管道防腐施工合同（精選3篇）

管道防腐施工合同 篇1

發包方(簡稱甲方)：

承包方(簡稱乙方)：

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，就本建設工程協商一致訂立本合同，供雙方遵照執行。

一、工程概況

1、工程名稱：新成大樓地面消防管道改建工程;

2、工程地點：人民西路8號;

3、工程範圍：新成大樓消防管道改建工程的施工(詳見施工方案);

4、承包方式：包工、包料、包質量、包工期、包安全。

5、材料及工藝補充説明(詳見施工方案)。

二、合同工期及工期延誤

1、開工日期：20xx年 月 日，竣工日期20xx年 月 日，合同工期總天數 7 日曆天(注：因瓷磚從廣東外調，瓷磚不列在工期範圍內);

2、由於承包人的責任未按合同規定的日期竣工，每逾期一日，承包人向發包人支付200元/日的違約金，提前一日，發包人向承包人支付200元/日的獎勵，延誤或者提前，時間從合同規定開工日期起直到完工日期之間的天數。

3、因以下原因造成工期延誤，工期相應順延;

A、發包人未能按約定提供(或確認)施工圖紙及開工條件;

B、發包人未能按約定支付工程進度款;

C、發包人代表未按約定提供指令、批准等，致使施工不能正常進行;

D、設計變更或工程量增加;

E、非承包人原因停水、停電、造成停工累計超過8小時; F、不能施工的雨雪天氣(不可抗力自然災害);

G、其他非因承包人原因造成停工累計超過8小時。

4、承包人在以上情況發生後2日內，就延誤的工期以書面形式向發包人代表提出報告;未有書面報告視為承包人放棄順延工期索賠;

三、質量標準：

本工程質量應達到國家質量評定合格標準。

四、付款方式：

本工程由雙方協定的價格及工程量進行計價，工程完工驗收合格後，一個星期內付清所有工程款。

五、施工方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，文明施工。

六、違約責任：如甲方在施工方完工驗收合格後未準備撥付工程款，按同等價款的3%賠付違約金。

七、未盡事宜雙方另行協商解決。

八、本合同一式貳份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方：

年 月 日 年 月 日

管道防腐施工合同 篇2

發包人(以下簡稱甲方)：_______

承包人(以下簡稱乙方)：_____ ____ 身份證號碼: 依據《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國建築法》的相關規定，結合本工程具體情況，雙方本着友好、誠信、自願的原則，經甲乙雙方協商同意，達成如下協議：

第一條 工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

第二條 承包範圍：____公司內所有消防管道及生活用水聯通____

第三條 工程承包方式：__包工包材________

第四條 合同工期

開工日期：___20xx.5.22__(15天)____

竣工日期(工程經公司部門驗收合格，合格證的時間)：__30天_______

第五條 工程造價：___伍萬元整______

付款方式：___首付2.5萬元__不含税____

尾數付款方式：_驗收合格後一次性付清2.5萬元__不含税______

第六條 工程質量及驗收標準

1、本工程由甲乙雙方及政府消防主管道以施工圖紙相關標準、規範為標準共同驗收。

2、乙方所進場的各種原材料、設備必須有出廠合格證書，檢驗報告和設備驗收標準。甲方或政府消防主管部門可以隨機抽檢原材料和設備，乙方約定材料(附件材料規格及長度)不合格的材料、設備不允許進場使用和安裝,如發現乙方擅自變更了材料品牌, 應承擔全部責任。

3、工程質量必須符合《建設工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20xx、《機械設備安裝工程施工及驗收規範》GB50231-1998、《建築電氣工程施工質量驗收規範》GB50303-20xx、《室內消火栓給水滅火系統安裝工程施工工藝標準》J512-20xx，及其他的國家和行業現行的相關標準、規範。

4、乙方交工前應做48小時的試運行試驗。

第七條 安全施工

1、乙方在遵守現行有關的國家和地方有關規範要求的同時，還必須執行甲方的《建設工程安全文明管理辦法》。

2、乙方在施工過程中，違反有關安全操作規程或消防條例等乙方原因導致發生的質量事故、安全事故或火災事故，乙方應承擔全部責任及由此造成的一切經濟損失。

第八條 材料採購__主管道天津(利達)牌___厚度3.75____生活用水管(內增塑)

第九條 質量保修

1、本工程免費質量保修期限為年，終身維護保養。

2、乙方在接到甲方維修通知後4小時內到達現場並及時處理。

第十條 爭議的解決

本合同發生爭議，雙方協商解決;協商不成，可向工程所在地人民法院起訴。 第十四條 其他約定

1、本合同正本兩份，雙方各執一份;副本四份，甲方執三份，乙方執一份。

2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

3、本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議。合同附件及相關説明，均為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人：_________ 法定代表人：_________

協議簽訂地：_________ 協議簽訂地：_________

管道防腐施工合同 篇3

業主方： (甲方)

施工方： (乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》等相關法律，遵循平等、自願、公平和誠信的原則，雙方就本合同承包工程事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程總面積：

二、工程內容：

三、承包方式：本工程按包( )進行施工承包。

四、本工程因人力不可抗拒的自然災害或甲方原因致使施工不能正常進行的應給予理解。

五、工程施工質量

1、按照施工圖紙，工程技術要求，經甲方確認的施工技術方案進行施工。

六、甲方責任：

七、開工前甲方應對乙方進行施工技術交底，協助乙方放線、定位。

1、甲方應委託相關負責人對工程質量，數量確認。

2、當甲方需要進行圖紙變更和採取技術處理措施時，應以通知單書面通知乙方。

3、甲方負責協調好施工周邊關係，確保材料，機械設備進出場及施工的順利進行。

八、工程總造價( )元，人民幣大寫

九、付款方式：

1、簽訂合同當天付預付款%。

2、工程完工後，甲方應付清全部工程款。

十、其他事項：

1、本合同未盡事宜，雙方協商簽訂補充協議與本合同具有同等法律效力。

2、本合同甲乙雙方在合同期如發生糾紛，雙方友好協商解決，協商解決不成提交 法院裁決。

3、本合同一式兩份、甲乙雙方各持一份，簽字蓋章生效。 備註：若甲方在本合同約定的時間內未付清全部工程款，乙方有權收取違約金人民幣( )元。木材有天然性開裂，有點瑕疵情況屬於正常，不存在質量問題。本合同上的價格不含發票。

甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章)

姓名： 姓名： 身份證號： 身份證號：

年 月 日 年 月 日