方承擔維修施工中全部安全責任;
甲方:乙方:
代理人簽字:代理人簽字:
時間:
廣告牌維修合同 篇5
甲方: 房地產開發有限公司
乙方: 廣告有限公司
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務,促使雙方互相創造條件,搞好配合協作,按時保質保量的完成工程任務,依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及相關規定,遵循平等、自願、和誠實信用的原則,經甲乙雙方就本維修加固工程施工事項充分協商,特簽訂本合同,以便共同遵守。
1、維修加固工程概況:
(一)工程名稱:户外廣告牌維修加固。
(二)工程地點: 縣政務中心樓頂。
(三)工程範圍: 縣政務中心樓頂正面廣告牌,見維修加固施工圖。
(4)工程質量及驗收標準
1、本工程質量應達到施工圖的要求,本維修加固工程項目保證在201x年12月12日時間範圍內能安全正常使用,不出現任何安全問題。
2、本工程圖紙方案説明、按照國家規定的並按深化完善設計施工工程質量標準驗收。
(5)合同工期:
開工時間為 年 月 日,竣工時間為 年 月 日。
(6)工程造價:
本合同造價為:(大寫)陸千元整(人民幣) 元。
(7)雙方權利和義務
(1)甲方權利和義務:
1、指派張建華為甲方代表負責監督合同的履行。
2、組織工程竣工驗收,並按合同規定的日期為乙方辦理結算。
3、按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
(2)乙方權利和義務:
1、乙方施工人員必須具有專業維修加固的經驗和資格。
2、指派為乙方現場代表負責合同履行,按照施工規範要求組織施工,完成合同規定的工作內容,處理施工中的有關問題,遵守甲方的管理約定。
3、組織施工和現場安全、技術交底,擬全施工方案和進度計劃。
4、按照合同約定進行施工,並在約定的質量保修期內承擔工程質量保修責任和安全責任。
5、乙方維修加固施工人員和因乙方施工原因造成他人的人身意外傷害由乙方全權負責。
6、乙方應嚴格執行國家及地方相關安全法律法規、管理條例及操作規程,對每個成員必須進行安全技術交底,確保無安全事故發生。對工人進行安全教育、環境保護教育。
7、工程款的結算與支付:
(一)本合同生效後,按以下方式向乙方支付工程款:
工程在竣工驗收合格後10天內一次性結清,乙方憑有效發票結算。在進行工程竣工驗收中,如發現不合格須返工或修理補做的部分,雙方在驗收時應議定修補措施和期限,由乙方在規定期限內完成,完成後經驗收合格再行移交,因此而發生的各項費用由乙方承擔,付款時間相應推遲。
4、安全責任:
乙方在施工過程中,應嚴格規範程序,杜絕責任事故發生。如在施工過程中發生的一切安全責任(包括人員傷亡)事故,以及工程完工二年內發生的一切安全責任(包括人員傷亡)事故,均由乙方承擔全部責任。
5、違約責任:
甲方不按期付款或有其他違約事項,應承擔違約責任。
乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到設計圖紙的要求,或發生其他使合同無法履行的行為,每逾期一天按協議條款支付本合同總金額10%違約金,賠償因其違約給甲方造成的其他損失。
六、其他約定:
(一)現場所有的變更均以書面文字通知為準,口頭約定一律無效。
(二)在組織施工過程中,如遇下列情況,得順延工期,雙方應及時進行協商,並通過書面形式確定順延期限:
1、因天氣或其他不可抗力因素被迫停工的;
2、因甲方提出變更計劃而不能繼續施工的;
(三)本合同未盡事宜,雙方可協商解決或簽訂補充協議,簽訂的補充協議與本合同具有同等效力。
(四)本合同在執行中發生糾紛,簽訂合同雙方不能協商解決時,可向人民法院提起訴訟。
七、合同生效
本合同一式三份,甲方執兩份、乙方執一份,本合同經雙方簽字、蓋章後生效。
甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)
年月日 年月日
廣告牌維修合同 篇6
甲方:
乙方:
甲乙雙方就甲方建築物屋頂設置廣告牌事宜訂定契約如下:
1.廣告牌設置地點: ,面積 平方米。廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置。
2.甲方須支付乙方廣告費,每年 元整,並以下列方式支付:
A.本合同成立之時,先支付總費用的30%,計 元整。
B.廣告牌設置完成之日,即 年 月 日(廣告牌設置完成日),支付餘額 元整。
3.乙方必須保證其有權發佈該廣告並已經取得政府有關部門許可。
4.乙方必須保證其有權簽定本合同,如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。
5.本合同有效期間自 年 月 日起,至 年 月 日止,為期 年。
本合同一式兩份,雙方當事人各執一份,自雙方簽字蓋章後生效
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
年 月 日
廣告牌維修合同 篇7
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委託承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規格單位數量
第二條加工成品質量要求:
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交日期計算,雙方協商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條總價款為合同簽訂後,訂作商付給承攬方元,在加工量達到_%,定作方付給承攬方_元,在加工量全部完成時,在定作方驗收合格後支付給承攬方_元,預留_元作為質保金一年後付清。定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其它
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金__元;以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%或酬金總額的__%違約金。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份,交__各留存一份。
定作方:承攬方:
代表人:代表人:
地址:地址:
電話:電話:
開户銀行:開户銀行:
帳號:帳號:
日期:
廣告牌維修合同 篇8
甲方:_________________
乙方:_________________
_________廣告公司(以下簡稱甲方)與廣告牌安置之建築物業主或有權管理者_________公司(以下簡稱乙方),就乙方建築物屋頂設置廣告牌事宜訂定契約如下:
1、廣告牌設置地點:規定於乙方建築物屋頂前側(靠近_________),面積_________平方米。廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置,其重量及結構須以不影響本建築物的安全為原則。
2、甲方須支付乙方廣告設置費,每年_________元整,並以下列方式支付
A、本合同成立之時,先支付總費用的30%,計_________元整。
B、廣告牌設置完成之日,即_______年______月______日(廣告牌設置完成日),支付餘額_________元整。
C、自第二年始,應於該年1月15日之前付清該年年設置費的金額。
3、有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除後建築物設置部分的原狀恢復等,一切費用與責任悉由甲方負擔。
4、若有下列情形時,乙方有權解除本合同,並要求甲方立即撤除廣告牌
A、未按本合同的約定支付設置費;
B、廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;
C、甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。
5、按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務,若於甲方指定期限內未能完全拆除,乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金,直至拆除完畢之日為止。
6、甲方必須保證其有權發佈該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。
乙方必須保證其有權簽定本合同,如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。
7、本合同有效期間自_______年______月______日起,至_______年______月______日止,為期______年。
本合同一式兩份,雙方當事人各執一份,自雙方簽字蓋章後生效
甲方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
簽訂地點:_____________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
簽訂地點:_____________
廣告牌維修合同 篇9
甲方:
乙方:
甲方位於南大街東南角(長平路與箕城路交叉口原愛華商廈)樓房一棟,西牆面(5樓至六樓頂部)租給西華縣花開富貴有限公司製作廣告牌使用,雙方本着互惠互利的原則,特達成如下協議:
1. 甲方提供牆面,提供內一間房供乙方安裝設備用,負責本單位的一切事宜。
2. 乙方負責外部的工商市政協調工作。
3. 租賃時間為年,從 日止,每年租金一萬元,每年價格不變 。
4. 此合同自簽訂之日起,乙方向甲方一次性交付3年租金,此後每三年乙方向甲方交一次租金。
5. 此合同甲方領導班子換人或其他更換,協議仍然有效,受法律保護。 以上事宜,雙方共同遵守此合同一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方(簽字蓋章):
乙方(簽字蓋章):
年 月 日
廣告牌維修合同 篇10
經甲乙雙方協商同意,就甲方租用乙方廣告立柱南側一事達成如下協議。
一、廣告位坐落地點: 立柱廣告牌南側一面。
二、廣告位尺寸: 米× 米。
三、廣告位租用期限及費用廣告位租用期限為 年,即 年 月 日到 年 月 日租賃費 元,計 元整。
四、付款方式:簽定合同後應付廣告位租賃費的.全額,逾期付款,乙方有權拆除畫面。
五、甲方負責噴繪畫面及安裝,如發現問題與乙方無關。
六、甲乙雙方必須根據《中華人民共和國廣告法》等有關法規簽訂本合同。
七、甲方必須向乙方出具發佈廣告的全部證件、內容和圖片,不準有虛假。
八、甲方應按合同規定的時間交納廣告位租賃費,逾期付款應按廣告費的總值賠償乙方5%按日計算。
九、合同生效後,甲方需要改換或停止發佈,應在製作前五天通知乙方,並徵得乙方同意。
十、甲乙雙方必須嚴格履行合同中的各項規定,如有一方違約,另一方有權依法向工商行政管理部門申請仲裁或向人民法院起訴。
十一、本合同一式三份,甲乙雙方簽字、蓋章後生效。
甲方:簽字/蓋章
乙方:簽字/蓋章
年月日
廣告牌維修合同 篇11
甲方:________有限公司
乙方:________傳媒公司
________縣________有限公司與________傳媒公司就使用甲方廣告牌位一事,達成如下協議。
一、 廣告發布內容:________冰箱、洗衣機。
二、 廣告發布地點:________________
三、 廣告牌位使用期限為兩年。 年 月 日至 年 月 日止。
四、 廣告牌位面積: 平方米。
五、 廣告租金每年________元,兩年合計________元。
六、 付款方式:現金支付,廣告牌位使用之日起一次付清一年租金________元, 第二年租金提前當年時間兩個月付清,否則按自動放棄由甲方處理。
七、 其它事項。
乙方提供噴繪畫面內容,由甲方負責安裝,負責協調工商市政。其它事項都由乙方負責。
此合同一式兩份,各執一份。
甲方: 乙方:
年 月 日
廣告牌維修合同 篇12
甲方:_________________
乙方:_________________
_________廣告公司(以下簡稱甲方)與廣告牌安置之建築物業主或有權管理者_________公司(以下簡稱乙方),就乙方建築物屋頂設置廣告牌事宜訂定契約如下:
1、廣告牌設置地點:規定於乙方建築物屋頂前側(靠近_________),面積_________平方米。廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置,其重量及結構須以不影響本建築物的安全為原則。
2、甲方須支付乙方廣告設置費,每年_________元整,並以下列方式支付
A、本合同成立之時,先支付總費用的30%,計_________元整。
B、廣告牌設置完成之日,即_______年______月______日(廣告牌設置完成日),支付餘額_________元整。
C、自第二年始,應於該年__________月__________日之前付清該年年設置費的金額。
3、有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除後建築物設置部分的原狀恢復等,一切費用與責任悉由甲方負擔。
4、若有下列情形時,乙方有權解除本合同,並要求甲方立即撤除廣告牌
A、未按本合同的約定支付設置費;
B、廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;
C、甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。
5、按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務,若於甲方指定期限內未能完全拆除,乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金,直至拆除完畢之日為止。
6、甲方必須保證其有權發佈該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。
乙方必須保證其有權簽定本合同,如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。
7、本合同有效期間自_______年______月______日起,至_______年______月______日止,為期______年。
本合同一式兩份,雙方當事人各執一份,自雙方簽字蓋章後生效
甲方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______
_________年____月____日
簽訂地點:_____________
乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_______
_________年____月____日
簽訂地點:_____________
廣告牌維修合同 篇13
認立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委託承攬方加工單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量
第二條 加工成品質量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量:
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計算,雙方協商。
第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆,提出修改意見。
2.承攬方對於承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。
3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂後,訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量達到 %,定作方付給承攬方 元(即總價款的 %),在加工量全部完成時,在定作方驗收合格後支付給承攬方 元(即總價款的 %),預留 元作為質保金一年後付清。 (價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為,時間為簽訂合同之日起計算日。
交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,並按協議執行。雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其它
(如: .根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,並承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費後,退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條___在合同規定的履行期限內,由於不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明後,可免予承擔違約責任,但應當採取積極措施,儘量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,並賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份,交__(如經鑑證或公證,則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開户銀行: 開户銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
廣告牌維修合同 篇14
訂做方(甲方): 製作方(乙方):
根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定,結合廣告產品具體情況,經雙方協商一致,本着自願、平等、互利為原則,簽訂如下條款,共同遵信執守。
一、依據甲乙雙方確認施工,道路牌採用厚型不鏽鋼壓制高精度背膠、鋼管採用圓形鍍鋅管,其它工程做法及選材標準詳見明細附表。加工數量按甲方要求。
二、驗收標準、方法:按樣品工藝為檢驗標準。
三、承包方式及費用負擔
本項目由甲方以包工包料方式委託乙方加工製作廣告牌。乙方負責廣告牌的結構配件加工及鋼結構配件運輸。材料由乙方自理。 運輸費用由甲方承擔。
四、交貨方式及地點:乙方負責送到甲方安裝地。
五、結算方式及期限
合同簽訂後甲方開始製作廣告牌,乙方負責按質按量完成合同所約定的項目內容。完成後乙方一次性付清甲方工程款。
六、違約責任:雙方應嚴格遵守本合同的約定,如出現問題根據問題所屬承擔責任。
七、解決合同糾紛的方式:被告住所地人民法院訴訟。
八、其它事項:由雙方協商解決。
十、户名:內蒙古集寧美樂裝璜部
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
廣告牌維修合同 篇15
委託方 合同編號:
簽訂地點:
承攬方 簽訂日期: 年 月 日
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等有關法律規定,經雙方協商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條 廣告承攬要求。
1.1 項目(媒介):
1.2 廣告內容及有關證件名稱、編號承攬方應按《廣告法》規定,認真審查上述證件。委託方提供虛假證件,應承擔相應責任。如委託方提供的廣告內容不合法,承攬方有權拒絕。
1.3 發佈地點或形式:
1.4 顏色:按提供樣稿
1.5 規格或材料:
1.6 刊播次數、起訖時間、日期:
1.7 其他要求:
第二條 費用及支付辦法。
2.1 費用:
2.2 2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票,否則,委託方有權拒付廣告費。
第三條 驗收方式及期限:發佈後一個工作日內雙方到場驗收,合格後合同生效。
第四條 違約責任。
4.1 委託方中途廢止合同,按未履行部分廣告費的 %,向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款,每逾期一天,按所欠款項的 2%償付違約金。違約金明確後 30 天內支付。
4.2 承攬方不能完成合同規定的工作,退還未履行部分的廣告費,並按未履行部分廣告費的 10%,向委託方償付違約金;不能按期履行合同,每逾期一天,逾期未完成部分廣告費的 2% 支付違約金。違約金明確後 30 天內支付。
4.3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。
第五條 糾紛解決方式。發生合同糾紛,雙方協商不成,按下列第(2)項規定辦理: 1、向 2、向
第六條 雙方商定的其他事項:非委託方原因造成的一切損壞由承攬方承擔,廣告製作安裝或修復期間的安全由承攬方自負。
第七條 附則。
7.1 本合同附件
7.2 本合同正本一式兩份,合同雙方各執一份。副本份,送:
7.3 本合同有效期:
委託方
承攬方
廣告牌維修合同 篇16
發包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定,為保護雙方的合法權益,結合本合同施工的特點,雙方在平等、自願、協商一致的基礎上,就甲方的 拆除工程之有關事宜,達成如下合同:
一、工程概況
工程名稱:
工程所在地點:
二、合同工期:
開工日期:
竣工日期:
合同日期總日曆天數 天。
三、工程拆除的範圍、承包方式及驗收標準
l、拆除施工的範圍為:
吉林銀行梅河大街韓式洗浴玻璃幕牆廣告牌,海之韻洗浴外牆三樓鋁塑板裝飾拆除。
2、承包方式為:
乙方對本拆除工程實行乙方自備拆除使用工具設備、包施工安全、包拆除質量、嚴格按照拆除施工工期完工;乙方自行承擔本項目拆除過程中發生的全部費用(除人工費以外機械費、管理費、水電費、税費及行政許可審批所需費用等,由乙方自行承擔)。
3、拆除施工任務完成後驗收合格的標準:
(1)拆除範圍內的所有廣告牌並全部清理外運;場地無廣告垃圾無雜物等;
(2)乙方完成本合同約定的其他義務。
四、乙方完成拆除任務所涉及的主要工作內容拆除現場應設置安全生產所採取的必要措施及設施;拆除雙方約定範闈內的所有與廣告牌有關的設施設備;較大物料的二次破碎;拆除施工完成後的場地平整;拆除施工時對鄰近設施、建築物、樹木等的防護;降噪環保所採取的必要措施;拆除垃圾的清理外運及其市政運輸道路的清掃與保潔等。
五、拆除施工的工期要求
自雙方訂立本合同之日起 天內,按約定完成拆除範圍內的所有拆除任務。
六、履約廢舊物資回收費用及支付方式
本工程乙方將拆除甲方指定的的廣告牌,甲方給乙方支付人民幣 萬元整 ;甲方應於 年 月日向乙方付清前述所拆除費款額。
七、甲方義務
(1)給乙方提供辦理拆除手續時必要的資料;
(2)協助乙方做好現場維護時所涉及到的鄰里關係等的協調;
(3)給乙方提供拆除施工時的臨時用水用電;
(4)按照拆除驗收標準組織驗收並辦理有關手續。
八、乙方義務
(1)保質按期完成所有拆除施工任務;
(2)拆除施工過程中乙方必須接受甲方對安全生產、拆除進度等的全面監督檢查;
(3) 乙方按有關規定採取嚴格的施工安全措施,承擔由於自身安全措施不力造成的事故責任和因此發生的費用及後果,乙方施工人員的人身安全由乙方負責。乙方應為施工人員購買人身意外傷害險及與工程施工有關的一切保險。凡在施工過程中發生安全責任事故或其他責任事故,均由乙方承擔責任。
十、違約責任
l、乙方不得以任何理由拖延拆除施工進度,由於乙方原因遲延工期時,乙方按每日人民幣壹仟元(1 000元/日曆天)向甲方支付違約金。
2、乙方延遲完成拆除任務時間超過叁個日曆天(3日曆天)時,甲方有權單方面解除本合同,乙方向甲方交納的履約保證金全部作為乙方違約向甲方支付的違約金,甲方無需向乙方返還。
十一、拆除任務完成經甲方檢查驗收後,雙方形成書面的確認單並辦理完其他約定的手續後,拆除施工合同自動解除。
十二、爭議解決
因本合同發生的全部爭議,雙方應本着平等互利的原則友好協商;如協商不成,從以下兩種方式中選擇一種:
(1)提交 仲裁委員會仲裁。
(2)依法向人民法院起訴。
十三、合同份數
本合同一式 份,甲乙雙方各執 份,具有同等的法律效力。
十四、合同生效與終止
本合同自簽訂之日起生效,合同履行完畢後自行終止。
十五、補充約定:
甲方(簽章):
法定代表人/授權委託人:
乙方(簽章):
法定代表人/授權委託人:
年 日月
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wjfww.com/hetong/guanggao/8ll0yl.html