住宅裝修施工合同（精選5篇）

住宅裝修施工合同 篇1

甲方(委託方)： 簽約時間：

乙方(施工方)： 簽約地點：

為規範住宅裝飾裝修施工， 保護雙方的合法權益， 根據《中華人民共和國合同法》 、 《中華人民共和國消費者權益保護法》、建設部令第110號《住宅室內裝飾裝修管理辦法》 、《杭州市城鎮住宅裝修管理辦法》 以及其他有關法律、 法規規定的原則， 結合本工程的具體情況， 雙方達成如下協議， 共同遵守。

一、工程概況

1.甲乙雙方的條件：甲方裝修住房系合法居住。

2.裝飾施工地點： 區 路(小區) 幢 號 (單元) 室。

3.住房結構： 室 廳 結構，建築面積 平方米。 4.裝飾施工內容：詳見附件一《施工內容表》

5.承包方式：(包工包全部材料，包工包部分材料) 。 6.本工程由 設計。

7.工期：工程總工期為 天，從 年 月 日開工， 至 年 月 日竣工。

二、工程價款及結算方式：

1.總價款：,其中：設計費 元 ， 管理費( %) 元，税金( %) 元。經雙方認可變更施工內容的，變更部分的工程款按實另計，並在交納二期工程款時全額付清。

2.付款方式: 合同簽訂後,施工進場前, 甲方支付總價款的，計元。 木工與油漆進場前，甲方支付總價款的 40 %，計 元。尾款甲方應在本工程竣工驗收合格後7日內一次付清工程尾款 5 %，計 元。

三、施工準備及雙方的義務

(一)甲方工作

1.甲方開工前，應向物業管理單位或產權單位登記備案;確需改變房屋結構和使用性質的，應當請具備相應資質的單位出具鑑定和加固方案，經房產管理部門核准後，領取住宅裝修許可單。物業相關手續應由甲方承擔，包括水電費購買，物業押金由甲方承擔交納。

2.甲方應在開工前天，向乙方進行現場交底。騰空房屋，清除影響施工的障礙物，對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等採取保護措施。向乙方提供施工需要的水、電，並説明使用注意事項。

3.做好施工中臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關係等行為的協調工作。

4.指派為甲方代表，負責合同履行，對工程質量、進度進行監理、驗收、變更、登記手續和其他事項。

(二)乙方工作

1.乙方對甲方進行施工圖紙或做法説明的現場交底，擬定方案和進度計劃，交甲方審定。

2.指派為乙方代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

3. 未經甲方同意和所在地房產管理部門批准，不得隨便改變房屋結構和使用性質。

4.與所在地物業管理單位簽訂《住宅室內裝飾裝修管理服務協議》。

5.嚴格執行有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境。

四、材料的供應

1.甲方提供的材料：

本工程甲方負責採購的材料、商品，應為符合設計要求的合格產品，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備。並應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異或無法提供有關證明的，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，經書面認可，可繼續使用，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供材料的價款不列入合同價內，但由乙方負責施工安裝的，甲方應支付乙方相應的人工費及管理費等。.

2.乙方提供的材料：

乙方提供的材料，必須符合國家標準，有質量環保檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得用國家明令淘汰的建築裝飾裝修材料和設備，乙方提供的材料並應得到甲方認可，用於本合同規定的住宅裝飾，乙方提供的材料、設備，如不符合質量環保要求或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

五、安全生產

施工圖紙、施工做法説明及施工現場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣、通訊線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管理堵塞。滲漏水、停電、物品損壞等事故的發生。裝運修過程中形成的各種固體、可燃液體等廢物，應當按規定的位置、方式和時間堆放和清運。如上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責賠償;屬乙方責任的，乙方負責修復和賠償。乙方在施工期間應加強安全生產，文明施工。凡發生工傷及死亡事故均由乙方自行負責。

六、施工內容和工期的變更：

在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯繫，雙方在簽訂《工程項目變更單》後，乙方才能進行該項目的施工，由此造成費用增減或工期改變的，由甲乙雙方商定。凡甲方私自與項目經理及工人商定更改施工內容所引起的一切後果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

七、工程質量及竣工驗收的辦法

1.本工程以施工圖紙、做法説明、設計變更和《杭州市住宅裝飾裝修工程施工質量行業規範》為質量評定驗收標準。

2.裝飾裝修工程竣工後，工程質量和環保要求應當符合國家有關標準。

3.由於甲方原因造成的工程質量問題，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

4.由於乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

5.甲方對工程存在的問題應及時向乙方工程部反映投訴，以免給雙方造成更大的返工或損失。

6.乙方自檢合格後，應及時通知甲方辦理隱蔽工程和分階段中間工程的檢查與驗收手續(見附件工程質量驗收單)。甲方未按約定日期參加驗收的，拖延工期由甲方承擔;無正當理由不參加驗收超過三日的，由乙方按照國家標準對工程進行現場驗收，甲方對此驗收結果予以認可。

7.工程全部施工完畢後，乙方以書面方式通知甲方進行竣工驗收。甲方自接到驗收通知後七天內必須參加驗收，若甲方無正當理由逾期不參加驗收，視為驗收合格。竣工驗收合格後，雙方辦理移交手續，簽署保修單，乙方應提供水電隱蔽工程圖發至甲方電子郵箱。雙方未辦理竣工合格驗收手續，甲方不得入住。如甲方擅自入住或則更換鑰匙視同驗收合格，甲方需提前入住的，由雙方以其他事項書面約定。

八、違約責任

1.本合同簽訂生效後，甲乙雙方應覆行合同所規定的各項條款不得擅自變更或解除，否則違約方將付給對方工程預算總造價的10%的違約金，並承擔因此造成的其他經濟損失。

2.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方 元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的 %支付違約金，工期順延。

3.由於乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方支付甲方元違約金。

4.甲方未辦理任何審批手續，要求乙方改變房屋結構和使用性質,乙方不給予施工。

5.未經甲方同意，乙方擅自改變房屋結構和使用性質，由此發生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責並承擔損失。

九、工程保修

1、凡包工包料的“雙包”工程，從竣工驗收合格之日計算，保修期為二年。有防水要求的廚房、衞生間和外牆面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。

2、由於乙方原因造成質量問題，乙方無條件地進行維修。

3、由於甲方使用不當造成損壞，或不能正常使用，不屬保修範圍。

4.凡由甲方自行採購並自己安排施工,安裝的分項工程(如木地板、複合地板鋪設、衞生潔具、浴霸等商品安裝)，其質量保修歸甲方負責。 .

5、本保修單須甲、乙雙方簽字蓋章後有效。

十、糾紛處理

住宅室內裝飾裝修工程發生糾紛的，可以協商或者調解解決。不願協商、調解或者協商、調解不成的，當事人可按下列第 種方式處理：

(1) 提交杭州仲裁委員會仲裁;

(2) 依法向人民法院起訴;

十一、其它約定事項

十二、本合同一式 份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

乙方：

單位名稱：委託代理人： 電話：

甲方：

姓名(簽名)： 地址： 電話：

年 月 日 年 月 日

住宅裝修施工合同 篇2

甲方：__________

乙方：__________

甲方委託乙方承擔本工程的施工.安裝任務,為明確雙方權利和義務,結合裝修工程具體情況,雙方達成如下協議：

一. 工程概況

1. 工程名稱：________________

2. 工程地點：________________

3.工程施工安裝內容以雙方籤認的工程報價單中項目為準;施工費用以雙方籤認的工程報價單中單價為依據,按實際工程量結算;增減項目需經甲乙雙方協商確定單價籤認後生效,增減計施工、安裝項目。

4. 乙方按工程總造價收取6%管理費，計入工程款。

5. 雙方商定本工程____個工作日乙方按質完成全部施工及安裝項目。即自_____年____月____日起(日期以施工材料進場的第二天計)

二. 甲方工作

1.開工前,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設等應採取保護和安放措施，若因甲方不採取必要的保護和安放措施而造成傢俱,陳設的損失由甲方承擔。

2. 向乙方提供施工所需的水、電等設施：協助乙方辦理施工申請、審批等手續，並繳納物業管理處所需的一切費用。

3. 對工程質量，進度進行監督檢查，辦理變更、驗收、登記手續和其它事宜。

4. 按時、按質、按量提供施工所需甲方採購的材料。

三. 乙方工作

1. 乙方派出專職工地工程監理，負責合同的履行，按合同要求組織施工、保質，保量按期完成施工任務：解決由乙方負責的各項事宜。

2.嚴格執行施工規範、安全操作規程、防火安全規定，對施工現場的防火安全負責。嚴格按照雙方籤認的圖紙或説明進行施工，做好各項質量檢查和施工記錄。

3. 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的設施和施工成品進行保護。

四. 關於工程價款及結算的約定

1. 本合同簽訂後，甲方預付乙方籤認的報價單中工程款總額的50%(含設計定金)，乙方才進場施工。

2.工程施工過程中，泥、水、電工完成前期工程，木工進場當天甲方預付乙方第二期工程款即雙方籤認的報價單中工程款總額的30%及增加項目金額的50%：木工基本完成,油漆工進場當天甲方預付乙方第三期工程款即付滿第二次預算(以雙方籤認項目的單價及實際工程尺寸數量計算)總工程款的95%，甲方預付的工程款以乙方開出的票據為依據。

3. 施工及安裝竣工驗收後當天甲方付清乙方全部工程款。

五. 關於材料供應的約定

1.本工程按雙方籤認的報價單及其它約定由甲方採購的施工材料，甲方應在各項目工程施工前兩天採購至現場，由甲方採購的材料。設備如不符質量及要求對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料及設備至施工現場經乙方驗收後由乙方負責保管，如乙方保管不當造成損失的，乙方負責賠償。

2. 凡由乙方採購的材料，設備質量或規格不符合雙方約定要求的應禁止使用.若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

六. 關於雙方責任的約定

1. 因甲方原因影響工期，工期相應順延，並承擔由C、D、E、F條款原因造成乙方損失的賠償：

A.不能按期.按時供水電：B、不能保證每天有8小時工作時間(含加班時間)：C、不能按期提供自購的材料、設備：D、提供的材料設備不符合質量或規格造成返工：E、不能按期付工程合款，而施工工程量未過半，乙方除收取已施工項目的費用外另收工程設計費：F、非乙方造成的其它不可預見的原因。

2. 乙方責任

A.不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延，相應損失由乙方承擔：B、對竣工驗收後保修期兩年內發現的屬於乙方施工安裝責任的質量問題，乙方免費維修：C、乙方施工過程中違反操作規程造成的人員傷害，責任由乙方負責：D、由於乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償。E、由於乙方違反物業管理處規定所造成的罰款和賠償，費用由乙方負責。

七. 關於設計與施工及驗收的約定

1. 乙方設計師完成施工圖後必須在商定的時間內給甲方審圖,經甲方確認簽字認可後乙方方可施工。

2. 乙方必須嚴格按甲方籤認的圖紙施工.安裝。

3.在施工過程中，甲方提出變更設計，停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或變更，增減的原因，工程部位、時間.材料等;乙方根據變更要求兩天內向甲方提交變更所採取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的機械呆滯、綜合管理費延誤工期、補償停工和已採購材料(因變更設計而無法利用所造成的材料浪費)等費用清單。

4. 隱蔽工程在隱蔽前由乙方通知甲方到場驗收，甲方兩天內不驗收，乙方可自檢後隱蔽並如實填寫隱蔽記錄，甲方應予以承認。

5.工程竣工後，乙方通知甲方驗收。甲方應在接到通知後兩天內驗收，並辦理驗收.移交手續。如甲方在規定時間內不能驗收，需及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則乙方視甲方通過驗收。若另定驗收日期，甲方應承認第一通知時間為竣工日期，並承擔乙方看管場地的相關費用。

八. 獎勵和違約責任

1.由於甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天甲方應支付乙方____元;甲方不按合同的約定預付工程款，每拖期一天，按付款金額的___%加付滯納金。

2.由於乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付____元違約金。

3.工程未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成的損失由甲方負責，並視為甲方已實際驗收合格。

4.因一方原因,合同無法繼續履行時，應通知對方辦理合同終止協議,並由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

九.雙方籤認的裝飾工程報價單，施工圖和經雙方協商達成一致的其它具體問題協議，作為合同附件，與合同具同等效力。

十.本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

十一.本合同經雙方簽字後生效，如有不盡事宜，雙方本着友好互利原則協商解決，如協商解決不成雙方同意由當地仲裁委員會或人民法院判決。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

住宅裝修施工合同 篇3

甲方：__________________

乙方：__________________

依照《中華人民共和國合同法》及相關法律、法規的規定，結合住宅裝飾工程施工的特點，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方經友好洽談和協商，就雙方的住宅裝飾工程的在關事宜，達成如下協議：

一、 工程概況

1、工程地點：_________________

2、工程內容及做法：詳見雙方確認的工程預算表、施工圖和工程內容。

3、承包方式：雙方商定採取下列__________________方式。

4、工程期限及保修期：工程期限天。自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。保修期：_ 月。自工程竣工經甲方驗收合格，雙方簽字之日起計算主。

5、合同價款及付款方式：

本合同決價為(大寫)：__________________(小寫)__________元，合同生效後，甲方按以下約定向乙方支付工程款。

⑴ 開工前三天，支付(合同總價30%)_________元。

⑵ 工程過半，支付(合同總價60%)_________元。

⑶ 雙方驗收合格，支付工程餘款_________元。

工程驗收合格後，如有增減項目按照工程變更單結算，並在簽字同時結清工程餘款。

二、 雙方應盡的責任及義務

甲方：

1、開工前;

2、提供施工期間的水源、電源，並承擔相應費用;

3、 對工程質量、施工進度進行檢查和監督;

乙方：

1、根據施工圖紙(含效果圖)，預算施工;

2、施工中嚴格執行安全施工操作規範、防火規定、施工規範及質量標準，按期保質完成工程裝修;

3、負責對現場設施和工程成品的保護，防止因施工造成的管道堵塞、滲漏水、停電、物品損害等事故發生，如有發生，應儘快負責修復;

4、文明施工，保證施工現場的整潔，儘量減少噪音，不擾民及污染環境，工程完工後負責清掃施工現場。

三、工程變更

1、工程施工過程中，甲方提出修改意見及增減工程項目時，須提前與乙方聯繫以，並簽訂書面變更協議後，方能進行該項目的施工。

2、甲方私自與工地施工人員商定更改施工內容所引起的一切後果，由甲方自負，給乙方造成損失，延誤工期的，還應賠償。

四、材料、設備的供應

1、由甲方提供的材料設備，應按乙方要求時間供應酬到現場，並事先通知乙方，雙方對所供應材料設備的數量及外觀進行共同驗收，辦理交接手續後由乙方負責安裝。

2、乙方提供的材料設備如不符合國家標準質量要求或規格有差異時，禁止使用;如已使用，其後果和損失均由乙方承擔。

五、質量標準及驗收

1、本工程質量標準按國家或陝西省《住宅裝飾質量標準》執行。

2、如未經驗收，甲方自行搬入傢俱或居住，則視為驗收合格。

3、甲方如有特殊施工項目和質量要求，雙方應確認，並另籤補充合同。

六、工期延誤

1、對以下原因造成竣工日期延誤，工期相應順延;

⑴工程質量變化和設計變更;

⑵不可抗力;

⑶甲方同意工期順延的其他情況。

2、因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延，因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔。工期順延。

3、甲方不按期支付工程款，合同工期相應順延。

4、因乙方責任未按期開工或中無故中途停工而影響工期的，工期不順延，因乙方所提供的材料、設備質量不合格或造成的工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。本工程不實行工程監理。

八、違約責任

1、合同雙方中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，並賠償對方造成的直接經濟損失。

2、合同生效後，在合同履行期間，任何一方在雙方未取得一致意見並辦理合同終止手續的情況下擅自解除合同，應按合同總造價的5%作為違約金付給對方，因一方擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金時，應進行補償。如一方因故無法履行合同時，應及時通過另一方法辦理合同終止手續，並由責任方賠償對方相應的經濟損失。

3、甲方責任：

⑴未按合同規定的時間、要求提供材料、設備，應償付乙方因此造成的停工、誤工機械台班的實際損失。

⑵由於甲方提供的材料、設備質量的規格差異，乙方向甲方提出，甲方仍表示使用而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔。

⑶工程未經驗收。甲方提前使用造成質量問題或損壞，由甲方承擔責任。

⑷甲方未按約定期支付工程款的，每延誤一天向乙方支付合同價款1%的滯納金。

⑸甲方未辦理有關手續，要求乙方拆除原有建築結構設備管線，乙方有權拒絕施工。

4、乙方責任

⑴工程質量不符合合同規定，甲方有權要求無償修理或返工，造成的損失由乙方負責。

⑵乙方擅自拆改原有建築結構設備管線，由此造成的損失或事故(包括罰款)由乙方承擔。

⑶乙方應妥善保護甲方提供的材料和設備等，如有損壞，應予賠償。

九、合同爭議的解決方式

本合同在履行過程中產生的爭議，由當事人雙方協商解決，也可由有關部門進行調解，如調解不成的，可提交當地仲裁委員會仲裁。

十、其它約定事項

施工期間，甲方將單元門，户門鑰匙各1把，交乙方保管，工程竣工驗收後，由乙方當場交還甲方。

十一、附則

1、雙方另有約定，可簽訂補充合同。

2、本合同經雙方簽字後生效，合同履行完畢後終止。

3、本合同和補充合同具有同等法律效力。

4、本合同簽訂後工程不得非法轉包。

5、本合同一式 份，雙方各執 份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

住宅裝修施工合同 篇4

甲方：

乙方：

依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建築法》及

一、工程概況

1、工程名稱：

2、工程地點：

二、承包範圍：

按甲方要求保持場地整潔、有序，具體項目為： 施工過程中所有材料(不含水電和塗料材料)搬運項目、場地保潔及土頭清運至地

三、 承包方式：

本工程採用自行承擔。

四、 工期要求：

本工程自 20xx 年 04 月 1 日開工 20xx 年 10 月 31日

竣工，施工過程中以項目部要求的進度安排作業施工，若非正當原

因引起工期延誤或私自停工，按每拖延一天罰款 500元計算。

五、 合同價款及結算方式：

1、本工程採用每棟搬運及場地日常保潔總人工費按

2、工程合同總造價約人民幣

六、 甲方責任：

1、甲方委派負責該工程全過程管理。

2、甲方對本項目工程進度、安全生產、文明施工、工程質量及工程款使用等方面進行全面管理控制和監督。

七、 乙方責任

1、乙方必須聽從甲方指揮，甲方有權要求乙方隨時更換不稱職的班組人員，乙方應無條件接受，否則停工整頓直至乙方更換合格的人員，造成的一切經濟損失由乙方負完全責任。

2、施工中，甲方若發現乙方組織進場的施工力量(工程技術人員、設備及勞力)不能確保工程質量及安全生產和施工進度時，乙方應配合甲方項目部進行及時調整，如產生工期順延，按每天500元計取。在指定期限內確實無法按要求整改時，甲方有權更換施工隊伍，乙方應無條件接受，並承擔由此產生的經濟損失(其款項直接從乙方結算工程款中扣除)。

3、必須服從甲方現場管理人員的指揮，必須遵守工地的規章制度、安全操作規程，按甲方的工程質量要求和工程進度要求，精心組織、認真施工、按質按時完成工程任務。及時辦理《户口暫住證》、上崗證、就業證、技術證等相關證件，並嚴格執行國家及地方計劃生育有關規定，如有違反，後果自負。

4、 乙方必須按月發放工人工資，不得拖欠和挪用、剋扣工人 工資。如乙方拖欠、挪用及剋扣工人工資，並造成甲方受到有關行政等相關處罰，乙方應承擔全部經濟費用及法律責任，且乙方將受到甲

5、甲方提供公共照明及電源箱到位，施工照明及用電由各班組自行解決。

6、施工登梯應由乙方自行解決。

7、公司及項目部舉行項目例會或公司會議，乙方應準時參加，否則，按每次200元罰款。

八 質量及安全、文明施工等要求：

1、工程以施工圖紙，設計交底和《建築裝飾工程施工及驗收規範》、《建築安裝工程質量檢驗評定統一標準》等國家制訂的施工及驗收規範作為質量評定驗收標準，施工質量應達到 合格 標準。乙方必須要嚴格按照設計圖紙要求施工。否則，甲方有權要求返工，其所產生的損失與相關費用由乙方承擔。

2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建築安裝工程安全技術規程》 《建築安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規範，若由於乙方在施工過程中違反有關安全操作規程、消防條例而導致發生火災、工傷事故等，乙方應負全部責任並承擔由此造成的一切經濟損失。

3、乙方施工人員必須接受三級安全教育，進入現場必須服從甲方工地現場安全管理;

4、乙方的機具、施工用電須符合安全要求，臨時電箱、活動電源須採用防水線，不得使用銅芯線、花線等不符合規定的電源線。

5、乙方工人進場施工，必須佩帶安全帽，禁止穿拖鞋進場施工，必須按工地管理人員安排，作好施工場地、生活場地的衞生工作。施工場地須做到“落地清”，每天按要求將施工垃圾堆放至樓層指定點，由小工統一清理

6、工地現場不得隨地大小便、抽煙。如有需要，必須到指定地

7、工地現場不得煮飯，如有違反者，每次罰款500元。

8、工地現場不得用電熱棒燒開水，違者罰款500元。

9、乙方要樹立成品、半成品的保護意識，並經常教育工人。損壞者要賠償全部所需費用。

10、乙方要以身作則，確保文明施工、安全生產。

十、付款方式：

按月進度80%付款;工程初驗收合格，付至總結算工程款。

十一、違約責任

乙方應執行甲方一切合理指揮，服從現場施工管理，確保工程質量安全及工程進度，如果發現由於乙方施工力量不足、違反安全操作規程或管理不善等原因，導致工程無法按施工方進度要求完成，甲方有權解除本合同，乙方應賠償由此造成的所有經濟損失並無條件辦理退場手續。

十二、其他

1、付款日期以建設方付款日期為依據，往後十日內付款。

2、本合同一式兩份，甲方雙方各執一份，經審定的項目單價表也作為合同不可分割的組成部份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

住宅裝修施工合同 篇5

甲方(發包方)：_______________

乙方(承包方)：_________________

依據中華人民共和國合同法及相關法律，甲乙雙方遵循平等公正、互利互信的原則，就本裝飾裝修工程施工協商一致，簽訂本合同，望共同遵守。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱: _____________________

1.2 工程地點： _____________________

1.3 施工面積: ___________㎡

1.4 工程造價：總價款約(人民幣)：______萬元

第二條; 工程期限

本工程期限為___天，開工日期______年_____月_____日，竣工日期______年_____月______日。此工期已把可能影響工期的因素考慮在內，因此除不可抗力的原因外，乙方不得延誤工期。否則總工期延誤一天，賠償甲方經濟損失1000元，依此類推。

第三條 施工單位資格

3.1承接裝修工程的單位，必須持有建設行政部門頒發的具有建築裝飾裝修工程承包範圍的《裝飾企業資質證書》。

3.2承包方必須是經過工商行政管理機關核准登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政管理機關審定的從事民用建築裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工甲方的要求。

第四條 施工圖紙

4.1乙方負責設計，提供工程效果圖、施工圖紙，交圖時間為____年___月___日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份。

4.2施工圖紙雙方交底簽字後生效。

第五條 雙方派駐本工程項目代表：

甲方派駐本工程項目代表____職務______職稱__________

乙方派本工程項目代表______職務_____ 職稱____________

乙方必須執本人有效證件進駐施工現場,中途無極特殊情況或未經甲方同意不準更換,乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理，甲方關於工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯繫，以確保工程的統一指揮和管理。

第六條 甲方權利義務

6.1為乙方提供入場施工必備條件。騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部分騰空的房屋中所滯留的傢俱、陳設，由乙方進行現場認真清點及保護，並且據“物品清單”採取保護措施。

6.2 提供施工期間的水源、電源，並説明注意事項

6.3 未經批准，乙方禁止拆動室內承重結構、非承重結構及設備管線;不得隨意在承重牆上穿洞，拆除牆體，擴大原有門窗尺寸或者另建門窗;不得隨意增加樓地面靜荷載，安裝大型燈具吊扇;不得任意刨鑿頂板，不經穿管直接埋設電線或者改線;不得損壞給排水、供電、供氣、消防、通訊等公共設施。

第七條 乙方權利義務

7.1施工中嚴格執行國家裝修工程施工規範，保證工程質量，按期完成工程。

7.2 乙方應採取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員和相鄰居民的安全。

7.3 保護好室內的傢俱和陳設，保證上、下管道的暢通。

7.4 裝修所形成的各種廢棄物，應當按照城管部門規定的位置、方式和時間及時清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄。

第八條 質量標準

8.1本工程質量標準：合格。達到國家或專業的質量檢驗評定標準。

8.2本工程執行GB50210—20xx《建築裝飾裝修工程驗收規範》和赤峯市建築行政主管部門制定的其他建築裝飾裝修質量評定驗收標準。乙方施工應符合有關規範要求，不得偷工減料，粗製濫造。

8.3本工程按設計裝修圖紙材料標準選材、按設計施工圖內容施工。

8.4工程具備隱蔽條件或中間驗收部分，乙方自檢合格後，必須在隱蔽和中間驗收前通知甲方驗收，驗收合格甲乙雙方在驗收記錄上簽字後，方可進行隱蔽和繼續施工，不合格限期修改重新驗收，未履行驗收手續的不參與決算項目的結算。

8.5乙方工程施工質量達不到約定條件標準，甲方要求乙方停工或返工，乙方應按甲方要求返工，直至達到約定條件標準。因乙方原因達不到約定條件，發生的返工費

第九條 施工組織及進度計劃

9.1乙方在合同簽訂生效二日內，將施工組織、施工方案和進度計劃提交甲方。乙方必須按經甲方批准的施工組織、施工方案、進度計劃組織施工，並接受甲方的檢查監督。

9.2甲方因未按合同約定提供所需施工條件、支付工程款或其他非乙方原因造成的工期延誤，按影響天數預以順延工期。

第十條 材料使用及驗收

10.1按設計説明、施工圖紙和有關技術資料標準要求，由乙方提出主要材料計劃及建議價格,經甲方認可後由甲乙雙方共同採購、監督質量、簽定價格(做為決算價格依據)。

10.2乙方負責採購全過程的管理(運輸、保管、使用)

10.3乙方進場所有材料,必須填寫<<材料驗收報告單>>，標明品種、規格、名稱、產地、價格等詳細信息，經甲方審核認可後可使用。

10.4凡經審核合格的材料，甲方以撥付工程款的形式直接支付材料價款。

10.5所使用的主要材料應符合國家環保總局發佈的《室內裝飾裝修有害物質限量標準》，並由乙方提供材料檢驗報告、產品合格證書,、環保證明書，不合格的材料(特別是不符合環保要求的)，不允許進入施工場地。乙方自行採購或者向甲方推薦使用不符合國家標準的裝飾裝修材料，造成污染超標的，依法承擔賠償責任。乙方不得以次充好，弄虛作假。

10.6進出施工現場的材料必須按甲方規定履行籤批手續。

第十一條 工程驗收及工程竣工驗收

11.1甲乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程檢查及驗收手續，未經甲方驗收，乙方擅自進行下道工序施工，甲方有權令乙方拆除，費用由乙方自理。未辦理工程驗收手續的項目，不得進入項目決算。在施工中甲方提出對設計修改意見、增減項目時，雙方協商簽字後施工，作為結算依據。

11.2工程變更：變更內容、增減價款，附現場簽證，最終走決算。

11.3乙方提交工程竣工資料和驗收報告、結算報告時間為工程竣工驗收10日內。 11.4工程驗時間為_____年_____月____日。

第十二條 工程保修

12.1保修期限：自工程竣工驗收合格之日起計算，裝飾裝潢保修期為2年;木門保修5年(開裂、變形、漆膜脱落等現象,乙方無償更換)。

12.2由乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在保修期無償修復，保修期間乙方在接到甲方通知後3日內派人修理，否則甲方可委託其他單位修理，其費用在保修費用內扣除，不足部分，由乙方支付。

第十三條 結算方式及付款辦法：

13.1付款方式：乙方正式進入施工現場，甲方預付工程款____萬元，隨工程進度甲方以支付主要材料價款形式，憑《材料驗收報告單》支付工程款，工程竣工驗收合格後預留工程總造價5%保證金，餘款付清。

13.2結算方式：工程(預)決算加簽證，三級取費標準。

13.3材料價差：按預算價格和實際價格進行調差，乙方必須提前5日內向甲方報材料採購計劃(內容:材料名稱、規格、質量標準、 數量、價格信息)。

13.4保脩金返還：工程竣工滿一年返還2%，工程竣工滿兩年返剩餘部分(木門部分除外)。

13.5工程竣工驗收：乙方據驗收總造價出具正式發票，税金由乙方自行上交(或由甲方代扣代繳)。

第十四條 安全管理及文明施：

14.1乙方在施工中,對現場施工人員進行崗前安全培訓教育,必須採取必要的安全防護措施,配備必要的安全防護用品,保障工作人員安全,一旦發生事故,由乙方完全承擔，甲方不承擔任何責任。

14.2乙方施工人員必須服從甲方管理人員的合理管理，否則甲方有權予以制裁。 14.3為確保施工場地清潔，要求乙方達到完工場清的標準。

14.4乙方應做好施工場地及已完成的成品保護工作，如有損壞按價賠償。 14.5乙方必須做好現場的防火相關工作。

第十五條 違約

15.1合同簽定後，乙方毀約或無正當理由中途退約，乙方承擔給甲方造成的一切經濟損失。

15.2如因甲方原因致使合同無法履行，甲方承擔由此給乙方造成的損失。 第十六條 其他附件

16.1本合同自甲乙雙方法人代表簽字並加蓋法人印章後生效，至保修期滿終止。 16.2本合同未盡事宜由雙方協商確定。

16.3本合同發生爭議由雙方協商解決，解決不了的依法向合同簽訂地人民法院提起公訴。

16.4本合同正本一式四份，甲方執三份，乙方執一份。

甲方： 乙方：

地址; 地址:

法人代表: 法人代表:

身份證號碼：

電話:

傳真：

身份證號碼; 電話: 傳真： 年 月 日