廣告牌承攬合同（精選15篇）

廣告牌承攬合同 篇1

委託方 合同編號：

簽訂地點：

承攬方 簽訂日期： 年 月 日

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條 廣告承攬要求。

1.1 項目(媒介)：

1.2 廣告內容及有關證件名稱、編號 承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委託方提供虛假證件，應承擔相應責任。如委託方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

1.3 發佈地點或形式：

1.4 顏色：按提供樣稿

1.5 規格或材料：

1.6 刊播次數、起訖時間、日期：

1.7 其他要求：

第二條 費用及支付辦法。

2.1 費用：

2.2 2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委託方有權拒付廣告費。

第三條 驗收方式及期限：發佈後一個工作日內雙方到場驗收，合格後合同生效。

第四條 違約責任。

4.1 委託方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的 %，向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 2% 償付違約金。違約金明確後 30 天內支付。

4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，退還未履行部分的廣告費，並按未履行部分廣告費的 10 %，向委託方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，逾期未完成部分廣告費的 2% 支付違約金。違約金明確後 30 天內支付。

4.3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

第五條 糾紛解決方式。發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第(2)項規定辦理： 1、向 2、向

第六條 雙方商定的其他事項：非委託方原因造成的一切損壞由承攬方承擔，廣告製作安裝或修復期間的安全由承攬方自負。

第七條 附則。

7.1 本合同附件

7.2 本合同正本一式兩份，合同雙方各執一份。副本份，送：

7.3 本合同有效期：

委託方

承攬方

年月日：

廣告牌承攬合同 篇2

甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)

甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協議，由雙方共同遵守：

一､項目概況

1、項目名稱:廣告牌安裝

2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準

3、項目內容：乙方根據甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。

二、承攬方式和安裝費用

乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。

三、安裝費結算方式

分次給付安裝費用。

乙方廣告牌安裝好後，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格後一次性付清該次的安裝費用。

四、安裝方式及質量、安全要求

1、乙方包工包料，包質量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。

2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規定的户外廣告標準及相關的質量標準，並保證廣告牌結構達到設計強度的要求。

五、製作、安裝工期

1、乙方應在雙方協商的時間內完成廣告牌的安裝工作，並通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工，並通知甲方再次驗收。

2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、颱風等自然災害，由雙方協商順延工期。

六、雙方權利與義務

1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌

2、廣告牌安裝的施工過程中所出現的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。

3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。

4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業標準，保證所提供的鋼製材料質量符合國家標準。

5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續、保險手續均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。

七、其他事項

1、雙方在執行合同中，若發生爭議協商不成，任何一方均可向合同鑑定地的人民法院提出訴訟。

2、本合同若有未盡事宜，雙方另籤補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力，若補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。

3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

甲方簽字：(蓋章) 聯繫電話：年 月 日

乙方簽字：蓋章) 聯繫電話：(年 月 日 日

廣告牌承攬合同 篇3

委託方 合同編號：

簽訂地點：

承攬方 簽訂日期： 年 月 日

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

第一條 廣告承攬要求。

1.1 項目(媒介)：

1.2 廣告內容及有關證件名稱、編號承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委託方提供虛假證件，應承擔相應責任。如委託方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

1.3 發佈地點或形式：

1.4 顏色：按提供樣稿

1.5 規格或材料：

1.6 刊播次數、起訖時間、日期：

1.7 其他要求：

第二條 費用及支付辦法。

2.1 費用：

2.2 2.3 承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委託方有權拒付廣告費。

第三條 驗收方式及期限：發佈後一個工作日內雙方到場驗收，合格後合同生效。

第四條 違約責任。

4.1 委託方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的 %，向承攬方償付違約金;超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的 2%償付違約金。違約金明確後 30 天內支付。

4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，退還未履行部分的廣告費，並按未履行部分廣告費的 10%，向委託方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，逾期未完成部分廣告費的 2% 支付違約金。違約金明確後 30 天內支付。

4.3 其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

第五條 糾紛解決方式。發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第(2)項規定辦理： 1、向 2、向

第六條 雙方商定的其他事項：非委託方原因造成的一切損壞由承攬方承擔，廣告製作安裝或修復期間的安全由承攬方自負。

第七條 附則。

7.1 本合同附件

7.2 本合同正本一式兩份，合同雙方各執一份。副本份，送：

7.3 本合同有效期：

委託方

承攬方

廣告牌承攬合同 篇4

發包方：司(以下簡稱甲方) 住所地：

法人代表：陳件根

承包方： (以下簡稱乙方) 住所地：

身份證號碼：

根據《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規，本着互惠互利相互合作的原則，經甲、乙雙方友好協商，現就甲方廣告牌承做業務，以發包承攬給乙方，現就相關事宜，簽訂本協議：

一、履約保證金

合同簽訂時乙方須繳納履約保證金 元。

二、承攬經營範圍

見彩圖及製作清單，乙方現場製作包安裝。

三、承攬結算方式

1、結算價款：廣告牌製作費4300元。

2、製作完工驗收合格後，按甲方規定給予付款。

四、雙方的權利和義務

1、乙方必須服從甲方的管理，遵守甲方的各項規章制度，維護甲方的企業形象和服務品質。

2、乙方應依據國家相關法律法規，做到安全施工，文明經營，並承擔經營過程中所發生的一切安全事故民事賠償責任，甲方不承擔任何責任。

五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，未盡事宜協商解決。本合同經雙方簽字蓋章生效。

甲方代表簽字(蓋章)：

乙方代表簽字(蓋章)：

年月日：

廣告牌承攬合同 篇5

甲方： (以下簡稱甲方)

乙方： (以下簡稱乙方)

經雙方友好協商，乙方將 部門牌、形象牆、門牌號、公司門口標誌 交與甲方設計與製作。結合製作具體情況，根據《中華人民共和國廣告條例》、《廣告管理條例》簽訂本合同，以共同遵守。

一、 廣告承攬要求：

1、項目名稱： 部門牌、形象牆、門牌號、公司門口志

2、廣告內容： 總經理室、副經理室、經理室、財務室(附圖紙)

3、規格或材料： 總經理室、副經理室、財務室規格：(20cm*35cm) 經理室規格：(25cm*30cm) 材料：

4、其他要求： 無

5、簽訂合同本日起至 20xx 年 月 日前製作完工，遇特殊原因延期。

二、付款方式：

1、在簽訂合同後三天內，乙方須交付報價單總額50%的定金。設計製作完成後，經乙方驗收合格，(乙方)將全款三天內一次性付清，不得拖欠。

2、執行合同中發生爭執，雙方通過友好協商解決，如協商不成，方可向當地人民法院起訴。

三、附則

1、如遇惡劣天氣和特殊情況順延工期。

2、本合同附件 件，名稱：

3、本合同正本一式兩份，雙方各一份，本合同有效期自雙方簽名生效之日起，至結清全部款項止。

4、甲乙雙方如遇其他事項另行商議，作為本合同的補充協議，並享有與本合同同等法律效力。

四、合同期： 年 月 日至 年 月 日止。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

廣告牌承攬合同 篇6

發包方：(以下簡稱甲方) 

承包方： (以下簡稱乙方) 

根據《中華人民共和國合同法》及其相關法律法規，本着互惠互利相互合作的原則，經甲、乙雙方友好協商，現就甲方廣告牌承做業務，以發包承攬給乙方，現就相關事宜，簽訂本協議：

一、履約保證金

合同簽訂時乙方須繳納履約保證金 元。

二、承攬經營範圍

見彩圖及製作清單，乙方現場製作包安裝。

三、承攬結算方式

1、結算價款：廣告牌製作費4300元。

2、製作完工驗收合格後，按甲方規定給予付款。

四、雙方的權利和義務

1、乙方必須服從甲方的管理，遵守甲方的各項規章制度，維護甲方的企業形象和服務品質。

2、乙方應依據國家相關法律法規，做到安全施工，文明經營，並承擔經營過程中所發生的一切安全事故民事賠償責任，甲方不承擔任何責任。

五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，未盡事宜協商解決。本合同經雙方簽字蓋章生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

廣告牌承攬合同 篇7

甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)

甲、乙雙方在平等互利、友好協商的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協議，由雙方共同遵守：

一､項目概況

1、項目名稱:廣告牌安裝

2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準

3、項目內容：乙方根據甲方要求，獨立負責廣告牌的安裝工作。

二、承攬方式和安裝費用

乙方承攬甲方一年內的廣告牌安裝項目，期間乙方全權負責廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。

三、安裝費結算方式

分次給付安裝費用。

乙方廣告牌安裝好後，通知甲方驗收。甲方應在驗收合格後一次性付清該次的安裝費用。

四、安裝方式及質量、安全要求

1、乙方包工包料，包質量包安全，負責廣告牌安裝的整個過程。

2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規定的户外廣告標準及相關的質量標準，並保證廣告牌結構達到設計強度的要求。

五、製作、安裝工期

1、乙方應在雙方協商的時間內完成廣告牌的安裝工作，並通知甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內返工，並通知甲方再次驗收。

2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因導致未按合同約定而造成乙方無法按期完工，責任由甲方負責，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、颱風等自然災害，由雙方協商順延工期。

六、雙方權利與義務

1、甲方應向乙方提供待安裝的廣告牌

2、廣告牌安裝的施工過程中所出現的一切安全事故，造成的經濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。

3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負責處理並承擔所有法律責任。

4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業標準，保證所提供的鋼製材料質量符合國家標準。

5、乙方應當確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續、保險手續均由乙方自行負責，因廣告牌施工而發生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產賠償責任由乙方負責。

七、其他事項

1、雙方在執行合同中，若發生爭議協商不成，任何一方均可向合同鑑定地的人民法院提出訴訟。

2、本合同若有未盡事宜，雙方另籤補充協議，補充協議與本合同具同等法律效力，若補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。

3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

廣告牌承攬合同 篇8

甲方(出租方)：

乙方(承租方)： (身份證： )

為了促進東瓜鎮經濟發展，增加村集體經濟收入，根據《中華人民共和國合同法》規定，甲、乙雙方在平等、自願、公平和誠實信用的基礎上，經協商一致，就乙方承租甲方可依法出租的土地範圍內建設立柱廣告牌事宜，訂立本合同。

第一條 出租土地情況和租賃用途

甲方將座落在東瓜鎮元雙路邊東瓜社區竹園居民小組未徵收的集體土地上租給乙方建設單立柱廣告牌，用途為建設立柱廣告牌1個，立柱佔用土地約2平方米。

第二條 交付日期和租賃期限

甲、方雙方約定，甲方於20xx年7月25日前向乙方交付該土地，租賃日期自20xx年7月25日起至政府徵收止。

第三條 租金、支付方式

甲、 乙雙方約定，該土地租金為一次性全額支付，共計為

人民幣： 元，大寫： 。

第四條 其他費用

1、甲、乙雙方約定，簽訂後甲方不退回乙方租地費用。

2、租賃期間，使用該土地所發生的水、電等相關費用由乙方承擔。

第五條 雙方責任和土地使用要求

1、甲方負責提供立柱廣告牌場地、施工用電和廣告牌照明電源設施，費用由乙方自理。

2、甲方需提供土地產權證明或其他有效證件給乙方辦理廣告牌的申報審批工作(申報及建設週期為60天)。

3、租賃期間，甲方不得將本廣告牌及土地租賃範圍租賃給其他第三方使用。

4、甲方不得無故終止合同，但因政府原因導致乙方不能在土地設立廣告牌的，造成損失由乙方自行負責。

5、租賃期間，乙方在土地租賃範圍內建設立柱廣告牌，廣告牌是對外(社會)宣傳發布公益性廣告內容為主。所發佈的廣告內容符合國家有關規定。

6、立柱廣告牌由乙方自行負責設計、製作、安裝及定期維護，因立柱廣告牌安全問題引發的一切後果由乙方負責(包括經濟責任與刑事責任)。

7、租賃期間，乙方有權根據需要，可更換廣告牌內容、材料和廣告載體的製作方式。

8、在雙方終止合同後，乙方自行拆除廣告牌及其附件。

第六條 轉租、轉讓

租賃期內，乙方將土地轉租(讓)給他人，必須事先徵得甲方的書面同意。乙方轉租(讓)該土地應與接受轉租方訂立書面的轉租合同。

第七條 合同的變更和解除

1、合同生效後，甲、乙雙方任何一方不得擅自變更和解除全合同。

2、租賃期間，如因國家或政府建設需要，甲、乙雙方必須服從，不視為一方違約，土地補償款歸甲方所有，廣告牌及附件的拆遷賠償款歸乙方所有，補償標準按國家有關規定執行。

第八條 居民小組換屆

若居民小組法人變更，原合同依法生效，不得修改和阻撓，否則視為甲方違約。

第九條 違約責任

1、租賃期間，非本合同規定的情況甲方擅自解除本合同，提前收回該土地的，甲方應按立柱廣告牌市場造價費用10倍的價錢為標準支付違約金。若支付的違約金不足抵付乙方損失的，甲方還應負責賠償。

2、租賃期間，非本合同規定的情況，乙方中途擅自退租的，乙方所交的租金不予退還，安裝的立柱廣告牌及附件歸甲方所有。

第十條 其他條款

1、合同自簽字之日生效。本合同一式叁份。其中：甲方、乙方、東瓜社區各持一份，具有同等效力。

2、本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協商一致，可訂立補充條款。本合同補充條款為本合同不可分割的一部分。

甲方(簽名或蓋章)： 乙方(簽名或蓋章)：

簽訂日期： 年 月 日

廣告牌承攬合同 篇9

甲方：______________

乙方：______________

依照《中華人民共和國民法典》及有關法律、法規的規定，為保護雙方合法權益，結合本合同施工的特點，雙方在平等，自願協商一致的基礎上，就甲方的工程所有廣告牌拆除有關事宜，達成如下合同：

一、 拆除地址：神龍北路改擴翻三標項目部。

二、 拆除範圍：與該設施有關的所有牌面、支架及其它相關設施設備的拆除及清理外運等相關工作。

三、 承包價格 每平方米按35元計算。(包含拆除、清理及外運)。

四、 結賬方式

完工後立即付款。

五、 拆除要求

1、 乙方自備拆除工具設備(除電，水)，包施工安全、質量、 包工期。

2、 乙方拆除所回收物件交於原廣告牌老闆。

3、 清理現場。

六、 安全問題 乙方在操作過程中及所在工地中發生任何事故甲方概不負責。

七：甲方義務

1、 給乙方提供辦理拆除手續時必要的資料。

2、 協助乙方做好現場維護時涉及到的用户思想工作的協調。 3、 給乙方提供拆除施工時的臨時用水，用電。

七、此協議一式兩份，雙方各執一份簽字後立即生效，本合同在履行中如發生爭議，甲乙雙方協商未達成一致的，任何一方均可向衡陽市仲裁委員會申請仲裁也可以向管轄內的人民法院起訴。

甲方 ：___________

乙方： ___________

____ 年 _____ 月 _____ 日

廣告牌承攬合同 篇10

甲方:(以下簡稱甲方)

乙方:(以下簡稱乙方)

甲、乙雙方本着平等自願、互利互惠的原則,經友好協商,就甲方委託乙方製作、安裝、維護樓樓頂廣告牌有關事宜達成一致,特訂立此合同.

第一條 委託項目

1.1 製作、安裝、維護市樓樓頂廣告牌,具體規格、型號見圖紙,具體位置按甲方提供的結構預埋件定位。

第二條:合同價款

2.1 製作、安裝、維護市樓樓頂廣告牌按乙方報價包乾,暫定工程總價款為人民幣..整(元),雙方同意按實結算,該包乾單價為包製作、包安裝、包工包料、包維護、包施工水電費、包税費、包保險費等的全包方式。在施工過程中如有設計變更,乙方應予以執行,仍按包乾單價計費。

第三條:付款方式

3.1 乙方材料進場經驗收合格後七天內,甲方向乙方支付暫定工程總價款的70%;

3.2 工程完工經甲方驗收合格且完成結算後十天內,甲方向乙方支付至合同結算總價款的90%;

3.3 保修期滿________年,經甲方確認無質量問題或有質量問題已履行維修義務,甲方向乙方支付完剩餘款項;注(________年保修:保廣告外露發光字________年,廣告牌鋼結構保修________年,鋼結構過保後防鏽由甲方自行維護)

3.4 乙方在甲方付款前應按甲方財務部門和當地税務的要求出具合法、有效的發票。

第四條 廣告牌製作安裝完成時間及驗收:

4.1 乙方應自開工之日起個日曆天完成製作和安裝,達到驗收合格的條件。

第五條、雙方權利與義務:

5.1 甲方的權利和義務:

5.

1.1 按時按量向乙方支付合同中規定的費用;

5.

1.2 此工程施工期間,由甲方提供升降架把材料運到樓頂,由甲方提供施工電源;鐵架底部與樓板連接部分防水處理由甲方負責;

5.2乙方的權利和義務:

5.

2.2 本工程如需報建,乙方應全力予以配合;

5.

2.3 施工人員、工具、器材及其財產的安全、保險由乙方自行負責,否則造成一切損失由乙方負責賠償;

5.

2.4 乙方應文明施工,不得在現場亂堆、亂搭、亂塗、亂接水電,如違反當地的環境管理規定,造成損失或罰款,由乙方自行承擔;

5.

2.5 遵守當地政府有關主管部門對施工現場交通、施工噪間以及環境保護和安全生產等的管理規定,乙方應按規定辦理有關手續和承擔因此發生的費用;

5.

2.6在尚未辦理移交給甲方前,乙方負責已完工程的保護工作,在保護期間發生損毀,乙方自費予以修復;

第六條、材料的要求:

乙方用於本工程的材料設備均由乙方自行購買,在使用前,必須送審各主要材料樣板,所使用材料均為優等品,經甲方認可後才進行製作(即材料的品牌須經甲方確認),不合格產品不得使用,如發現使用不符合甲方確認標準要求的材料設備,乙方負責重新購買及重新施工。

第七條、質量及驗收:

1、驗收標準:按國家相關行業的驗收

2、工程完成後乙方先行自檢合格後,書面報請甲方要求進行驗收,並需達到雙方約定的質量標準。

3、如驗收不合要求,乙方自行返工並負擔返工費用至達到規定的標準為止。

4、乙方不得隨意對原設計進行修改或變量,如因在施工過程中發現設計文件或圖紙有錯誤或特殊情況須作變更時,須以書面提出要求,經甲方確認,如發生增加工程的,乙方可以在合同價款外追加增加工程所需款項。

第八條、質量保修期:

1、保修期限以工程竣工驗收合格日起計算,期限為________年。在保修期間內,發生以下情況不作保修:人為破壞,自然災害如地震或颱風在八級以上(含八級)等不可抗拒因素;

2、保修責任範圍包括凡因乙方施工質量、採購材料設備質量原因造成的損壞均屬保修責任範圍。

3、保修期內出現質量問題,廣告字牌平常小問題由甲方自行維修,如遇複雜或比較有難度的問題由乙方安排技術人員到現場維修,乙方在接到甲方通知之日起48小時進場維修,乙方逾期進場維修的,甲方有權自行維修,所需款項將直接從保脩金中扣除或甲方向乙方追償。

第九條、違約責任:

乙方未按本合同

第三條約定完工的,每逾期一天,應向甲方承擔人民幣500元的違約金。

第十條、其它約定

10.1 本合同中提到的通知、《驗收書》等均應以書面形式出現一併作為合同中的附件,與本合同具有同等法律效力;

10.2 本合同未盡事宜,雙方另行協商簽訂補充合同,補充合同作為本合同附件;

10.3 本合同一式貳份,自雙方簽字蓋章之日起生效,雙方各執一份均具同等法律效力;

10.4 在本合同履行期內,雙方應儘量通過友好協商的方式解決,協商不成的,雙方均可向市有管轄權的人民法院起訴。

甲方:(蓋章) 乙方:(蓋章)

代表: 代表:

(簽字) (簽字)

通信地址: 通信地址:____鎮大道

電話: 電話

廣告牌承攬合同 篇11

認立合同雙方：

承攬方：

定作方：

定作方委託承攬方加工單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量

第二條 加工成品質量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協商。

第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供

1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。

2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 總價款為 合同簽訂後，訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格後支付給承攬方 元(即總價款的 %)，預留 元作為質保金一年後付清。 (價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為，時間為簽訂合同之日起計算日。

交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其它

(如： .根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條___在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份，交__(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方： (蓋章) 承攬方： (蓋章)

代表人： (蓋章) 代表人： (蓋章)

地址： 地址：

電話： 電話：

開户銀行： 開户銀行：

帳號： 帳號：

年 月 日訂

廣告牌承攬合同 篇12

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國民法典》，為明確甲、乙雙方各自的權利及義務關係，結合本產品具體情況，經雙方協商一致，簽定如下條款，共同遵守。

第一條 概況：

一、工程名稱和地點

1、工程名稱：户外落地式鋼結構廣告牌

2、工程地點：____市南川東路海星陽光房地產項目工地外圍牆(原西寧XX廠)

二、工程內容

規格：户外落地式鋼結構廣告牌一塊，總高

4.3米、長 米具體施工要求以《附件1》為準。

第二條 承包方式和總價

1、包工包料(不含燈具、含税金)。

2、户外落地式鋼結構廣告牌總價為： 萬元(大寫金額： 萬 仟元整)。

3、工程期限為15天。自________年____月____日起至________年____月____日止。

第三條 圖紙：

1.本合同附户外落地式鋼結構廣告牌施工結構剖面圖1張。

第四條 質保：

1. 經甲、乙雙方商定乙方為甲方施工建設的户外落地式鋼結構廣告牌(含主體鋼結構前後面，不含廣告畫面)質保期為________年(自甲方驗收合格之日算起)，質保期內甲方的户外落地式鋼結構廣告牌因乙方設計要求、施工技術、材料、加工工藝等出現質量問題均由乙方全部負責修復(更換)，費用由乙方承擔。質保期內甲方的户外落地式鋼結構廣告牌因人為破壞等原因造成此廣告牌出現的損壞，乙方不承擔任何責任。

第五條 結算：

1.合同簽定當日甲方支付給乙方人民幣 元(大寫：壹萬陸仟元整元整 )乙方開始施工;

2.乙方施工完成後，甲方向乙方支付剩餘工程款人民幣 元(大寫： 元整 )。

第六條 甲方責任：

1.甲方委派魏X為本工程駐工地代表，對工程進度，工程質量進行監督。辦理工程驗收手續，解決應由甲方解決的問題以及其它事宜。

2.甲方負責户外落地式鋼結構廣告牌施工前期審批手續，乙方在施工期間如遇路政、交警部門、園林處以及其它行政部門干涉時，甲方應負責協調。

3.若遇甲方原因及

第三方原因延誤的工期因順延。

第七條 乙方責任：

1.乙方委派 為本工程駐工地代表，負責施工現場日常事務工作。

2.乙方負責施工現場的安全工作並對因乙方原因在施工中出現的損失及人員傷亡事故負全部責任。乙方負責製作地基挖掘地基時，因注意地下管網線，如有損壞乙方負責修復(甲方有義務提前以書面形式告知乙方)。

3.在施工中嚴格執行國家相關施工規範並及時解決施工中出現的問題，按期完工。

4.在質保期內，屬乙方責任造成工程質量問題由乙方負責無償修理。

5.乙方按合同進度施工，自行解決建造户外落地式鋼結構廣告牌所需的各種施工設施、工具、鋼結構主體及零部件的運輸等問題，甲方無償向乙方提供施工所需的水、電，負責材料的管理和施工現場的整潔衞生。

第八條 違約責任

1.在本合同履行過程中,任何一方違反本合同約定條款時，違約方按合同總額的10%支付守約方違約金，並承擔因違約給守約方造成的全部經濟損失及相關法律責任(如發生訴訟等維權行為時，違約方必須承擔全部訴訟費及律師代理費)。

第九條 免責條款：

1.如遇不可抗力致使户外落地式鋼結構廣告牌損毀雙方免責。(指地震等自然災害及人類不可抗力)。

第十條 合同變更：

本合同的變更必須由雙方協商一致，並以書面形式確定。一方變更駐工地代表或工程內容的，應當及時以書面形式通知另一方。未及時通知並影響本合同履行或造成損失的，應承擔相應的責任。

第十一條 合同解除：

雙方確定出現下列情形使合同的履行成為不必要或不可能的，可以解除本合同。

1.發生不可抗力的;

2.雙方同意不執行本合同的。

第十二條 爭議解決：

雙方因履行本合同而發生爭議，由雙方協商解決，協商不能解決時，任何一方可向雙方所在地人民法院提起訴訟解決糾紛。

第十四條 附則：

1.合同未盡事宜，由雙方協商解決。

2.本合同一式貳份共叁頁，具有同等法律效力，甲方貳份，乙方貳份。

3.本合同自雙方蓋章之日起生效，至工程質保期結束後失效。

甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

委託代理人 ： 委託代理人 ：

聯 系 方 式： 聯 系 方 式：

籤 訂____日 期： 籤 訂____日 期

廣告牌承攬合同 篇13

依據《中華人民共和國合同法》和《廣告法》的有關規定，經協商一致，雙方簽定本合同，信守執行。

一、廣告形式、數量及位置：

廣告形式： 規格：400cm*200cm(寬*高) 發佈數量：1 套 單價：元/月 媒體位置：

二、發佈週期：

製作週期為：90天 即20xx年 月 日 至 20xx年月 日， 並於20xx年 月 日前向乙方提供電子版

本樣稿。

四、發佈費用及付款方式

特別説明：發佈費為更換畫面的製作及安裝費用，如發佈中途需更換畫面需再次支付發佈費用。

1、合同總價為：人民幣元(大寫：RMB 整)

2、簽定合同七個工作日內甲方需支付乙方合同全額款項的50%：人民幣元(大寫：RMB)

五、雙方的責任與義務

1.甲方負責户外廣告報批手續，廣告稿樣審批，驗收及發佈期的保修維護。

2.甲方負責將廣告稿樣報有關部門審批，審批不合格，稿樣退回乙方修改。稿樣一經確認即作為製作及驗收的有效依據，為本合同附件，與本合同一併保存。乙方再提出與稿樣不同要 求所發生的費用由乙方負擔，由此而耽誤的廣告發布時間，甲方不予順延。

3.甲方收到乙方第一期款，及廣告稿樣經確認後(7)天內，完成製作。製作完成後3天內，甲、乙、製作雙方共同驗收，驗收合格，乙方在《驗收報告》上籤章，乙方接到甲方通知，不及時驗收，超過3日 後，甲方視同乙方驗收合格。

4.乙方應按照合同約定按期付款，如乙方不按期付款，甲方有權終止本合同且廣告位置不予保留。並按照合同總金額的30%向乙方追償違約金。

5.廣告發布期間，如因甲方責任造成廣告發布終止由甲方承擔責任;如因乙方責任造成廣告發布終止由 乙方承擔責任;如因不可抗力造成廣告發布終止，甲乙雙方友好協商解決。

八、甲乙雙方如因履行本合同發生糾紛，應當友好協商解決，協商不成的，甲乙雙方任何一方均可向人民法院提請訴訟。

九、本合同壹式叁份，自雙方簽字(蓋章)之日起生效，具有同等的法律效力。

十、其他約定： 甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)： 甲方代表簽名： 乙方代表簽名：

地 址： 地 址： 傳 真： 傳 真：

廣告牌承攬合同 篇14

甲方：________________

法定代表人：________________

住所：________________

電話：________傳真：________

乙方：________________

法定代表人：________________

住所：________________

電話：________傳真：________

甲方受________小區_______號樓的產權人——________公司的委託，對該樓進行管理，甲、乙雙方就乙方在甲方進行管理的________小區_____號樓的指定位置進行公司廣告宣傳和舉辦產品銷售活動事宜，經友好協商，達成如下協議：

一、甲方向乙方提供的進行廣告宣傳、產品銷售活動的場所為：_______號樓大廳的_______位置，具體位置根據乙方使用當天的具體情況由甲方確定，面積為：______。

二、在乙方使用上述規定中指定的場所時，如確有必要，甲方可以為乙方出具一份使用場所的説明，該説明在乙方活動結束後交回甲方。

三、乙方使用甲方提供的場所的時間為：共_____天。自________年_____月_____日至________年_____月_____日。

四、乙方使用該場所的租金標準為：________元/天，使用不足一天的，按一天計收使用場所的租金。乙方此次活動使用場所的租金共計：________元。乙方交納租金的時間為：在本協議約定的活動開始日的前一天交納完畢。如乙方未按本條約定時間交納場所租金的，甲方有權禁止乙方使用該場所，並有權解除本協議。乙方未交納租金的，無權在甲方管理的小區某號樓進行任何形式的廣告宣傳、產品銷售活動[或寫明具體的活動]。

五、甲方同意乙方為進行此次活動可以進入小區的工作人員數為：________人，乙方應在舉行活動之前_______日，將乙方參加活動的人員名單報送給甲方，以便甲方通知保安進行準備工作，人員一經確定，不得改變。甲方可根據情況，安排製作乙方參加活動的人員進出小區或指定場所的標牌等。在乙方交納租金時，須同時將上述人員的身份證明覆印件交給甲方一套備案。

六、乙方的義務：

1、乙方須向甲方交納保證金。保證金數額為：________元。該保證金的交付時間為：在乙方向甲方交付租金時一併交納。在此次活動結束後，如乙方無違反本協議約定的行為，也未發生安全事故，未違反甲方的有關規定，則甲方將保證金退還，但不必支付利息。如乙方有違反本協議約定的行為，或發生安全事故，則保證金不予退還。該保證金的退還與否，不影響乙方因違約行為須向甲方承擔的違約責任。

2、乙方必須遵守太陽園小區的各項管理規章制度，服從甲方的管理。

3、乙方進行的公司廣告宣傳、產品銷售[或寫明具體的活動]活動必須符合我國相關法律法規的規定，取得相關政府主管部門的許可手續。如乙方從事違法行為，甲方有權立即解除本協議，乙方必須立即撤離小區，甲方對乙方的違法行為有權向相關部門舉報。

4、乙方在活動中，因各種原因導致小區建築設施、業主人身、財產受損害的.，應當承擔全部賠償責任。如因此使甲方承擔賠償責任的，甲方有權向乙方追償全部損失。

七、違約責任：

甲、乙任何一方有違反本協議約定的行為，須向對方支付違約金為：________元。

八、爭議的解決：

因本協議產生的一切糾紛，甲、乙雙方應友好協商。如協商不成，任何一方有權向________________人民法院提起訴訟。

九、本協議有效期為：________天，自________年_____月_____日至_______年_____月_____日。本此活動結束時，乙方應將使用的場所和自己的物品，廣告牌等清理乾淨，並將物品等帶出________小區。乙方未進行清理的，由小區保潔公司清理，該清理費用從乙方交納的保證金中支付，保潔公司的清理費用為：________人民幣。

十、對因履行本協議產生的雙方需協商的其他事項，甲、乙雙方另行簽訂補充協議。補充協議與本協議具有同等法律效力。

十一、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份。自雙方簽字蓋章之日起生效。本協議的內容已經得到產權人的認可。

甲方：________________乙方：________________

法定代表人：________法定代表人：________

簽約時間：________年_____月_____日

廣告牌承攬合同 篇15

甲方：

乙方：

甲方有 廣告牌一塊轉讓給乙方，為了雙方的合法權益，現將有關事項協議如下：

第1條甲方廣告牌位於

第2條甲方所轉讓的此廣告牌用地是與 所取得合同用地，時間為 年，即從 年 月 日至 年 月 日止。乙方取得該土地使用權為即日起(簽訂合同之日)至 年 月 日止。 年 月 日以後土地使用權由乙方自己承擔。在 年 月 日前乙方不再承擔有關租用土地費用。

第3條由於甲方在建造此廣告牌沒有辦理政府相關手續證件，甲方轉讓給乙方後若有政府行為拆遷，甲方不負任何責任(一切拆遷費用損失由乙方自己承擔)。

第4條付款方式：簽訂合同之日，乙方一次付清轉讓金 元( 元)。

第5條此合同履行當中發生糾紛，雙方商解決，也可以向人民法院提起訴訟。

第6條本協議一式兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執一份。此合同至簽字之日起生效。

甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

法定代表人(簽字)：

電話：

法定代表人(簽字)：電話：

年 月 日