檔案館遷建工程承攬合同（精選27篇）

檔案館遷建工程承攬合同 篇1

_______________(甲方)

_______________(乙方)

依照《_____》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

乙方受甲方委託,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：

一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：

1、250KVA變受電工程的設計

2、設備購置

3、安裝調試

二、有關技術及服務要求：

1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配

合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。

2、乙方採購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家採購，並符合國家有

關質量、技術標準。

3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

三、工程款項及費用的結算：

1、工程款結算按執行。

2、工程預算款總計：_______________元;

(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)

3、本工程款分2次結清，其中：

(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%

(計_______________元)

(2)、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。

4、工程款的結算以審計決算為依據。

四、施工及竣工驗收：

1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

2、乙方應在_________年_______________月_______________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所

造成意外事故和損失，由乙方自負。

5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

五、合同未盡事宜，雙方協商解決。

六、合同雙方代表簽字蓋章後生效。

七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

甲方：_______________(蓋章)乙方：_______________(蓋章)

代表：_______________代表：_______________

_______________年_______________月_______________日_______________年_______________月_______________日

檔案館遷建工程承攬合同 篇2

發包方： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關規定，本着真誠合作、互惠互利的原則，經友好協商同意，簽訂雙方嚴格履行，共同守信。其條款如下：

一、工程概況

1、項目名稱：

2、工程地點：

4、合同總金額：人民幣(大寫) (小寫)

二、結算、付款方式及限期

1、預付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效後，甲方三日內支付合同總金額的元整，(小寫) 元整。預付款延付，則交貨期順延。

2。 計人民幣(大寫) 元整，元整。

3、驗收款：乙方將剩餘未安裝的門安裝完畢，並全部調試完畢後，經甲方驗收合格後，三日內甲方需支付總合同的，計人民幣(大寫)元整。

4、質保金：合同金額元整，(小寫)保修期為一年(至驗收合格後計算)，保修期滿後一週後，甲方支付 元整。

5、安裝工程交付驗收前，乙方應當向甲方轉移交付門的所有權，同時提供門的技術資料和有關質量證明。乙方還應同時交付產品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門的所有權和每套配套鑰匙。

6、乙方提供的結算憑證為：普通工業發票。

三、甲方責任

1、施工現場具開工條件。

2、滿足乙方產品進場運輸裝卸的道路暢通需要。

3、甲方應提供特定地點場地供乙方現場安裝人員、產品材料、工具設備存放使用，提供乙方進場安裝人員的食宿，並協助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規定的建設工地人員所需工種證件。

4、對乙方施工過程進行協商和協助。安裝前必須將水準點與座標控制點(水平線)告知乙方安裝人員並進行現場交驗，確保安裝條件準確無誤。

5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進度同步。

6、負責協調處理第三者對該工程正常安裝所發生的干擾、牴觸或阻擾。

7、按時足額支付款項，以確保乙方按時按量完成任務。

四、乙方責任

1、工期為 天(從甲方向乙方劃款之日起)。

2、乙方提供的證明文件、資質必須是完整、真實有效、合法的，否則由此造成的一切後果均由乙方承擔，並賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求並保證竣工驗收合格。

3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規定。

4、負責產品運輸及負擔運輸費用。

5、售後服務，一年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費用)，一年滿後乙方收取成本費用。

五、工期延誤

對以下原因造成工期推遲延誤的，經甲方簽字確認後，工期相應順延：

1、工程量變化

2、工地現場停電造成停工

3、人力不可抗拒因素造成停工

4、非乙方因素的其他原因

六、質量要求、驗收標準、方法及提出異議期限

1、驗收標準：以雙方確認之樣品門實物為製作標準，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規範及要求為安裝標準，確保產品及安裝質量達到相關要求。

2、驗收方法：工程安裝完成後，甲方應組織相關人員驗收。

3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內。

七、合同變更、解除

本合同履行期內，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

八、解決處理合同爭議

本合同如發生爭議或糾紛，雙方本着友好平等、相互諒解的態度及時協商解決。如協商無效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。

九、合同的效力

本合同一式四份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。

十、其他約定事項

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

檔案館遷建工程承攬合同 篇3

甲方：

乙方：

經雙方協商，甲方將 珍珠泉花園裝飾部分工作委託乙方施工。為了明確雙方責、權、利，根據《中華人民共和國民法典》，結合本工作實際情況，特簽訂如下協議，以資雙方共同遵守。

一、 承攬範圍及方式

1、承攬範圍： 珍珠泉花園裝飾 。

2、承攬方式：包工包輔料、包質量、包工期、包安全生產、文明施工。

二、 工期及進場時間

本工作自 20__年 5月10 日進場施工至承包工程內容完工，實際工期要求按項目部指定。在工種銜接上，必須服從甲方的統一調度，乙方無特殊原因造成工程銜接上的脱節，甲方將給以一定的經濟處罰。

三、結算方式

1、按定額標準，以工日單價計算：

分項合格： / 元/工日

分項優良： / 元/工日

2、按施工圖上建築面積單價結算：

一次通過驗收合格： 72 元/平方米按國家規定計算建築面積，

3、其他計算方式：

4、定額外用工結算：

根據實際發生工作內容，由項目部核定簽發工日數，按技術工 160 元/工日;輔助工 110 元/工日。

四、承攬工作範圍

圖紙及其設計變更包括的所有內容。房子以內的不產生點工。包括樓梯貼面及一層外牆貼面`施工洞封堵`磚砌踏步`底層30公分以內回土及挖土`散水等`至工程驗收合格為止。甲方只提供塔吊攪拌機，其餘機械及小型工具由乙方自備。

五、付款方式

1、自備一個月生活費，以後按施工現場施工生產人數，結合完成工作量，每人每月預付生活費 1000 元;

2、所包含工作量1#--6#結束支付至75%，年底付至95%，餘下部分作預留保修費，竣工後一年付清。

3、屬乙方施工人員所發生的涉外費用，按實際發生數由乙方承擔，在結算款中扣除;

4、其他付款方式：

六、雙方責任

(一)甲方

1、負責對業主、設計院、質監站及其他對外工作的聯繫;

2、負責各工種之間的協調工作，並對工程質量、進度、安全生產、文明施工等進行監督、檢查、考核;

3、對乙方做好安全生產教育;

4、負責乙方施工人員食宿安排;

5、按預算用量做好材料、設備的供應;

6、根據本協議按時撥付月度生活費;

7、負責組織施工驗收、辦理工程結算;

8、甲方派現場代表 楊偉 同志，在施工中負責與乙方的協調工作，楊偉為技術負責。

(二)乙方

1、組織施工人員進場，施工人數、技術力量必須滿足工程進度、質量的要求，進場人員必須持有居民身份證、就業登記卡、就業證、暫住證(複印一份交甲方備案)，並報送進場職工1寸近照及花名冊一份，供甲方備案。

2、必須服從甲方的整體安排和協調，服從甲方現場管理人員的統一管理。遵守法律、法規及規章制度，對違法亂紀者，甲方有權按照規定給予處罰，隨時向乙方提出清退。

3、進場人員必須持有上崗證，特殊工種必須持有安全操作證(如進場後再辦上崗證和操作證的，其費用由作業班組自理，甲方協調辦理)。

4、嚴格按照施工圖紙和甲方審定的施工方案組織施工，每道工序完工後必須經甲方檢查後方能進行下道工序的施工，同時認真配合安裝施工，共同完成任務。

5、負責僱工患病及意外事故處理費用及其他費用。

6、確保工程進度，保證工程質量，負責乙方原因造成的`一切經濟損失。

7、派專人開機，做好與其他班組機械使用的協調。

8、乙方自行配備甲方提供機械以外的設備、工具用具以及工人需要的勞保用品。

9、乙方委派 方勝茹，樑建和 同志為現場代表，負責工程質量、進度等的協調安排及生活費的領取。

七、安全生產及保安規則：

1、乙方應加強對職工的安全生產教育，嚴格遵守執行安全生產六大紀律及甲方的安全生產有關規定，完善安全設施，加強安全交底及安全檢查。乙方有責任和權力完善安全生產工作。

2、甲方對乙方的生產工作實行不定期的檢查，凡發現違反安全生產規定、違章操作，盲目蠻幹的，甲方將有權予以罰款，要求完善和規範。

3、根據誰施工誰負責安全的原則，乙方對施工人員的安全生產負完全責任。如發生意外事故，由乙方負責處理，費用由乙方承擔。如發生重大人員傷亡事故，乙方應及時通知甲方，由甲方協調呈報有關部門。

4、乙方應教育施工人員嚴守國家政策法規，遵守甲方規定的治安、市容的有關規定，遵守生活區的環境衞生，維護施工區域的正常秩序。

5、施工現場及宿舍區，不得使用電飯鍋、加熱器等，不準私拉電源，一經發現甲方予以沒收，同時採取警告、處罰等決定，屢教不改的，甲方給予清退出工地。

6、對打架、鬥毆的有關人員，除處於必要的罰款外，責令其退出工地，情節嚴重的報告當地派出所，應有的處罰、費用由責任人承擔。本工程由誰簽定合同，誰在現場指揮、管理，如承包人不在現場管理或管理不善，甲方有權在乙方工程價款中扣除工程款的20%，同時甲方以80%款直接發放至作業人員。

八、材料及工具

1、按預算定額規定，乙方向甲方辦理領料手續，在施工過程中，乙方應妥為保管和使用，不得浪費，切實維護好甲方的利益，乙方管理有方，有明顯節約材料，經項目部核定後，甲方給予必要的獎勵。

2、甲方提供的各種機械設備，乙方應派專人負責使用，屬人為造成的損壞，其費用由乙方承擔。

3、甲方提供的各種小型工具，乙方應妥善保管和使用，屬正常損耗的以舊換新，屬非正常損耗的，其費用由乙方承擔(安全帽由甲方提供，完工後如數交還甲方，丟失或損壞，由乙方按原價賠償)。

4、乙方在施工中，必須做到工完場清，誰施工誰清理的原則，同時服從甲方的監督和指導，若發現浪費現象，視情節給予罰款，如遇到有場地不清工完不清，甲方有權利責令其班組清理後施工，一旦不履行好此項工作，甲方將作出強制手段，委託其他人清理，發生費用由責任班組承擔，為抓好質量、安全、文明衞生工作，項目部不定期進行考核打分，視情況予以一定的獎罰。

九、其他

1、未盡事宜，在施工過程中協商決定。

2、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。

甲方： 乙方：

檔案館遷建工程承攬合同 篇4

甲方：______________________聯繫電話：______________________

乙方：______________________聯繫電話：______________________

甲乙雙方經友好協商，就______工程達成以下協議：

1、甲方為乙方提供______設備及軟件，共____。

合同總價款：￥_________元(大寫：_________萬____仟____百____拾整)

其中軟件費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____百____拾整)

硬件費：￥________元(大寫：________萬____仟____百____拾整)

工程費：￥_________元(大寫：_________萬____仟____百____拾整)

2、付款方式

乙方先付甲方總工程預付款。共￥_________元(大寫：____萬____仟____百____拾整)

其中軟件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____百____拾整)

硬件費：￥_________元(大寫：____萬____仟____百____拾整)

工程費：￥_________元(大寫：____萬____仟____百____拾整)

甲方電腦硬件送達乙方指定場地經乙方點數後，乙方須當即付給甲方所有硬件費用。

完成安裝後，乙方在七日內向甲方支付其餘全部款項。

以上付款方式均為現金付款。

3、甲方責任

(1)甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。

(3)如果是按乙方的要求擴允功能，甲方可收取擴充部分的費用。

(4)壹年以後甲方對提供設備和軟件有償維護，維護費用為￥____元/年(不包括更換設備和增加軟件支持點數的費用)。

4、乙方責任

(1)甲方調試系統所用的素材僅供系統測試，均不得用於ktv營業或其它以盈利為目的的商業活動，否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。

(2)乙方用於營業或其它以盈利為目的的商業活動所需之節目由乙方自行解決，甲方概不負責。

(3)由乙方在以後使用中，由人為造成的系統的損壞，需要甲方_____的，甲方發生的費用全部由乙方負責。

5、其他事項

(1)不得對軟件加以仿製;對軟件權利的標誌不得除去、遮蓋或塗抹等。

(2)按本合同第2條的規定，若乙方逾期不付款超過____天，甲方有權終止合同，由此造成的後果甲方概不負責在。

6、違約責任

雙方若有未盡事宜，由雙方共同協商解決，若有一方違約或侵權，參照我國有關法律法規處理;雙方若有糾紛，提交人民法院裁判解決。

7、本合同自甲乙雙方代表籤及蓋章後生效;合同正本一式貳份，雙方各執壹份，具同等的法律效力，本合同附件共有____份如下，也具同等法律效力。聲明：本合同經複印或塗改後無效!

甲方：(蓋章)_______

負責人：_____________

時間：_______________

地點：_______________

乙方：(蓋章)_______

負責人：_____________

時間：_______________

地點：_______________

系統設備工程承攬合同工程承攬合同(3)

委託方：_____________(以下稱甲方)

承接方：_____________(以下稱乙方)

簽約地點：________________________

施工地點：________________________

簽約時間：________________________

1、合同內容

本合同項所指的項目是：___________________________

(系統配件參考“附件一：物料清單”)

2、合同金額

2、1合同總金額為人民幣：_______________(rmb：__________)

2、2合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

3、付款方式

3、1付款

合同簽訂後兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________(rmb___________)。

3、2設備進度款

當乙方進場並系統佈線完畢後，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣_____________(rmb________)。

3、3工程結算付款

本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起後兩天內，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________(rmb______)。

3、4最終驗收付款

經甲方代表驗收合格之後的____________個工作日後，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________(rmb________________)。

3、5其它事項

________________________________________________

4、合同雙方責任

4、1甲方責任

4、1、1按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

4、1、2提供好施工現場的土建、水、電等條件。

4、1、3安排好貨物在工地的倉儲設施。

4、1、4協調各施工單位的關係，避免直接影響乙方施工進度。

4、1、5工程安裝調試完畢後，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。

4、2乙方責任

4、2、1按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

4、2、3確保所提供的設備材料與附件一質量相符。

4、2、4向甲方提供及時的售後服務支持。(響應時間為全天24小時)

5、安裝及調試

5、1安裝及調試責任

乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

5、2在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

6、其它

本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

甲方：________________乙方：___________________

地址：________________地址：___________________

電話：________________電話：___________________

傳真：________________傳真：___________________

簽約代表：____________簽約代表：_______________

指定聯絡人員：________指定聯絡人員：___________

檔案館遷建工程承攬合同 篇5

發包人：_______________(以下簡稱甲方)承包人：_______________(以下簡稱乙方)

根據《_____》和《中華人民共和國建築法》等有關規定，結合本工程具體情況，為明確雙方在合同履行過程中的權利、義務和責任，本着平等、互利、保證質量的原則，按期保質完成本工程，經雙方協商，達成以下協議：

一、工程慨況

工程名稱：_______________

工程地址：_______________

二、合同價格

木質門_______________元/樘，(此價格包含五金配件、門鎖、門框和門製作安裝、油漆等所有費用，包括工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、税金及附加、發票、包裝、運輸、卸貨至工地現場甲方指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等直至工程竣工驗收合格且交付甲方前所需的全部費用。該綜合單價一次性包死，固定不變，不因人工、材料的市場價格的漲落等任何因素的變化而調整)。

三、承包範圍

承包的內容：_______________

四、工期期限

1、開始工作日期：_______________年_______________月_______________日，結束工作日期：門必須於_______________年_______________月_______________日完成。

2、乙方必須按甲方計劃完成;

3、在施工過程中，乙方按約定的工期進度及質量組織施工，若乙方不能按約定完成，甲方有權解除本合同，乙方必須在2日內撤出施工現場。甲方不以結算，一切費用由乙方自行承擔。

五、質量要求

1、按照設計圖紙及相關圖集規範施工，工程質量、技術必須達到《木門窗安裝規範》《建築裝飾裝修工程施工質量驗收規範》及施工設計圖紙和甲方的具體要求，質量評定得分必須達到90%以上，乙方施工部分在交驗時達到合格。

2、因乙方施工質量原因造成返工者，由乙方全權承擔返工發生的一切費用。

六、承包方式：包工包料包工期。人工：含施工勞務用工及税費、安全及文明施費;材料：材料必須按設計圖紙及相關圖集規範規定進場合格材料，必須提供材料的產品質量證明文件(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規定工期完成施工任務。

七、工程價款的支付和結算方式

1、付款方式：每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。

2、結算方式：

(1)本工程預付款_______________元;

(2)全部門窗安裝完畢，待工程竣工驗收合格且交付建設單位後，甲方在確定工程結算後2個月內支付至工程結算的95%;

(3)其餘5%作為質量保證金，保修期屆滿之日起一個月內無息支付。

八、工程驗收與結算

1.本合同項下門窗安裝工程竣工驗收，以設計安裝圖紙及説明書，國家頒發的質量檢驗標準及時進行驗收。

2.工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定向甲方提交竣工驗收報告申請。

3.甲方收到竣工驗收報告申請後七天內組織驗收，並在驗收後七天內給予認可或提出修改意見。

4.經甲方組織驗收，該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質量檢驗標準的，為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工，費用由乙方承擔，工期超過本合同約定期限的，乙方須承擔違約責任。

5.驗收合格之前相應物品毀損、滅失的風險由乙方承擔，驗收合格之後相應物品的毀損、滅失的風險由責任方承擔

九、安全文明施工

1、班組進場前承包人指定管理人員一名隨時與甲方協調。進場後必須做好入場教育、_____教育、安全技術交底，凡進入該工程項目的各位人員，必須服從現場管理人員統一指揮，遵守現場管理的一切規章制度，配帶安全設施，按相關操作規程作業，保證安裝質量。做到工完場清，保證制安現場清潔。因返工或工程處罰，由乙方負責承擔罰款返工費及材料損失。

2、乙方所有參加制安的工人，進入制安現場必須嚴格遵守建築安全法規，嚴格按相應安全操作規範和《現場施工管理規定》制安。由於乙方自身違反作業規程，發生任何安全事故損失均由乙方完全承擔;乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時，由項目部對乙方處以200元/次的罰款，在工程款中扣除。凡是因綜合質量和文明安裝檢查未達標的，項目部扣罰乙方400元/次。

十、事故處理

1、發生重大傷亡安全事故，乙方應按有關規定立即上報甲方，並保護好現場，做好防護措施，防止事故擴大、蔓延，同時按本合同約定的相關條款和相關法律、行政法規對事故進行處理。

2、乙方和甲方對事故責任有爭議時，應按相關規定處理。

十一、雙方權利義務

甲方權利義務

1、協助乙方處理乙方與工程總承包單位、其他施工單位的施工配合關係。

2、在本合同簽訂後五日內，向乙方提供土建圖紙及具體技術要求，及時與乙方進行施工現場技術交底。

3、依據本合同約定，按期足額向乙方支付工程款項。

(二)乙方權利義務

1、乙方負責對洞口尺寸的實測、複核工作。

(1)乙方在門製作前，應自行進入施工現場對洞口尺寸進行實測，並提交甲方審核確認，但甲方的審核確認並不視為對該尺寸承擔任何責任。

(2)乙方在門安裝前，應對洞口尺寸進行二次複測，如有異議應當在進場施工前書面報告甲方，並按甲方要求執行。否則，視為乙方認可施工現場條件，由此產生的誤差、損失及責任均由乙方自行承擔，且不予延長工期，不予增加任何費用。

2、乙方應服從甲方、監理方、質檢等單位對該工程的統一管理，負責施工現場及生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。

3、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點，保持施工現場的清潔，並在甲方要求的時間內清除，否則，甲方有權委託他人清理，所發生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。

十二、工程變更

1、工程施工工程中，甲方如需對工程所需門窗進行設計變更，甲方應提前通知乙方。乙方應當及時調整進度計劃。

2、雙方確認：對於涉及工程價款的確認，雙方協商後進行解決。

十三、成品保護

工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格並交付甲方之前，乙方承包範圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護，均由乙方負責並承擔所發生的全部費用，如有損壞，均由乙方負責修復並承擔費用。

甲方_______________乙方_______________

_______________年_______________月_______________日

檔案館遷建工程承攬合同 篇6

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國民法典》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

乙方受甲方委託, 承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程, 具體事宜雙方明確如下：

一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：

1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試

二、有關技術及服務要求：

1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配

合線路驗收、接入系統及併網工作 。及時提供竣工資料。

2、乙方採購所有電氣設備和原料， 應從國家定點廠家採購， 並符合國家有

關質量、技術標準。

3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

三、工程款項及費用的結算：

1、工程款結算按執行。

2、工程預算款總計：102496元;

(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)

3、本工程款分 2次結清，其中：

(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%

(計70000元)

(2) 、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。

4、工程款的結算以審計決算為依據。

四、施工及竣工驗收：

1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等) ，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

2、乙方應在20xx年 月 日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

3、施工期間, 甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

4、乙方在施工期間應注意安全, 做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所

造成意外事故和損失，由乙方自負。

5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

五、合同未盡事宜，雙方協商解決。

六、合同雙方代表簽字蓋章後生效。

七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

甲方： (蓋章)

乙方： (蓋章)

代表：

代表：

年月日：

檔案館遷建工程承攬合同 篇7

甲方：___________法人代表：___________

乙方：___________法人代表：___________

甲乙雙方經友好協商，本着互利互惠的原則，依據《中華人民共和國民法典》以及相關國家法律、法規，就花池護欄工程製作安裝達成如下協議：

一、工程範圍和工作內容

1、工程名稱：__________

2、工程範圍：工程護欄的製作安裝施工。

3、工作內容：乙方按甲方提供的護欄設計、安裝要求，完成材料的存放、保管、安裝、清理、驗收等工作內容。

二、合同工期

本工程項目工期為日。自__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。

三、工程價款及付款方式

(一)工程價款

以上工程造價共計：_______元大寫：_______元整

(二)結算方式

工程完工驗收合格後按實際決算付款(附工程決算書)。

四、施工期間的安全由乙方負全責，乙方要採取措施保證人員安全，在施工過程中，存放、保管好材料，防止學生在施工現場玩耍出現安全事故。並保證工程質量合格。保質期三年，保質期內因質量出現問題乙方須免費維修或更換。

五、施工要求：

護欄高度_______㎝;立柱為_______×_______方鋼，_______m一個，底部加預埋件，水泥澆築;其餘部分為_______×_______方管，欄杆頂部為_______扁鐵加工成圓弧裝飾;防鏽漆刷底，黑漆罩面。

六、本協議一式兩份，雙方各執一份，未盡事宜雙方協商解決，解決不成，經法律途徑解決。

甲方：(簽章)___________乙方：(簽章)___________

負責人：___________負責人：___________

代理人：___________代理人：___________

___________　年___________月___________日___________年___________月___________日

檔案館遷建工程承攬合同 篇8

甲方：

乙方：

為將工程承攬到手，雙方達成如下協議條款，共同遵照執行。

一、職責分工

甲方負責 工作。

乙方負責工作。

二、全部經營費用劃分

甲方承擔部分：

乙方承擔部分：

三、經營費用來源：

四、招攬成功（合同簽訂）乙方的`費用提成：

根據公司制定的《工程承攬費用的計算標準（業務提成費）》選定。

五、本協議未盡事宜，雙方執行公司業務部績效考核暫行辦法。

六、補充內容及特別約定：

七：本協議一式三份，甲方執二份，乙方執一份，自雙方簽字後生效，工程招攬費用考評兑現，互不負債後失效。

甲方：

乙方：

年 月 日

年 月 日

檔案館遷建工程承攬合同 篇9

甲方： ___________

乙方： ___________

依照《中華人民共和國民法典》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

乙方受甲方委託, 承擔甲方新檔案館遷建250KVA變配電受電工程, 具體事宜雙方明確如下：

一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：

1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試

二、有關技術及服務要求：

1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配

合線路驗收、接入系統及併網工作 。及時提供竣工資料。

2、乙方採購所有電氣設備和原料， 應從國家定點廠家採購， 並符合國家有

關質量、技術標準。

3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

三、工程款項及費用的結算：

1、工程款結算按執行。

2、工程預算款總計：102496元;

(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)

3、本工程款分 2次結清，其中：

(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%

(計70000元)

(2) 、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。

4、工程款的結算以審計決算為依據。

四、施工及竣工驗收：

1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等) ，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

2、乙方應在20xx年 月 日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

3、施工期間, 甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

4、乙方在施工期間應注意安全, 做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所

造成意外事故和損失，由乙方自負。

5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

五、合同未盡事宜，雙方協商解決。

六、合同雙方代表簽字蓋章後生效。

七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

甲方： (蓋章) 乙方： (蓋章)

代表： 代表：

____  年 _____ 月 _____ 日 ____  年 _____ 月 _____ 日 

檔案館遷建工程承攬合同 篇10

甲方：

乙方：

經雙方協商，甲方將 珍珠泉花園裝飾部分工作委託乙方施工。為了明確雙方責、權、利，根據《中華人民共和國民法典》，結合本工作實際情況，特簽訂如下協議，以資雙方共同遵守。

一、 承攬範圍及方式

1、承攬範圍： 。

2、承攬方式：包工包輔料、包質量、包工期、包安全生產、文明施工。

二、 工期及進場時間

本工作自 年 月 日進場施工至承包工程內容完工，實際工期要求按項目部指定。在工種銜接上，必須服從甲方的統一調度，乙方無特殊原因造成工程銜接上的脱節，甲方將給以一定的經濟處罰。

三、結算方式

1、按定額標準，以工日單價計算：

分項合格： / 元/工日

分項優良： / 元/工日

2、按施工圖上建築面積單價結算：

一次通過驗收合格： 元/平方米按國家規定計算建築面積，

3、其他計算方式：

/ 。

4、定額外用工結算：

根據實際發生工作內容，由項目部核定簽發工日數，按技術工 元/工日;輔助工 元/工日。

四、承攬工作範圍

圖紙及其設計變更包括的所有內容。房子以內的不產生點工。包括樓梯貼面及一層外牆貼面`施工洞封堵`磚砌踏步`底層30公分以內回土及挖土`散水等`至工程驗收合格為止。甲方只提供塔吊攪拌機，其餘機械及小型工具由乙方自備。

五、付款方式

1、自備一個月生活費，以後按施工現場施工生產人數，結合完成工作量，每人每月預付生活費 1000 元;

2、所包含工作量1#--6#結束支付至75%，年底付至95%，餘下部分作預留保修費，竣工後一年付清。

3、屬乙方施工人員所發生的涉外費用，按實際發生數由乙方承擔，在結算款中扣除;

4、其他付款方式：

六、雙方責任

(一)甲方

1、負責對業主、設計院、質監站及其他對外工作的聯繫;

2、負責各工種之間的協調工作，並對工程質量、進度、安全生產、文明施工等進行監督、檢查、考核;

3、對乙方做好安全生產教育;

4、負責乙方施工人員食宿安排;

5、按預算用量做好材料、設備的供應;

6、根據本協議按時撥付月度生活費;

7、負責組織施工驗收、辦理工程結算;

8、甲方派現場代表 楊偉 同志，在施工中負責與乙方的協調工作，楊偉為技術負責。

(二)乙方

1、組織施工人員進場，施工人數、技術力量必須滿足工程進度、質量的要求，進場人員必須持有居民身份證、就業登記卡、就業證、暫住證(複印一份交甲方備案)，並報送進場職工1寸近照及花名冊一份，供甲方備案。

2、必須服從甲方的整體安排和協調，服從甲方現場管理人員的統一管理。遵守法律、法規及規章制度，對違法亂紀者，甲方有權按照規定給予處罰，隨時向乙方提出清退。

3、進場人員必須持有上崗證，特殊工種必須持有安全操作證(如進場後再辦上崗證和操作證的，其費用由作業班組自理，甲方協調辦理)。

4、嚴格按照施工圖紙和甲方審定的施工方案組織施工，每道工序完工後必須經甲方檢查後方能進行下道工序的施工，同時認真配合安裝施工，共同完成任務。

5、負責僱工患病及意外事故處理費用及其他費用。

6、確保工程進度，保證工程質量，負責乙方原因造成的一切經濟損失。

7、派專人開機，做好與其他班組機械使用的協調。

8、乙方自行配備甲方提供機械以外的設備、工具用具以及工人需要的勞保用品。

9、乙方委派 方勝茹，樑建和 同志為現場代表，負責工程質量、進度等的協調安排及生活費的領取。

七、安全生產及保安規則：

1、乙方應加強對職工的安全生產教育，嚴格遵守執行安全生產六大紀律及甲方的安全生產有關規定，完善安全設施，加強安全交底及安全檢查。乙方有責任和權力完善安全生產工作。

2、甲方對乙方的生產工作實行不定期的檢查，凡發現違反安全生產規定、違章操作，盲目蠻幹的，甲方將有權予以罰款，要求完善和規範。

3、根據誰施工誰負責安全的原則，乙方對施工人員的安全生產負完全責任。如發生意外事故，由乙方負責處理，費用由乙方承擔。如發生重大人員傷亡事故，乙方應及時通知甲方，由甲方協調呈報有關部門。

4、乙方應教育施工人員嚴守國家政策法規，遵守甲方規定的治安、市容的有關規定，遵守生活區的環境衞生，維護施工區域的正常秩序。

5、施工現場及宿舍區，不得使用電飯鍋、加熱器等，不準私拉電源，一經發現甲方予以沒收，同時採取警告、處罰等決定，屢教不改的，甲方給予清退出工地。

6、對打架、鬥毆的有關人員，除處於必要的罰款外，責令其退出工地，情節嚴重的報告當地派出所，應有的處罰、費用由責任人承擔。本工程由誰簽定合同，誰在現場指揮、管理，如承包人不在現場管理或管理不善，甲方有權在乙方工程價款中扣除工程款的20%，同時甲方以80%款直接發放至作業人員。

八、材料及工具

1、按預算定額規定，乙方向甲方辦理領料手續，在施工過程中，乙方應妥為保管和使用，不得浪費，切實維護好甲方的利益，乙方管理有方，有明顯節約材料，經項目部核定後，甲方給予必要的獎勵。

2、甲方提供的各種機械設備，乙方應派專人負責使用，屬人為造成的損壞，其費用由乙方承擔。

3、甲方提供的各種小型工具，乙方應妥善保管和使用，屬正常損耗的以舊換新，屬非正常損耗的，其費用由乙方承擔(安全帽由甲方提供，完工後如數交還甲方，丟失或損壞，由乙方按原價賠償)。

4、乙方在施工中，必須做到工完場清，誰施工誰清理的原則，同時服從甲方的監督和指導，若發現浪費現象，視情節給予罰款，如遇到有場地不清工完不清，甲方有權利責令其班組清理後施工，一旦不履行好此項工作，甲方將作出強制手段，委託其他人清理，發生費用由責任班組承擔，為抓好質量、安全、文明衞生工作，項目部不定期進行考核打分，視情況予以一定的獎罰。

九、其他

1、未盡事宜，在施工過程中協商決定。

2、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。

甲方： 乙方：

年 月 日

檔案館遷建工程承攬合同 篇11

________________有限公司(甲方)

________________有限公司(乙方)

依照《________》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

乙方受甲方委託,承擔甲方________市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：

一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：

1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試

二、有關技術及服務要求：

1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。

2、乙方採購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家採購，並符合國家有關質量、技術標準。

3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

三、工程款項及費用的結算：

1、工程款結算按執行。

2、工程預算款總計：________元;(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)

3、本工程款分2次結清，其中：

(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%(計________元)

(2)、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。

4、工程款的結算以審計決算為依據。

四、施工及竣工驗收：

1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

2、乙方應在________年________月________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所

造成意外事故和損失，由乙方自負。

5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

五、合同未盡事宜，雙方協商解決。

六、合同雙方代表簽字蓋章後生效。

七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

甲方：(蓋章)________________乙方：(蓋章)________________

代表：________________代表：________________

檔案館遷建工程承攬合同 篇12

建設單位：(以下簡稱甲方)

施工單位：(以下簡稱乙方)

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬製作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協商同意後簽訂本合同。

第一條工程概況及承包範圍

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程範圍和內容：

1、承包範圍：

2、工程建築面積：

3、結構：----------------------------------

4、層數、建築高度：詳見經甲方單位審核通過的施工圖

5、其他：本合同價包括土建、鋼結構，圍牆，地坪，

第二條合同價款及調整

一、工程合同價款採用固定合同，

總造價為(大寫):人民幣: 萬元 ， (大寫)

二、雙方約定合同價款的其他調整因素：

1、調整方式：

(1)遇業主方要求或設計規範要求比原業主方認可方案增加的工程內容。

(2)遇業主方要求施工圖範圍以外增加的工程內容。

(3)遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。以上各項經業主或監理簽證後予以調整。

2、調整原則：

(1)合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價同比例下浮後執行。

(2)合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。

(3)工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。

(4)增加的工程量務必確定增加價款。

三、本工程最終結算價款為：固定合同價+追加合同價款+現場簽證與圖紙變更(補充協議或工程聯繫單)。

第三條合同價款的支付與結算

一、工程款支付：

1、合同簽訂之日進入施工現場3日內，甲方支付合同總價的%預付款，場平基礎完工後3日內，甲方支付該工程合同總價的%進度款。

2、乙方土建完工甲方支付土建已完工程量的%，甲方在接到乙方遞交結算文件當日起7日內審核完畢，如未審核代表甲方已確認並在14日內付清餘款(即工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認並移交資料後支付至竣工結算價的97%)，剩餘3%作為工程質保金，質保金在工程竣工後滿1年內付清，以竣工通知書日期為準。

3、前述合同總價係指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，支付金額作相應增減。

二、結算：

1、乙方在工程竣工報告經甲方認可後的7日內向甲方提交工程結算報告及資料。

2、工程最終造價按本合同第二條關於造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的，按國家合同法有關規定實施。

3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料後7日內給予確認或提出修改意見。

4、甲方與乙方對變更部分工程款結算髮生爭議時應協商解決;協商不成的可委託雙方都認可的審價機構審價確定。

第四條工程期限

一、根據工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。

二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期相應順延：

1、按施工準備規定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時;

2、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時;

3、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每週累計超過24小時，影響正常施工時;

4、人力不可抗拒的因素而延誤工期;

5、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。

第五條施工準備

甲方：

1、--年--月--日前做好建築紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，並接到施工現場。

2、--年--月--日前，負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。(水電由乙方單獨設立分表，從土建單位指定的位置接出水電源)。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，並提供相應的資料。

3、甲方負責設計時，合同簽訂後3天內(以收籤最後一張圖紙為準)提供完整的建築安裝施工圖及有關施工技術資料。

4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，並做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，並在7日內提供會審紀要和修改後的施工圖(甲方供圖時)。

5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續;協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。

6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，並向乙方發出進場施工的書面通知。

乙方：

1、在由乙方提供設計時，本合同簽訂之日起3 日內，甲方應向乙方提供有關技術資料，並保證資料數據真實、準確。

2、由乙方提供設計時，在本合同簽訂之日起3 日內，通知甲方出面組織施工圖會審和交底會議，會後3日內，由甲方書面提出會審紀要和修改決定交乙方修改設計並報原設計單位審核。

3、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

4、提供辦理建築施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現場管理。

5、構件已製作，具備發運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。

第六條雙方的職責

甲方的職責

1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

(1)下達的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效;

(2)有權對乙方工程量的增減核實確認;

(3)有權代表甲方確認設計變更或工程洽商;

(4)有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。

(5)檢查和監督乙方和監理單位執行合同;

(6)乙方項目負責人及有關人員的調換需事先經其同意;

2、甲方應保證乙方進場施工能順利進行，若在乙方進場施工後，因甲方原因導致乙方不能正常施工，一切責任由甲方承擔。施工場地具備“三通一平”等條件，並在開工後繼續負責解決以上事項的遺留問題。

3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認後，作為乙方預算、施工、決算的依據。

乙方的職責

1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

(1)乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

(2)乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依據合同發出的指令，組織施工。

2、乙方根據圖紙合同的要求進行施工。

3、遵守地方政府和有關部門的相關規定。

4、乙方按有關規定，採取嚴格的安全防護措施，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。

第七條施工與設計變更

正式的施工設計圖紙、説明和有關技術資料，作為製作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審後7天內各方予以簽字蓋章。

甲方如需設計變更，須在製作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，並且費用已經業主確認後，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，簽訂補充協議。如構件已經制作後提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。

如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。

經甲方認可的設計變更，發生工程費用變動，工程款按實結算。

第八條安全施工

一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。

二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發生的費用。

三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現場管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則發生人身事故均由甲方負責並承擔費用。

四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。

五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業。

六、發生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規定立即報告有關部門並通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。

第九條工程質量

一、工程質量標準：合格。

二、對工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的構件質量負責。

三、乙方必須嚴格按施工圖設計和説明文件及國家有關規範、規程、標準的要求施工。

四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督，隨時接受監理工程師的檢查。發現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。

五、監理工程師的檢查、檢測不應違反國家或行業規定影響施工正常進行。如違反國家或行業規定檢查、檢測影響乙方施工，影響施工的費用和損失由甲方承擔，並順延工期。

六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規範對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格後進入下一道工序。

七、如乙方在施工中發生質量事故，應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案;重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。

八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為合同總價的5%，保修期為一年。

第十條工程驗收

1、驗收合格的，由甲、乙雙方、監理方等簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。

2、驗收不合格，由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改後通知甲方再次驗收，並承擔因此而造成的甲方的損失，工期不予順延，甲方原因由甲方全部承擔，工期順延。

四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前後進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協議。

第十一條違約責任

乙方的違約責任

1、主結構工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，承擔其費用。

2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發生的各種費用由乙方自行承擔。

3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國合同法》等相關法律規定賠償損失。

4、工程竣工結算經甲乙雙方簽字確認並移交資料後，甲方未按合同約定支付工程尾款，經催告超過28日仍未支付的，欠付工程款自催告之日起按照中國人民銀行發佈的同期同類貸款利率4倍計息。

第十二條解決合同糾紛方式

合同發生爭執，雙方協商解決，協商不成的，向乙方所在地人民法院起訴。

第十三條附則

一、本合同一式陸份，甲方執肆份、乙方執貳份。

二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效。

三、本合同簽訂後，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，

作為本合同的補充合同。

第十四條附件

1、屋面的顏色：

2、牆面的顏色：

3、外門顏色：

4、內門顏色

建設單位：承攬單位：

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

經辦人： 經辦人：

電話： 開户銀行：

賬號：

電話：

身份證號：

檔案館遷建工程承攬合同 篇13

第一部分協議書

發包人(全稱)：_______________有限公司

承包人(全稱)：_______________有限責任公司

依照《_____》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：_______________

工程地點：_______________

工程內容：由建築設計院設計施工圖中確定的工作內容：土建工程、安裝工程、消防工程、小區環境、市政管網工程

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批准文號：___________________

資金來源：自籌資金

二、工程承包範圍

承包範圍：設計圖所列的施工範圍

三、合同工期

開工日期：_______________

竣工日期：_______________

合同工期總日曆天數_________________天

四、質量標準

工程質量標準：合格

五、合同價款

金額(大寫)：_____________________________元(人民幣)

￥：_____________________________元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同條款

6、標準、規範及有關技術文件

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：________年__________月__________日

合同訂立地點：_______________

本合同雙方約定_______________後生效。

發包人：(公章)_______________承包人：_______________(公章)

住所：_______________住所：_______________

法定代表人：_______________法定代表人：_______________

委託代表人：_______________委託代表人：_______________

電話：_______________電話：_______________

傳真：_______________傳真：_______________

開户銀行：_______________開户銀行：_______________

賬號：_______________賬號：_______________

郵政編碼：_______________郵政編碼：_______________

第二部分條款

一、詞語定義及合同文件

1、詞語定義

下列詞語除專用條款另有約定外，應具有本條所賦予的定義：

1.1條款：是根據法律、行政法規規定及建設工程施工的需要訂立，於建設工程施工的條款。

1.2專用條款：是發包人與承包人根據法律、行政法規規定，結合具體工程實際，經協商達成一致意見的條款，是對條款的具體化、補充或修改。

1.3發包人：指在協議書中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.4承包人：指在協議書中約定，被髮包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

1.5項目經理：指承包人在專用條款中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

1.6設計單位：指發包人委託的負責本工程設計並取得相應工程設計資質等級證書的單位。

1.7監理單位：指發包人委託的負責本工程監理並取得相應工程監理資質等級證書的單位。

1.8工程師：指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在專用條款中約定。

1.9工程造價管理部門：指_____有關部門、縣級以上人民政府建設行政主管部門或其委託的工程造價管理機構。

1.10工程：指發包人承包人在協議書中約定的承包範圍內的工程。

1.11合同價款：指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包範圍內全部工程並承擔質量保修責任的款項。

1.12追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認後按計算合同價款的方法增加的合同價款。

1.13費用：指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。

1.14工期：指發包人承包人在協議書中約定，按總日曆天數(包括法定節假日)計算的承包天數。

1.15開工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

1.16竣工日期：指發包人承包人在協議書約定，承包人完成承包範圍內工程的絕對或相對的日期。

1.17圖紙：指由發包人提供或由承包人提供並經發包人批准，滿足承包人施工需要的所有圖紙(包括配套説明和有關資料)。

1.18施工場地：指由發包人提供的用於工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。1.19書面形式：指合同書、信件和數據電文(包括電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件)等可以有形地表現所載內容的形式。

1.20違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

1.21索賠：指在合同履行過程中，對於並非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和(或)工期順延的要求。

1.22不可抗力：指不能預見、不能避免並不能克服的客觀情況。

1.23小時或天：本合同中規定按小時計算時間的，從事件有效開始時計算(不扣除休息時間);規定按天計算時間的，開始當天不計入，從次日開始計算。時限的最後一天是休息日或者其他法定節假日的，以節假日次日為時限的最後一天，但竣工日期除外。時限的最後一天的截止時間為當日24時。

2、合同文件及解釋順序

2.1合同文件應能相互解釋，互為説明。除專用條款另有約定外，組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

(1)本合同協議書

(2)中標通知書

(3)投標書及其附件(4)本合同專用條款(5)本合同條款(6)標準、規範及有關技術文件

(7)圖紙

(8)工程量清單

(9)工程報價單或預算書

合同履行中，發包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

2.2當合同文件內容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的.情況下，由發包人承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師作出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時，按本條款第37條關於爭議的約定處理。

3、語言文字和適用法律、標準及規範3.1語言文字

本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和説明。如專用條款約定使用兩種以上(含兩種)語言文字時，漢語應為解釋和説明本合同的標準語言文字。

在_____地區，雙方可以約定使用_____語言文字書寫和解釋、説明本合同。

3.2適用法律和法規

本合同文件適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規，由雙方在專用條款中約定。

3.3適用標準、規範

雙方在專用條款內約定適用國家標準、規範的名稱;沒有國家標準、規範但有行業標準、規範的，約定適用行業標準、規範的名稱;沒有國家和行業標準、規範的，約定適用工程所在地地方標準、規範的名稱。發包人應按專用條款約定的時間向承包人提供一式兩份約定的標準、規範。

國內沒有相應標準、規範的，由發包人按專用條款約定的時間向承包人提出施工技術要求，承包人按約定的時間和要求提出施工工藝，經發包人認可後執行。發包人要求使用國外標準、規範的，應負責提供中文譯本。

本條所發生的購買、翻譯標準、規範或制定施工工藝的費用，由發包人承擔。

4、圖紙

4.1發包人應按專用條款約定的日期和套數，向承包人提供圖紙。承包人需要增加圖紙套數的，發包人應代為複製，複製費用由承包人承擔。發包人對工程有保密要求的，應在專用條款中提出保密要求，保密措施費用由發包人承擔，承包人在約定保密期限內履行保密義務。

4.2承包人未經發包人同意，不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質量保修期滿後，除承包人存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發包人。

4.3承包人應在施工現場保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

二、雙方一般權利和義務

5、工程師

5.1實行工程監理的，發包人應在實施監理前將委託的監理單位名稱、監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。

5.2監理單位委派的總監理工程師在本合同中稱工程師，其姓名、職務、職權由發包人承包人在專用條款內寫明。工程師按合同約定行使職權，發包人在專用條款內要求工程師在

行使某些職權前需要徵得發包人批准的，工程師應徵得發包人批准。

5.3發包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師，其姓名、職務、職權由發包人在專用條款內寫明，但職權不得與監理單位委派的總監理工程師職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時，由發包人予以明確，並以書面形式通知承包人。

5.4合同履行中，發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據合同在其職權範圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本條款第37條關於爭議的約定處理。

5.5除合同內有明確約定或經發包人同意外，負責監理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。

5.6不實行工程監理的，本合同中工程師專指發包人派駐施工場地履行合同的代表，其具體職權由發包人在專用條款內寫明。

6、工程師的委派和指令

6.1工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權，並可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人，負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。

工程師代表在工程師授權範圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

6.2工程師的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執上籤署姓名和收到時間後生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，並在48小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應於工程師發出口頭指令後7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求後48小時內不予答覆的，視為口頭指令已被確認。

承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令後24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告後24小時內作出修改指令或繼續執行原指令的決定，並以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

本款規定同樣適用於由工程師代表發出的指令、通知。

6.3工程師應按合同約定，及時向承包人提供所需指令、批准並履行約定的其他義務。由於工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加合同價款，並賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。

6.4如需更換工程師，發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人，後任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

7、項目經理

7.1項目經理的姓名、職務在專用條款內寫明。

7.2承包人依據合同發出的通知，以書面形式由項目經理簽字後送交工程師，工程師在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

7.3項目經理按發包人認可的施工組織設計(施工方案)和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯繫時，項目經理應當採取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，並在採取措施後48小時內向工程師提交報告。責任在發包人或第三人，由發包人承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期;責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。

檔案館遷建工程承攬合同 篇14

甲方(定做人)：

簽訂地點：

乙方(承攬人)：

甲、乙雙方在平等自願，協商一致的基礎上，就有關事宜達成如下協議：

一、產品及相關説明

二、定作物的質量

1、雙方按樣品生產，應在生產前進行封樣。

2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。

3、定作物的質保期為1年，在上述保質期內，乙方對定作物負有質量擔保義務，發生質量問題時，乙方應負責維修。

三、技術資料與圖紙

1、甲方應在本合同生效後一週內將技術資料或封樣樣品交付給乙方。

2、雙方對履約過程中知悉的技術資料與圖紙、封樣樣品等商業祕密，均負有保密義務。

四、定作物的交付與運輸

1、乙方的交貨期限為天，自預付款到乙方賬户之日算起，預付款為合同總金額的30%。

2、乙方應在約定期限內向甲方交付模具，運費由乙方承擔，每延遲一天，乙方應向甲方支付合同總額3‰的違約金。

五、定作物的驗收

1、乙方在模具製作完成發貨前，甲方應付給乙方合同總金額40%的貨款,並開具發票。

2、定作物(模具)到甲方工廠後，乙方須派技術人員到甲方調試生產出合格產品後，甲方付20%的`款項。

3、餘款10%為質保金，自設備驗收合格之日起滿12個月時付清。

六、違約責任

1、乙方負有及時交貨與質量保證的義務。

2、甲方負有及時接收貨物與付款的義務。

3、雙方均應恪守履約，若乙方違約，違約方應向守約方承擔違約責任，並賠償守約方為維權而產生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。

七、爭議解決

本合同生效後，雙方應嚴格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭議應甲乙雙方協商解決，協商未果，發生糾紛，由甲方工商註冊地有管轄權的人民法院管轄。

八、本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。

甲方:________________乙方： ________________

地址: ________________地址： ________________

開户行：_____________開户行:_____________

賬號: ________________賬號：________________

電話：_______________電話：________________

簽約代表：__________簽約代表：_____________

檔案館遷建工程承攬合同 篇15

甲方：_______________

乙方：_______________住址：_______________

身份證號碼：_______________

甲方承建的_____富園物流商業中心工程，經協商甲方同意將該工程的磚砌體工程勞務分包給乙方施工，並就有關事宜達成如下協議：

一、工程概況

框架結構：層數_______________層，總高度_______________米，建築面積約_______________平方米。

二、工程地址

_______________

三、承包形式

1、本工程中的砌體，二次構造砼勞務工程，以分項包乾的形式承包給乙方。

2、低值易耗品：斗車、鏟子、灰盒、灰桶、_____、電線、膠水管、廣線，加班需要的照明及個人安全防護用品等由乙方自負包乾。

四、承包工作內容及勞務承包單價

1、工作內容：

(1)、施工圖以內所有磚砌體，包括主體構造，零星砌體等所有內容;

(2)、根據主控線放(彈)砌體線;

(3)、現場所有二次構造砼澆築(包括止水帶、壓頂、構造柱、圈樑，零星等;

(4)、現場的砌體所需砂漿，二次構造砼的自拌，攪拌機由甲方提供，乙方負責機操人員安排，人員必須持證上崗且到項目部登記記錄，經檢查合格後方可上崗，乙方負責機器日常保養，大件損壞由甲方負責修理，其餘小件均由乙方負責。如乙方無專業機操人員，甲方將另行安排，其機操人員工資由乙方負責;

(5)、本班組所需腳手架均由班組自己負責搭拆，並將拆除的腳手架材料堆放到項目部指定地點，所搭架體必須滿足安全需要，嚴禁搭設單排腳手架;

以上工作內容均需按照設計圖紙及現行規範，同時按項目部的具體要求進行施工。

2、承包方式：採取承包範圍內的工程施工勞務、施工機具費，承包範圍內工作勞務費，搶工費及輔料費、民工的社會_____費，暫住證費用，交通費、防暑降温費、烤火費及相關管理費用，按雙方約定固定單價包乾承包方式。

3、承包單價：_______________

4、材料損耗：由甲方管理人員確定(必須達到甲方要求，如超過甲方要求甲方按超出部分價值從月包費中扣除)。

5、計量方式：計算規則有雙方約定的按約定執行，無約定的按現行計算定額及圖紙執行。

6、付款方式：每月25日計量，次月15日按計量的75%~80%支付乙方，餘款在主體驗收後三個月內付清。

五、工期要求

1、按項目工期進度要求進行;

2、乙方根據整體工期要求及工程進度情況，配合項目部進行工期調整;

3、甲方確定的工期月計劃、周計劃作為本協議附件，乙方必須遵照執行;

4、乙方必須按甲方的工期計劃，組織與本工程相應的管理人員及技術操作工人，確保工期，不得延誤。若因乙方原因影響其它工種及班組的施工，使整個工期計劃不能按時完成，造成工期拖延，按500元/天進行處罰，此款項將在工程結算款中扣除。

5、因乙方原因工期延誤造成現場塔吊、龍門架拆除延誤，由乙方向甲方賠償造成的設備租賃費。

6、如乙方勞動力不足，達不到工期要求，甲方口頭或書面通知了還未增加人員，甲方有權另請人員協助施工，其產生的費用在乙方總款中扣除。

六、質量要求：

1、乙方在施工過程中除按照國家現行規範、規程、標準進行施工外，同時還要嚴格按照業主、甲方項目部的質量目標和要求施工;

2、以“精品工程”、“創杯工程”、“用户滿意工程”為質量目標;

3、乙方必須配備與本工程相應的專職質檢員，負責現場的質量檢查工作，配合甲方質檢人員收集整理相關的技術質量檔案。

4、乙方必須嚴格工程質量管理，做到勤檢查，勤整改，如甲方發現乙方工程質量問題，由甲方現場管理人員口頭及書面通知乙方返工整改。乙方在接到整改通知後，一個工作日內必須整改完備，如乙方超出規定的時效，即不返工又不整改，甲方將視其情節給予乙方100~500元的處罰，並承擔由此返工造成的全部工時及材料費。

5、乙方必須遵守執行甲方項目部制定的《質量管理實施細則》並以細則作為合同的附件。

6、如乙方不服從甲方的管理，違章指揮，違章作業造成的重大工程質量事故，除負責本次事故所造成的一切經濟損失外，還要給予1000~5000元罰款，情節嚴重的要追究當事人及責任人的相關責任，構成犯罪的將追究其刑事責任。

7、由於乙方造成的一切返工和維修費用(包括人工費、材料費、違約金及返工費等一切費用)均由乙方承擔，方單結算時在乙方工程款中扣除;

8、本工程質量等級為“優良”工程。

七、安全生產要求及安全責任：

1、安全學習及交底：乙方在甲方工程期間必須學習安全生產相關的法律、法規及項目部制定的各項安全管理規章制度。做到上崗前的安全培訓學習及安全教育和安全交底工作，嚴禁使用未成年人，操作工人不得使用50週歲以上的人。

2、安全檢查：嚴格執行項目部制定的各項安全檢查制度，真正做到自檢、互檢、交叉檢查。做到小檢有記錄，大檢有報告。在檢查中發現安全隱患應及時處理、及時整改消除事故隱患。隨時接受和配合項目部、業主單位及上級主管部門的各項安全檢查工作。

3、專職安全員的配備及職責：乙方必須配備以本工程相應的1名專職安全員負責本工程的安全教育、安全交底、安全檢查工作，並協助甲方安全管理人員作好安全技術檔案的收集、整理及歸檔工作，對本班組的安全生產負責。

4、嚴禁違章指揮，違章作業：正確使用和佩戴個人防護用品，嚴禁酒後上班，嚴禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底易滑鞋上班。安全帽、安全繩、安全帶及其它個人防護用品由乙方自負。

5、安全防範：乙方要認真搞好安全防範措施管理，必須嚴格遵守執行項目部、業主單位、地方各級政府制定的各項安全規章制度及相關的法律、法規。

甲方：_______________

乙方：_______________

時間：_______________

檔案館遷建工程承攬合同 篇16

訂立合同雙方：

承攬方： 以下簡稱甲方;

定作主： 以下簡稱乙方。

甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

第一條　甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費等。

品名

規格

單位

數量

加工費

單價

金額

第二條　加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔等。

定作物名稱

完工時間

檢驗時間地點

檢驗標準

與方法

包裝標準

包裝費承擔

(加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封籤，並妥當保存，作為檢驗的根據)

第三條 加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔等。

定作物名稱

交付時間

交付地點

運輸方法

運輸價款承擔

第四條　乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。

材料名稱

型號

規格

質量要求

計量單位

數量

單價

總價

圖紙、技術資料及交付時間

第五條　原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸等。

材料名稱

交付時間

交付地點

交付數量

包裝要求

檢驗方法

運輸方法和運費承擔

第六條　加工費結算辦法與時間 。

第七條　乙方應於 年 月 日前向甲方交付定金 元;乙方應於 年 月 日前向甲方交付預付款 元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有餘款可以請求返還。

第八條　甲方的違約責任

1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調整後，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

2.甲方交付定作物的數量少於合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的 ‰償付違約金。

5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值 %的違約金。

6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

第九條　乙方的違約責任

1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值 %的`違約金。

3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

第十條　不可抗力

在合同規定的履行期內，由於不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明後，可免予承擔違約責任。但甲方應當採取積極措施，儘量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期以外發生的，不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，並賠償甲方因此造成的損失。

第十一條　本合同發生糾紛時，雙方協商解決;協商不成時，可以向人民法院起訴。

本合同於 年 月 日生效，合同履行完畢即失效。

本合同一式 份，甲乙雙方各執一份，公證處、物價局、建設銀行各存一份。

承攬方：　定作方：

地址：地址：

法定代表人：法定代表人：

簽約日期： 年 月 日

檔案館遷建工程承攬合同 篇17

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

乙方受甲方委託,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：

一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：

1、250KVA變受電工程的`設計、設備購置、安裝調試

二、有關技術及服務要求：

1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配

合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。

2、乙方採購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家採購，並符合國家有

關質量、技術標準。

3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

三、工程款項及費用的結算：

1、工程款結算按執行。

2、工程預算款總計：102496元；

（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）

3、本工程款分2次結清，其中：(1) 、合同簽訂3天內應付工程款的70%

(計70000元) (2) 、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。

4、工程款的結算以審計決算為依據。

四、施工及竣工驗收：

1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

2、乙方應在______年______月______日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所

造成意外事故和損失，由乙方自負。

5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

合同未盡事宜，雙方協商解決。

合同雙方代表簽字蓋章後生效。

合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

代表：代表：

開户行：

帳號：

簽訂日期：______年______月______日

檔案館遷建工程承攬合同 篇18

發包方：（以下簡稱甲方）

承攬方：（以下簡稱乙方）

經甲、乙雙方協商，乙方自願承攬基工程，本工程是機械鑽孔灌注樁，為單包工程。為明確雙方責、權利，經協商簽訂本合同，雙方共同遵守執行。

一、甲方須做下列準備工作並承擔其費用

1、場地“三通一平”（水、電、路通，施工場地平整）。

2、提供紅線定位圖，基礎設計圖各一份。

3、提供排污地點。

4、施工“三大材”和用水、電費。

二、乙方承擔下列任務並負責其費用

1、施工中所有人工費、機械費、安全措施費。

2、鑽孔樁砼澆灌和鋼筋籠製作以設計標高為準。

3、按設計要求完成鑽孔、鋼筋籠、砼澆注工作，並符合設計要求。

4、乙方所製作的鑽孔樁需達到檢測合格，樁檢測不合格，由乙方承擔返工的一切人工及材料費用。

5、乙方負責施工過程中的各種檢測、檢驗、取樣、送樣和檢驗。收集完善工程資料。

三、雙方責、權、利

1、甲、乙雙方必須照圖施工，嚴格按照鑽孔樁施工規範施工，做到保質，萬無一失。

2、甲方應負責“三大材”檢測、試壓、樁身檢測費。

3、施工中因乙方原因，造成損失由乙方自理，甲方不承擔其費用。

四、鑽孔樁規格及費用支付方法

1、鑽孔樁規格為φ600mm，按90.00元/米包乾價（包人工、包機械、包安全費、包進出場費）計算。所有樁按實際深度計算以甲、乙雙方現場簽證為準。

2、每月按完成工程量撥付50%工程進度款，完工後撥付至工程總價款的70%，餘款待基礎竣工驗收後支付。

五、施工安全

乙方應具備工程施工的相關資質，施工應符合國家法定要求。

乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責，由於乙方安全措施不力造成的事故及違反安全管理規定進行施工而造成的'安全事故，由乙方承擔因此而發生的費用及相關責任，甲方不承擔任何費用和責任。

六、本工程工期為30天，如果特殊情況（設計變更、工程量變化、停電、停水，下雨等情況）時，工期順延。

七、如在履約的過程中發生爭議，雙方協商解決，如協商無效時，按照相關法律法規向當地人民法院提起訴訟，費用由敗訴方承擔。

八、本合同壹式肆份，雙方各執貳分，本合同自簽字之日起生效。

甲方：

乙方：

____年____月____日____年____月____日

檔案館遷建工程承攬合同 篇19

_______________有限公司(甲方)

_______________有限公司(乙方)

依照《_____》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。

乙方受甲方委託,承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程,具體事宜雙方明確如下：

一、甲方委託給乙方的工程項目和內容：

1、250KVA變受電工程的設計

2、設備購置

3、安裝調試

二、有關技術及服務要求：

1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助並配

合線路驗收、接入系統及併網工作。及時提供竣工資料。

2、乙方採購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家採購，並符合國家有

關質量、技術標準。

3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。

4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。

三、工程款項及費用的結算：

1、工程款結算按執行。

2、工程預算款總計：_______________元;

(高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收)

3、本工程款分2次結清，其中：

(1)、合同簽訂3天內應付工程款的70%

(計_______________元)

(2)、工程竣工驗收合格決算審核後，送電前工程款全部付清。

4、工程款的結算以審計決算為依據。

四、施工及竣工驗收：

1、根據工程施工要求，甲方應於施工前具備土建驗收條件(包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等)，並確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。

2、乙方應在_________年_______________月_______________日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。

3、施工期間,甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。

4、乙方在施工期間應注意安全,做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所

造成意外事故和損失，由乙方自負。

5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。

五、合同未盡事宜，雙方協商解決。

六、合同雙方代表簽字蓋章後生效。

七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。

甲方：_______________(蓋章)乙方：_______________(蓋章)

代表：_______________代表：_______________

_______________年_______________月_______________日_______________年_______________月_______________日

檔案館遷建工程承攬合同 篇20

發包人：_______________

承攬人：_______________

根據《中華人民共和國_____》和《建築安裝工程承包合同條款》及國家建築施工合同文本的規定，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款內容：

一、承包項目：甲方有工程，地址承包給乙方施工，工程項目，工程價格，其中單價內容有一切輔助用工及圖紙範圍內一切相應工作內容等。

二、工程質量：乙方必須嚴格遵守建築工程施工質量驗收標準，按甲方提供的圖紙施工，確保質量，達到優質工程，所有施工程序必須按有關規定標準要求執行，如乙方出現質量問題而造成返工的，工料損失均由乙方自身承擔，在各項施工內容的間接或隱蔽施工之前，必須經甲方驗收合格後方可進行下道工序施工。

三、施工程序：工程所需的原材料由乙方自行採購，甲方要求檢測的材料需現場取樣檢測合格後方可使用。如因設計方案或甲方方案變更，乙方必須無條件服從甲方及業主安排。乙方必須按照甲方規定的施工進度計劃如期完成，不準找任何藉口拖延工期或因短時間的下雨而拖延工期。

四、施工期限：總工期天，要求乙方在所限施工期間合理安排穿插作業，從年月日至年月日竣工，乙方必須在規定期限內完成圖紙上的所有工作量，如在規定期限內沒有完成，造成工期拖延的，將以合同總價的5‰每天進行罰款，罰款在合同總價中直接扣除。

五、安全責任：乙方在施工期間要嚴格遵守《建築安裝工人程安全生產基本規定》，盡心盡責做好安全工作，不準做對各工種有危害的存在隱患的事情或現象。不準無理取鬧、打架鬥毆及拋物等現象，出現一次均處500元罰款，並要求肇事者從事發日至工程結束不準進入工地，罰金在合同總價中直接扣除。由於乙方所造成的一切安全事故均由乙方承擔後果，甲方概不負責。施工現場乙方不準帶小孩、閒雜人員進入。

六、文明施工：乙方必須達到市級文明施工工地要求。

七、施工材料、機械及用具事項：所有材料、施工機械、用具及施工輔料均由乙方自理。甲方不負責機械的運輸及保管工作，只負責圖紙和技術服務。

八、付款方式：根據所做工作量按期付款50%，按要求將圖紙範圍內合同內的所有工作量全部做完並驗收合格後付至總價的90%，留10%作為工程質保金在交付後一年內付清。

九、備註：本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，字雙方簽字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

檔案館遷建工程承攬合同 篇21

甲方：內蒙古世紀華盛房地產有限責任公司

乙方：呼和浩特市金博建材門窗有限責任公司

根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝製作工程。

第二條承包範圍：加工、製作、安裝、售後服務。

第三條工期要求：根據甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。

第四條承包方式：包工包料。

第五條甲方提供：現場機械設備，技術人員配合指導、水電。

第六條質量要求：鋁百葉窗的顏色（白色）鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的.樣品為準。

第七條使用標準及規範：根據國家有關百葉窗户標準及組裝有關規範

第八條計價原則：雙方根據窗户圖紙和實際製作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數量結算，多退少補。

第九條付款方式：1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。

2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。

3.驗收合格後甲方付清乙方工程餘款。

4.以上價款以含税金。

第十條保修：保修期為一年。

第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關人員進行驗收。

第十二條結算方式：現金結算。

第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負

責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發生一切傷亡事故和相關後果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關後果由甲方付全責。

第十四條備註：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。

第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經雙方協商解決，如不能協商解決，由法院裁決。

2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份,均有同等法律效益。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

負責人簽字：負責人簽字：

年月日年月日

檔案館遷建工程承攬合同 篇22

發包單位：______

承包單位：______

甲、乙雙方本着平等互利、公平公正的原則，經友好協商，甲方將其金宇時代奧城地塊基礎土石方工程包給乙方施工完成。為了明確雙方的責任，根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》、《建築工程施工質量驗收統一標準》、《工程建設標準強制性條文》、《建築工程安全生產管理條例》及其相關法律法規，並結合本工程的實際情況，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，訂立本合同，以茲共同遵守。

一、乙方的資質

1、乙方是經工商行政部門依法註冊和相關行政機構依法核准，並持有合法有效之營業執照、税務登記和相關施工資質的公司法人。

2、乙方保證在簽訂本合同時，向甲方出示上述資質證明文件的原件和提交複印件以供檢驗。複印件由乙方加蓋公章後作為本合同附屬資料由甲方予以歸檔管理。

3、在本合同履行期內，上述資質證明文件如有變更，乙方應在變更之日起五個工作日內向甲方交驗變更後的資質證明文件原件和複印件。

4、乙方應保證前述資質證明文件的真實性與合法性。如乙方以偽造、變造方式提交相關資質證明的，應按照本合同的約定承擔違約責任，同時甲方有權拒絕支付工程款。

二、工程概況

1、工程名稱：“金宇·時代奧城”地塊基礎土石方挖運工程

2、工程地點：南部縣南隆鎮蜀北大道西延線

三、工程施工承攬工作內容

施工圖所示範圍內放線，標高控制，勞動力及技術裝備的組織，土石方的開挖、運輸及所需機械設施設備，地表清障，場內排水、施工期間的排水、以及周邊相鄰建築物、居民的安全防護隔離設施，工程資料的編制，現場的安全文明施工措施，土石方開挖、運輸施工臨時道路修建，沖洗設備、設施，臨時用水用電，為保證工程質量、進度而作的協調，開挖土石方及臨時道路開口須辦理的手續等工作。

注：施工臨時道路及沖洗池乙方施工完後無償提供給甲方使用。

四、合同工期

開工日期：20__;竣工日期：。合同工期總日曆天數70天，每拖延壹天按10000.00元/天處罰。

五、合同價款

本合同採用單價包乾合同，包括但不限於乙方完成本合同第三條約定承攬範圍內全部工程內容和工作內容所需要的人工費、材料費、機械費、管理費、行管罰款、保險費、交驗前成品保護費、利潤、税金、工程周邊社會關係協調費等全部費用組成，如挖土過程中有淤泥其單價為：23.5元/;無淤泥其單價為：23.00元/。

1、工程施工期間需排水其所需的設施設備、人工費由乙方負責。

2、如需加班施工所需費用由乙方負責。

3、工程方量按實際收方結算。

六、工程結算

1、乙方按工程進度在每月30日前將已完工程量及價款報甲方審核，甲方審核確認後支付已完工程價款的70%;

2、工程完工驗收合格後，依據甲、乙雙方現場實際收方工程量辦理結算，結算完畢，移交結算資料後，一次性付至結算金額的80%，剩餘尾款在工程完工驗收合格後兩個月內付清。

3、乙方收取每筆工程款支付時須提供足額建安發票，否則甲方有權拒絕支付，且不視為甲方違約。

七、工程質量及技術要求

本工程嚴格按照國家現行《土石方工程施工質量驗收規範》、《建築工程質量檢驗及評定標準》、《建築地基與基礎工程施工質量驗收規範》等進行施工和驗收。同時，本合同約定：

1、土石方工程施工完成後的驗收標高與設計標高的誤差不大於±10，垂直面邊坡需用挖機夯實。如驗收不合格，所產生的返工費用由乙方承擔，並承擔由此給甲方造成的損失。

2、進場施工前，必須提前2天向甲方分別提交：土石方施工方案、安全文明施工方案、施工保險費交繳憑據及質量進度保證措施。

3、施工期間邊坡如需覆蓋材料由甲方提供，乙方負責施工及其人工費。

4、竣工結算資料為壹式3套。

八、安全施工

乙方應嚴格按照國家有關安全施工規範進行施工，採取嚴格有效的安全防護措施，在施工作業中，乙方發生直接或間接所遇任何與工程相關的自身及第三者的一切安全事故，均由乙方自行承擔全部責任及賠償。如對甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償從總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。

九、履約保證金

本工程履約保證金_________萬，合同簽訂後3天內轉入甲方指定賬户，合同即生效，否則合同無效。。

十、合同簽訂後，乙方因自身原因中途退場或不能滿足甲方工期要求被甲方勒令退場，工程款結算按已完工程量的60%計算。

十一、違約責任

本合同工程不允許轉包/分包，若甲方核實乙方有轉包或分包行為，甲方有權單方面以書面通知的方式終止本合同，乙方在接到甲方書面通知後必須無條件退場，並承擔該工程總工作量程款20%的違約金，乙方退場遲延給甲方或第三方造成損失，按其損失的雙倍賠償並從工程總價款中扣除，不足部分甲方有權另行追索。

十二、本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份，經雙方簽字蓋章後生效，工程合格交驗結清尾款後自然失效。其它未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：_________乙方：_________

法定代表人：_________法定代表人：_________

_________年____月____日_________年____月____日

檔案館遷建工程承攬合同 篇23

建設單位：_________(以下簡稱發包方)

施工單位：_________(以下簡稱承包方)

雙方經充分協商，達成如下協議：

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：建築面積：

第四條：工程價款及付款方法：

第五條：工程期限(開工、竣工時間)

第六條：工程質量標準

第七條：承包形式及材料設備供應

第八條：發包方義務：

1、開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，並做到“三通一平”;辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做“三通一平”工作，另行簽訂協議執行)

2、按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方籤認。

3、負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

4、按協議負責按期撥款。

5、____________________

第九條：承包方義務

乙方負責：

1、按協議分工負責材料供應。

2、編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

3、按施工圖負責組織施工，按期竣工。

4、竣工後，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

5、保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規範進行。

第十條：違約責任及獎勵條款

第十一條：其他協助條款。

第十二條：本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、______各一份。

第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

發包方：(蓋章)承包方：(蓋章)

法定代表人：_____法定代表人：______

地址：________地址：_________

開户銀行：______開户銀行：_______

檔案館遷建工程承攬合同 篇24

委託方(甲方)：

承包方(乙方)：

根據《中華人民共和國合同法》及國家有關規定，結合工程的具體情況，經雙方充分協商，簽訂本合同。

一、工程項目：

1、工程名稱：閉路監控系統供貨及安裝工程。

2、交貨及安裝工程地點：

3、承包方式和承包範圍：本工程以包工包料、包質量、包工期、包風險、包設計(設計方案以甲方認可為準)的形式由乙方承包，乙方必須按照甲方確定的設計方案、系統功能、設備材料，承包整個系統的設備供應及安裝和調試，幷包通過有關技防辦部門的驗收。(設計方案以甲方認可為準)。

二、系統總造價及其支付：

(一)系統總造價

1、本監控系統含税總造價為人民幣--- 。

2、整個系統必須滿足甲方認可的設計方案的功能要求，以甲方審定的設計、施工方案為標準，在此基礎上價格不再作任何調整(甲方要求增加的工程除外)。

(二)工程款支付

甲方根據乙方的工程進度向乙方支付工程款：

1、簽訂合同之日起-日內甲方付總工程款的- %;

2、工程全部完工，測試成功即付總工程款的- %;

3、通過甲方及有關部門初驗驗收合格，並且系統無故障運行一個月後，再付總工程款的- %。

三、工期：

1、本合同簽訂後，乙方於--年-月-日進場，到-年-月-日止，--完成安裝調試(以通過用户及甲方代表驗收合格為準)。

2、在履約過程中，因為變更設計所影響的工期或甲方責任、不可抗力等造成工期延期的，經甲、乙雙方簽證認可後作出工期調整，以此確定竣工日期。

四、供貨及安裝：

1、本工程必須嚴格按照國家有關施工安裝規範進行施工。

2、乙方工程使用的材料、設備必須符合甲方認可的設計方案的規定，否則，甲方有權要求乙方更換，有關費用由乙方承擔。

3、乙方使用的輔材必須先提供樣板並經甲方書面認可，方可採購進場安裝。

五、維修保養：

1、本監控系統保修期為?一?年，自工程完工並通過甲方及有關部門驗收合格之日起計。保修期內，如系統發現故障，乙方必須在接到甲方通知之日起?24小時內派員維修，若非因甲方人為損壞的，乙方免收一切費用。

年限

材料費

維護服務費

第一年

免

免

第二、三年

收取材料成本費

20--元/年

2、保修期屆滿後，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的價格適當向甲方收費。

3、保修期屆滿後，甲乙雙方另簽訂技術維護協議，乙方應對系統提供優惠的有償技術維護。

檔案館遷建工程承攬合同 篇25

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律，行政法規，遵循平等、自原、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設施工事項協商一致，訂立本協議。

一、工程概況

工程名稱：華同公司屋頂彩鋼防水工程

工程地點：華同公司

工程內容：彩板房主體，外牆，內部截斷，室內外門窗

二、工程承包範圍。承包範圍：清包，只包人工。所有材料由甲方提供，乙方自帶施工工具。甲方已有的材料由乙方出車出人拉到施工現場。

三、承包工程價格及面積

1、工程面積約為400平方米，最後結算按照實際面積結算，實際面積以東南西北牆體邊緣計算;

2、承包價格按實際面積每平方85元人民幣。

四、協議工期

開工日期：

竣工日期：

合同工期總工作日曆天數10天。其中上頂板和外牆板必須在立架後天3天內完工。

五、工程質量標準：符合安全標準。

六、甲方必須保證施工場地路通、電通。

七、乙方必須按協議所設計施工，保證工程質量，按期完工。

八、在施工過程中，乙方必須按國家有關安全生產操作規範施工，若發生工傷事故一切責任由乙方自負。

九、結算方式：工程驗收合格後，工程量按實際完工的面積結算，一次付清。

十、付款方式

1.簽訂合同後，甲方先期支付乙方元工程款。

2.餘款完工驗收後付清，不得拖欠。

十一、保修期限及範圍：保修期一年，保修期內因施工質量出現問題由乙方負責維修，但人為損壞和自然災害不屬保修範圍。

十二、本協議甲乙雙方必須遵守，任何一方不得違約，如有一方違約按30000元處罰;

十三、本協議一式兩份，雙方各執一份，經甲乙雙方簽字蓋章即可生效。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

電話：電話：

簽定日期：20--年--月--日簽定日期：20--年--月--日

檔案館遷建工程承攬合同 篇26

甲方：

乙方：

根據，《中華人民共和國建築法》、《建築安裝工程條列》、《建設工程質量管理條列》，《建築工程安全管理條列》，結合本工程具體事項，本着雙方互利互惠公平、公正的原則，經甲乙雙方共同友好協商，達成如下協議，以資信守。

一、工程地點：

迎賓路以西，西安大路以北。香港城一期場區土方挖運。

二、承包範圍及內容：場區土方挖運。

三、承包方式：

挖土及場外運輸(挖掘機及其他所有挖運土方設備均由乙方負責)

四、工程承包價格及計算方式

按實際挖土方實測實量計算土方量及場外運輸每立方米24元。

五、質量要求：

按照國家驗收規範施工，驗收達到合格。

六、工程款支付方式：土方挖運完成支付3萬元人民幣，餘款20xx年7月末支付。

七、施工工期

八、甲方責任

負責測量土方標高

九、乙方責任

1、乙方自行辦理渣土證、卸土地、及各項城建行政執法罰款、車輛運輸、等挖運土方手續，所發生的一切費用均由承包方負責，與甲方無關。

2、乙方負責運輸車輛所發生的一切行車安全事故，由於挖運土方而產生的任何事項與甲方無關。

3、承包人嚴格按照施工現場管理規定，關於安全、環保交底的'內容執行，遵守相關法律法規，違者將按照相關條列進行處罰，由此發生的安全及質量事故油承包人自行承擔，並對發包人承擔賠償責任。

4、乙方必須配合甲方管理人員的工作，按照測繪人員所提供的挖土標高挖土。

5、乙方應配合甲方做好文明施工。

6、挖土方工程機械在施工中所發生一切安全傷亡事故，均由乙方負責，與甲方無關。

7、乙方嚴格按合同工期要求完成工程施工，如因乙方所造成的工期延誤，甲方有權終止合同，對已發生的挖土工程量不予結算，因此給甲方所造成的負面影響及經濟損失由乙方賠償給甲方。

十、爭議的解決

存在爭議時雙方協商解決，協商不妥時採用法律訴訟解決

十一、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方代表簽字後生效。

甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

地址：_______________________ 地址：___________________________

電話：_______________________ 電話：___________________________

傳真：_______________________ 傳真：___________________________

日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

檔案館遷建工程承攬合同 篇27

發包單位： （以下簡稱甲方）

承攬單位： （以下簡稱乙方）

根據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，為明確雙方在承攬製作、安裝過程中的權利、義務，經雙方協商同意後簽訂本合同。

第一條工程概況及承包範圍

一、工程名稱：

二、工程地點：

三、工程範圍和內容：

1、承包範圍：鋼屋蓋（含中間鋼柱）；屋面採用0.426mm HV-820型暗釦單層彩鋼板+50mm厚保温棉+鋁箔紙+鋼絲網。

2、工程建築面積：13534.91平方米（暫定軸線面積，未包含雨棚面積，工程量據實結算）。

3、結構：輕型鋼結構屋蓋

4、層數、建築高度：詳見施工圖紙

5、其他：土建、水電、避雷、防火塗料均由甲方自理，預埋件由乙方提供並指導甲方埋放，埋放預埋件所需鋼筋頭由甲方提供。

第二條合同價款及調整

一、工程合同價款採用固定合同單價，單方造價為（大寫）:人民幣貳佰元整每平方米（￥200元/m2）；暫定合同總價為：2706982元（貳佰柒拾萬陸仟玖佰捌拾貳元整）。

二、雙方約定合同價款的其他調整因素：

1、調整方式：

（1）遇業主方要求或設計規範要求比原業主方認可方案增加的工程內容。

（2）遇業主方要求施工圖範圍以外增加的工程內容。

（3）遇業主方要求因圖紙變更而增加的工程內容。

（4）以上各項經業主或監理簽證後予以調整。

2、調整原則：

（1）合同報價書已有相同項目的，按該項目的單價執行。

（2）合同報價書中無相同項目的，以市場信息價為基礎或參照本合同報價書而確定該項目的單價。

（3）工程量增減的計算方法按國家現行規定執行。

（4）增加的工程量務必確定增加價款。

三、本工程最終結算價款為：固定合同價+追加合同價款（補充協議或工程聯繫單）。

第三條合同價款的支付與結算

一、工程款支付：

1、合同簽訂之日起3日內，甲方支付合同總價的30 %備料款，計人民幣￥812094.6元

2、主體鋼構件和安裝人員開始進場2日內，甲方支付合同總價的30 %進度款，計人民幣￥812094.6元。

3、主體鋼構件安裝完畢,屋面板開始進場後3日內，甲方支付合同總價的25 %進度款，計人民幣￥676745.5元。

4、乙方在鋼結構工程完工後50日內，甲方支付合同總價的10 %進度款，計人民幣￥270698.2元。

5、質保金為合同總價的5%在鋼結構單項工程竣工後滿1年內付清。

6、前述合同總價係指合同簽訂時確定的工程總造價，如工程總造價在合同履行中按約定作增減時，其各階段支付比例不變，支付金額作相應增減。如本工程有兩個或兩個以上建築單體，在支付工程款時，如單體進度不同，則按單體進度及造價分棟支付，但支付比例不變。

7、甲方在合同約定的付款時間不能支付工程款時，在乙方催告後3日內仍不支付的，乙方有權暫停施工，待甲方支付後恢復施工。停工期間損失由甲方承擔，工期順延。如在催告後28天內不支付的，則乙方有權解除合同，甲方賠償一切損失。

二、結算：

1、乙方應於工程竣工驗收合格後或視為合格後10日內向甲方提交工程結算報告及資料。

2、工程最終造價按本合同第二條關於造價的約定和其他相關條款約定的方式、方法結算。遇本合同無約定的，適用國家有關規定。

3、甲方自收到乙方的結算報告及結算資料後10日內給予確認或提出修改意見。期限內不作確認或不提修改意見的，則視為確認該結算報告。

4、如結算報告的工程最終造價無增減時，則無需甲方確認即應按本條第一款關於工程款支付的約定時間支付工程款；如有增減時，則對增減部分進行決算。

5、追加工程款、費用、賠款，如已經甲方簽證確認的，則無需再次確認即應支付；尚未確認的；由甲方在收到結算報告和結算資料之日起14日內確認或提出異議，否則視同認可。

6、甲方與乙方對工程款結算髮生爭議時應協商解決；協商不成的可委託雙方都認可的審價機構審價確定。

三、其他事項：

1、本合同在支付工程預付款與進度款時開具税務局統一收款收據，工程決算確定後開具發票(85%增值税發票，15%當地勞務税票)。

2、本合同材料採購、構件製作屬承攬合同中的製作部分，涉及該部份款項的税金在乙方公司所在地納税，並由乙方按合同約定開具相關貨物銷售發票。

3、本工程安裝部份款項為建築業勞務價款，由乙方在安裝工程所在地繳納營業税，並開具相應發票。

4、工程款支付方式：銀行匯票或轉帳支票，不得以任何形式的現金支付。

5、此合同價不包括總包單位的管理費用及土建配套費用。

第四條工程期限

一、根據工程實際情況，約定工程總工期為天，其中安裝工期為工作日，工期起點以甲方向乙方下達開工報告為準。計劃進場日期年月日，具體進場日期甲方應提前5天書面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應提前5天通知乙方。

二、若按計劃工期，甲方場地要推遲15天以上才能進場安裝的，甲方應支付合同規定的第一筆工程進度款；甲方場地要推遲30天以上進場安裝的，甲方除支付工程進度款外並補償乙方的經濟損失，且乙方有權終止合同。

三、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證後，工期相應順延：

1、按施工準備規定要求，不能提供壓實平整的施工場地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進場施工時；

2、甲方供應的材料、設備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗時發現缺陷需要修、配、代、換而影響進度時；

3、工程量變化、設計變更或提供的工程地質資料不準而影響進度時；

4、在施工中因連續停電、停水8小時以上或連續間歇性停水、停電每週累計超過24小時，影響正常施工時；

5、因甲方或監理簽證不及時而影響下一道工序施工；

6、未按合同規定撥付工程預付款、進度款而影響施工；

7、人力不可抗拒的因素而延誤工期；

8、如基礎由甲方負責承擔，由於甲方延期或因土建質量不合格而影響乙方的正常施工，

及因甲方負責的其它工程項目交叉施工而影響乙方正常施工的，工期相應順延；

9、其它因甲方不可預見原因造成的中途停工。

四、乙方在以上情況發生後的5天內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出書面報告，甲方代表收到後應在5天內予以確認答覆，逾期不予答覆，乙方即可視為報告內容和延期要求已被確認。

第五條施工準備

一、甲方：

1、年月日前做好建築紅線以外的“三通一平”，負責紅線外進場道路的維修，並接到施工現場。

2、年月日前，負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內的場地平整及壓實、拆遷障礙物等工作，並提供相應的資料。

3、甲方負責設計時，合同簽訂後3天內（以收籤最後一張圖紙為準）提供完整的建築安裝施工圖九份及有關施工技術資料。

4、組織甲、乙方和設計單位及有關部門參加施工圖交底，並做好三方簽署的交底會審紀要，在7日內分送有關單位，並在7日內提供會審紀要和修改後的施工圖（甲方供圖時）八份。

5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗手續、建築規劃許可證、施工許可證、開工證、施工臨時用地、佔用道路等合法手續；協助乙方辦理現場施工人員暫住證等及其它甲方應該辦理的手續。甲方手續未辦理齊全不得影響乙方收款及竣工結算驗收。

6、甲方應在施工準備期屆滿前完成前述工作，並向乙方發出進場施工的書面通知。

二、乙方：

1、編制施工組織設計或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進場。

2、乙方在甲方許可的範圍內搭建臨時辦公、生活設施。

3、提供辦理建築施工許可證的有關資料，配合甲方代表的現場管理。

4、辦理施工安全手續、現場施工人員暫住證及其它乙方應該辦理的手續。

5、構件已製作，具備發運安裝條件時，乙方應書面通知甲方，準備進場安裝。

第六條雙方的職責

一、甲方的職責

1、甲方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

（1）下達的指令、通知由其本人簽字後，以書面形式交給乙方代表，乙方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效；

（2）有權對乙方工程量的增減核實確認；

（3）有權代表甲方確認設計變更或工程洽商；

（4）有權代表甲方對乙方施工的工程進行驗收。

2、甲方先辦妥國家規定應辦理的一切相關施工手續，保證乙方的進場施工能順利進行，若在乙方進場施工後，甲方相關手續尚未辦妥，一切責任由甲方承擔並賠償乙方相關經濟損失。施工場地具備“三通一平”等條件，並在開工後繼續負責解決以上事項的遺留問題。

3、組織乙方和設計單位進行圖紙會審，向乙方進行設計交底。該圖紙會審紀要經甲方或甲方代表確認後，作為乙方預算、施工、決算的依據。

二、乙方的職責

1、乙方委派同志為駐工地代表，具體行使下列權力、職責：

（1）乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字後送交甲方代表，甲方代表在回執上籤署姓名和收到時間後生效。

（2）乙方代表按甲方或甲方代表批准的施工方案，和依據合同發出的指令，組織施工。

2、乙方根據圖紙合同的要求採購工程所需要的材料，並提供產品合格證。

3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規定。

4、乙方按有關規定，採取嚴格的安全防護措施，承擔由於自身安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，非乙方責任造成安全事故，由責任方承擔有關責任和費用。

第七條施工與設計變更

正式的施工設計圖紙、説明和有關技術資料，作為製作施工的有效依據，開工前由甲方組織設計交底和三方會審作紀要，作為施工與結算的補充依據，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會審紀要在圖紙會審後7天內各方予以簽字蓋章。

施工中如發現設計錯誤或不合理的地方，乙方應及時以書面形式通知甲方，由提供設計圖紙方及時會同設計等有關單位，共同研究確定修改意見或變更設計文件，乙方按修改或變更的設計文件進行施工。

甲方如需設計變更，須在製作前15天由原設計單位作正式修改通知書或修改圖紙，並且費用已經業主確認後，乙方予以實施。重大修改或增加造價時，必須另行協商，簽訂補充協議。如構件已經制作後提出修改，甲方應賠償相應經濟損失。造成工期延誤的，工期順延。

如由乙方提供設計圖紙及有關技術資料的，如甲方需變更設計時，應由甲方正式以書面通知乙方進行設計變更，辦法與上款相同。

經甲方認可的設計變更，發生工程費用變動，工程款按實結算。

第八條安全施工

一、乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，並隨時接受行業安全檢查人員依法實施的.監督檢查，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由於乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用由乙方承擔。

二、甲方應對其派駐在施工場地的工作人員進行安全教育，並對他們的安全負責。因甲方原因導致的安全事故，由甲方承擔責任及發生的費用。

三、在乙方進場施工至交付工程的整個期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經乙方現場管理人員許可，不得擅自進入施工現場，否則發生人身事故均由甲方負責並承擔費用。

四、甲方應在其認為必要的處所設立安全警告牌或安全公告欄。

五、乙方在進場施工前應組織全體施工人員進行安全培訓和教育。未經教育培訓，不得上崗作業。

六、發生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應按有關規定立即報告有關部門並通知項目經理，同時按有關部門要求進行處理，費用由事故責任方承擔。

第九條工程質量

一、工程質量標準：合格。

二、對鋼結構工程的施工安裝質量和其所提供的材料、製作的構件質量負責。

三、乙方必須嚴格按施工圖設計和説明文件及國家有關規範、規程、標準的要求施工。

四、乙方在施工中應自覺接受監理工程師的質量監督，隨時接受監理工程師的檢查。發

現工程質量達不到合同約定的標準的應及時整改，包括修理或返工，直至達到約定標準。

五、監理工程師的檢查、檢測不應影響施工正常進行。如影響施工，檢驗不合格的，影

響施工的費用和損失由乙方承擔，檢驗合格的則由甲方承擔，並順延工期。

六、乙方應按鋼結構工程質量驗收規範對分項、分部工程質量進行評定。鋼結構工程主構件安裝完工時，應通知監理工程師進行中間結構驗收。驗收合格後進入下一道工序。

七、如乙方在施工中發生質量事故，應及時書面報告監理工程師。一般質量事故的處理結果由監理工程師報質檢部門備案；重大質量事故的處理方案應經設計單位、甲方、質檢部門共同研究決定。

八、自工程竣工驗收合格或視為合格日起，乙方對工程承擔保修責任，質保金為合同總價的5 %，保修期為一年。

第十條工程驗收

一、基礎螺栓工程，若乙方施工的，則需經甲方及監理驗收通過後，乙方方可進入下道

工序，否則乙方整改至符合要求為止；若由甲方施工的，則質量由甲方負責。

二、中間驗收：鋼結構主構件安裝完畢，乙方自評符合設計質量要求後通知甲方組織中

間驗收。甲方在接通知後三日內組織驗收。驗收符合要求的，雙方簽字確認，驗收不符要求的，乙方整改至符合要求為止。甲方三日內不組織驗收的，視為驗收合格，乙方有權進入下一道工序。

三、最終驗收：全部鋼結構工程完工後，甲方應自收到乙方竣工驗收報告和竣工資料

之日起7日內組織驗收。驗收結果分別按以下處理：

1、工程完工後7天內，若甲方尚未辦妥國家規定應辦理的一切相關施工手續，則視為工程驗收達到合同要求，甲方應如期支付乙方所有工程款。

2、驗收合格後的，甲、乙雙方簽字確認。實際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗收報告之日。

3、經驗收認為基本符合合同要求，有個別一般性問題需要整改，可在竣工驗收證書上簽字確認合格，但需在驗收記錄中註明存在的問題和限定整改的期限。乙方在限定期限內整改完畢並經甲方確認，則驗收合格日期為在驗收證書上簽字確認日。

4、驗收不符合合同要求的，由甲方、乙方和監理工程師形成驗收紀要，明確存在的問題和修改意見及期限。乙方在修改期限完成修改後通知甲方再次驗收，但實際工期計算至首次提交驗收報告日，修改期間不應計入乙方的施工時間。

5、甲方在收到乙方的竣工驗收報告或再次驗收報告後14日內不組織驗收或組織驗收後7日內無書面修改意見的，則視為工程已經驗收合格，甲方應按合同約定支付工程尾款。

四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個單體前後進場或完工時間相隔三個月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書面要求部分單體工程甩項竣工驗收，任何一方在收到對方通知後7天內予以回覆，否則視為認可。甲、乙雙方也可另行簽訂甩項竣工協議。

五、工程未經竣工驗收或驗收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用則視為工程合格，有關質量及經濟損失等問題由甲方承擔責任。

第十一條獎勵和違約責任

一、獎勵

1、工程經驗收穫獎時，甲方一次性獎勵乙方 萬元。

2、工程提前完工，每提前一天甲方獎勵乙方 萬元。

二、乙方的違約責任

1、工程質量不符合合同和設計要求的，應予返工或修理，並承擔其費用。

2、由乙方設計時，因設計錯誤造成返工時，發生的各種費用由乙方自行承擔。乙方轉委託他人的設計不符合合同要求的，由設計人承擔設計責任。

3、乙方的其它違約行為導致甲方損失的，應按《中華人民共和國民法典》等相關法律規定賠償損失。

三、甲方的違約責任

1、未按合同約定支付工程款，按日萬分之二支付違約金，工期順延。造成乙方停工、窩工的，賠償損失。

2、工程中途停建、緩建或由於甲方要求變更設計而造成停工、窩工、返工的，工期相應順延，並賠償乙方停工、窩工、返工、機械設備調運、施工人員遣散、材料構件積壓等損失。

3、甲方未及時向乙方發出指令、批准、或發出指令錯誤，賠償乙方因此所受的損失；延誤工期的，工期順延。

4、工程驗收合格或視為合格後，甲方未按合同約定支付工程尾款的，按工程總造價的日萬分之二償付違約金。

第十二條解決合同糾紛方式

合同發生爭執，雙方協商解決，協商不成可向原告所在地人民法院起訴。

第十三條附則

一、本合同一式份，合同附件份。甲、乙雙方各執正本一份，副本份。

二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效；工程驗收符合要求，結清工程款後終止。

三、本合同簽訂後，甲、乙雙方如需提出修改時，經雙方協商一致，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

簽訂地點：___________簽訂地點：___________

_________年____月____日_________年____月____日