房屋裝修承攬合同（通用15篇）

房屋裝修承攬合同 篇1

隨着住宅建設的飛速發展,許多居民在房屋裝修與再造問題上有了新的要求。那麼簽訂房屋裝修承攬合同需要注意什麼呢 以下是在小編為大家整理的房屋裝修承攬合同範文，感謝您的欣賞。

房屋裝修承攬合同範文一

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

甲、 乙雙方經協商一致，本着平等、互利、互惠、友好、自願的原則，遵照《民法典》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將 德惠超市馬邊店塗料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。

2、分項工程單價： 1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，牆紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際着漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩餘 5% 為工程質保金，質保期為 6 個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供並保證質量;

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物;

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;

6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

三、乙方責任

1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建築安裝工程質量評定標準和施工驗收規範，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;

2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬於僱傭關係，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

四、質量要求

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷牆面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且着漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木製道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;

7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工並按合同約定承擔違約責任;

8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知後3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

五、安全施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建築施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，採取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，並承擔由此產生的其他一切費用;

3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對於違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改並限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責任

1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金 20% ;

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權解除本合同，並不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢後，本合同自動解除;

2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同;

3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。

八、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章)： 乙方(手印)：

地址： 地址：

法定代表人： 身份證號(複印件附後)

本合同簽約代表人： 電 話

房屋裝修承攬合同範文二

甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號碼： 身份證號碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權利義務

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外牆磚、鐵絲、地板磚等建築裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉牆，內外牆面積貼瓷磚，過道磚、衞生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設並交付建設成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、質量和工期要求

1、工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本着保質保量的原則，加強質量管理。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工後壹年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

三、付款方式

1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。

2、付款時間：第一次付款在施工開始後 工程過半支付第二次付款在房屋竣工並經甲方驗收後 15 天內給付。

3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。竣工一年後支付給乙方。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金 元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金

五、爭議解決辦法

1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。

2、如協商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

此協議

甲方簽字： 乙方簽字：

年 月 日 年 月 日

房屋裝修承攬合同範文三

甲方：

乙方：

鑑於甲方系發包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自願將位於 ____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本着平等自願，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建築面積：________________________________。

工程户型結構：________________________________。

工程項目：____________________________________。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元，大寫_________。

2.本合同簽訂後，甲方預付第一期工程款即雙方籤認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關於材料供應，甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。

a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，並接受甲方檢驗。

四、質量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

六、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,並視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

七、其他約定：

1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成後，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，並相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

地點： 地點：

電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

房屋裝修承攬合同 篇2

甲方：_________________(以下簡稱甲方)

乙方：_________________(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經協商一致，本着平等、互利、互惠、友好、自願的原則，遵照《_________________》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況：

1、甲方將(地點)塗料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。

2、分項工程單價：

3、仿瓷：________元每平方米(含材料及人工)。

4、乳膠漆：________元每平方米(含基層膩子及人工)。

5、牆紙粘貼：________元每平方米。

6、清水漆：________元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。

7、以上單價均按實際着漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

8、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。

9、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為________天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的________%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的________%，剩餘________%________為工程質保金，質保期為________個月。

三、甲方責任：

1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供並保證質量;

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物;

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;

6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

三、乙方責任：

1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建築安裝工程質量評定標準和施工驗收規範，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;

2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬於僱傭關係，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

四、質量要求：

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷牆面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且着漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木製道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;

7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工並按合同約定承擔違約責任;

8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知後____日內組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

五、安全施工與檢查：

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建築施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，採取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，並承擔由此產生的其他一切費用;

3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對於違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改並限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責任：

1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金%__;

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權解除本合同，並不再支付合同尾款。

七、合同解除：

1、合同履行完畢後，本合同自動解除;

2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同;

3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。

八、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式____份，甲乙雙方各執____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章)：__________________乙方(手印)：__________________

地址：________________________地址：________________________

法定代表人：_________________身份證號：_________________

________年________月________日 ________年________月________日

房屋裝修承攬合同 篇3

房屋裝修承攬合同

甲方：

乙方：

甲乙雙方經過友好協商，就乙方承包甲方       裝修施工事宜達成一致，簽訂本合同。

一、 乙方包乾承包該房屋裝修的       工作，即實行“包工不包料”，甲方自備裝修材料，乙方只負責施工。

二、 包乾承包費用：人民幣       整（小寫      元）。 除此之外，甲方不再向乙方支付任何費用。

三、 支付方式：

1、乙方進場施工之日，甲方向乙方預付人民幣    圓整（小寫￥ 元）；

2、乙方完成全部裝修施工後，支付進度款人民幣    圓整（小寫￥ 元）；

3、全部裝修施工完成後   天內，甲方支付餘款人民幣   整（小寫￥ 元）。

四、工期：雙方確定該房屋裝修施工工期為   天，乙方應在約定的工期內完成全部施工任務。

五、其他約定：

1、甲方按照乙方提供的清單及時自行負責採購裝修材料；

2、甲方應按合同約定及時付款，否則按200元/天支付違約金；

3、乙方自行準備工具、聘請人員，自行負責施工安全，嚴格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工，確保工程質量，如在施工過程中發現質量不合格行為，造成返工，因此造成的裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔；

4、乙方不得浪費、挪用甲方的裝修材料，否則按500元/次予以處罰，並需賠償甲方損失；

5、乙方應在合同約定的工期內完成全部施工任務，每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時付款、裝修材料延誤或新增施工內容等甲方原因而延誤工期，乙方不承擔違約責任；

6、該房屋裝修保修期為貳年，保修期內乙方應該及時負責為甲方維修。

六、本合同一式兩份，雙方各持一份，雙方簽字後生效。

甲方（簽字）：                                 乙方（簽字）：

時間：                                          時間：

房屋裝修承攬合同 篇4

甲方：

乙方：

鑑於甲方系發包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自願將位於 ____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本着平等自願，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建築面積：________________________________。

工程户型結構：________________________________。

工程項目：____________________________________。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元，大寫_________。

2.本合同簽訂後，甲方預付第一期工程款即雙方籤認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關於材料供應，甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。

a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，並接受甲方檢驗。

四、質量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

六、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,並視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

七、其他約定：

1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成後，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，並相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

地點： 地點：

電話： 電話：

年 月 日 年 月 日

房屋裝修承攬合同 篇5

甲方： 乙方：

住址： 住址：

身份證號碼： 身份證號碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在_   ，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權利義務

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。

由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外牆磚、鐵絲、地板磚等建築裝修材料。

根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉牆，內外牆面積貼瓷磚，過道磚、衞生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設並交付建設成果。

當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、質量和工期要求

1、工期從20__年月日開始建設，到20__年月日止，工期為天。

在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本着保質保量的原則，加強質量管理。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工後壹年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

三、付款方式

1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣 .00元。

2、付款時間：第一次付款在施工開始後 工程過半支付 元，第二次付款在房屋竣工並經甲方驗收後 15 天內給付。

3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。

竣工一年後支付給乙方。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;

造成損失的，由乙方賠償。

因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金 元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金 元。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金 元。

五、爭議解決辦法

1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。

2、如協商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必須共同遵守。

如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

此協議

甲方簽字： 乙方簽字：

年 月 日 年 月 日

房屋裝修承攬合同 篇6

房屋裝修承攬合同

甲方：               

乙方：              

鑑於甲方系發包方，乙方系承攬方， 年 月 日甲自願將位於 ______________________________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本着平等自願，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建築面積：________________________________。

工程户型結構：________________________________。

工程項目：____________________________________。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元，大寫_________。

2.本合同簽訂後，甲方預付第一期工程款即雙方籤認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關於材料供應，甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。

A.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

B.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，並接受甲方檢驗。

四、質量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

六、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,並視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

七、其他約定：

1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成後，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，並相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。

甲方：                 乙方：

法定代表人：           法定代表人：

地點：                 地點：

電話：                 電話：

簽訂日期： 年 月 日

房屋裝修承攬合同 篇7

甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號碼： 身份證號碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權利義務

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外牆磚、鐵絲、地板磚等建築裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉牆，內外牆面積貼瓷磚，過道磚、衞生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設並交付建設成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、質量和工期要求

1、工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本着保質保量的原則，加強質量管理。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工後壹年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。

三、付款方式

1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。

2、付款時間：第一次付款在施工開始後 工程過半支付第二次付款在房屋竣工並經甲方驗收後 15 天內給付。

3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。竣工一年後支付給乙方。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金 元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金

五、爭議解決辦法

1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。

2、如協商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

此協議

甲方簽字： 乙方簽字：

年 月 日 年 月 日

房屋裝修承攬合同 篇8

甲方：_______________________

身份證號：__________________________________

乙方：_______________________

身份證號：__________________________________

甲方的房屋一幢需要裝修，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修，並將裝修成果交付甲方使用。現經雙方友好協商達成下列協議：

一、甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，經甲方驗收合格支付承攬裝修費，也可以由甲方委託乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方諮詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂後，乙方關於工程的相關事宜應與甲方聯繫，以確保工程質量和工期。

二、裝修施工地點：______________________________________________。

三、乙方為單包工的方式承攬裝修，承攬裝修單價為：每_______元/平方米。

四、在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，並由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施工中發生事故以及人員傷亡，甲方不承擔任何責任，也不墊付任何費用。乙方在施工中應採取必要的安全防護措施，如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責。

五、本合同簽訂後工程不得轉包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承擔賠償責任。

六、本合同一式_______份，雙方各持_______份，均具有同等法律效力。

甲方：_______________________

乙方：_______________________

______________年_________月______日

______________年_________月______日

房屋裝修承攬合同 篇9

甲方：

乙方：

甲、乙雙方根據《民法典》關於承攬合同的規定，在平等、自願、協商一致的基礎上達成以下協議：

一、承攬方式：，乙方承攬甲方住房。

二、施工地點：

三、住房結構、户型及面積：

四、付款方式：按照元計價，在乙方完工，甲方驗收合格後，甲方再支付價款。

五、質保金：乙方在簽訂本合同之日繳納3000元給甲方作為質保金，在甲乙雙方不再合作，並且加工承攬質量合格後，甲方退還給乙方。若質量不合格，質保金將用於修繕。

六、施工質量：乙方應確保質量符合國家質量標準。

七、施工期限：自合同簽訂之日起至年月日止。

八、甲方的權利義務

甲方的權利

1、若乙方有偷工減料、工作不負責任等影響裝修質量的行為，甲方可以解除合同，並且追究乙方違約責任。

2、房屋裝修竣工後，發生質量問題，甲方可以要求乙方進行維修。

甲方的義務

1、甲方提供裝修房屋的鑰匙給乙方。

2、甲方應按照施工進度為乙方提供裝修材料。

九、乙方的權利義務

乙方的權利

1、在驗收合格後，要求甲方支付相應承攬加工費用。

2、要求甲方提供必需的裝修裝飾材料。

乙方的義務

1、乙方應加強安全教育，在施工過程中對工作人員和相鄰居民採取必要安全措施，避免安全事故，因本合同為承攬合同，乙方應對所有安全事故承擔責任，甲方僅驗收承攬加工的成果，不對任何事故負安全責任。

2、乙方應文明施工，防止鄰居住房管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等損壞他人生命、財產的事故發生，由於乙方的行為導致這些行為發生，由乙方承擔責任。

3、乙方需要使用裝修裝飾材料，應提前3天告知甲方。

4、乙方保證具有從事裝修的相關資質和經驗，乙方交付承攬成果給甲方，雙方為承攬關係，不存在僱傭關係。

5、乙方按時發放所屬員工的工資報酬，任何因工資產生爭議的糾紛與甲方無關。

6、乙方在進場時領取的房屋鑰匙，應在甲方驗收完承攬成果後，立即交還甲方。

7、乙方在保管房屋鑰匙期間，應隨時鎖好房門，對房屋內的裝修裝飾材料負有保管義務，若因乙方原因導致丟失或者損毀，乙方應如實賠償。

8、房屋驗收後，若在之內產生質量問題，乙方應無條件立即維修。

十、違約責任

由於施工質量達不到要求，乙方進行維修，維修費用由乙方承擔，造成損失，由乙方賠償。因乙方施工過程中不負責導致甲方解除合同的，乙方應承擔違約責任，賠償損失。

十一、爭議解決條款

因本合同產生爭議，雙方應協商解決，協商不成向甲方所在地人民法院起訴。

十二、此合同一式二份，雙方簽字蓋章生效。未盡事宜，可以簽訂補充協議，補充協議為本合同組成部分。

甲方：乙方：

年月日年月日

房屋裝修承攬合同 篇10

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

甲、 乙雙方經協商一致，本着平等、互利、互惠、友好、自願的原則，遵照《合同法》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將 德惠超市馬邊店塗料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。

2、分項工程單價： 1、仿瓷：5.00元每平方米(含材料及人工)。2、乳膠漆：9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，牆紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。5、以上單價均按實際着漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩餘 5% 為工程質保金，質保期為 6 個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供並保證質量;

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物;

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;

6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

三、乙方責任

1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建築安裝工程質量評定標準和施工驗收規範，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;

2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬於僱傭關係，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

四、質量要求

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷牆面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且着漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木製道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;

7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工並按合同約定承擔違約責任;

8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知後3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

五、安全施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建築施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，採取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，並承擔由此產生的其他一切費用;

3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對於違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改並限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責任

1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金 20% ;

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權解除本合同，並不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢後，本合同自動解除;

2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同;

3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。

八、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章)： 乙方(手印)：

地址： 地址：

法定代表人： 身份證號(複印件附後)

本合同簽約代表人： 電 話

房屋裝修承攬合同 篇11

隨着住宅建設的飛速發展,許多居民在房屋裝修與再造問題上有了新的要求。那麼簽訂房屋裝修承攬合同需要注意什麼呢以下是在小編為大家整理的房屋裝修承攬合同範文，感謝您的欣賞。

房屋裝修承攬合同範文一

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

甲、 乙雙方經協商一致，本着平等、互利、互惠、友好、自願的原則，遵照《民法典》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將 德惠超市馬邊店塗料、油漆 房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。

2、分項工程單價：

1、仿瓷：

5.00元每平方米(含材料及人工)。

2、乳膠漆：

9.00元每平方米(含基層膩子及人工)。3，牆紙粘貼：

6.00元每平方米。

4、清水漆：1

5.00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。

5、以上單價均按實際着漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為 18 天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的 60 %作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的 95 %，剩餘 5% 為工程質保金，質保期為 6 個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供並保證質量;

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物;

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰;

6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

三、乙方責任

1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建築安裝工程質量評定標準和施工驗收規範，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;

2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬於僱傭關係，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料;

4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

四、質量要求

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷牆面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且着漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木製道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;

7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工並按合同約定承擔違約責任;

8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知後____日內組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

五、安全施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建築施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，採取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，並承擔由此產生的其他一切費用;

3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對於違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改並限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責任

1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金 20% ;

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的 5 %向甲方支付違約金，延誤超過 2 天時，甲方有權解除本合同，並不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢後，本合同自動解除;

2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同;

3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。

八、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式 2 份，甲乙雙方各執 1 份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章)： 乙方(手印)：

地址： 地址：

法定代表人： 身份證號(複印件附後)

本合同簽約代表人： 電 話

房屋裝修承攬合同範文二

甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號碼： 身份證號碼：

甲方擬裝修房屋一座，位置在____縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關係，經平等協商，雙方自願簽訂本裝修承攬合同。

一、雙方權利義務

1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網等安全用具。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。

2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外牆磚、鐵絲、地板磚等建築裝修材料。根據施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。

3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉牆，內外牆面積貼瓷磚，過道磚、衞生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。

4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經驗，負責施工建設並交付建設成果。當事人明確，雙方不存在僱傭關係。

5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

二、質量和工期要求

1、工期從________年____月____日開始建設，到________年____月3____日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。

2、乙方應當本着保質保量的原則，加強質量管理。

3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

4、房屋建成自交工後________年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行維修。

三、付款方式

1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。

2、付款時間：

第一次付款在施工開始後 工程過半支付

第二次付款在房屋竣工並經甲方驗收後 15 天內給付。

3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。竣工________年後支付給乙方。

四、違約責任

1、由於工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金 元，並賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

2、乙方若無視甲方的合理要求，或者採取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。

3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金

五、爭議解決辦法

1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。

2、如協商不成，雙方可將爭議提交____縣人民法院進行裁決。

六、附則

1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。

2、本合同自簽訂之日起生效。

3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。

此協議

甲方簽字： 乙方簽字：________年____月____日________年____月____日

房屋裝修承攬合同範文三

甲方：

乙方：

鑑於甲方系發包方，乙方系承攬方，________年____月____日甲自願將位於 ____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本着平等自願，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建築面積：________________________________。

工程户型結構：________________________________。

工程項目：____________________________________。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元，大寫_________。

2.本合同簽訂後，甲方預付

第一期工程款即雙方籤認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金，不含設計費)，乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關於材料供應，甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。

a.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

b.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，並接受甲方檢驗。

四、質量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在____日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從________年____月____日到________年____月____日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

六、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,並視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

七、其他約定：

1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成後，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，並相應順延履行期限;甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：

地點： 地點：

電話： 電話：________年____月____日________年____月____日

返

房屋裝修承攬合同 篇12

甲方:(以下簡稱*方)

乙方:(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方經協商一致，本着平等、互利、互惠、友好、自願的原則，遵照<民法典>及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守:

一、工程概況

1、甲方將市馬邊店塗料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。

2、分項工程單價:

1、仿瓷:5。00元每平方米(含材料及人工)。

2、乳膠漆:9。00元每平方米(含基層膩子及人工)。

3，牆紙粘貼:6。00元每平方米。

4、清水漆:15。00元每平方米(噴漆，門及其他道具的線條不另計費)。

5、以上單價均按實際着漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

3、工程量:按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期:合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。

二、付款方式:

1、乙方進場7天后由*方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，*方向乙方支付合同總價款的95%，剩餘5%為工程質保金，質保期為6個月。

三、*方責任

1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由*方提供並保*質量;

3、*方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物;

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠;

5、*方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行*告、罰款等處罰;

6、*方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從*方安排及管理。

三、乙方責任

1、按照*方的技術要求進行施工，接受*方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建築安裝工程質量評定標準和施工驗收規範，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任;

2、乙方應當以自己的設備(設備需自備)、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬於僱傭關係，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責;

3、乙方要保*材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換*方提供的原材料;

4、乙方應遵守*方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

四、質量要求

1、嚴格按照*方要求施工。

2、仿瓷牆面必須平整光潔(即壓光)。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且着漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木製道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給*方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任;

7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工並按合同約定承擔違約責任;

8、*方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到*方通知後3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，*方可另請他人，費用由乙方承擔。

五、安全施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建築施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受上級及*方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作;

2、乙方應嚴格按照*方的安全制度與施工流程工作，採取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，並承擔由此產生的其他一切費用;

3、施工進程中，*方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對於違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，*方有權要求乙方整改並限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責任

1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金20%;

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限;如因*方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由*方承擔，以籤*單為依據;因乙方原因造成工期延誤，給*方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的5%向*方支付違約金，延誤超過2天時，*方有權解除本合同，並不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢後，本合同自動解除;

2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同;

3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。

八、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向*方所在地*法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式2份，*乙雙方各執1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方(簽章):乙方(手印):

地址:地址:

法定代表人:*號(複印件附後)

本合同簽約代表人:電話

房屋裝修承攬合同 篇13

甲方：

乙方：

鑑於甲方系發包方，乙方系承攬方，現甲、乙雙方本着平等自願，協商一致的原則，甲方決定委託乙方對房屋進行裝修，就房屋裝修方面，特此訂立如下協議：

一、工程地點及概況：

_________號，房屋面積為_________平方米。

二、工程項目：

1、三個房間(三間卧室、一客廳，一個飯廳)打地角線，包暖氣及管線(客廳要對稱)，客廳和飯廳吊頂，其他房頂四周打石膏線，客廳安裝防護欄和廚房安裝雨棚及防護欄;客廳貼磁磚、卧室鋪強化木地板;清除所有房間原有塗料，客廳、卧室打膩子，刷牆面漆兩次。

2、衞生間、洗臉間、廚房鋪磁磚到頂，屋頂吊集成板;廚房地面鋪磁磚，打一灶台。

4、房間電源線路根據甲方要求適當調整，客廳做酒櫃和鞋櫃及一個隔斷。

5、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。

二、承包方式：

乙方負責施工，甲方負責提供材料，所提供的材料必須符合標準。

三、質量標準：

施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準，雙方認可。

四、施工期限：

____年____月____日到____年____月____日，如不能按期完成，乙方將每天承擔_________違約金。

五、工程造價：

所有裝修材料費用由甲方承擔，工人工資都由乙方承擔。

六、付款方式：

房屋裝修費總價為_________元，大寫_________元整， 甲方先預付裝修費用 _________ 元，大寫_________元整，剩餘部分由甲方竣工後，經檢驗符合上面要求後一次付清。

七、安全責任

乙方在施工過程中，應當盡到安全保障義務;乙方在施工過程中，乙方和乙方僱傭的工人發生安全事故，與甲方無關，由乙方自己承擔責任。

八、其他問題

裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協議未盡事宜，由雙方協商解決。本協議自雙方簽字之日起生效。

九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份具有同等的法律效力。

十、本協議自甲乙雙方簽字之日起生效。

甲方：___________

乙方：___________

____年____月____日

房屋裝修承攬合同 篇14

乙方：

甲、乙雙方經協商一致，本着平等、互利、互惠、友好、自願的原則，遵照《民法典》及有關法律、法規之規定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：

一、工程概況

1、甲方將德惠超市馬邊店塗料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據自己專有的技術完成本合同約定內容。

2、分項工程單價：1、仿瓷：5.00元每平方米。2、乳膠漆：9.00元每平方米。3，牆紙粘貼：6.00元每平方米。4、清水漆：15.00元每平方米。5、以上單價均按實際着漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。

3、工程量：按工程驗收的實際工程量計算

4、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為18天。

二、付款方式：

1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的60%作為工程前期借支款。

2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的95%，剩餘5%為工程質保金，質保期為6個月。

三、甲方責任

1、辦理好工程開工的手續，提供工程地質資料和工程施工圖。

2、工程所需的所有原材料由甲方提供並保證質量

3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸道路，拆除現場內障礙物

4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規定付款給乙方，不得無故拖欠

5、甲方對乙方施工現場進行監督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規定的行為有權進行警告、罰款等處罰

6、甲方項目部根據工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。

三、乙方責任

1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監督與技術指導，根據現行的國家建築安裝工程質量評定標準和施工驗收規範，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現質量問題則由乙方承擔相應責任

2、乙方應當以自己的設備、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬於僱傭關係，乙方及聘請人員在工作過程中發生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責

3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料

4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規定，做到文明施工、安全施工。

四、質量要求

1、嚴格按照甲方要求施工。

2、仿瓷牆面必須平整光潔。

3、需要做乳膠漆的部位必須平整且着漆均勻、手感舒服。

4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。

5、木製道具清水漆必須噴。

6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經濟損失由乙方承擔賠償責任

7、驗收標準，按國家現行驗收標準執行，工程驗收不合格，乙方負責返工並按合同約定承擔違約責任

8、甲方在使用過程中，如出現工程質量問題，乙方應在接到甲方通知後3日內組織人員維修，超過3日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。

五、安全施工與檢查

1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建築施工有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受上級及甲方、監理等安全檢查人員依法監督檢查工作

2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，採取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，並承擔由此產生的其他一切費用

3、施工進程中，甲方有權監督乙方執行項目的安全制度和安全規定，對於違反項目安全制度規定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改並限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。

六、違約責任

1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金20%

2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的5%向甲方支付違約金，延誤超過2天時，甲方有權解除本合同，並不再支付合同尾款。

七、合同解除

1、合同履行完畢後，本合同自動解除

2、合同履行過程中，經雙方協商一致，可提前解除本合同

3、合同履行過程中，如發生不可抗力因素，導致本合同無法繼續履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。

八、合同履行過程中如發生爭議，雙方應協商調解，協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。

九、合同履行過程中，有未盡事宜，經雙方協商一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。本合同一式2份，甲乙雙方各執1份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。

甲方：乙方：

地址：地址：

法定代表人：身份證號

本合同簽約代表人：電話

。

房屋裝修承攬合同 篇15

屋裝修承攬合同

甲方：

乙方：

鑑於甲方系發包方，乙方系承攬方，______年____月____日甲自願將位於____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本着平等自願，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：

工程地點及概況：

工程名稱：____________________________________。

工程建築面積：________________________________。

工程户型結構：________________________________。

工程項目：____________________________________。

工程價款及付款方式：

1.本工程總價為________元，大寫_________。

2.本合同簽訂後，甲方預付第一期工程款即雙方籤認的報價單中工程款總額的____給乙方，乙方才進場施工。

3.施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。

三、承攬方式：

乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。

四、材料提供：

關於材料供應，甲乙雙方充分協商採用____方式供應材料。

.本工程所需材料由甲方提供，甲方提供的材料必須符合質量標準，甲方提供的材料，乙方應當即時檢驗，如發現甲方提供的材料不符合質量標準，應當及時通知甲方，甲方應即時更換，如不更換所造成的損失由甲方自行承擔，如延誤工程進展，施工期限相應順延。

.本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，並接受甲方檢驗。

四、質量標準及驗收期限：

施工要符合安全要求，裝修質量不得低於同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。

五、施工期限：

工期為_______,從______年____月____日到______年____月____日，如因甲方的原因導致延誤工程進展或則不可抗力導致延誤工程進展，其施工期限相應的順延。

六、違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天，按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。

2.由於乙方原因導致工程延期竣工,乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。

3.工程未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責,並視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應付清全部工程款。

七、其他約定：

1.乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的，應當及時通知甲方。因甲方怠於答覆等原因造成乙方損失的，應當賠償損失。

2.甲方中途變更乙方工作的要求，如工程項目增加，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，如給乙方造成損失的，應當對乙方進行賠償。

3.乙方在施工期間，應當接受甲方必要的監督檢驗。甲方不得因監督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進展，其施工期限相應順延，造成乙方損失的，應賠償損失。

4.乙方房屋裝修完成後，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。

5.乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，並相應順延履行期限甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應當賠償。

八、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經雙方簽章與本合同具有同等效力。

九、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字後生效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

地點：地點：

電話：電話：

______年____月____日______年____月____日