小區廣告牌位租賃合同（精選22篇）

小區廣告牌位租賃合同 篇1

甲方：________________

法定代表人：________________

住所：________________

電話：________傳真：________

乙方：________________

法定代表人：________________

住所：________________

電話：________傳真：________

甲方受________小區_______號樓的產權人——________公司的委託，對該樓進行管理，甲、乙雙方就乙方在甲方進行管理的________小區_____號樓的指定位置進行公司廣告宣傳和舉辦產品銷售活動事宜，經友好協商，達成如下協議：

一、甲方向乙方提供的進行廣告宣傳、產品銷售活動的場所為：_______號樓大廳的_______位置，具體位置根據乙方使用當天的具體情況由甲方確定，面積為：______。

二、在乙方使用上述規定中指定的場所時，如確有必要，甲方可以為乙方出具一份使用場所的説明，該説明在乙方活動結束後交回甲方。

三、乙方使用甲方提供的場所的時間為：共_____天。自________年_____月_____日至________年_____月_____日。

四、乙方使用該場所的租金標準為：________元/天，使用不足一天的，按一天計收使用場所的租金。乙方此次活動使用場所的租金共計：________元。乙方交納租金的時間為：在本協議約定的活動開始日的前一天交納完畢。如乙方未按本條約定時間交納場所租金的，甲方有權禁止乙方使用該場所，並有權解除本協議。乙方未交納租金的，無權在甲方管理的小區某號樓進行任何形式的廣告宣傳、產品銷售活動[或寫明具體的活動]。

五、甲方同意乙方為進行此次活動可以進入小區的工作人員數為：________人，乙方應在舉行活動之前_______日，將乙方參加活動的人員名單報送給甲方，以便甲方通知保安進行準備工作，人員一經確定，不得改變。甲方可根據情況，安排製作乙方參加活動的人員進出小區或指定場所的標牌等。在乙方交納租金時，須同時將上述人員的身份證明覆印件交給甲方一套備案。

六、乙方的義務：

1、乙方須向甲方交納保證金。保證金數額為：________元。該保證金的交付時間為：在乙方向甲方交付租金時一併交納。在此次活動結束後，如乙方無違反本協議約定的行為，也未發生安全事故，未違反甲方的有關規定，則甲方將保證金退還，但不必支付利息。如乙方有違反本協議約定的行為，或發生安全事故，則保證金不予退還。該保證金的退還與否，不影響乙方因違約行為須向甲方承擔的違約責任。

2、乙方必須遵守太陽園小區的各項管理規章制度，服從甲方的管理。

3、乙方進行的公司廣告宣傳、產品銷售[或寫明具體的活動]活動必須符合我國相關法律法規的規定，取得相關政府主管部門的許可手續。如乙方從事違法行為，甲方有權立即解除本協議，乙方必須立即撤離小區，甲方對乙方的違法行為有權向相關部門舉報。

4、乙方在活動中，因各種原因導致小區建築設施、業主人身、財產受損害的.，應當承擔全部賠償責任。如因此使甲方承擔賠償責任的，甲方有權向乙方追償全部損失。

七、違約責任：

甲、乙任何一方有違反本協議約定的行為，須向對方支付違約金為：________元。

八、爭議的解決：

因本協議產生的一切糾紛，甲、乙雙方應友好協商。如協商不成，任何一方有權向________________人民法院提起訴訟。

九、本協議有效期為：________天，自________年_____月_____日至_______年_____月_____日。本此活動結束時，乙方應將使用的場所和自己的物品，廣告牌等清理乾淨，並將物品等帶出________小區。乙方未進行清理的，由小區保潔公司清理，該清理費用從乙方交納的保證金中支付，保潔公司的清理費用為：________人民幣。

十、對因履行本協議產生的雙方需協商的其他事項，甲、乙雙方另行簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等法律效力。

十一、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。自雙方簽字蓋章之日起生效。本協議的內容已經得到產權人的認可。

甲方：________________乙方：________________

法定代表人：________法定代表人：________

簽約時間：________年_____月_____日

小區廣告牌位租賃合同 篇2

甲方：

乙方：

甲乙雙方為明確各自的權利和義務，經友好協商，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國廣告法》和《建築安裝工程承包合同條例》及其他法律、法規之規定，現就乙方承攬廣告牌(以下簡稱廣告牌)的製作安裝事宜達成如下一致協議。

第一條：廣告牌製作

1、廣告牌規格：

2、材質：

3、要求:

第二條：廣告牌安裝

安裝地點：

第三條：工程造價及支付方式

1.廣告牌製作安裝費(即合同總價款)：

共計人民幣______元，大寫______元整。

2.支付方式：

a.合同簽訂之日,甲方向乙方支付總價款的50%,即______元為預付款。

b.廠內製作完成，進入現場組裝時,向乙方支付總價款的30%,即______元為進度款。

c.工程安裝完畢，甲方向乙方支付總價款的17%，即______元為尾款，其餘款項為該合同工程質量保證金，半年內付清。

第四條：工程期限

自合同簽訂甲方預付工程款之日起天。如遇不可抗力因素(如雨、雪、四級以上大風)工期順延。

第五條、雙方權利、義務

甲方：

1、辦理廣告牌設置、安裝所必須的報批手續及相關費用。

2、向乙方提供廣告牌位置並確保此位置無管道線路、可以施工。

3、負責施工現場的樹木、花、草可以移動。

4、按本合同第三條規定結算廣告牌的製作、安裝費用。

乙方：

1、自甲方通知可以現場澆築地基起_____日內按甲方提供的安裝地點製作施工並安裝完畢。

2、嚴格按照甲方確認的施工方案圖紙進行製作、安裝。如現場條件與施工圖紙方案不符，應及時報請甲方協商修改確定。

第六條：關於驗收

1.乙方全部製作安裝完工後一週內，甲方必須組織正式驗收，甲方在完工後一週內不組織驗收，乙方可視同甲方驗收工程質量合格。驗收合格，進入保修期。

2.工程質量驗收以國家鋼結構施工標準為依據，廣告結構製作安裝應當牢固，抗風力應達到8級。

第七條、違約責任：

1.甲方未能按本合同第三條規定時間付款，每逾期一日，應以合同總金額的千分之五計算，向乙方支付違約金並將合同工期順延。

2.乙方如無正當理由未能按本合同第四條規定按時製作、安裝完成廣告牌，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總金額的千分之五作為違約金。

3.乙方應保證工程質量、結構牢固性、抗風力等指標達到國家標準。如未達標乙方應承擔返工及相應損失.

4.如屬甲方原因，造成中途停工，停建，拆除等，均由甲方負責，乙方不退還預付款。並有權就實際施工情況要求甲方繼續支付已完部分或全部的製作費。

第八條、保修期限：

1、自驗收合格之日起，乙方製作的工程項目整體質保半年。

2、保修期滿後，雙方另籤維修協議進行維修。

甲方：__________乙方：__________

法人/授權代表(簽字)：__________法人/授權代表(簽字)：__________

聯繫電話：________聯繫電話：________

日期：_______年_______月_______日日期：_______年_______月_______日

小區廣告牌位租賃合同 篇3

甲方：_________________

乙方：_________________

_________廣告公司(以下簡稱甲方)與廣告牌安置之建築物業主或有權管理者_________公司(以下簡稱乙方)，就乙方建築物屋頂設置廣告牌事宜訂定契約如下：

1、廣告牌設置地點：規定於乙方建築物屋頂前側(靠近_________)，面積_________平方米。廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置，其重量及結構須以不影響本建築物的安全為原則。

2、甲方須支付乙方廣告設置費，每年_________元整，並以下列方式支付

A、本合同成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。

B、廣告牌設置完成之日，即_______年______月______日(廣告牌設置完成日)，支付餘額_________元整。

C、自第二年始，應於該年1月15日之前付清該年年設置費的金額。

3、有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除後建築物設置部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。

4、若有下列情形時，乙方有權解除本合同，並要求甲方立即撤除廣告牌

A、未按本合同的約定支付設置費;

B、廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;

C、甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。

5、按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若於甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。

6、甲方必須保證其有權發佈該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。

乙方必須保證其有權簽定本合同，如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。

7、本合同有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。

本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章後生效

甲方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

小區廣告牌位租賃合同 篇4

1.廣告牌設置地點：規定於乙方建築物屋頂前側(靠近_________)，面積_________平方米。

2.甲方須支付乙方廣告設置費，每年_________元整，並以下列方式支付

a.本合同成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。

b.廣告牌設置完成之日，即_______年______月______日(廣告牌設置完成日)，支付餘額_________元整。

c.自第二年始，應於該年1月15日之前付清該年年設置費的金額。

3.有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除後建築物設置部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。

4.若有下列情形時，乙方有權解除本合同，並要求甲方立即撤除廣告牌

a.未按本合同的約定支付設置費;

b.廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;

c.甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。

5.按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若於甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。

如甲方不按本合同的約定撤除廣告牌，則乙方有權自行拆除廣告牌，由此產生的一切拆除費用由甲方負擔。

6.甲方必須保證其有權發佈該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。

乙方必須保證其有權簽定本合同，如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。

7.本合同有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。

本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章後生效

甲方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

小區廣告牌位租賃合同 篇5

1.廣告牌設置地點：規定於乙方建築物屋頂前側，面積_________平方米。

廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置，其重量及結構須以不影響本建築物的安全為原則。

2.甲方須支付乙方廣告設置費，每年_________元整，並以下列方式支付：

2.1本合同成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。

2.2廣告牌設置完成之日，即_______年______月______日，支付餘額_________元整。

2.3自第二年始，應於該年1月15日之前付清該年年設置費的金額。

3.有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除後建築物設置部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。

4.若有下列情形時，乙方有權解除本合同，並要求甲方立即撤除廣告牌

4.1未按本合同的約定支付設置費;

4.2廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;

4.3甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。

5.按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若於甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。

如甲方不按本合同的約定撤除廣告牌，則乙方有權自行拆除廣告牌，由此產生的一切拆除費用由甲方負擔。

6.甲方必須保證其有權發佈該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。

乙方必須保證其有權簽定本合同，如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。

7.本合同有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。

本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章後生效

甲方：_________

代表人：_______

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

乙方：_________

代表人：_______

_________年____月____日

簽訂地點：_____________

小區廣告牌位租賃合同 篇6

甲方：

乙方：

依據《中華人民共和國合同法》和有關法規的規定，乙方接受甲方的委託，就委託設計事項，雙方經協商一致，簽訂本合同，信守執行：

一、 合同內容及要求：

1、項 目：

2、項目要求：(附件)

3、雙方計劃週期：

二、設計與製作費用：

設計與製作費用總計為：人民幣￥ 元，(大寫： 元整)。

三、付款方式：

甲方需支付乙方預付款30%，即人民幣￥ 元，(大寫： 元整)。 乙方將設計製作印刷品交付甲方時，甲方需向乙方支付合同餘款，即人民幣￥ 元(大寫：)。

四、設計與製作作品的時間及交付方式：

乙方需在雙方約定的時間內完成設計方案。因甲方反覆提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可延期執行，延期時間由雙方協商確定。

五、雙方的權利義務：

甲方權利：

1、甲方有權對乙方的設計提出建議和思路，以使乙方設計的作品更符合甲方企業文化內涵。

2、甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見;

3、甲方在付清所有設計費用後享有設計作品的所有權、使用權和修改權;

甲方義務：

1、甲方有義務按照合同約定支付相關費用;

2、甲方有義務提供有關企業資料或其他有關資料給乙方;

乙方權利：

1、乙方有權要求甲方提供有關企業資料供乙方設計參考;

2、乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項;

3、乙方對設計作品享有著作權，有權要求甲方在未付清款項之前不得使用該設計作品： 乙方義務：

1、乙方需按照甲方的要求進行作品設計與製作。

2、乙方需按照合同約定按時交付設計製作作品。

六、違約責任：

1、甲方在設計作品初稿完成前終止合同，其預付的費用無權要求退回;甲方在乙方作品初稿完成後終止合同的，應當支付全額的設計費用。

2、乙方如無正當理由提前終止合同，所收取的費用應當全部退回給甲方。

七、合同生效：

本合同一式兩份，甲乙雙方各持對方簽字合同一份，具有同等法律效力。本合同自簽字蓋章之日起生效。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

甲方代表簽名： 乙方代表簽名：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

小區廣告牌位租賃合同 篇7

廣告需求方(以下簡稱甲方)：

廣告發布方(以下簡稱乙方)：有限公司

甲乙雙方根據《廣告法》及有關規定，本着互惠互利的原則，經甲乙雙方友好協商達成以下協議，簽訂本合同並共同遵守。

第一條、合同雙方

1、甲方是本合同涉及的廣告位需求單位，亦是當地工商行政管理局核准的合法單位。(附件一：營業執照及相關廣告發布的許可證明手續由甲方提供)。

2、乙方是經大連市工商行政管理局核准的廣告發布單位，擁有本合同第二條所提及該媒體的合法擁有者和廣告發布單位。(附件二：營業執照由乙方提供)。

第二條、廣告、廣告發布內容

1、甲方委託乙方在製作、發佈大型户外廣告牌。乙方對甲方所委託的一切正當權益負責。乙方按甲方提供的廣告畫面樣稿數據(未經甲方同意，乙方不得改動廣告樣稿)負責辦理相關部門等廣告審批手續。

2、發佈地點：(附件三：該媒體的實景位置圖，由乙方提供)

3、發佈時段：年月日至年月日。發佈期為年，正式發佈時段以實際發佈時間為準。

4、廣告內容：以甲方提供、要求的廣告畫面為準。

5、廣告內容審查：甲方提供廣告內容畫面數據，由乙方負責提交當地管理部門審批確認。

6、媒體制作材料：鋼結構框架、底板全封閉。畫面為電腦噴繪布。

7、媒體形式：電腦噴繪廣告牌。

甲方：

乙方：

時間：

小區廣告牌位租賃合同 篇8

甲方：_________________

乙方：_________________

_________廣告公司(以下簡稱甲方)與廣告牌安置之建築物業主或有權管理者_________公司(以下簡稱乙方)，就乙方建築物屋頂設置廣告牌事宜訂定契約如下：

1.廣告牌設置地點：

規定於乙方建築物屋頂前側(靠近_________)，面積_________平方米。廣告牌須根據本合同所附圖面設計的尺寸設置，其重量及結構須以不影響本建築物的安全為原則。

2.甲方須支付乙方廣告設置費：

每年_________元整，並以下列方式支付

.本合同成立之時，先支付總費用的30%，計_________元整。

.廣告牌設置完成之日，即_______年______月______日(廣告牌設置完成日)，支付餘額_________元整。

.自第二年始，應於該年1月15日之前付清該年年設置費的金額。

3.有關廣告牌的設置、維護、管理、拆除及拆除後建築物設置部分的原狀恢復等，一切費用與責任悉由甲方負擔。

4.若有下列情形時，乙方有權解除本合同，並要求甲方立即撤除廣告牌

.未按本合同的約定支付設置費;

.廣告牌因設置不牢固或其他意外事件致使廣告牌設施發生危險時;

.甲方一個月內未曾派人對該廣告牌進行管理、維護。

5.按本合同的約定撤除廣告牌是甲方的義務，若於甲方指定期限內未能完全拆除，乙方可要求甲方支付每日_________元整的違約金，直至拆除完畢之日為止。

6.甲方必須保證其有權發佈該廣告並已經取得政府有關部門許可。如甲方廣告發布手續不齊或廣告發布違法被有關部門責令撤除撤除事乙方不退還已收的所有費用。

乙方必須保證其有權簽定本合同，如乙方越權簽定合同導致廣告牌無法設置時乙方應退還所收的一切費用並賠償甲方的損失。

7.本合同有效期間自_______年______月______日起，至_______年______月______日止，為期______年。

本合同一式兩份，雙方當事人各執一份，自雙方簽字蓋章後生效

甲方(蓋章)：_________乙方(蓋章)：_________

代表人(簽字)：_______代表人(簽字)：_______

_________年____月____日　_________年____月____日

簽訂地點：_____________簽訂地點：_____________

小區廣告牌位租賃合同 篇9

甲方：

乙方：

甲方有魏牆村第六小組3號橋頭西側廣告牌一塊轉讓給乙方，為了雙方的合法權益，現將有關事項協議如下：

第1條 甲方廣告牌位於魏牆村第六小組3號橋頭西側(橫山縣魏牆村)。

第2條 甲方所轉讓的此廣告牌用地是與魏牆村第六小組所取得合同用地，時間為四年，即從20xx年9月12日至20xx年9月12日止。;乙方取得該土地使用權為即日起(簽訂合同之日)至20xx年9月12日止。20xx年9月12日以後土地使用權由乙方自己承擔。在20xx年9月12日前乙方不再承擔有關租用土地費用。

第3條 由於甲方在建造此廣告牌沒有辦理政府相關手續證件，甲方轉讓給乙方後若有政府行為拆遷，甲方不負任何責任(一切拆遷費用損失由乙方自己承擔)。

第4條 付款方式：簽訂合同之日，乙方一次付清轉讓金柒萬伍千元(75000元)。

第5條 此合同履行當中發生糾紛，雙方商解決，也可以向人民法院提起訴訟。

第6條 本協議一式兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執一份。此合同至簽字之日起生效。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

法定代表人(簽字)：

電 話：

法定代表人(簽字)：電 話：

年 月 日

小區廣告牌位租賃合同 篇10

甲方：

乙方：

依照《民法典》及《中華人民共和國廣告法》等相關法規，就甲方委託乙方進行廣告牌噴繪安裝等一系列事宜，在自願、平等、互利的基礎上，經雙方協商一致，共同訂立以下合同條款。

一、項目類別(名稱)：XX公司户外廣告牌畫面噴繪，以及跟蹤維護、保修。

二、合同期限：20×年月日到 20× 年 月日。

三、單價協議：

1、城區部分：

2、城郊部分：包含高速路段、機場周邊等區域2。2元/平方米;100平方以內按2。5元/平方。

3、夷陵區部分：

4、當陽市3元/平方米;

5單次掛招商廣告200元/次。 縣城另算。

6、其他區域以協商價格為標準。

四、費用及支付方式：

以第三條協議確定的單價以及安裝的實際面積為標準，進行月結。於次月15日以前結清。

五、資質提供

經雙方約定，乙方提供為完成本合同所需文本資料：

1、營業執照。

2、税務登記證。

3、組織機構代碼證。

4、法人代表身份證。

5、操作工人保險。

六、質量驗收：

1、乙方噴繪安裝要檢查廣告畫面的整潔、美觀、拼接完整;(拼接由噴繪公司負責)

2、乙方須對廣告畫面安裝後進行跟蹤維護，吹鬆吹散主動修復;

七、甲方權利義務

1、甲方有對乙方所懸掛畫面內容審批的責任;

2、甲方必須根據相應規定，按時支付乙方户外廣告牌安裝維修費用，不得拖延，不得非法扣減。

八、乙方權利義務：

1、乙方應當按照約定保守甲方相關商業機密、及時完成工作並向甲方交付工作成果和驗收單。

2、乙方在施工中應做到文明、安全施工，施工完畢後將現場周圍清掃乾淨;在操作過程中遇到自身無法協調解決的問題或意外狀況，需及時與甲方或相關部門溝通。確保施工中的操作安全和交通安全，施工過程中出現的一切安全事故均由乙方負責。

3、乙方不得轉包和擅自分包，乙方應保證其所選任或僱請的工作人員具有相關的工作資質。

4、乙方在工作過程中發生的工傷事故或其他內外部糾紛，由乙方自行處理並承擔全部責任。

5、乙方應按當地政府及有關部門規定進行施工場地標準化管理，因管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔。

6、乙方在安裝施工過程中不對廣告牌主體結構造成損壞，若有損壞應按原樣恢復或賠償。

7、乙方應在甲方規定的時間內完成安裝工作及時提交驗收報告。

八、違約責任：

1、甲乙雙方在簽訂合同後無故單方終止合同，違約方應承擔合同金額50%的違約金。

2、乙方交付的工作成果不符合本合同約定，或不符合國家強制性標準，甲方有權有要求乙方重做，更換，或相應減少價款。由此給甲方造成損失的，由乙方負責賠償。

九、風險責任承擔

乙方在製作安裝過程中及保修保質期內，應當保證安全作業，杜絕安全責任事故的發生，乙方製作安裝人員和乙方僱請人員的安全責任事故由乙方承擔責任，構成對第三人侵權責任的，由乙方承擔責任。

十、合同爭議解決方法：

雙方因合同事宜發生爭議，可及時協商，協商不成的向甲方所在地人民法院起訴。

十一、其它約定：

乙方應於簽訂合同之日起一月內提供相應的公司資質證明本合同經雙方簽章即其法律效力，未盡事宜，雙方可協商訂立補充條款，經雙方簽章後，與主合同有同等效力。本合同附件及補充協議與主合同有同等效力。

本合同壹式貳份，雙方各執壹份，雙方簽字蓋章後即生效。

甲 方： 乙 方：

委託代理人： 委託代理人： 聯繫方式： 聯繫方式：

年 月 日 年 月 日

小區廣告牌位租賃合同 篇11

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》的有關細則規定，結合廣告產品具體情況，經雙方協商一致，本着自願、平等、互利為原則，簽訂如下條款，共同遵信執守。

一、項目名稱和地點

1、項目名稱：

2、工程地點：

二、工程內容：

1、依據甲乙雙方確認的效果圖施工，廣告牌加工安裝，工程做法及選材標準應按相關要求執行。

2、乙方負責

三、項目總價款

本合同總價款為人民幣

四、工程價款支付、結算方式：等工程完工驗收合格後一星期內一次性付清。

五、 工程期限為 15天。

六、雙方責任

(一)甲方責任

1、甲方負責牌的前期審批，如因甲方批准手續不全，施工期間遇到城管以及其他監察機關的糾察時，甲方負責協調至正常施工止。

2、開工前甲方為乙方施工接通電源，電源通至施工現場的主線由乙方負責。

3、加工好的半成品由甲方負責看管保護。

4、甲方派駐工地代表，對工程進度、工程質量進行監督，辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題，以及其它事宜。

5、如甲方未按約定期限支付餘款，甲、乙雙方經協商無效情況下，乙方有權對該廣告柱進行處理或拍賣，同時此合同終止。

(二)乙方責任

1、乙方負責按質按量完成廣告牌設計基本風壓為 KN/m2(抗風設計值為11級)。廣告塔質保期為三年，保修期為一年，在質保期如因焊接出的問題，由乙方負責其直接損失(出現不可抗拒的自然災害除外);如因安裝不當導致廣告牌出現質量問題，一切責任由乙方承擔;在施工過程中，乙方要認真做好施工安全工作，對施工中出現的人員傷亡事故，由乙方負責;在廣告牌使用過程中，如確係乙方責任造成廣告牌損壞，由此對第三方造成的人身和財產損失由乙方承擔全部責任。

2、由於乙方原因，未能在每逾期一日按工程總造價的5%賠償甲方損失。

3、乙方施工人員在施工期間應遵守甲方區域的管理規定，服從管理，遵紀守法，如有違法違紀行為，甲方有權按照有關規定實施處罰，情節嚴重的移交地方司法部門追究其法律責任。

4、施工中出現的問題由甲、乙雙方協商解決。如遇到無法抗拒自然災害(如颳風下雨、雪等)或停電原因，工期順延。

5、在施工期間如有人員傷害和其他損失乙方責任自負、與甲方無關。

七、違約責任：如果甲乙雙方發生糾紛，由雙方協商解決;協商不成時，由該工程所在地人民法院裁決。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

小區廣告牌位租賃合同 篇12

甲方：

乙方：

就乙方租賃甲方招牌(廣告)位事宜，經雙方友好協商達成如下協議，並共同遵守：

一、 租賃招牌(廣告)位地點：

二、 租賃招牌(廣告)位的尺寸：

三、 租賃用途：乙方租賃本合同中約定位臵的招牌(廣告)位，用於對外進行招牌(廣告)宣傳。

四、 租賃期限：乙方租賃約定位臵招牌(廣告)位的租賃期到期日須與商鋪租賃期到期日一致，即從 年 月 日起至 年 月 日止。

五、 招牌(廣告)位租金： 年 月 日前，月租金為 元。

從 年 月 日起，月租金按每年5%遞增。即： 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元; 年 月 日至 年 月 日，月租金為 元。

六、 招牌(廣告)位押金：以兩個月的月租金額作為押金，在本合同簽訂三天內乙方向甲方支付，押金不抵租金。

七、 付款方式：按月支付，首次支付時間為本合同簽訂後三天內，以後每月25日前支付下月租金，一次付清。

八、 合同履行期滿或因乙方違約終止後此招牌(廣告)位設施的所有權歸甲方所有。

九、 招牌(廣告)發佈所需相關審批手續由乙方自行辦理。

十、 乙方向甲方提供此招牌(廣告)位所需報批的全部資料、施工方案、施工圖紙的情況下經甲方同意方可進場施工。乙方在進場施工及維修過程中，不得破壞甲方財產及物業，如乙方作業造成損失應由乙方照價賠償。

十一、 本合同中招牌(廣告)位的施工安全及日常維護、保養工作由乙方負責，費用由乙方負擔。乙方在更換招牌(廣告)畫面和需對招牌(廣告)位的內部及外部任何部分作出結構上的變化時，都應事先向甲方申請，經甲方同意後方可進行。

十二、乙方租賃的招牌(廣告)位上的招牌(廣告)在租賃期內(包括施工、安裝、未發佈招牌(廣告)畫面、已發佈招牌(廣告)畫面)若發生安全事故，造成甲方或第三方財產、人身損害的，由乙方單獨承擔責任並予賠償，甲方不負任何責任。若因甲方直接原因導致招牌(廣告牌)損壞，由甲方賠償。

十三、乙方在招牌(廣告)發佈過程中，應保證該招牌(廣告)位的完整性、美觀性。若非甲方因素造成招牌(廣告)位及招牌(廣告)畫面的破損、殘缺及招牌(廣告)箱內燈管損壞時，乙方應無條件及時維修處理，其費用由乙方自行承擔。

十四、乙方必須依據中國法律、法規的規定，對外發布內容、形式合法的招牌(廣告)。否則，甲方有權解除合同，因乙方所發佈招牌(廣告)的內容或形式，引發的法律糾紛，與甲方無關;因此造成的甲方經濟損失，乙方負賠償責任。

十五、若乙方需甲方提供該招牌(廣告)位電源，則應向甲方提供線路走向、材料材質等施工圖紙及説明，經甲方同意後方可施工接駁。

十六、乙方必須遵守甲方的有關管理制度，服從甲方廣場工作人員的統一管理，搞好環境衞生、治安和防火。

十七、租賃期滿或其它原因導致招牌(廣告)不能繼續發佈時，乙方必須對招牌(廣告)位恢復原狀。否則甲方將自行恢復，並向乙方追討違約責任，所需一切費用由乙方承擔。

十八、違約責任：

1、 乙方未按合同約定向甲方支付租金時，則每延期壹天按本合同租金總額的5‰向甲方繳納違約金。

2、 若逾期十天未支付租金時，甲方有權解除合同而無需知會乙方，乙方所繳押金不予退還。招牌(廣告)位上一切材料設施等全歸甲方處理。

3、 乙方因故意或疏忽違反本合同的其他規定時，則每違約壹天按本合同租金總額的5‰向甲方繳納違約金。

十九、不可抗力及處理

1、 若因政府行政機關、司法機關行為等不可抗力導致乙方不能正常發佈招牌(廣告)，則本合同終止，甲乙雙方按本合同第十六條約定執行。

2、 若因第三方(指政府、司法機關以外)原因造成乙方不能正常發佈招牌(廣告)的，乙方應自行恢復招牌(廣告)發佈，甲方提供相應協助，雙方繼續履行合同，但乙方仍需依據合同約定支付該暫停時段的租金。

3、 若因甲方原因造成乙方不能正常發佈招牌(廣告)的，甲方應退還或免收乙方實際不能正常發佈招牌(廣告)期間的租金，合同期限順延或終止合同。

二十、本合同期滿後，乙方若無違約行為可在同等條件下享有優先承租的權利;若乙方願繼續租賃經營，應提前壹個月通知甲方，並及時辦理相關手續。

二十一、在本合同終止執行，乙方對招牌(廣告)位恢復原狀，甲方檢查無誤後，將押金無息退還給乙方。

二十二、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效。

二十三、本合同中的未盡事宜，甲乙雙方協商解決。附加條款與本合同具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

簽章： 簽章：

時間： 時間：

小區廣告牌位租賃合同 篇13

甲方：

乙方：

經甲乙雙方友好協商致同意，就乙方承包甲方高炮廣告牌建設相關事宜，雙方本着自願、平等、公平、誠信的原則和根據中華人民共和國有關法律、法規的規定，簽訂本合作協議，由雙方共同遵守。

一、甲方將位於發啟裝飾城B區路邊高炮廣告牌一座的工程建設及材料承包給乙方，不含基礎。地面至高炮最頂的總高為25.2米，牌面尺寸為18米×6米雙面。

二、高炮廣告牌承包價共計人民幣元整(￥元)，不含税。

三、付款方式：即簽訂合同後付元，完工後一次性付清元。乙方收到款後正常施工，10日內完工。

四、此高炮必須能抗十二級颱風，其它自然災害與乙方無關。

五、甲方責任

1、甲方提供施工場地、運輸車輛的通行方便，保證電源的接用，調解工程期間一切的相關地方矛盾。

2、該高炮廣告牌的建立，甲方必須經市容、路政等相關政府機關部門審批同意後方可建造，否則產生的一切費用由甲方自行承擔。

3、甲方如因沒有完整手續或其它矛盾造成工期延誤或停工，應按實際造成的損失進行賠償。

4、甲方每年需對該高炮廣告牌進行一次防鏽加焊刷漆等維護工作。如因甲方未正常維護而造成的後果乙方不承擔責任和損失。

六、乙方責任

1、乙方所組織的施工人員，吃、住、行乙方自行安排。

2、乙方負責施工建造所需要的所有機械和相關工具。

3、施工過程中，乙方必須嚴格按照操作規程施工，同時乙方應該嚴格要求現場施工人員注意施工安全，施工過程中所出現的安全事故均由乙方自負。

七、施工過程中，如遇下列情況應允許順延工程：

a)因甲方提出變更、增加施工項目、改動線路及施工中改動安裝等。

b)因天災或人力不可抗拒的原因(如大風雨、雪天氣)。

c)因甲方未按合同支付預付款及工程進度款所延誤的工期。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決，並作為合同附件，雙方簽字蓋章後與本合同具同等法律效應。如雙方協商不成，可向當地人民法院提起訴訟。

九、本合同一式兩份，雙方各執一份，雙方簽字蓋章後生效。

甲方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日

小區廣告牌位租賃合同 篇14

甲方(發佈方)：

乙方(廣告主)：

甲、乙雙方根據《廣告法》及《廣告管理條例》就內容廣告發布有關事項簽定本合同並共同遵守：

一、廣告形式：

二、廣告位置：

三、廣告規格：

四、廣告期限：自 年 月 日至 年 月 日。實際發佈時間以《驗收報告》中確認的發佈時間為準。

五、廣告價格：

1、廣告費：含發佈費、佔地費、維修費、保險費、基礎架製作費，單價： 元/塊， 塊。年合計： 元。

2、廣告費的支付：第一期款：簽定合同後3日內，乙方向甲方支付廣告費，計 元。第二期款：廣告驗收後，乙方向甲方支付剩於款 元。

六、雙方責任：

1、甲方負責户外廣告報批手續，廣告稿樣審批，驗收及發佈期的保修維護。

2、甲方負責提供廣告樣件，甲方負責將廣告稿樣報有關部門審批。稿樣一經確認即作為製作及驗收的有效依據，為本合同附件，與本合同一併保存。乙方再提出與稿樣不同要求所發生的費用由乙方負擔，由此而耽誤的廣告發布時間，甲方不予順延。

3、甲方收到乙方第一期款，及廣告稿樣經確認後30天內完成製作。製作完成後3天內，由乙方驗收，驗收合格，乙方在《驗收報告》上籤章。

4、乙方應按期付款，如乙方不按期付款，甲方有權終止本合同並廣告位置不予保留。

5、廣告發布期間，如因甲方責任造成廣告發布終止由甲方承擔責任;如因乙方責任造成廣告發布終止由乙方承擔責任;如因不可抗力造成廣告發布終止，甲乙雙方友好協商解決。

七、合同續簽：

合同期滿前1個月，雙方可重新商討延長本合同事宜。同等條件下，乙方享有優先權。如合同期滿乙方未辦理續簽手續，乙方不再享有優先權，廣告位置不予保留。

八、本合同執行過程中發生爭議，雙方協商不成，可向人民法院起訴。

九、附則：

1、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。

2、合同附件一式兩份，甲乙雙方各一份。

3、合同中未盡事宜或本合同如需修改，可簽訂補充合同。

4、本合同自簽字蓋章之日生效。

甲方： 代表：

電話： 傳真：

乙方： 代表：

電話： 傳真：

小區廣告牌位租賃合同 篇15

甲方：臨創新大廈

乙方：臨有限公司

應甲方要求，在原甲方與乙方________年月日簽訂《臨沂市羅莊區高新區創新大廈內外廣告牌設計、製作及安裝合同》的基礎上，現根據甲方要求，作相應增項。根據原施工合同精神，經雙方協商，作如下補充協議：

一、工程範圍：________年月日乙方根據甲方要求做出相應的設計製作安裝。

二、工期要求：________年月日至________年月日。

三、新增工程量：

詳見附表一：《高新區創新大廈後期加工標牌一覽表》

四、質量要求：按原合同承諾履行。

五、付款方式：按原合同執行。施工合同補充協議六、其它：

1、本協議其它內容仍按原合同執行。

2、本協議一式貳份，甲乙雙方各執壹份。

3、本協議經雙方簽字蓋章後生效，並與原合同享有同等法律效力。

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)法定代表人：法定代表人：簽約日期：年月日

建設工程施工合同補充協議模板二

甲方(全稱)：有限公司乙方(全稱)：有限公司

本協議中的所有術語，除非另有説明，否則其定義與雙方已簽訂的合同中的定義相同。鑑於：

前期簽訂合同中甲乙雙方確定的計費方式，在後期施工過程中乙方提出定價偏低，甲乙雙方本着互利互惠的原則，經友好協商，依據實際情況，在原合同基礎上變更合同條款部分內容，特訂立以下補充協議。

一、協議內容變更部分：

1)按照表一計價。2)按照表二計價。

二、本協議生效後，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。施工合同補充協議範本除本協議中明確所作修改的條款之外，原合同的其餘部分應完全繼續有效。

本協議與原合同有相互衝突時，以本協議為準。

三、本協議一式肆份，甲、乙雙方各執一份，甲、乙雙方財務各執一份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方：(合同章)乙方：(公章)

法定代表人或委託代理人法定代表人或委託代理人

簽字：_________________

簽字：_________________

年月日年月日

施工合同的注意事項

一、關於發包人與承包人：

1、對發包方主要應瞭解兩方面內容：①主體資格，即建設相關手續是否齊全。例：建設用地是否已經批准?是否列入投資計劃?規劃、設計是否得到批准?是否進行了招標等。②履約能力即資金問題。施工所需資金是否已經落實或可能落實等。

2、?對承包方主要了解的內容有：①資質情況;②施工能力;③社會信譽;④財務情況。

承包方的二級公司和工程處不能對外簽訂合同。

上述內容是體現履約能力的指標，應認真的分析和判斷。

二、合同價款應注意：

1、《協議書》第5條“合同價款”的填寫，應依據建設部第107號令第11條規定，招標工程的合同價款由發包人、承包人依據中標通知書中的中標價格在協議書內約定。非招標工程合同價款由發包人承包人依據工程預算在協議書內約定。”

2、合同價款是雙方共同約定的條款，要求第一要協議，第二要確定。

暫定價、暫估價、概算價、都不能作為合同價款，約而不定的造價不能作為合同價款。

三、發包人工作與承包人工作條款應注意：

1、雙方各自工作的具體時間要填寫準確。

2、雙方所做工作的具體內容和要求應填寫詳細。

3、雙方不按約定完成有關工作應賠償對方損失的範圍、具體責任和計算方法要填寫清楚。

四、合同價款及調整條款應注意：

1、填寫第23條款的合同價款及調整時應按《通用條款》所列的固定價格、可調價格、成本加酬金三種方式，約定一種寫入本款。

2、採用固定價格應注意明確包死價的種類。如：總價包死、單價包死，還是部分總價包死，以免履約過程中發生爭議。

3、採用固定價格必須把風險範圍約定清楚。

4、應當把風險費用的計算方法約定清楚。雙方應約定一個百分比係數，也可採用絕對值法。

5、對於風險範圍以外的風險費用，應約定調整方法。

五、工程預付款條款應注意：

1、填寫第24條款的依據是建設部第107號令第14條和《大連市建設工程造價管理辦法》第34條。

2、填寫約定工程預付款的額度應結合工程款、建設工期及包工包料情況來計算。

3、應準確填寫發包人向承包人撥付款項的具體時間或相對時間。

4、應填寫約定扣回工程款的時間和比例。

六、工程進度款條款應注意：

1、填寫第26條款的依據是《民法典》第286條、《建築法》第18條、建設部第107號令第15條和《大連市建設工程造價管理辦法》第35條。

2、工程進度款的撥付應以發包方代表確認的已完工程量，相應的單價及有關計價依據計算。

3、工程進度款的支付時間與支付方式以形象進度可選擇：按月結算、分段結算、竣工後一次結算(小工程)及其它結算方式。

七、材料設備供應條款應注意：

1、填寫第27、28條款時應詳細填寫材料設備供應的具體內容、品種、規格、數量、單價、質量等級、提供的時間和地點。

2、應約定供應方承擔的具體責任。

3、雙方應約定供應材料和設備的結算方法(可以選擇預結法、現結法、後結法或其他方法)。

八、違約條款應注意：

1、在合同第35.1款中首先應約定發包人對《通用條款》第24條(預付款)、第26條(工程進度款)、第33條(竣工結算)的違約應承擔的具體違約責任。

2、在合同第35.2款中應約定承包人對《通用條款》第14條第2款、第15條第1款的違約應承擔的具體違約責任。

3、還應約定其它違約責任。

4、違約金與賠償金應約定具體數額和具體計算方法，要越具體越好，具有可操作性，以防止事後產生爭議。

九、爭議與工程分包條款應注意：

1、填寫第37條款爭議的解決方式是選擇仲裁方式，還是選擇訴訟方式，雙方應達成一致意見。

2、如果選擇仲裁方式，當事人可以自主選擇仲裁機構。仲裁不受級別地域管轄限制。

3、如果選擇訴訟方式，應當選定有管轄權的人民法院(訴訟是地域管轄)。

4、合同第38條分包的工程項目須經發包人同意，禁止分包單位將其承包的工程再分包。

十、關於補充條款：

1、需要補充新條款或哪條、哪款需要細化、補充或修改，可在《補充條款》內儘量補充，按順序排列如49、50__________。

2、補充條款必須符合國家、現行的法律、法規，另行簽訂的有關書面協議應與主體合同精神相一致。要杜絕“陰陽合同”。

甲方：瑞金市商務局　江西瑞金經濟開發區管委會(以下簡稱甲方)

乙方：(以下簡稱乙方)

經年　月　日

小區廣告牌位租賃合同 篇16

出讓方(甲方)：

受讓方(乙方)：

甲方在國道 處有 塊廣告牌所有權、經營權轉讓給乙方，為了雙方的合法權益，就乙方取得該廣告牌事宜，達成以下合同條款 ，以資共同遵守：

第一條 合同標的位置、廣告牌形式、規格

1、甲方廣告牌分別位於

2、廣告牌形式： 跨街廣告 。 規格

第三條 合同轉讓費用、支付日期

簽訂本合同時一次性支付廣告牌轉讓費不含税人民幣(大寫)： 。付款賬號：

第四條 產權歸屬

乙方付清轉讓費後，上述4塊廣告牌(含基礎及牌架)的所有權和經營權，自動轉歸乙方所有。

第五條 廣告牌維護

1、乙方取得廣告牌所有權和經營權後，廣告牌架(含基礎)由 乙方負責進行日常維護並支付相應費用，具體事項為：廣告牌架及柱體除鏽防腐、刷漆及基礎、牌架、柱體的加固，版面毀損修復及更換等事宜。

第六條 雙方權利及義務

一、甲方權利及義務

1.1協助乙方把廣告牌過户給乙方。

1.2廣告牌過户前，協助乙方年審廣告牌和廣告發布手續便利，(甲方提供蓋章、責任乙方承擔)。

二、乙方權利及義務

2.1過户手續由乙方負責完成。如過户手續無法完成，責任由乙方承擔。

2.2廣告牌的過户、年審等相關手續由乙方負責，公路佔地費用等相關費用由乙方自行繳納。

2.3若有政府行為、安全問題、欠費、規劃調整、自然災害等不可抗力因素。導致廣告牌需要拆除的，一切拆除費用、損失由乙方承擔。

2.4負責廣告牌的安全責任，若出現安全事故，均由乙方承擔法律責任和經濟責任。

2.5自覺接受廣告位所轄區域路政部門監督與管理。涉及公路行車安全、廣告版面審批及因樹木遮擋影響廣告牌或其他原因影響廣告牌經營的，由乙方自行協調解決。

2.6應嚴格按照國家規定與要求發佈廣告;不得發佈有損公路形象的內容廣告及國家明令禁止的其他廣告內容。保證發佈的版面內容經報所在地工商行政管理部門審批。若未經審批擅自發布，一切責任由乙方承擔。

2.7因乙方發佈廣告版面內容涉及知識產權而引發的侵權、訴訟等案件的，乙方對此承擔所有法律及經濟賠補償責任(包括但不限於甲、乙雙方為此付出的一切訴訟費用、合理的律師費用或終審判決中的賠償金額等)。

2.8乙方在施工、發佈版面過程中，乙方須負責僱傭工人人身安全，並對自身經營管理行為負完全的安全管理責任及對此承擔所有法律責任、經濟賠(補)償費用。

2.9乙方應加強廣告牌的維護與管理，由於乙方管理不善等人為因素造成廣告牌及附屬設施損毀，由乙方負責。

第七條 其他事項

因 附近的廣告正在發佈過程中，廣告畫面需要保持在 。在此期間，廣告位的維護、安全等責任，由乙方負責。 在此之後，按照合同約定履行。

第八條 違約責任

1、合同生效後，任何一方不得擅自單方解除合同。

第九條 爭議的解決

合同履行期間雙方發生爭議，雙方應友好協商解決;如果雙方無法協商解決，可選擇以下種方式解決爭議：向萬州人民法院起訴。

第十條 合同生效

1、本合同從合同雙方簽字蓋章後生效。

2、本合同一式四份，甲方持一份，乙方持一份，每份均具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

法定代表或授權代理人簽字：

聯繫人：

聯繫電話：

聯繫地址：

法定代表或授權代理人簽字： 聯繫人： 聯繫電話： 聯繫地址：

簽訂日期： 年 月 日

合同簽訂地：

小區廣告牌位租賃合同 篇17

經甲乙雙方協商同意，就甲方租用乙方廣告立柱南側一事達成如下協議。

一、廣告位坐落地點： 立柱廣告牌南側一面。

二、廣告位尺寸： 米× 米。

三、廣告位租用期限及費用廣告位租用期限為 年，即 年 月 日到 年 月 日租賃費 元，計 元整。

四、付款方式：簽定合同後應付廣告位租賃費的.全額，逾期付款，乙方有權拆除畫面。

五、甲方負責噴繪畫面及安裝，如發現問題與乙方無關。

六、甲乙雙方必須根據《中華人民共和國廣告法》等有關法規簽訂本合同。

七、甲方必須向乙方出具發佈廣告的全部證件、內容和圖片，不準有虛假。

八、甲方應按合同規定的時間交納廣告位租賃費，逾期付款應按廣告費的總值賠償乙方5%按日計算。

九、合同生效後，甲方需要改換或停止發佈，應在製作前五天通知乙方，並徵得乙方同意。

十、甲乙雙方必須嚴格履行合同中的各項規定，如有一方違約，另一方有權依法向工商行政管理部門申請仲裁或向人民法院起訴。

十一、本合同一式三份，甲乙雙方簽字、蓋章後生效。

甲方：簽字/蓋章

乙方：簽字/蓋章

年月日

小區廣告牌位租賃合同 篇18

認立合同雙方：

承攬方：

定作方：

定作方委託承攬方加工單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量

第二條 加工成品質量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協商。

第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。

2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 總價款為 合同簽訂後，訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格後支付給承攬方 元(即總價款的 %)，預留 元作為質保金一年後付清。 (價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為，時間為簽訂合同之日起計算日。

交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其它

(如： .根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條___在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份，交__(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方： (蓋章) 承攬方： (蓋章)

代表人： (蓋章) 代表人： (蓋章)

地址： 地址：

電話： 電話：

開户銀行： 開户銀行：

帳號： 帳號：

年 月 日訂

小區廣告牌位租賃合同 篇19

發包方：(以下簡稱甲方) 

承包方： (以下簡稱乙方) 

根據《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規，本着互惠互利相互合作的原則，經甲、乙雙方友好協商，現就甲方廣告牌承做業務，以發包承攬給乙方，現就相關事宜，簽訂本協議：

一、履約保證金

合同簽訂時乙方須繳納履約保證金 元。

二、承攬經營範圍

見彩圖及製作清單，乙方現場製作包安裝。

三、承攬結算方式

1、結算價款：廣告牌製作費4300元。

2、製作完工驗收合格後，按甲方規定給予付款。

四、雙方的權利和義務

1、乙方必須服從甲方的管理，遵守甲方的各項規章制度，維護甲方的企業形象和服務品質。

2、乙方應依據國家相關法律法規，做到安全施工，文明經營，並承擔經營過程中所發生的一切安全事故民事賠償責任，甲方不承擔任何責任。

五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，未盡事宜協商解決。本合同經雙方簽字蓋章生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

小區廣告牌位租賃合同 篇20

甲方：

乙方：

甲方有 廣告牌一塊轉讓給乙方，為了雙方的合法權益，現將有關事項協議如下：

第1條甲方廣告牌位於

第2條甲方所轉讓的此廣告牌用地是與 所取得合同用地，時間為 年，即從 年 月 日至 年 月 日止。乙方取得該土地使用權為即日起(簽訂合同之日)至 年 月 日止。 年 月 日以後土地使用權由乙方自己承擔。在 年 月 日前乙方不再承擔有關租用土地費用。

第3條由於甲方在建造此廣告牌沒有辦理政府相關手續證件，甲方轉讓給乙方後若有政府行為拆遷，甲方不負任何責任(一切拆遷費用損失由乙方自己承擔)。

第4條付款方式：簽訂合同之日，乙方一次付清轉讓金 元( 元)。

第5條此合同履行當中發生糾紛，雙方商解決，也可以向人民法院提起訴訟。

第6條本協議一式兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執一份。此合同至簽字之日起生效。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

法定代表人(簽字)：

電話：

法定代表人(簽字)：電話：

年 月 日

小區廣告牌位租賃合同 篇21

甲方：______________

乙方：______________

甲、乙雙方在平等自願的情況下，經協商一致，根據《中華人民共和國民法典》及有關法律規定，簽訂本合同並共同遵守。

1. 合作事項：乙方租賃____大樓外牆廣告位，並支付一定的租賃費於甲方。

2. 廣告設置地點：____省____市____路____號____大樓外牆，具體位置見22.1 《效果圖》。

3. 廣告規格及廣告牌製作形式

3.1 靠____一邊：____米(寬)×____米(高)=____平方米，鋼構架和射燈加電腦噴畫;

3.2 靠____一邊：____米(寬)× ____米(高)=____平方米，鋼構架和射燈加電腦噴畫;

3.3 大樓正面：____米(寬)×____米(高)=____平方米，鋼構架、三面翻和射燈加背膠噴畫。

4.權力與義務

4.1 乙方負責廣告位的規劃和廣告牌形式的設計。

4.2 乙方負責廣告牌的設計、建設、安裝、建設所產生的所有費用，和租賃期內向城市管理局繳交其規定的場地佔用費。

4.3 乙方負責租賃期內廣告牌、三面翻機構、廣告畫面、電氣照明系統等申報、安裝及維護，並承擔由此而產生的費用。

4.4 乙方負責租賃期內廣告牌的一切招商工作，所有收益歸乙方所有。

4.5 乙方建設廣告牌時，不得隨意加建或更改經由甲乙雙方確定的廣告牌尺寸、廣告牌形式及廣告牌的結構，以免影響建築物結構，如因現場條件的限制，可建議可行的解決方案，與甲方協商解決。

4.6 乙方與甲方協商並取得認可後，有權將此廣告牌經營權外包給第三方，其不影響本合同的效力。

4.7 乙方在租賃期內發佈的廣告必須符合《中華人民共和國廣告法》及相關國家法規，並承擔違反《中華人民共和國廣告法》及相關國家法規而產生的責任。

4.8 乙方確保在同等條件下，____大樓的租户和業主擁有優先投放廣告的'權利。

4.9 乙方承擔廣告牌圖紙審核費(______萬元內)設計費(______萬元)鋼結構安裝施工資質掛靠費(______萬元內)甲方工程師驗收費(______萬元);如在簽訂合同後，因圖紙審核費、甲方工程師驗收費額外增加或甲方的原因而產生其它的費用，乙方無需負責。

4.10 甲方有責任協助公關____省____市城市管理局、____省____市規劃局等政府行政部門，令該受租賃的廣告位置可按規定發佈廣告，及協助乙方獲得該位置的廣告發布權。

4.11 建設期間，甲方有責任協助乙方創造有利的施工環境，安排好場地、用電及協助溝通的人員。

4.12 甲方作為建築物業主對廣告牌擁有建議權和驗收權。

4.13 甲方有義務監督廣告牌的運作是否正常，如見不正常，即通知乙方。

4.14 甲方有責任在力所能及的情況下，按乙方的請求，設定有利於招商的條件或環境(如：幫助乙方收集並提供租户的聯繫資料;介紹租户給乙方認識;協助乙方設立招商電話等等)

4.15 甲方享有建築物業主的權利，有責任在乙方的付款期內以書面的形式向乙方催收場地租賃費，並享有乙方付予的場地租賃費。

5.場地建設期：______年______月至______年______月 ，如遇 不可抗力因素，時間相應順延;

6.場地租賃期及租賃費：

6.1 完工並驗收合格之日或 二零零 年 月 日(兩者取早發生的時間)至 二零零 年 月 日，即 年時間;

6.2 場地租賃管理費(含税價)______元/年 ×______年=____________元;即大寫人民幣：__________________.

7.付款方式

7.1 自工程完工並經驗收合格之日起______個工作日內，乙方向甲方支付首年第一期租賃費，計小寫人民幣：____________元，即大寫人民幣：__________________;

7.2 ______年______月______日前後各一週內，乙方向甲方支付首年租賃費的第二期，計小寫人民幣：____________元，即大寫人民幣： ________________________;

7.3 ______年______月______日前後各一週內，乙方向甲方支付第二年租賃費的第一期，計小寫人民幣：____________元，即大寫人民幣：________________________;

7.4 ___________年______月______日前後各一週內，乙方向甲方支付第二年租賃費的第二期，計小寫人民幣：____________元，即大寫人民幣：________________________;

7.5 其它的租賃款支付方式，依此類推;

8.驗收

8.1 廣告牌完工後，由甲方、乙方委託的施工方、設計方、甲方選定的工程師或驗收機構進行四方驗收;

8.2 驗收合格後，四方各執一份驗收報告留底。

9. 質量保證

9.1 甲乙雙方應保持密切的溝通，乙方每次的畫面更換，廣告牌、三面翻、電氣照明系統等維護，應將情況全面如實地e-mail、電話、傳真或上門通知給甲方，以令甲方有所準備;

9.2 乙方須保證户外廣告設置物及廣告畫面質量良好;如在發佈期內廣告畫面出現破損或嚴重褪色，乙方應在______個工作日內將其修復或更換，並將修復或更換的情況通報甲方;如該廣告牌因不可抗力的因素令發佈受影響，甲方在得到市有關主管部門的認可後，按每延誤一天順延一天廣告位租賃期給乙方;如該廣告牌因意外暫時停止發佈，乙方應及時通知甲方;如該廣告牌在發佈期內被政府徵用，甲方應及時通知乙方，並與乙方協商後，方能答覆政府，同時甲方還應配合乙方向政府辦理相關費用補償事宜，所有費用補償金歸乙方所有。

9.3 廣告照明時間每天不少於______小時(廣告照明時間視季節而調整，一般為每日的______—______)三面翻運轉時間為每天______個小時，即每日的______—______，可視需要而調整。

10.產權關係

10.1 乙方擁有廣告牌在租賃期內的產權所有權，

10.2 乙方的租賃期滿後，在甲方向乙方支付完廣告牌的剩餘價值之前，此廣告牌的所有權仍歸乙方所有，甲方不得擅自處理此廣告牌的租賃權;在甲方向乙方支付完此廣告牌的剩餘價值之後，此廣告牌的所有權歸甲方所有，甲方處理廣告牌的任何事項都與乙方無關。

10.3 乙方在租賃期內和租賃期滿後甲方支付剩餘價值前，雖然擁有廣告牌的所有權，但不能因雙方的合作終止而擅自拆卸廣告牌。

10.4 廣告牌的所有權和剩餘價值的交接只由甲乙雙方操作。

11.租賃期滿處理方式

11.1 待乙方的租賃期將滿的半年內，甲方須以建築物業主的身份或建築物業主委託人的身份及時與市城管局、市規劃局等政府相關部門協商，爭取此廣告牌的擁有權、租賃權或支配權;

11.2 乙方的租賃期滿後，若甲方擁有該廣告牌資源的擁有權、租賃權或支配權，應優先考慮將廣告牌資源租賃權交給乙方，並保證乙方在同等條件下擁有該廣告資源的優先租賃權;

11.3 若乙方的租賃期滿後，甲乙雙方的任何一方經再三思量後，無意再繼續合作下去，在沒有第三方願意承接此廣告牌的租賃權前，甲方可延遲支付此廣告牌扣除折舊費後的剩餘價值，但此期間不可發佈任何形式的廣告;在有第三方願意承接此廣告牌的租賃權後，甲方應在第三方承接此廣告牌之日起的一個月內向乙方支付此廣告牌扣除折舊費後的剩餘價值;如甲方逾期不付給乙方，乙方有權阻止第三方承接單位發佈廣告。

11.4 廣告牌的剩餘價值應由甲乙雙方友好協商，或由甲乙雙方認可的工程評估公司或個人評估，雙方任何一方不認可的評估公司或個人評估出來的剩餘價值都視作無效;如甲乙雙方經友好協商和評估公司或個人的評估都無法解決的，可向當地訴訟委員會或人民法院訴訟解決。

12.政府因素：在媒體發佈期內，如因國家或地方政府的政策、法規、法令等原因，造成本合同無法繼續履行或中斷履行的，甲乙雙方在與政府處理完相關事宜後，應順延廣告位租賃期，其善後事宜由雙方友好協商解決。

13.不可抗力：指本合同簽訂後發生的一方無法合理控制的、阻止並妨礙一方全部或部分履行其在本合同項目義務的任何事件，包括但不限於地震、颱風、水災、大雨、其它自然災害、戰爭、動、騷亂、譁變等。由不可抗力因素造成本合同無法履行或延遲履行，甲乙雙方應盡力消除，並可免除責任;但在不可抗力因素消除之後，雙方繼續履行合同，廣告位租賃期也相應順延。

14.安全責任：在安裝和租賃期內，因廣告牌、廣告畫或廣告牌的相關設備而造成人員、財產等損害，與甲方無關，應由乙方承擔所有責任;在安裝和租賃期以外，與此廣告牌有關的任何責任、事故，都與乙方無關，其責任人為甲方。

15.保密制度

15.1 甲乙雙方應保密雙方的合作關係和方式，不得向第三方透露;

15.2 甲乙雙方應保守合同條款的祕密，不得向任何第三方透露合同的條款。

16.本合同自雙方簽章之日起生效，至租賃期結束且甲方已經支付廣告牌的剩餘價值之日止，如需續期，需另行簽訂合同。

17.違約責任

17.1 若因乙方無故拖延工期而影響了甲方的正常營業，每逾期一天，乙方支付甲方一年場地租賃管理費的______元作違約金;

17.2 如乙方未能按本合同約定的時間內支付場地租賃管理費給甲方，甲方保留單方面終止合作和追討經濟損失的權利，並自本合同約定的付款時間算起，每日按一年場地租賃管理費的______向甲方支付違約金;若經甲乙雙方協商後對工作一致推遲，則收款時間相應順延;

17.3 如因甲方的原因導致乙方的工期延誤、合同不能履行等，乙方有權單方面終止本合同，並由甲方賠償乙方的一切損失;

17.4 因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，並友好協商，辦理合同終止手續，並由責任方賠償非責任方由此造成的經濟損失;

17.5 甲方必須確保乙方的租賃期，不得因____大樓的業主或____大樓的承包商的變更而影響了本合同規定乙方所擁有的權益，否則視為甲方毀約，並由甲方賠償乙方的一切損失。

18.爭議或糾紛處理：在本合同履行期內，雙方發生爭議時，雙方可採取友好協商解決或請有關部門進行調解;如當事人不願通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，可向甲方所在地的仲裁委員會申訴或向人民法院起訴。

19.在合作過程中如有未盡事宜，可另行簽訂補充合同，並具有同等法律效率。

20.如因甲乙雙方的任何一方的變更，其責任與義務應由變更方的下一繼承者承擔，本合同的法律效率依然有效。

21.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

22.附件

22.1 《效果圖》

22.2 《廣告牌結構圖》

甲方：_______________ 乙方：__________________

簽字代表：___________ 簽字代表：______________

開户銀行：___________ 開户銀行：______________

帳號：_______________ 帳號：__________________

地址：_______________ 地址：__________________

電話：_______________ 電話：__________________

傳真：_______________ 傳真：__________________

簽字日期：____________年___________月________日

小區廣告牌位租賃合同 篇22

甲方： (以下簡稱甲方) 乙方： (以下簡稱乙方)

為了提升習將軍品牌，甲方需用乙方的進城路口户外廣告片牌發佈習將軍廣告，相關使用辦法，經雙方友好協商，協議如下：

一、租用媒體位置、概況及期限

荔波縣進城路口廣告牌，長11米，高6米，單面，期限為壹年(即從 年 月 日起至 年 月 日止)。

二、租用費用

甲方每年需向乙方交納租賃費人民幣貳萬元整(￥20xx0.00元)，此費用含一年的廣告位租用費，初次上畫費、中途一次換畫費用、廣告發布費及維修維護費用。

三、付款方式

先付款3000元，餘下金額待安裝結束一次性付清。

四、使用維護辦法

1、此廣告位由乙方提供，同時乙方負責廣告的日常維護和檢修，在甲方使用期間安全責任全部由乙方負責，若因乙方的建設質量及使用期間的維護問題引起的一切安全事故責任與甲方無關;

2、如廣告牌及畫面出現掉落、裂、垮塌等現象，乙方必須及時修復、若乙方沒注意到甲方先發現的，甲方需告知乙方修復，

從甲方告知之日起七個工作日內修復。

3、甲方在此廣告牌上發佈的廣告內容必須健康，符合國家相關法律法規規定，甲方需向乙方提供相關工商廣告登記所需同手續交由乙方進行登記辦理;若甲方不按時提供相關登記所需材料造成相關手續未及時辦理登記，未能及時發佈廣告責任不在乙方，如乙方未辦理相關手續造成的後果由乙方承擔。

4、本合同期滿後，乙方將收回此廣告牌廣告使用權利，如甲方還需繼續租用，在相等條件下乙方有優先租用權。

5、使用期限內如因乙方與其他商家的商業行為需要終止合同的乙方要退還甲方未使用完的租金賠償甲方經濟損失人民幣伍仟元整(￥5000.00元)，如遇政府建設規劃需拆除此廣告位的，甲方需無條件配合乙方拆除，乙方需按照發布時間退還甲方剩餘廣告發布費，不需要賠償甲方任何損失，若合同期限未到甲方需提前終止合同的甲方需付給乙方違約金人民幣伍仟元整(￥5000.00元)，退還廣告發布期剩餘費用。

五、未盡事宜，雙方友好協商，並以附件形式加入合同條款。

六、本合同一式貳份，甲乙雙方各執一份。

甲 方： 乙 方：

甲方代表： 乙方代表：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日