通信建設施工合同（精選28篇）

通信建設施工合同 篇1

甲方：(簡稱甲方) 乙方：(簡稱乙方)

為了解決都勻市城市名品小區住户通信需求，按照(20xx)003號《黔南州通信行業駐地網聯合辦公室文件》精神，對小區FTTH綜合接入工程地蠔施工安裝，經甲、乙雙方友好協商，根據《中華人民共和國合同法》達成本協議。

一、工程概況

(1)工程名稱：都勻市城市名品FTTH綜合接入工程。

(2)工程內容：以設計方案為準。

二、施工規範要求

乙方必須按照《黔南州住宅小區及商住樓通信配套設施建設規範》施工。

三、施工費用

經甲、乙雙方協商工程採取包工包料施工，工程總承包價為人民幣：壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)，施工費用為一次性包乾工程。

四、付款方式

工程竣工驗收合格後按照通信行業相關規定開具建安發票，十五日內一次性付清工程款人民幣：壹拾貳萬元整(120xx0.00元整)。

乙方指定的銀行帳户如下：

開户銀行：貴陽銀行股份有限公司匯通支行

開户名稱：貴州天勤通通信工程有限公司

帳號：101177

五、雙方責任及義務

1、甲方

(一)、甲方負責安排專人進行協調工作，並確認規劃通信線路走向，避免與其他項目交錯影響施工。

(二)、甲方負責審核路由按按規劃設計要求施工。

(三)、在不影響甲方施工進度情況下，如因其他施工單位原因，造成通信線路損壞，甲方負責協調施工單位賠償乙方的材料、人工及相關損失。

(四)、非甲方施工原因造成的通信線路損壞，甲方概不負責。

(五)、甲方在施工過程中，發現有危及通信光、電纜安全時，應事先通知乙方，採取必要的安全措施。

2、乙方

(一)、嚴格執行操作規程、安全文明施工，在施工過程中所有安全事故及經濟糾紛均由乙方自行負責承擔。

(二)、按照通信行業相關規範和技術要求組織施工，在通信行業主管部門的監管下按時保質保量完成工程。

(三)、負責提供工程範圍內及現狀光纜位置圖給甲方。

(四)、乙方須在合同約定的時間內保質保量的完成安裝工程，由於乙方原因造成工期延誤，損失由乙方負責。

(五)、乙方負責協調辦理電信運營商驗收、外線信號接入事宜的相關手續，並保證整個小區電信通信暢通使用。

(六)、乙方負責管理本工程施工垃圾及施工損壞的牆面的修復。

六、施工工期

施工工期為45天，設計審批通過次日起開始計算工期，如因甲方協調等原因造成工期延誤，施工工期進行順延。

七、未盡事宜雙方另行友好協商，因本合同發生爭議，雙方友好協商解決。

八、本協議一式四份，甲、乙雙方各持二份，經雙方簽字蓋章後生效，供雙方共同遵守。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

通信建設施工合同 篇2

甲方：

乙方：

按照《中華人民共和國合同法》和相關法律、法規，為明確雙方的權利義務，達成協議如下：

一、建設項目名稱：

二、工程建設地點或地段：

三、承包工程內容及主要工程量：

四、合同工期：

本工程定於 年 月 日開工，於 年 月 日完工，由甲方組織竣工驗收。由於工程量變化、設計變更或不可抗力及甲方原因造成的延期開工、停工，工期順延。屬乙方原因造成的停工，工期不得順延。

五、質量等級：

六、合同價款及結算：

6.1工程結算標準：

6.2預算總價款： ￥______(大寫：人民幣_________，詳見附件1)其中：安全生產費 元。雙方最終的結算價格以甲方審計部門或甲方委託的審計單位的審計定案值為準。

6.3付款方式：

6.3.1預付款：

6.3.2工程進度款：

6.3.3合同尾款：

6.4工程檔案與合同尾款

6.4.1乙方應對照甲方檔案管理規定進行工程文件的收集、整理。建設工程初驗時，乙方將應形成的全部文件材料原件，提交給初驗檔案檢查小組進行審核。工程文件達不到上述要求的，檔案檢查小組提出整改意見，乙方應進行整改。

6.4.2建設工程竣工驗收後的三個月內，乙方向甲方移交一套裝訂成冊、質量合格的紙質檔案、二套與紙質檔案相同的電子檔案和二套聲像檔案。乙方應按照甲方要求的格式將紙質檔案形成電子文件集，並刻錄到有效載體上。乙方還應使用甲方提供的檔案裝具及用品。

6.4.3在乙方按期移交質量合格的竣工檔案後，經甲方建設部門和檔案部門書面確認，方可進行合同尾款的結算。因乙方原因沒有移交合格的檔案，每逾期一個月，甲方有權扣罰乙方合同尾款的10%，直到扣完為止。非乙方原因造成竣工檔案移交遲延的，乙方不承擔逾期移交檔案責任。

6.5合同價款調整：

6.5.1甲方代表書面確認的增減工程量。

6.5.2工程造價管理部門公佈的價格調整。

6.5.3合同預算中其它增減或調整，預算中沒有適用的價格，由乙方提出適當的價格，送甲方代表批准後執行。

6.6乙方賬户

賬户名稱：

開户銀行：

銀行賬號：

上述賬户信息由乙方提供，如因賬户信息錯誤導致甲方錯付或延付，一切責任及後果均由乙方承擔。

6.7 乙方不得向第三方轉讓全部或部分中國聯通應付賬款，否則該轉讓行為無效。

6.8如遇國家税收政策發生較大變化(甲方納入營業税改徵增值税試點範圍)且乙方為增值税納税人時，乙方提供給甲方的發票必須為增值税專用發票。

七、工地代表及其職責：

7.1甲方工地代表

委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表，負責批准乙方施工方案，負責對工程進度、工程質量進行監督，並對隱蔽工程的質量進行檢查，對於符合質量要求的進行簽證，辦理中間交工工程驗收手續及商定的工程變更籤證、審定並簽證工程預、結算，具體組織工程竣工驗收，以及應由甲方負責解決的其它問題。

7.2乙方工地代表

委派 同志(職務: 職稱: )為工地代表，具體組織施工、檢查工程質量和安全生產。及時向甲方提出開工通知書、隱蔽工程驗收通知、工程事故報告、竣工驗收報告、編制工程預結算及處理施工中發生的具體問題。

7.3監理方工地代表

委派 同志(監理單位: 職務: 職稱: )為工地代表，具體負責工程施工階段的監理工作。

八、雙方義務：

8.1甲方義務：

8.1.1開工前15日內組織設計單位、承包單位對施工圖設計進行審定，並向乙方提供完整的施工圖設計文件 套。

8.1.2提供機房水、電等施工條件，並協助乙方解決工地倉庫、 辦公及生活用房。

8.1.3辦理施工所在地如穿越鐵路、公路等所需各種證件、批件，處理工程中應由甲方解決的其它問題。

8.1.4按時辦理撥款和結算。

8.1.5按雙方商定的分工範圍和要求、時限供應材料和設備。

8.1.6組織工程竣工驗收。

8.2乙方義務：

8.2.1認真審閲施工圖設計文件，參加施工圖設計會審，編制施工組織設計，做好施工準備工作。

8.2.2開工前檢查清點設備、主要材料、落實施工條件。竣工時做好(甲方籌料時)工餘料點交工作。

8.2.3嚴格按審定的施工圖設計進行文明施工，保證工地設備和人身安全，確保工程質量，按期報送施工進度表;履行合同條款，如期完工。

8.2.4按照政府主管部門規定提供竣工驗收技術資料，參加竣工驗收，辦理工程竣工結算。

九、適用法規、標準：

9.1本工程適用國家法律、法規及政府主管部門相關規定。

9.2技術標準執行政府主管部門各專業施工及驗收技術規範。

9.3其他：

十、器材籌供：

10.1甲方籌供的設備和材料為： 。

10.2乙方籌供的設備和材料為： 。

10.3雙方對工餘料的管理約定如下：

10.4籌供設備、主要材料的一方，應按照設計規定的種類、規格、數量籌供設備材料。其質量標準應達到政府主管部門規定的產品指標和設計要求，應具有合格證及進網許可證，並於開工前運抵商定的分屯點或工程施工工地，經雙方工地代表約定日期檢驗合格後使用。對檢驗不合格或種類、規格不符的設備、材料及多餘清單的器材，由採購器材的一方負責保管並及時調換。

十一、驗收：

11.1乙方應認真按照本合同確認的驗收辦法規定的技術標準、規範、設計和會審紀要的要求以及甲方代表依據合同發出的指令施工，隨時接收甲方代表及委派人員的檢查檢驗。檢驗不合格，屬乙方原因導致返工修改的費用由乙方承擔。因甲方不正確糾正或其它非乙方原因引起的經濟支出，由甲方承擔。

11.2隱蔽工程在隱蔽前由乙方自檢合格後，由乙方通知甲方工地代表到現場檢驗，經雙方檢驗合格，辦理隱蔽工程文件簽證手續，該文件作為竣工資料的組成部分，竣工驗收時不再對已簽證的隱蔽工程內容進行驗收。驗收不合格，乙方在限定工期內修改後重新驗收。

11.3工程竣工驗收，應以甲方規定的施工及驗收規範、施工圖設計、會審紀要、工程變更單為依據。

11.4竣工驗收時，乙方向甲方代表提供完整竣工資料 份(甲方簽證後退給乙方一份)和竣工驗收報告。甲方代表在收到乙方送交的竣工驗收報告後七日內組織驗收，經驗收合格十日內簽署竣工驗收報告。竣工驗收報告需由雙方工地代表簽署，並由雙方單位蓋章。

11.5竣工日期為甲方簽署竣工驗收報告的日期。

11.6本工程要求的驗收類型為：

(1)二步驗收。經初驗合格簽字之日，工程移交甲方管理，經試運行期滿，終驗合格簽字之日為竣工日期。

(2)一步驗收。工程驗收合格簽字之日為竣工日期，同時工程移交甲方管理。

十二、工程設計變更：

12.1乙方必須按審定的施工圖設計施工，不得擅自修改。

12.2甲方由於使用和維護的需要或乙方提出合理化建議被採納變更設計時：

12.2.1屬於施工圖設計文件中的一般問題，經雙方協商，由甲方工地代表簽證工程變更單後，乙方可按變更後的內容施工。

12.2.2屬於施工圖設計的較大修改，由甲方徵得設計單位同意，並出具設計變更文件後，交乙方按設計變更文件的內容施工。

12.2.3甲方如需變更設計，應提前十天將變更單書面通知乙方。

十三、保修：

13.1本工程保修期為：自雙方在竣工驗收合格證書上簽字之日起 天。

13.2因甲方原因造成的返修，其修理費由雙方另行協商。

十四、安全：

14.1甲方有權對乙方的安全措施及落實情況進行檢查監督,對乙方的安全隱患有權提出並要求乙方整改。

14.2乙方應嚴格按照安全生產操作規程及甲方的要求進行作業，應採取措施防止各類生產安全事件的發生。乙方因安全問題造成甲方、乙方或第三方人員傷亡或財產損壞，或造成甲方通信阻斷，應由乙方負責賠償並承擔相關法律責任。

十五、違約責任：

15.1乙方不能及時完工，每逾期一日須按合同預算總價款的___%向甲方支付違約金。 15.2乙方工程質量達不到設計和規範要求，或發生其它使合同無法履行的行為，應按合同條款約定向甲方支付合同預算總價款___%的違約金，並賠償因此給甲方造成的損失。

15.3除非雙方協議將合同解除，或因一方違約使合同無法履行，違約方承擔上述違約責任後,仍應繼續履行合同。

15.4若乙方安全生產工作措施薄弱、各類安全隱患較多、問題及事故頻發、出現較大安全生產事故等，甲方有權解除合同，並要求乙方支付合同預算總價款___%的違約金。

15.5因非甲方原因造成的返工，材料費和人工費由乙方承擔。

15.6在工程施工過程中，乙方對所獲知的甲方的商業祕密、技術資料等事項負有保密責任，並不得利用所獲知的商業祕密侵犯甲方的權益，否則甲方有權解除合同並追究乙方相關法律責任。

十六、爭議解決方式：

在合同履行過程中發生的與本合同有關的爭議，雙方首先應友好協商解決，協商不成的，雙方同意將爭議按照下列第____種方式解決：

(1)提交______仲裁委員會仲裁;

(2)依法向合同簽訂地人民法院起訴。

十七、合同的生效：

本合同自雙方加蓋公章或合同專用章之日起生效。

十八、合同份數：

本合同一式 份，甲方執 份，乙方執 份，具有同等法律效力。

十九、其他約定事項：

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

通信建設施工合同 篇3

發包方：(甲方)___________________________

承包方：(乙方))___________________________

依照民法典和原郵電部頒發的“626”號文件等有關法律法規的規定，經雙方協商一致，簽訂本合同並嚴肅履行。

一、建設內容

(1)工程名稱

二、計價方式

(1)參照結算表價格按實結算。

(2)款項支付與移動結算同步。

三、建設工期

根據移動公司要求，在規定的期限內完成。

四、違約責任

(1)甲乙雙方不得藉故拖欠各種應付款項，如預期不付，按銀行的短期貸款率償付給對方逾期付款違約金。

(2)發生合同糾紛時，當事人雙方應及時協商，協商不成的，可申請調解，或者直接向人民法院起訴。

五、其他

(1)本合同一式四份，甲乙雙方各執貳份。

(2)本合同未盡事宜，由雙方協商解決，另行簽訂補充協議。

(3)本合同自雙方簽訂之日起生效。

(4)其他相關本項目的約定，見附件。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：____________

______年____月____日

_________年____月____日

通信建設施工合同 篇4

甲方(發包方):____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________

乙方(承包方):____________________________________

地址:____________郵碼:____________電話:____________

法定代表人:____________職務:____________

按照《中華人民共和國民法典》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議.

第一條工程概況

1.工程名稱:

工程地點:

工程內容:

承包範圍:

2.開工日期:

竣工日期:

總日曆日期:

3.質量等級:

4.合同價款:

第二條合同文件及解釋順序.

第三條合同文件使用的語言文字,標準和適用法律.

1.合同語言:

2.適用法律法規:

3.適用標準,規範:

第四條圖紙.

1.圖紙提供日期:

2.圖紙提供套:

3.圖紙特殊保密要求和費用:

第五條甲方駐工地代表.

1.甲方駐工地代表及委派人員名單:

2.實行社會監理工程師姓名及其被授權範圍(如果有):

第六條乙方駐工地代表.

第七條甲方工作.

1.施工場地具備開工條件和完成時間的要求:

2.水,電,電訊等施工管線進入施工場地的時間,地點和供應要求:

3.施工場地內主要交通幹道及其與道路的開通時間和起止地點:

4.工程地質和地下管網線資料的提供時間:

5.辦理證件,批件的名稱和完成時間:

6.水準點與座標控制點位置提供和交驗要求:

7.會審圖紙和設計交底的時間:

8.施工場地周圍建築物和地下管線的保護要求:

第八條乙方工作.

1.施工圖和配套設計名稱,完成時間及要求:

2.提供計劃,報表的名稱,時間和份數:

3.施工防護工作的要求:

4.向甲方代表提供辦公和生活設施的要求:

5.對施工現場交通和噪音的要求:

6.成品保護的要求:

7.施工場地周圍建築物和地下管線的保護要求:

8.施工場地整潔衞生的要求:

第九條進度計劃.

1.乙方提供施工組織設計(或施工方案)和進度計劃的時間:

2.甲方代表批准的時間

第十條延期開工.

第十一條暫停施工.

第十二條工期延誤.

第十三條工期提前.

第十四條檢查和返工.

第十五條工程質量等級.

1.工程質量等級要求的經濟支出:

2.質量評定仲裁部門名稱:

第十六條隱蔽工程,中間驗收.

中間驗收部位和時間:

第十七條試車.

第十八條驗收和重新檢驗.

第十九條合同價款的調整.

1.調整的條件:

2.調整的方式:

第二十條工程預付款.

1.預付工程款總金額:

2.預付時間和比例:

3.扣回時間和比例:

4.甲方不按時付款應承擔的違約責任:

第二十一條工程量的核實確認.

乙方提交工程量報告的時間和要求:

第二十二條工程款支付.

1.工程款支付方式:

2.工程款支付金額和時間:

3.甲方違約的責任:

第二十三條甲方供應材料設備.

甲方供應材料,設備的要求(附清單):

第二十四條乙方採購材料設備.

第二十五條設計變更.

第二十六條確定變更價款.

第二十七條竣工驗收.

1.乙方提交竣工資料和驗收報告的時間:

2.乙方提交竣工圖的時間和份數:

第二十八條竣工結算.

1.結算方式:

2.乙方提交結算報告的時間:

3.甲方批准結算報告的時間:

4.甲方將撥款通知送達經辦銀行的時間:

5.甲方違約的責任:

第二十九條保修.

1.保修內容,範圍:

2.保修期限:

3.保脩金額和支付方法:

4.保脩金利率:

第三十條爭議.

1.爭議的解決程序:

2.爭議解決方式:

第三十一條違約.

1.違約的處理:

2.違約金的數額:

通信建設施工合同 篇5

甲方：

乙方：

甲、乙雙方本着平等互利的原則，經友好協商，甲方將蔚藍印象環境景觀工程委託給乙方進行深化及施工，為了進一步明確雙方的責任，根據相關法律之規定，結合本工程的具體情況，達成如下合同條款，雙方共同遵照執行。

第一條 工程名稱：

第二條 工程範圍和內容

工程範圍：按甲方批准的施工圖為準。

工程內容包括：硬景(硬質鋪地、園林小品等)、軟景(喬木、灌木及草坪等)、水體、景觀照明等。

第三條 設計週期

本合同簽訂以後於20__年2月20日前完成對擴初圖的深化設計，其中包括總平方案調整、硬景部分施工圖深化、材料替換、植物配置及水電安裝設計、，以求達到施工圖紙要求。設計內容需另行補籤設計合同。

第四條 設計價款及支付方式

該項目乙方按3萬元(大寫：叁萬元正)人民幣包乾進行設計取費。合同簽訂後三日內甲方支付乙方1.5萬元(大寫：壹萬五千元正)人民幣的設計定金，乙方完成全部施工圖設計並經甲方認可後，甲方支付乙方剩餘設計尾款即1.5元(大寫：壹萬五千元正)人民幣。

第五條 施工工期

開工日期：以甲方批准的施工報告為準(開工時間最遲不超過20__年4月1日)。

竣工日期：在有施工場地的條件下，工期為70天。

因甲方原因、重大設計變更及特殊天氣原因(如下大雨等)所耽誤的時間應不計工期，並作相應順延 .

第六條 取費原則

1、 本工程執行四川省建設工程造價管理總站發行的20__定額：SGD1-20__至SGD7-20__，收費級別按四類工程二級Ⅱ檔。

2、 苗木部分由甲、乙雙方對苗木品質共同進行認定，乙方按苗木送到工地價的30%收取栽植、養護及包成活費用。乙方報送甲方的苗木報價表必須註明品種、規格、高度、冠幅、胸徑及數量等，大型喬木及價格高的植物在起挖栽植前須經甲方工程人員確認效果，並經價格確認。甲方對照驗收，數量按實收方結算。

乙方應嚴格按照施工圖進行施工，如甲方要求須增加預算範圍以外的工程量應另行辦理簽證。

3、 施工期間發生國家認可不可抗拒的自然災害所造成的損失，經雙方核實後協商解決。

第七條 工程施工價款及支付方式

1、 本工程總造價暫定為 萬元(大寫： )人民幣，實際造價以甲、乙雙方共同審定的決算為準。

2、 本合同備料款為合同總價的20%，其中5%為乙方施工人員、相關機械、設備等進場三日後，甲方在三天時間內將該款項支付到乙方帳户上。剩餘15%作為在成都採購材料及苗木的材料款。由甲方匯同乙方直接支付給材料及苗木供應商，不足部分亦由甲方增補。

3、 乙方每月25號上報已完成的工程產值，甲方5日內審核並撥付乙方完成量的80%的工程進度款。

4、 工程竣工經甲方驗收合格後，雙方於30日內辦理完成決算，甲方扣除工程總價的10%的質保金，將剩餘工程款支付給乙方。

5、 本工程質保金為工程總造價的10%，在相應項目質保期滿後，如未出現質量問題，甲方於2日內付清全部尾款，質保金不計利息。

第八條 材料供應

該工程所有材料原則上由乙方採購，甲方認質認價。乙方採購的材料必須先報甲方，按設計要求雙方進行封樣，作為乙方採購和甲方驗收標準。如甲方核定價格後，認為個別材料、設備或植物高於市場價，可提出要求，如乙方認為所認定的價格不能將材料、設備、植物購回，可書面通知甲方組織供應。

第九條 工程質量及質保期

1、由於景觀工程的特殊性，為確保美觀、經濟和適用，經甲方認可後，乙方在施工中可根據實際情況進行局部調整，所發生的費用按本合同第六條第一、二款執行。

2、乙方在施工中應加強質量管理，建立有效的質量控制和檢查制度，積極配合甲方、監理人員進行工程質量監督，若由於乙方施工原因造成部分工程質量不合格，乙方應在期限內進行修補或返工，其損失由乙方自行負擔。

3、質保期：質保範圍為乙方施工的全部工程，土建、裝飾、水電安裝一年、草坪養護三個月、灌木養護半年、喬木保活一年。

4、苗木在質保期內由乙方保活，若出現死亡，乙方無條件更換。乙方在接到甲方書面通知一星期內到現場向甲方以書面形式提出整改或更換時間，逾期甲方有權另行安排，費用在質保金中扣除。

第十條雙方協作事項

1、乙方應嚴格按照施工圖進行施工，適用國家現行的該行業各項施工驗收規範，若施工中發現問題應及時與甲方協商，雙方及時處理。

2、甲方現場負責人 ，乙方現場負責人 ，負責處理施工中可能出現的問題及協調相關單位關係。

第十一條 甲方職責及義務

1、在施工期間甲方及時將設計變更、變更通知等以書面形式通知乙方，並做好現場簽證工作。

2、對乙方報送的材料樣品，48小時之內進行認質認價。

3、 對隱蔽工程24小時之內進行驗收。

4、 甲方負責提供與環境工程設計、施工相關的技術資料，指定臨設位置及負責現場三通一平工作。提供施工用的水源和電源，乙方按規定承擔相應費用。

5、 接到乙方交工驗收通知後，甲方應於兩日內組織有關部門進行交工驗收工作，驗收合格後，辦好驗收手續。

乙方職責及義務：

1、乙方應認真保質、保量、準時完成工程。

2、乙方應對工程進度採取措施，發現影響工程進度因素在24小時內報甲方。

3、對已完工程在甲方驗收前，應做好保護工作。

4、乙方不得將工程轉包其他施工單位，一經發現甲方有權要求乙方整改，乙方經整改仍達不到要求，甲方有權解除合同，並由乙方承擔責任。

5、在施工過程中乙方應文明施工，做好安全防範，因乙方原因造成安全事故由乙方負責，若因乙方質量、進度、安全文明等乙方自身因素達不到合同和規範要求，甲方有權要求乙方進行整改，若整改後仍達不到要求，甲方有權解除合同。

6、交工前乙方產生的垃圾清運工作由乙方負責。

竣工驗收：

工程具備竣工條件後，乙方向甲方提交竣工報告;竣工驗收合格後20日內乙方應向甲方提交工程技術資料、竣工圖紙一式兩套。

結算辦法：

1、本合同價款為暫定價。

2、結算範圍包含施工圖及設計變更所列的硬景、軟景、小品、水電等全部內容以及甲、乙雙方認可的圖紙會審紀要、設計變更、現場簽證、隱蔽紀錄等。

第十二條 違約責任

1、如果甲方未按期撥付工程進度款超過3日，乙方有權暫緩施工，施工工期順延。甲方每逾期一天付款按合同總造價支付乙方同期銀行利率的違約金。

2、因乙方自身原因未能按照合同工期完成施工，每逾期一天，按合同總造價支付甲方同期銀行利率的違約金。

第十三條 本合同未盡事宜，甲、乙雙方協商訂立補充協議，與本合同具有同等法律效力。

第十四條 本合同經雙方簽字蓋章後生效，工程竣工並結清工程款後，本合同自行失效。

第十五條 本合同一式肆份，雙方各執貳份，具有同等法律效力。

發包人：(章) 承包人：(章)

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

電話： 電話：

傳真： 傳真：

地址： 地址：

開户銀行： 開户銀行：

賬號： 賬號：

郵政編碼： 郵政編碼：

簽訂合同地點：

簽訂合同日期： 年 月 日

通信建設施工合同 篇6

甲方：______________________

乙方：______________________

依照《中華人民共和國民法典》及國家相關法律、法規和公司文件相關規定，遵循平等、自願、公平和誠信的原則，甲、乙雙方就_______(工程)勞力施工承包事宜協商達成一致。訂立本合同。

第一條 工程概況

工程名稱：______________

工程地點：______________

第二條 工程承包範圍

___________________________________

第三條 工程工期

1.計劃開工日期：_______年_______月_______日，計劃完工日期：_______年_______月_______日，總日曆天數_______天;

2.主要節點工期：___________________________________。

3.乙方應無條件執行甲方的進度計劃安排(包括新調整的進度計劃)。

第四條 工程質量標準

所承包工程範圍內的工程質量必須達到_____________________。

第五條 組成合同文件及解釋順序

組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

1.本合同;

2.本合同附件;

3.招投標文件;

4.本工程施工圖紙及國家現行或行業標準規範;

注：上述文件應互為補充，在合同中出現含糊不清或不相一致時，按上述順序解釋，不能清楚解釋時，在不影響工程正常施工進度的情況下由雙方協商解決。

第六條 標準規範

本合同適用標準規範：______________________________________。

第七條 甲方責任和義務

1.負責統一制定各項管理目標，組織編制施工計劃、物資需用量計劃表，實施對工程質量、工期、安全生產、文明施工、計量檢測、實驗化驗的控制、監督、檢查和驗收。

2.負責與業主、監理、設計及有關部門工作聯繫，協調現場工作關係。

3.根據工程情況要求乙方增減施工人數，滿足施工生產需要。對施工質量底劣、技術差、不服從指揮、有違法亂紀行為的人員予以清退。

4.及時提供由甲方供應的施工機械設備、週轉材料。

5.按本合同約定，向乙方支付勞動報酬。

6.統籌安排、協調解決乙方施工人員生活臨時設施、用水、用______________其費用：

7.協助乙方辦理現場施工人員出入證件，其費用由乙方自理。

第八條 乙方責任和義務

1.遵守國家政策和法律法規;遵守業主和甲方企業的相關規章制度，做好安全、文明施工、環境和職業健康安全、勞動保護等工作。

2.嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準，對本合同勞務承包範圍內的工程質量向甲方負責;根據業主或甲方的計劃要求(包括調整後的計劃)，合理組織，科學安排作業計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由於自身責任造成的質量返修、工期拖延損失及各種罰款。

3.應按招標文件要求和承諾的管理人員、安全員(持證)保質保量到位。技術工人必須按國家規定持上崗，技工必須有職業技能操作證，持證率達到100%。特殊工種必須有特種作業操作證，持證率達到100%

4.服從甲方和業主的監督、檢查、管理;接受甲方和業主有關人員對質量、進度、技術、安全生產、文明施工、環境保護等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況;

5.做好施工場地周圍建築物、構築物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發生損壞，應自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款;

6.按甲方統一規劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、週轉材料及其他設施;

7.按國家政策規定與每個務工人員簽訂《勞動合同》並按合同所約定的條款支付務工人員工資(務工人員工資每月造冊備案)，承擔因此項工作不到位而引起的糾紛或當地相關行政部門的處罰及責任後果;

8.為其施工人配備必要的勞動保護和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品);

9.進場施工人員要求具備思想素質好、身體健康、技術熟練等條件;禁止18歲以下的未成年人和55歲以上的老人及體弱病殘人員;禁止使用不法人員，乙方應承擔因使用以上不合格人員而引起的責任和後果。

10.甲方在資金暫時不到位，業主未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。

第九條 環境保護、安全生產和文明施工

1.甲方應集中組織對乙方進場施工人員進行安全生產、文明施工、環境保護以及公司相關制度等方面的教育;依據國家法律法規及公司相關規章制度、監督、監控乙方的相關工作實施情況，使其體系有效運行。

2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全施工標準進行施工;加強對現場操作工人的安全教育;認真落實安全措施，採取必要的安全防護措施，消除事故隱患，確保安全生產;隨時接受安全檢查人員依法實施的監督檢查。由於自身安全措施不力及違章操作造成事故，承擔一切責任後果和經濟費用。

發生安全事故，乙方應按有關規定立即上報甲方有關部門，同時按國家有關法律規定對事故進行處理。

3.乙方就嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衞等到有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工;保證施工現場整潔有序，符合文明施工的有關規定和要求，維護甲方良好的企業形象，並承擔因違反有關規定造成的損失和罰款。

加強現場管理，採取一切適當的措施，保護現場內外環境，限制由施工作業引起的噪音或其它污染;避免對公眾和第三方財產造成損害和妨礙。

第十條 材料、設備供應與管理

1.甲方提供給乙方使用的週轉材料實行調拔制，根據工程計劃需要向乙方提供。

2.乙方就妥善保管、合理使用甲方供應的材料、設備(包括領用、保管、裝卸、退庫、辦理相關手續、按甲方指定的場內地點歸類堆放);因保管和使用不善發生丟失、損壞，乙方應按領用時的價格賠償。

3.材料按預算分折量對乙方實行限額領料，乙方應合理用料、注重節約。如材料使用超出預算用量，則超出部分的費用由乙方承擔;材料節約部分，由甲乙雙方按_______比例分成。

第十一條 承包方式、價格及包含的內容

1.承包方式及單價：________________________________________。

2.承包價格所包含的內容：

承包價格包括施工期間乙方的各類風險及施工人員工資和調遣費：小型機具費用;各類材料的場內二次倒運;自然氣候影響停水、停電、待料等不可預見工日費用;包括週轉材料的領用、裝卸、看護、保管、退庫;勞動保護用品費用(安全帽、安全帶、手套等);安全防護設施的搭拆(安全網、防護欄杆、防護棚等);

文明施工費用(包括上級部門對現場的各類檢查所發生的臨時用工);承包工程範圍內的配合測量放線、材料試驗、電工、機械設備維修和安裝拆卸配合用工;預防一般性自然災害所採取的措施用工費用;

3.本合同單價為一次包死價格，在合同實施期間不因其它因素變化而調整變動。

第十二條 結算辦法及付款方式

1.每月_____日由甲方按乙方實際完成工程量(或按工程進度節點)結算勞務承包費，_____日按合同價款結算完畢，交甲方財務部門作為支付勞務承包費用的依據。

2.甲方不預付乙方生活費用，勞務承包費用按月支付(或按工程進度節點)，付款時間為業主付款後，支付上月結算款的_______%.所承包工程完工後付結算款的_______%，餘款_______%待所承包承包工程完工驗收達到合同要求後付清。(結算款支付額以扣除勞務管理費後的數額為基數)

3.在每月的承包費結算中，應扣除乙方向甲方勞務公司應繳納_______%的勞務管理費。

第十三條 施工驗收

1.乙方應按本合同約定的質量標準組織施工，確保施工質量。施工完畢，乙方應及時向甲方提交自檢報告，通知驗收;甲方應當及時對乙方施工成果組織有關部門進行初步驗收，驗收合格後再進入下道工序施工作業;驗收結果表明乙方施工質量不合格時，乙方應負責無償修復，不延長工期，並承擔由此導致的甲方的相關損失。

竣工驗收時，業主、監理等相關方提出的工程質量缺陷，乙方應無償維修，並承擔由此導致甲方相關損失，不因先期已經甲方驗收而減輕乙方責任。

2.乙方應配合甲方對其工作進行的初步驗收及工程竣工驗收;甲方或施工場地內第三方的工作必須乙方配合時，乙方應按甲方的指令予以配合。(配合第三方工作的費用另外協商)

第十四條 工程保修

1.保修範圍、期限：___________________。

2.保修期間，乙方應在接到維修通知後按甲方要求內容和時間派人維修，若乙方未按甲方要求執行，甲方可委託其它單位或人員修理，其費用由乙方承擔。

第十五條 保險

1.乙方負責人必須為從事危險作業的人員辦理意外傷害保險，併為施工場地內自有人員生命財產和施工機械設備辦理保險，支付保險費用。

2.保險事故發生時，甲、乙雙方有責任採取必要的措施減少損失。

第十六條 爭議

1.甲、乙雙方在履行合同時發生爭議，可以自行協商解決;否則，雙方應在合同簽訂所在地勞動仲裁部門或人民法院解決。

2.發生爭議後，除非出現下列情況，雙方都應繼續履行合同，保持工作連續，保護好已完工作成果;

2.1 單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議終止合同;

2.2 調解要求停止合同工作，且為雙方接受;

2.3 仲裁機構要求停止合同工作;

2.4 法院要求停止合同工作。

第十七條 合同履約保證金

1.乙方向甲方繳納合同履約保證金_______元。

2.合同履約保證金所含內容應包括本合同內所定的各項批標及投標文件內的承諾條件，如：工期、質量、安全、環境保護、文明施工、施工高峯期所到位人員數，農忙季節的人員數量，支付農民工資，遵紀守法等。

若達不到以上內容所規定的要求，則從履約保證金中扣除一定的金額;若發生嚴重違約或給甲方造成無法挽回損失的，沒收全部保證金，並賠償由此給甲方造成果。

3.本工程完工後，乙方按雙方所簽訂合同的內容完成，經有關部門驗收符合本合同規定的要求，則甲方在一月內返還乙方的履約保證金(不計利息)。

第十八條 不可抗力

1.不可抗力的標準執行甲方與業主簽訂的合同，當甲方與業主簽訂的合同沒有相應標準時，執行國家或地方政府規定。

2.不可抗力事件發生後，乙方應立即通知甲方項目經理，並在力所能及的條件下迅速採取措施，盡力減少損失，甲方應協助乙方採取措施。

3.因不可抗力事件延誤的工作時間相就順延。

4.因合同一方遲延履行合同後發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。

第十九條 合同解除

1.如因不可抗力致使本合同無法履行、或因一方違約或因業主方原因造成工程停建或緩建，致使合同無法履行的，可以解除合同。

2.因不可抗力或業主原因造成合同解除，乙方就妥善做好已完工程和剩餘材料、設備的保護和移交工作，按要求撤出施工場地;甲方按合同約定支付已完工作勞務報酬。

第二十條 合同終止

雙方履行合同全部義務;勞務報酬價款支付完畢;乙方向甲方交付本合同承包工程作業成果，並經竣工驗收合格後;保修期滿未發生質量問題，本合同即告終止。

甲方(簽章)：__________________乙方(簽章)：__________________

____________年________月_______日____________年________月_______日

通信建設施工合同 篇7

甲方：

乙方：

根據建築法和《中華人民共和國民法典》以及有關規定，結合本工程的具體情況，雙方經充分協商，簽訂本合，共同遵守：

第一條、承包方以包工及包石料形式承包建造。

一、大壩(按圖紙施工)：

1、乙方包石料及人工，圍水、圍堰、絕水牆開挖築建等，單價以整體方量計算，每立方110.00元。

2、甲方提供一台拌和機，電費甲、乙雙方各一半。

3、水泥、沙及監理、質監由甲方負責，但乙方必須按監管部門要求施工，必須保證質量。

二、機房、宿舍：

1、機房按圖紙施工，附設吊機樑包支架、模板、人工每平方米270.00元，包貼兩面外牆瓷片，包含基礎及機組基礎。

2、宿舍：按3.2米高，重力牆結構築建，兩房一廳一廚房一衞生間結構，包貼一面外牆瓷片，包支架、模板、人工每平方180.00元。

3、機房尾水檔土牆，包石料、人工，每立方105.00元。

4、壓力管鎮墩，包石料、人工，每立方105.00元。

5、變壓器台，包石料、人工每立方105.00元。

三、渠道、前池：

1、按圖紙施工，平台開挖乙方派一人專職指揮平台開挖，石方段乙方取石爆破人工及工料不另計，如乙方取完石後，另爆破開挖打炮人工按每工120.00元。

2、石方徹築包石料人工每立方105.00元，(無抽勾段外牆要批石口)。

3、水渠底鋪蓋10釐米砼，包平整地面、壓光人工每立方70.00元。

4、水渠牆面批擋人工每平方6.00元。

四、工程質量標準及保質、保修條件，期限

以上項目乙方保證質量，發電站發電3個月內保證不出現滲漏，崩塌(山體塌方除外)如質量問題出現滲漏、崩塌，由乙方負責免費修復或重建。

五、付款方式：

1、乙方進場後一個星期內，開始按工程進度，由甲方支付85%工程進度款。

2、工程驗收合格後，甲方五天內支付10%工程款給乙方。

3、餘款待工程確保沒有質量問題時，發電3個月餘款5%保質金，6個月內付清。

六、施工期：

_________年_________月進場施工，_________年_________月底必須全面完工。由於甲方造成中途停工的工期。按誤工期順延。

七、甲方派出駐工地代表，對工程進度，工程的質量進行監督，檢查驗收隱蔽工程。乙方要保證質量，注意安全，如乙方在施工過程中發生一切事故，由乙方自行負責，甲方不負任何責任。

八、雙方義務：

乙方進退場費用，生活生產設備。甲方負責提供生活用地，用電由乙方支付電費，在施工工期間，由甲方處理好村民關係，甲方不按期支付工程款，超過3個工作日起，乙方有權停止施工，停工期間的窩工及其他損失實甲方承擔，工期順延。乙方不能按期完工，按每天100元對乙方進行罰款。

九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，本合同簽字後生效，雙方不得違約，有不盡事宜另行協商。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

通信建設施工合同 篇8

發包方： (以下簡稱甲方)

承包方： (以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

1、工程名稱：

2、工程地點：

3、工程內容和承包範圍：地塊至市政公路之間段臨時道路工程(包括道路土方開挖、塘渣回填、混凝土路面等工程)，道路總長暫定為200米。

4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行採購，但材料質量必須符合有關規定，並具備產品合格證書等。

5、合同造價：暫定為 人民幣

6、工期：合同簽訂並生效後天內完成。工期每延遲一天，乙方需向甲方支付違約金人民幣 元。上述逾期違約金，甲方可在本工程造價中直接扣除。

7、合同履約保證金：本工程不設置履約保證金。

8、結算辦法

8.1按以下原則結算：

8.1.1按浙江省市政工程預算定額(__版)結算。

8.1.2根據附後清單約定的價格及現場簽證的工程量按實結算。

8.2土方開挖費用按挖機台班及短駁運輸費用單獨計取，單獨土方短駁運輸(運距1000米內)按40元/車(5噸車)計，此單價均已包括管理費税金等所有費用。

8.3挖土機採用200型挖機，挖土機費用按230元/小時單價包乾，此單價已包括管理費、利潤、税金等所有費用。

9、工程質量

9.1道路工程質量按《水泥混凝土路面施工及驗收規範(GBJ97-87)》和《市政道路工程質量檢驗評定標準(CJJ1-90)》執行，要求保證達到合格等級。並達到以下要求：

9.1.1混凝土層

混凝土採用設計規定的商品混凝土。

厚度誤差：±10%厚度。

平整度誤差：小於10mm。

寬度：不小於設計規定。

9.1.2塘渣基層

塘渣層的高度、寬度、縱橫坡度和邊坡等均應符合設計要求，路基開挖應至老土，當局部為淤泥土時，應保證回填厚度應經甲方確認。

路基應有良好的排水系統;

路基應碾壓密實、均勻堅實、穩定，壓實度和平整度應符合設計要求;

必須用不小於15噸的壓路機碾壓檢驗，其輪跡不得大於5mm。

不得有翻漿、軟彈、起皮、波浪、積水等現象。

道路中線標高允許誤差±20mm。

平整度允許偏差：20mm。

寬度允許偏差：100mm。

9.2材料要求

9.2.1中標單位必須對所採購的材料質量全面負責，應提供產品合格證書、質保書、試驗報告。招標單位對材料質量有疑問時，有權要求複驗，複驗合格其相關費用由招標方建設單位支付，複驗不合格其經濟損失及複驗費用由中標單位承擔。

9.2.2道路基層塘渣要求採用清塘渣。

9.3乙方必須精心組織施工，如未按設計要求和規範規定進行施工而造成返工重做的，由此造成的所有經濟損失均由乙方承擔，甲方將給予一定的經濟處罰。

9.4由於乙方偷工減料等施工原因引起工程質量問題，由此造成的所有經濟損失和一切責任均由乙方承擔。

9.5乙方必須做好本工程的成品保護工作，否則，因此對其他施工單位造成損失的，所有經濟損失均由乙方承擔。

9.6路基及道路基層必須碾壓密實，否則，由此造成的道路缺陷修復責任由乙方承擔。

10、安全生產和文明施工：

10.1乙方必須認真執行國家、省、市及東洲街道有關施工安全生產條例和有關規定，

10.2施工期間，發生安全事故和其它事故所造成的所有經濟損失和一切責任均由乙方承擔。同時根據事故情節輕重，甲方每次向乙方收取違約金人民幣500-5000元。

10.3乙方應做好森林防火及環境保護工作，如由於乙方原因造成森林火災及環境破壞，所產生的一切責任及後果均由乙方承擔。

10.4乙方的所有人員必須持證持牌上崗。

11、資料管理和竣工結算的有關規定：

11.1乙方必須按照市政工程規定要求，整理本工程的各項技術資料。

11.2本工程的所有資料必須用A4紙，並用電腦打印。

11.3本工程自竣工驗收合格之日算起15天內，乙方向甲方提供完整的工程技術資料二套，其中一套必須是原件。

11.4自竣工驗收合格之日算起30天內，乙方向甲方提供本工程完整的結算書(包括工程量計算書)和結算資料一式三份。

12、付款辦法：

12.1竣工驗收合格結算審核完畢後一個月內，除留設結算造價的質量保脩金外，其餘款項一次性支付給乙方。乙方在收到甲方支付的造價款後三個工作日內，向甲方出具正式的税務發票。

12.2質量保脩金按以下規定支付：

a)竣工驗收合格之日算起一年後的14天內，甲方向乙方支付全部質量保脩金;

b)質量保脩金不計利息。

12.3水電費用乙方自理。

13、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的按下列第(二)種方式解決：

(一)提交仲裁委員會仲裁;

(二)依法向人民法院起訴。

14、本工程的質量保修期為一年，自竣工驗收合格之日算起，保修期內發生質量事故，乙方接到甲方維修通知後，五天內完成維修工作。否則，甲方有權另請其他施工隊伍維修，所有維修款均由乙方承擔，甲方可直接從質量保脩金中予以扣除。

15、乙方必須配合甲方及時處理好各種在道路施工中發生的阻撓施工行為的。

16、合同未盡事宜，由雙方另行協商確定。

17、本合同一式捌份，甲乙雙方各執四份，經雙方單位蓋章、代表簽字後生效。

發包方： 承包方：

代表：

合同簽訂地：

代表：

年 月 日

通信建設施工合同 篇9

發包人：成都(以下簡稱甲方)　　承包人：四川(以下簡稱乙方)　　為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務， 在《 建築施工工程合同》基礎上，按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建築法》等有關規定，並結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自願和理解本補充協議條款的情況下，簽訂本工程施工合同補充協議。　　

一. 工程概況　　

1. 工程名稱： 住宅工程　　

2. 工程地址：　　

3. 建築面積：5111

8.132　　

4. 結構類型：框架結構 、地上111層 、獨立地下室1層　　

5. 設計單位：四川　　

6. 監理單位：四川　　

二. 工程內容及承包範圍　　

1. 乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包，承包範圍為：基礎、主體、裝飾裝修工程(見本協議附件一:工程量清單報價書)。　　

2. 包括乙方承包範圍內的因設計變更而引起的增減工程。　　

3. 甲方指定分包工程內容見本協議附件二。　　

三. 合同工期(本協議中所列日期均為日曆天數計)　　

1. 開、竣工日期　　

1.1 開工日期：________年____月____日;竣工日期：________年____月____日;總工期：420天(含法定節假日)以建設工程竣工驗收報告所載日期為準。　　

2. 施工進度　　

2.1 本工程分兩期實施。一期工程為一、二號樓。二期工程為三、四號樓和獨立地下室(見本協議附件三：即總平面圖)。　　

2.2 乙方應於合同簽訂並收到施工圖後10天內向監理和甲方提交詳細的施工組織設計，甲方和監理在乙方施工組織設計提交後的10天內若未予以書面形式確認或提出修改意見，則視為同意。　　

2.3 二層頂板完成時間：一號樓：________年1____月____日;二號樓：________年1____月1____日;四號樓：________年____月____日.　　

2.4 三號樓一層頂板完成時間：________年____月3____日;地下室完成時間：在________年____月3____日.　　

3. 工期違約責任　　

3.1 如因乙方原因延誤二層頂板工期(房屋銷售起始工期)，甲方按20元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期，甲方按20元天給予乙方獎勵,累計獎罰金額不超過4萬元。　　

3.2 若總工期延誤，甲方按3000元天對乙方進行罰款;若乙方提前工期，甲方按3000元天給予乙方獎勵，但獎罰累計不超過10萬元。　　

4. 如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。　　

5. 工期不順延情況：　　

5.1 各種自然因素(如下雨、大風、高低温天氣等);　　

5.2 停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響(若一週內停電、停水累計超過8小時，工期予以順延);　　

5.3 因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失，均由乙方承擔，工期不予順延。　　

6. 工期延誤:由以下原因造成工期延誤，工期應相應順延：　　

6.1 按《XX條款》第十三條執行。　　

6.2 甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤。　　

四. 質量與檢驗標準　　

1.1 工程質量：合格.基礎、主體驗收及竣工驗收均應一次性通過____區質監部門驗收合格;　　

1.2 因乙方原因造成工程質量問題及使用不符合設計要求的材料，必須無條件及時修復或返工重建。否則甲方有權要求乙方支付工程合同造價總額的5%的違約金和相應返工價款。　　

1.3 乙方應及時向下一道工序的施工單位(分包單位)辦理移交手續。　　

1.4 設計圖中室內天棚不抹灰，乙方按常規普通法施工，若甲方有其他要求，另行辦理相關手續。　　

五. 合同價款與支付　　

1. 合同價款：暫定為人民幣3260.525215萬元(叁千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分)。結算工程量以實際完成的工程量為準。　　

1.1 合同價款中的規費、措施費

(一)、措施費

(二)由乙方在工程全過程中包乾使用，不作任何調整。具體包乾費用內容包括但不限於以下項目：　　

1.

1.1 規費：即養老保險費、失業保險費、醫療保險費、住房公積金、危險作業意外傷害保險;　　

1.

1.2 措施費

(一)：即安全施工、文明施工、臨時設施、　　

1.

1.3 措施費

(二)：即大型機械設備進出場及安拆、垂直運輸機械、腳手架、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、已完工程及設備保護。　　

1.

1.4 其他不可預見費及風險包乾費　　

1.2 本工程税金按國家税法及相關政策法規執行。　　

2. 合同價款的調整： 由於工程量清單漏項、新增項目、設計變更引起的新增工程量清單項目，其結算價格按以下方式計算：　　

2.1 乙方工程量清單報價書中已有適用於此工程項目的綜合單價，按已有的綜合單價計算;　　

2.2 乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價，可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價。　　

2.3 乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的，依據________年《____省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套文件的規定，套用相應定額子項後確定該項目的綜合單價。該項目的材料由甲方認質認價，人工費按施工期間政策規定調增，綜合費按27%計取，機械費按定額子項計取，(措施一、規費、措施二不計取)。　　

2.4 施工期間人工費按政府規定係數並結合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調整。　　

2.5 獎勵　　

2.

5.1 若乙方的工程質量、進度、安全、協調配合、節約成本、現場管理等符合合同要求，甲方獎勵乙方項目部10-30萬元。　　

2.

5.2 乙方提出合理化建議，若經甲方採納而節約的工程直接費，甲、乙雙方按6:4的比例分享。　　

3. 工程進度款的支付　　

3.1 工程形象進度必須滿足合同及本協議的約定，工程量進度報表經甲方及監理審核後支付乙方工程進度款。　　

3.2 支付時間：一、二號樓主體三層頂板完成後，甲方支付已完工程量90%的進度款(含30%以房抵工程款、下同)，三層以上工程款按月形象進度支付;三、四號樓主體一層頂板完成後，甲方支付已完工程量90%的進度款，一層以上工程款按月形象進度支付。甲方及監理單位確認計量結果後10天內，按審定產值的90%支付上月進度款;支付總額至合同總價款的90%時，暫停支付;　　

3.3 若乙方發生嚴重質量事故或嚴重安全事故(按國家有關安全質量事故規定進行界定)，甲方有權暫停支付工程進度款。　　

3.4 因乙方原因造成工期延誤，甲方將暫停支付當期工程進度款。下一期工程進度款的支付、應在乙方將工程進度調整到甲乙雙方約定的工程進度計劃範圍內後，甲方才恢復支付工程進度款。　　

3.5 以房抵工程款的説明：甲、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應收本項目工程結算總價款的30%，並從每筆應付工程進度款中按30%比例衝抵。甲方根椐需要,若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅，應同乙方協商。甲方收回時，應將相應的應付工程款支付給乙方。本工程商品住宅作價的原則、方式及相關辦法由雙方另行簽定補充協議。　　

3.6 如發包人出現延期支付工程進度款的情況,按XX條款第2

6.3及2

6.4條執行。　　

3.7 工程結算　　

3.

7.1 乙方竣工結算經審計後____日內支付至工程結算總價款的95%(不得與

3.5條相沖突);工程結算總價款的5%作為保脩金，保修期屆滿之日起1____日內結清。　　

3.

7.2 質量保脩金的支付：各分部分項工程保修期屆滿、經甲方對工程質量確認無異議後14天內，按各分部分項工程的保脩金額，甲方與乙方辦理保修款結算，將剩餘保修款一次性支付乙方;基礎工程、房屋建築工程在交工滿________年後____日內，按其保脩金額支付給乙方。　　

3.8 結算審計：　　

3.

8.1 結算審計時甲乙雙方應積極配合審計工作，應在雙方確認竣工結算資料真實、完備之日起原則上在3個月內完成本工程的結算審計。　　

3.

8.2 結算審計費的支付辦法：按國家相關規定執行。　　

4. 履約保證金：乙方在簽訂本協議之日起____日內,在甲方專用帳户存入人民幣伍拾萬元，作為本協議的履約保證金。該保證金在三號樓、四號樓的二層封頂後____日內由甲方無息退還乙方50%;合同內工作內容竣工後____日內無息退還剩餘50%。　　

六. 材料價格及材料的採購　　

1. 材料價格調整　　

1.1 若甲方對某項主要材料進行調整(套用定額不發生變化)，僅對材料差價進行調整。　　

1.2 非暫定價材料不作調整，但砂、石、石灰材料價格風險係數5%，超過5%部分按實調整，税金按規定計取。乙方無權更換工程量清單中的任何材料。　　

2. 材料採購　　

2.1 乙方必須按甲方規定品牌採購，並且在採購前15天將樣品及價格送監理工程師及甲方代表認可後方可採購。對於非暫定價材料部份，如甲方採納乙方建議的性能相同且價格較優的其它品牌，即按第五條的

2.5款進行獎勵。　　

2.2 甲方對於暫定價格材料及主要材料價格表中的材料認為有必要自行採購時，乙方應予以支持。　　

七. 工程變更及簽證　　

1. 工程變更及簽證必須註明：事由、工作範圍及部位、具體作法、尺寸、工程數量和費用組成。簽證文字的表述應做到鮮明、準確，必要時應附圖，且在簽證單結尾處註明此項後無內容。　　

2. 本工程的所有變更及簽證，均應經甲方代表或甲方現場代表及監理工程師簽字後方可生效，甲方、監理、施工單位均應保留原件。　　

3. 甲方有權對設計圖紙進行變更。　　

4. 乙方發現設計錯誤或不合理之處，應及時通知甲方工程部、監理部和設計單位，由設計單位(或甲方)提供設計變更文件，經監理工程師、甲方代表簽字批准後實施。　　

5. 甲方對已完成的分項工程進行變更，乙方應在施工前將施工方案報甲方及監理單位確認。乙方應謹慎保護可能重複利用的材料、設備。若乙方拆除措施不當或保護不當造成材料、設備損壞的,由乙方承擔相應損失。　　

6. 需辦理簽證的隱蔽工程，乙方應在隱蔽前三天填寫簽證單，並由監理工程師及甲方代表確認。如因乙方原因導致工程量無法核實，則不予辦理簽證。　　

7. 乙方應在設計變更實施前48小時向甲方提交書面報價，由甲方及監理審核，按審核後的造價決算。　　

8. 設計變更、現場簽證的計價原則：按5章第2條執行。　　

9. 臨時用工簽證應明確：工作內容及工作量、工作時間、工作人數及用工價格。　　

10. 辦理簽證時，乙方應提供經甲方確認的有關方案或數據原件，簽證單原件一式四份。　　

八. 竣工驗收：按《XX條款》執行。　　

九. 工程質量保修　　

1. 工程質量保修範圍和內容：　　

1.1 乙方在質量保修期內,按照有關法律、法規、規章的規定和雙方約定，承擔承包範圍內工程質量保修責任。　　

1.2 凡屬於乙方原因造成的質量問題或其他缺陷，均屬於乙方保修責任範圍，其維修費用和因乙方維修造成業主的相關損失，應由乙方承擔;不屬於乙方責任，但是經由雙方協商由乙方施工的，乙方應配合檢修，費用由責任方承擔。　　

2. 質量保修期限如下(以雙方在工程移交書上簽字之日起計算)：　　

2.1 地基基礎和主體結構工程，為設計文件規定的合理使用年限;　　

2.2 屋面防水工程、衞生間、廚房、陽台和外牆面的滲漏(包括颱風、暴雨等自然條件下的影響)為________年;　　

2.3 電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為________年;　　

2.4 給排水設施、道路等配套工程為________年;　　

2.5 供熱及製冷系統為________年;　　

2.6 其他項目的保修期為________年　　

3. 質量保修責任　　

3.1 因乙方施工質量原因導致業主退房、要求甲方給予賠償等，其經濟責任和法律責任均由乙方承擔。　　

3.2 保修期內的維修：一般性維修乙方應在接到通知後24小時內到達;緊急事故乙方應在接到通知後8小時內到達現場搶修;業主收房後出現滲漏水、有水區域返水，乙方應在16小時內修復。　　

3.3 乙方未及時維修或未在合理期限內維修完好、或經過兩次維修都未能修好的，甲方有權自行請人代為維修並確定價格，所有修復費用及賠償費用在支付乙方質保金時扣除，但不等於解除乙方應負的責任。　　

3.4 乙方每次維修完畢，應負責將施工現場清理乾淨、並取得業主和甲方(或物管公司)的驗收簽字。　　

3.5 涉及結構安全的質量問題，乙方應立即向當地建設行政主管部門報告，並採取安全防範措施。由原設計單位或者具有相應等級的設計單位提出保修方案後，由乙方實施保修。　　

十. 雙方的權利和義務　　

1. 甲方代表及職責　　

1.1 本工程甲方代表為 。甲方代表代表甲方行使合同約定的權力，履行合同約定的職責。甲方如另行委託其他人員代行上述全部或部分職責的，以甲方向乙方出具的授權委託文件或書面通知為準。　　

1.2 本工程甲方現場代表為王。甲方現場代表的職責：負責監督檢查工程質量及工程進度，負責設計變更、技術核定及現場簽證的簽署，對工程進度款的支付和工程竣工決算進行審核，以及與設計單位等相關部門的協調。　　

2.乙方駐工地代表及其他人員　　

2.1 乙方項目經理為 ，項目技術負責人為 ，其它管理人員名單按乙方的工程量清單報價文件。　　

2.2 乙方項目部主要管理人員在本工程施工期間(包括準備和收尾階段)，均須專職在崗，堅守施工現場，不得兼任其他項目任何職務;如需對人員、機械設備、施工方案等變更，必須提前一週以書面形式報經甲方同意。　　

2.3 乙方的要求、通知均應以書面形式由乙方項目經理簽字加蓋乙方公章或項目專用章後遞交甲方。　　

2.4 乙方項目經理或項目技術負責人必須參加每週工程例會，因故不能參加的應提前8小時向監理部請假、並在獲得監理部同意後方可缺席。　　

2.5 乙方代表除以下原因外，在竣工驗收完成前不能替換　　

2.

5.1 因病而不能堅持工作者;　　

2.

5.2 無法擔任與該工程建設相關的工作。　　

2.

5.3 因刑事責任或經濟糾紛無法繼續擔任此項工作。　　

2.

5.4 被吊銷資格證。　　

2.

5.5 甲方認為不稱職者。　　

2.6 乙方代表換人，必須經甲方書面認可，其接任人仍必須無條件全面繼續承擔乙方應有的責任。　　

2.7 乙方在開工前應向甲方提供有關人員資質證書及崗位證書等證件。　　

2.8 以下甲方確認無法勝任工作的人員，經甲方要求，必須調離本工程範圍。同時，乙方應儘快用甲方批准的合格的人員代替上述調離的人員。　　

2.

8.1 對施工質量、進度達不到合同要求負有責任的施工人員;　　

2.

8.2 業務水平達不到崗位要求、工作責任心不強的施工人員;　　

2.

8.3 不能積極配合甲方正常工作;　　

2.

8.4 違反甲方或乙方工地現場管理規定者;　　

2.

8.5 無證上崗者(適用於按規定必須持證上崗者);　　

2.

8.6 與工程量清單報價書及合同規定名冊不符者;　　

2.

8.7 與本工程施工無關的人員等。　　

3.甲方的工作　　

3.1 施工前準備　　

3.

1.1 完成紅線以外的三通，提供水、電接口到紅線。乙方進場後，甲乙雙方及時辦理臨時水電設施的移交手續。　　

3.

1.2 負責辦理施工許可證等合法手續，乙方協助辦理。　　

3.

1.3 提供施工場地工程地質、地下管網線路資料，必要時乙方應進一步探明。　　

3.

1.4 將水準點、座標控制點現場交驗予乙方，由乙方自費負責保護，若保護不當造成的損失由乙方負擔。　　

3.

1.5 向乙方提供8套施工圖。　　

3.2 施工期間　　

3.

2.1 監督檢查工程質量、進度，設計變更的簽證、工程進度款的支付、辦理竣工決算等。　　

3.

2.2 根據銷售等實際需要,對施工現場發出調整、變更指令。　　

3.

2.3 負責協調周邊關係和政府職能部門的關係。　　

4. 乙方的工作　　

4.1 執行本合同的約定，履行與乙方有關的權利和責任。合同簽訂後____日內提交施工現場佈置方案，經甲方代表、項目總監批准後進場作施工前期準備工作，並按合同要求的質量和工期完成本工程。　　

4.2 遵守有關法律的規定,接受甲方和監理的指令,按照施工圖紙、設計變更單、工程施工及驗收規範等進行施工。　　

4.3 負責搭建工地現場臨時設施，臨時道路、管線的施工、保養、移位及拆除，現場管線和鄰近建築物、構築物及鄰街交通要道、人行道的防護。向甲方、監理提供現場辦公室三間。　　

4.4 負責從甲方指定的施工用電、用水接駁點按甲方批准的接駁方案接駁。施工用水、電的費用及接駁等所發生的相關費用由乙方承擔。　　

4.5 提供大型施工機械設備年檢證等資料。　　

4.6 乙方須提交詳細的施工組織設計，施工組織設計包括施工總進度計劃(採用時標網絡圖繪製)、甲供材料計劃及乙供材料計劃，並嚴格按照經甲方及監理批准後的施工組織設計施工。　　

4.7 如甲方提供的施工文件不完整，乙方須於合同簽訂後____日內以書面方式向甲方提出補充施工文件(須列清單)，並提供時間表，列X在不影響進度的情況下，甲方應向乙方提供補充施工文件的內容及最後期限。在工程施工過程中，乙方亦有義務以書面形式及時向甲方進行提示。　　

4.8 每月二十____日前向甲方及監理書面報送本月完成工程量報表和下月施工進度計劃，下月施工計劃必須具體、詳細。若不按時、按要求報送，甲方有權不予支付進度款或支付時間順延。　　

4.9 工地實行旬報制度。旬報在每半月例會前一天報送甲方及監理，旬報內容包括本旬計劃和上旬完成工作、未完成情況説明(包括擬採取措施、最終完成時間)　　

4.10 做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通、不漏、不灑、不揚，對進出工地的車輛須派專人及時進行沖洗清掃，防止污染交通道路，達到文明施工。以上工作甲方有權檢查。甲方要求整改的部份，若乙方逾期未整改，則另行處理，並從工程款中扣除所發生的費用的兩倍作為罰金。甲方指定分包單位應協助乙方完成上述工作，並承擔同樣責任。　　

4.11 本工程現場所有建築垃圾、生活垃圾須按甲方代表指令清理並運出本工地(甲方直接分包工程的垃圾除外)。乙方須自行聯繫政府規定棄置地點，不論距離遠近和運輸進程中發生的環保費、____市衞生費、堆放費、各種可能發生的罰款等費用均由乙方負責。若乙方不及時按甲方指令清運，甲方可另行委託其他單位清運，由此產生的所有費用將從乙方進度款中按所發生費用扣除，乙方應予以支持。　　

4.12 在室外工程開工後，甲方有權要求乙方拆除影響室外工程的臨時設施，乙方須無條件配合，甲方對此不予補償。但經甲方批准的除外。　　

4.13 按合同約定，對甲方直接分包工程進行配合管理，對分包工程進行協調及配合，參加分包工程的分項、分部工程驗收和竣工驗收，並提出整體驗收意見。　　

4.14 工程竣工前應將現場清理乾淨，做到工畢場清。　　

4.15 負責組織圖紙會審工作以及施工期間的例會、專題會、協調會。按施工圖紙、圖紙會審紀要、設計修改(或變更)通知單和國家現行驗收規範作好自檢工作。　　

4.16 做好施工記錄、隱蔽工程記錄、施工技術資料作為竣工驗收資料移交甲方。甲方分包工程的竣工資料由分包單位按規定整理，在竣工前1____日內提交給乙方，由乙方按規定整理彙總。　　

4.17 工程竣工驗收完成後未移交給甲方之前，乙方負責承包範圍內的成品和半成品保護、施工圍牆的維護、提供臨時廁所，直至工程全部竣工完畢並移交甲方為止。乙方保護期間發生損壞，乙方出資修復。如因甲方提前使用，造成損壞發生的修復費用由甲方承擔。　　

4.18 與本工程無關的設備、材料均不得進入現場，甲方有權進行檢查。　　

4.19 乙方的現場施工人員、機械、設備、材料等必須滿足甲方的施工進度要求。若乙方進度不能滿足甲方要求，則乙方必須按甲方要求增加施工人員、機械、設備、材料等，由此引起的相關費用甲方不予補償。　　

4.20 乙方施工前應組織專業人員仔細審閲設計文件，有責任發現並提出設計文件存在的問題。若發現工程按現有施工設計文件或指令施工將要發生質量缺陷，應立即書面報告甲方。經甲方決定按原要求施工，乙方應予執行。　　

4.21 在施工過程中必須配合甲方銷售需要，積極配合樣板房的施工。　　

4.22 遵守政府主管部門對施工場地交通、施工噪音、夜間施工、安全生產有關的管理規定，按規定辦理有關手續，並以書面形式通知甲方、監理;嚴格遵守有關環境保護法律，並按照環境檢查審核要求，加強施工現場的環境管理，在施工過程中嚴格落實粉塵等污染防治措施及生態保護、水土保持措施，由此發生的費用及由於乙方責任造成的罰款由乙方負責。　　

4.23 加強施工隊伍法制教育，在工程場地內和工程場地周邊不得有擾社會治安。若有違法犯罪活動和人員，應立即交由公安機關處理，不得私自違法處理。　　

4.24 牆改、散裝水泥、臨時路口、臨時場地及城建檔案資料等保證金或押金由甲方負責繳納，乙方按有關部門相應要求(若有)及時提供相應資料，乙方未及時提交合格的資料或未交還佔用的場地造成有關保證金或押金未能全部或部分退回等、由於乙方原因扣除的保證金或押金由乙方負責，甲方有權從支付乙方的任何工程款項中扣回。　　

4.25 乙方須與甲方簽訂《廉潔合作協議書》，並嚴格遵守。　　

4.26 乙方施工期間，其公司內部任何勞資糾紛，均由乙方自行解決。因乙方勞資糾紛影響甲方工程進度及項目聲譽的，相關損失由乙方承擔。　　

5. 現場管理　　

5.1 安全施工與檢查：乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全生產管理條例要求組織施工，並受行業安全檢查人員依法進行的監督檢查。採取必須的和必要的安全防護措施，消除事故隱患。本合同施工範圍內發生的安全事故責任和因此發生的費用，全部由乙方承擔。　　

5.2 安全防護：乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防塵操作間、易燃易爆地段以及在臨時交通要道附近施工時，施工開始前應向監理提出安全防護措施，經監理認可後實施。　　

5.3 事故處理：發生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門並通知監理及甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。甲方、乙方對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理，或參照爭議解決條款。　　

5.4 文明施工：本工程以總平面紅線範圍作為施工場地，施工平面佈置須考慮周全，並經甲方審核後方可實施。　　

5.5 乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發的安全施工、文明施工等規範、條例。遵守甲方的現場管理規定。　　

5.6 乙方現場辦公室應配置齊全、完好的辦公設備。　　

5.7 施工期間，乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建築垃圾等，做到場清。工程建設中每個樓層的多餘材料、建築垃圾必須通過井架或垃圾槽運輸到地面，嚴禁從高空直接向下拋物。　　

5.8 乙方應嚴格遵守地方政府和有關部門的規定，辦理施工場地交通、噪音、環境衞生和場外污染等有關手續，發生的費用及造成的罰款全部由乙方承擔。　　

5.9 現場用水用電管理　　

5.

9.1 乙方用電用水必須安裝水錶、電錶(乙方水、電錶安裝及移位須報甲方同意)。安裝完成後雙方共同抄底度數，並簽字認可。　　

5.

9.2 施工中根椐水、電錶用量按供電局、自來水公司規定的價格支付費用。價格按供電局、自來水公司出具的收費單為準。　　

5.

9.3 乙方負責提供本工程範圍內分包單位施工用水用電的接口，其水電費用由分包單位自理。　　十

一. 其他　　

1. 乙方對甲方指定分包單位的配合及管理　　

1.1 甲方指定分包的工程範圍見本協議附件四。　　

1.2 對甲方指定分包的工程，乙方應負責管理配合。分包工程配合費按以下費率收取：　　

1.

2.1 普通水電工程按中標價的2%收取;　　

1.

2.2售樓部土建工程按中標價的1%收取;　　

1.

2.3外牆保温隔熱、外牆塗料工程按中標價的

1.5%收取。　　

1.3 按甲方及指定分包單位的要求提供指定分包工程開工條件。　　

1.4 指定分包方應在進場前對已完成的臨時工程及場地進行檢查接收。　　

1.5 乙方對工程進度、安全及文明協助管理。　　

1.6 乙方應對分包商的施工進度計劃進行彙總分析，對施工中有矛盾的地方進行協調並提出解決辦法。　　

1.7 乙方在各分項工程施工前須與指定分包方聯繫，並在隱蔽工程施工前一天請各分包方以書面形式確認，否則，由此而導致的額外施工費用由乙方承擔。如分包方不配合，由分包方負責並承擔乙方的損失。　　

1.8 提供標高、定位點線等。　　

2. 乙方分包管理　　

2.1 乙方未經甲方書面同意，不得將本合同承包內容或任何分項工程對外進行轉包。　　

2.2 乙方分包要求　　

2.

2.1 分包須經甲方及監理書面批准，並向甲方及監理單位提供分包單位資質證書、分包合同、分包工程施工方案。　　

2.

2.2 乙方應在分包施工現場派駐監督管理人員，對分包工程的質量和進度負責。乙方分包單位的違約行為，均視為乙方違約。　　

2.

2.3 乙方應在開工前30天內提交乙方分包工程內容並經甲方認可。乙方分包工程的進、退場時間，經甲方、監理確認後執行。　　

4. 銷售配合　　

3.1 甲方將根據銷售需要，安排施工現場不定期對社會開放。乙方在開放日前應對施工現場進行清理，並作好相應的安全防護措施。　　

3.2 為配合銷售而需要提前施工的項目，應按甲方的書面要求及時安排施工完畢，要求如下：　　

3.

2.1 按甲方要求的時間完成各種施工設施、設備的遷移。　　

3.

2.2 樣板間所在樓棟中的單元門至樣板間的入户門之間的樓梯間地面材料的鋪貼、牆面抹灰、油漆及樓梯欄杆的安裝。　　

3.

2.3 樣板間內的牆面的抹灰、油漆、地面的找平、廚房、洗手間的防水處理、防護門的安裝。　　

3.

2.4 樣板間外施工通道的上層防護措施應按規範做好。　　

3.

2.5 樣板間外施工用安全網，在樣板間開放前應換用新購置的安全網。　　

3.

2.6 以上工程內容若在乙方承包範圍(清單報價書)外，費用由甲方支付。　　

3.

2.7 如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成銷售配合工作，甲方可另請其他施工單位進行施工，所發生的費用甲方有權從應付乙方的工程款中扣除;若因甲方要求增加部分工程，以現場簽證的形式支付相關費用。　　十

二. 協議解除　　

1. 除本協議約定的解除條件外，經甲乙雙方協商一致，也可以解除本協議。　　

2. 當乙方擅自將其承包的全部或部分工程轉包給他人、或肢解後以分包的名義分別轉包給他人,甲方有權解除本協議。　　

3. 因不可抗力致使合同無法履行的，甲乙雙方可以解除本協議。　　

4. 甲、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時，應以書面形式向對方發出解除合同通知，並在發出通知前7天告知對方，通知送達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，可依本合同有關的約定處理。　　

5.合同解除後，乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護，並在____日內向甲方完成移交工作。甲方應為乙方的撤出提供必要條件，乙方應按甲方的要求將自有的機械設備和人員撤出施工場地。乙方未完善移交手續擅自撤場的，應該賠償由此給甲方造成的一切損失。已完工程價款在乙方根據甲方要求完全撤出施工現場並辦理完決算手續後支付。　　

6.甲方不支付乙方因撤出施工現場所發生的費用。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨和解除訂貨合同，並承擔相應損失。　　

7.乙方退場條款：無論何種原因導致合同解除的，為保證工程項目的順利完工並交付購房人使用，保證雙方糾紛的順利解決，乙方均應在合同解除達成協議或解除合同通知送達之日起1____日內清退出場，否則，乙方按每日10萬元向甲方支付違約賠償金。乙方在履行本協議過程中，無論以何種理由起訴甲方，甲方為保證工程的順利完工和交付購房人，以及為維護社會穩定，均可要求乙方立即退場，退場辦法按上述規定辦理　　

8.甲方依照法律規定和合同約定行使合同解除權時，乙方投入施工的工程費用，只按工程直接費進行結算。　　

9.因乙方違約造成合同解除(如：乙方公司內部民工鬧事造成不良社會影響、因乙方原因延誤工程關鍵工期、乙方不能按約定實現合同承諾等)，應賠償甲方一切經濟損失，並按上述退場條款的約定退場。　　

10.因甲方無力支付工程款，並未提出有效的經認可的辦法，乙方有權為維護自身利益而停止繼續施工。其停止施工期間的費用和其後的一切損失，甲方有責任給予賠償　　1

1.在竣工時，須提交竣工資料4套。　　十

二. 合同生效與終止、爭議的處理　　

1. 本補充協議自雙方簽訂之日起____日內乙方向甲方足額支付履約保證金後生效。　　

2. 除正常質量保修外，甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務，本合同即告終止。　　

3. 本補充協議一式陸份(其中正本貳份)，甲、乙雙方各執正本壹份、副本貳份。　　

4. 本補充協議系《觀景上東建築工程施工合同》的非實質性補充，若二者不一致處，以本補充協議為準。　　

5. 本協議在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成提交____市仲裁委員會仲裁。　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________　　________年____月____日 ________年____月____日

通信建設施工合同 篇10

合同編號_________

需方(甲方)：__________________

供方(乙方)：__________________

依據《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國產品質量法》及其它有關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自願、協商一致的基礎上，就石材加工生產及相關服務達成如下協議。

第一條　石材供料

1.甲方委託乙方加工：___________________________。(石材)詳見附件《石材供料單》。

2.石材供料時間：_______________________________。

3.交付地點為(選擇一項)

施工現場：____________________________________。

甲方指定的材料存放地點：______________________。

雙方約定的其他地點：__________________________。

4.甲乙雙方根據合同要求及供料進度確定具體批次的石材產品的交付時間和地點。

第二條　承接方式

1.甲方應在_______年_______月_______日前向乙方提供設計方案或技術要求，就相關要求向乙方進行書面告知。乙方按照甲方的設計要求，制定加工方案。

2.乙方提供石材原材料、加工設備和技術人員應按甲方要求，並接受甲方檢驗。

甲方提供原材料的，乙方應及時檢驗，如有不符合約定要求的應當 日內通知甲方更換、補齊或者採取其他補救措施。甲乙雙方不得擅自更換加工原材料的品種和等級。

3.乙方需要第三方協助完成工作的，工作成果由乙方負責。

4.一方要求設計方案或加工方案不得向第三方透露的，另一方應盡保密義務。

第三條　質量要求

乙方向甲方交付的成品石材應當符合以下標準(選擇一項)

國家標準

行業標準

雙方約定標準：________________________________。

第四條　運輸與裝卸

1.成品石材的運輸由(選擇一項)：□甲方負責 □乙方負責;石材在運輸中發生的損毀由負責運輸的一方負責，運費由_____方承擔。

2.成品石材運到工程施工現場應由(選擇一項)：□甲方裝卸□乙方裝卸;石材在裝卸中發生的損毀由負責裝卸的一方負責，裝卸費由_______方承擔。

第五條　驗收

1.乙方按照合同要求在出廠前自檢，並向甲方出具“石材產品出廠質量保證書”(以下簡稱“質保書”)。乙方在向甲方供料交付的同時，甲方應派專人與乙方一同驗收，驗收完成後甲方應當同時出具驗收單;實際交付石材的品種、規格、數量等，依據甲方向乙方出具的驗收單確認。質保書及驗收單為本合同附件。

2.成品石材的運輸由甲方負責的，甲方在裝運前驗收，並出具驗收單。成品石材的運輸由乙方負責的，甲方在裝運後驗收，並出具驗收單。

第六條　合同價款與支付方式

1.合同總價：人民幣_____________________(大寫)。

2.支付方式

(1)合同簽訂後_______日內(或另行約定______________)，甲方向乙方支付合同總價款的_______%作為預付款，計人民幣_________ 元，雙方約定預付款處理方式：_____________________。

(2)款項支付(選擇一項)

按供料進度，每_______(時間)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後_______日內核實並支付進度款。

按供料進度，每_______(數量)結算一次。甲方應於收到乙方結算報表後_______日內核實並支付進度款。

3.合同價款結算方式為：____________________________。

4.供料進度款支付達到合同總價款的______%時，不再按進度付款。待完工驗收後_______天內支付餘款，甲方暫留合同總價款的______%作為保脩金，甲方應在保修期滿後_______天內結算，將剩餘保脩金和銀行同期存款利息一次性退還乙方。

第七條　違約責任

1.乙方交付的石材質量不符合本合同要求，甲方有權要求乙方整改並達標後繼續供料;對不達標但仍可使用的，甲方有權要求乙方減少價款;因重新供料而產生的費用由乙方承擔。改進後仍不能達標以及不能重新供料的，甲方有權解除合同，並要求乙方賠償相應損失。

2.乙方逾期交付石材的，甲方有權要求乙方繼續履行，並向甲方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。

3.因甲方原因導致遲延交付的，甲方應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付。

4.甲方逾期支付合同價款的，應向乙方支付違約金，違約金每日按合同總價款______%支付，乙方對已加工的成品石材享有留置權。

5.其他違約責任：____________________________。

第八條　保修

1.保修期限_______年，保修期從甲方代表在驗收記錄上簽字之日算起。

2.保修項目____________________________。

3.保修內容____________________________。

4.保修期內，因乙方供應材料發生質量問題由乙方承擔修補、更換的責任。乙方應在接到修理通知之後7天內派人修理，否則，甲方可委託其他單位或人員修理。因乙方原因造成返修的費用，甲方在保脩金內扣除，不足部分，由乙方交付。因乙方之外原因造成返修的費用，由甲方承擔。

第九條　合同變更與未盡事宜補充

1.乙方開始加工後，甲方變更加工或相關服務要求應與乙方協商，並制定書面補充合同或者以本合同為標準計算變更部分的合同價款;因變更造成乙方的損失由甲方承擔。

2.合同履行過程中發生的與合同有關但無合同約定的事宜，雙方應友好協商解決，並以書面形式達成補充協議，與合同條款具有相同效力。

第十條　其他事項____________________________。

第十一條　爭議處理

因本合同發生爭議，雙方可以協商解決或提交上海石材行業協會調解;或按照下列第_______項方式解決。

1.向上海仲裁委員會申請仲裁。

2.向人民法院提起訴訟。

第十二條　本合同生效後雙方可以向上海石材行業協會備案。

第十三條　附則

1.本合同由甲乙雙方簽字或蓋章後生效。

2.本合同一式_______份，雙方各執_______份。

甲方：________________________　乙方：________________________

簽訂人：_______　職務：_______　簽訂人：_______　職務：_______

負責人：______________________　負責人：______________________

住所地：______________________　住所地：______________________

電話：________________________　電話：________________________

___________年______月_______日　___________年______月_______日

石材供料單

上海市工商行政管理局/上海石材行業協會制定

通信建設施工合同 篇11

甲方：食品有限公司

乙方：工程建築有限公司

根據有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

一、工程概況

1、工程名稱：鍋爐房工程

2、工程地點：

3、承包範圍：包工包料形式。

4、工程建築面積及計算方式：工程約平方，每平方米按元整計算(按工程完工後實際發生量計算)，工程總造價約貳佰萬元。

5、付款方式：基礎完工後付款元，主體完工後付元，餘款完工後經甲方驗收合格七天內結算，一個月內付清。

6、工程期限：年月 日至年 月 日，共計 天完工。

7、如遇到下雨天災，人為不可抗拒因素，工期相應順延。

8、工程施工中如發生變更項目，另行計算。

9、建築物回填 米以外由甲方負責。

10、煙筒不在承包範圍內。

11、因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負責。

二、 甲方責任和權利

1、施工單位有權行使合同約定的權利，履行合同約定的職責，負責對乙方承建的工程項目進行監督檢查。

2、施工單位所制定的施工進度計劃，乙方嚴格執行。

3、施工期間乙方不準隨意停工。

4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙，並進行圖紙

三、乙方的責任和權利

1、 乙方必須遵守甲方的各項規章制度，接受施工單位有關人員對工程進度、質量安全、文明施工方面的管理和監督，但乙方不能因施工單位管理和監督而免除自己的責任。

2、 必須遵守安全施工標準，規章制度和操作規程，正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工，必須遵守施工單位的各項規章制度，服從施工單位現場指揮。

3、 有權拒絕違章指揮和冒險作業，在施工中發生危險及人身安全的緊急情況下，作業人員有權停止作業或撤離危險區域。

4、 組建一支過硬的施工隊伍，配齊各項工種，配備專職人員負責現場協調，安全文明施工。會審，如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方，避免造成不必要的損失。

5、負責施工現場的各項管理工作及周邊關係的處理，給乙方造成一個良好的施工環境，並對工程質量嚴格把關，對不合格工程應以書面形式勒令期限整改，否則由此造成的一切損失由乙方承擔。

6、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。

7、保證按時給乙方撥付工程款，如有延期甲方承擔一切後果。

8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現場的土地。

四、施工安全措施

1、乙方在施工操作中，嚴格遵守工地的一切規章制度，注意安全，在施工中乙方人員的安全問題，一切事故由乙方自負，甲方不承擔一切責任。

2、乙方在施工現場，安全施工無事不得進入建設單位生產車間，如果出事，乙方承擔一切責任。

3、因乙方造成停工、打架，一切後果由乙方無條件承擔。

五、附則

1、本合同一式肆份，合同甲乙雙方各執三份。

2、本合同簽訂後，承、發包雙方需提出修改時經雙方協商一致後，簽字確認作為本合同補充合同。

3、任何一方不得違反本合同規定，未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：

乙方：

年 月 日

通信建設施工合同 篇12

發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)

承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況：

工程名稱：

工程地點： 工程內容：圖紙及發包人規定的全部內容，工程量以現場實際簽證為準。資金來源：企業自籌

二、工程承包範圍：嚴格按照集團公司審批的施工組織設計施工;

三、合同工期：30日曆天 開工日期：以監理及發包人下達的開工報告為準 竣工日期：以監理及發包人下達的竣工報告為準 四、質量標準：合格

五、合同價款：

合同價款暫定 萬元。工程量經發包人、承包人及監理現場共同確認後據實結算。預算定額執行國家現行有關標準及集團有關規定，根據集團規劃部核定價款作為合同最終價款，雙方據此簽訂補充協議。

六、組成合同的文件：

組成合同的文件包括：

1、本合同協議書

2、本合同專用條款

3、本合同通用條款

4、施工單位確認書

5、預算文件及其附件

6、圖紙或施工組織設計

7、標準、規範及有關技術文件

雙方為履行本合同的有關洽商、變更等書面協議、文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效：

合同訂立時間：

合同訂立地點： 本合同雙方約定：自雙方簽字蓋章後生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

通信建設施工合同 篇13

甲方：_____________________ 乙方：_____________________

地址：_____________________ 地址：_____________________

電話：_____________________ 電話：_____________________

茲_____________(以下簡稱甲方)委託__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：

一、工程依據和技術指標

1.發電機組型號：_____________ ;冷卻方式：_____________;台數：_____________。

2.技術指標

根據(《國家城市區域環境噪聲標準》GB3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______db(A)。

評價點位置：__________________________________________

所屬區域：____________________________________________

噪聲標準：白天________db(A);晚上________db(A)。

注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據GB3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建築物外1米,傳聲器高於地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

二、噪音治理要求

1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。

2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、並應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發電機正常運行。

三、噪音治理措施

採用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。

四、承接方式

乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。

五、完成期限

在合同簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。

六、施工條件及協作事項

________________________________________。

七、工程費用及支付辦法

總工程費用為：________________

付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場後付________;工程完工後________天內付清餘款。

八、其它

1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。

2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本着保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。

3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

委託方(甲方)：________________

承接方(乙方)：________________

簽訂時間：______年______月____日

通信建設施工合同 篇14

發包方：__________　　承建方：____省　　簽定地點：四川成都　　簽定日期：__________　　建築工程施工合同　　補充協議　　發包人：成都（以下簡稱甲方）　　承包人：四川（以下簡稱乙方）　　為進一步明確甲乙雙方的責任、權利、義務，在《“__________”建築施工工程合同》基礎上，按照《中華人民共和國民法典》及《中華人民共和國建築法》等有關規定，並結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自願和理解本補充協議條款的情況下，簽訂本工程施工合同補充協議。　　

一、工程概況　　

1、工程名稱：“住宅工程　　

2、工程地址：__________　　

3、建築面積：5111

8、132　　

4、結構類型：框架結構、地上111層、獨立地下室1層　　

5、設計單位：四川　　

6、監理單位：四川　　

二、工程內容及承包範圍　　

1、乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包，承包範圍為：基礎、主體、裝飾裝修工程（見本協議附件一：工程量清單報價書）。　　

2、包括乙方承包範圍內的因設計變更而引起的增減工程。　　

3、甲方指定分包工程內容見本協議附件二。　　

三、合同工期（本協議中所列日期均為日曆天數計）　　

1、開、竣工日期　　

1、1開工日期：________年____月____日；竣工日期：________年____月____日；總工期：420天（含法定節假日）以;所載日期為準。　　

2、施工進度　　

2、1本工程分兩期實施。一期工程為

一、二號樓。二期工程為

三、四號樓和獨立地下室（見本協議附件三：即總平面圖）。　　

2、2乙方應於合同簽訂並收到施工圖後10天內向監理和甲方提交詳細的施工組織設計，甲方和監理在乙方施工組織設計提交後的10天內若未予以書面形式確認或提出修改意見，則視為同意。　　

2、3二層頂板完成時間：一號樓：________年1____月____日；二號樓：________年1____月1____日；四號樓：________年____月____日。　　

2、4三號樓一層頂板完成時間：________年____月3____日；地下室完成時間：在________年____月3____日。　　

3、工期違約責任　　

3、1如因乙方原因延誤二層頂板工期（房屋銷售起始工期），甲方按20元天對乙方進行罰款；若乙方提前工期，甲方按20元天給予乙方獎勵，累計獎罰金額不超過4萬元。　　

3、2若總工期延誤，甲方按3000元天對乙方進行罰款；若乙方提前工期，甲方按3000元天給予乙方獎勵，但獎罰累計不超過10萬元。　　

4、如有獎勵或罰款金額在工程決算時辦理。　　

5、工期不順延情況：　　

5、1各種自然因素（如下雨、大風、高低温天氣等）；　　

5、2停水、停電、節假日及地方性政策調整等因素對工期的影響（若一週內停電、停水累計超過8小時，工期予以順延）；　　

5、3因乙方施工質量問題或施工安排不當導致設計變更以及擅自變更設計而發生的費用和由此導致甲方的損失，均由乙方承擔，工期不予順延。　　

6、工期延誤：由以下原因造成工期延誤，工期應相應順延：　　

6、1按《XX條款》第十三條執行。　　

6、2甲方直接分包的施工項目影響乙方施工進度造成的工期延誤。　　

四、質量與檢驗標準　　

1、1工程質量：合格。基礎、主體驗收及竣工驗收均應一次性通過____區質監部門驗收合格；　　

1、2因乙方原因造成工程質量問題及使用不符合設計要求的材料，必須無條件及時修復或返工重建。否則甲方有權要求乙方支付工程合同造價總額的5%的違約金和相應返工價款。　　

1、3乙方應及時向下一道工序的施工單位（分包單位）辦理移交手續。　　

1、4設計圖中室內天棚不抹灰，乙方按常規普通法施工，若甲方有其他要求，另行辦理相關手續。　　

五、合同價款與支付　　

1、合同價款：暫定為人民幣3260、525215萬元（叁千貳百陸拾萬零伍仟貳佰伍拾貳元壹角伍分）。結算工程量以實際完成的工程量為準。　　

1、1合同價款中的規費、措施費

（一）、措施費

（二）由乙方在工程全過程中包乾使用，不作任何調整。具體包乾費用內容包括但不限於以下項目：　　

1、

1、1規費：即養老保險費、失業保險費、醫療保險費、住房公積金、危險作業意外傷害保險；　　

1、

1、2措施費

（一）：即安全施工、文明施工、臨時設施、　　

1、

1、3措施費

（二）：即大型機械設備進出場及安拆、垂直運輸機械、腳手架、混凝土和鋼筋混凝土模板及支架、已完工程及設備保護。　　

1、

1、4其他不可預見費及風險包乾費　　

1、2本工程税金按國家税法及相關政策法規執行。　　

2、合同價款的調整：由於工程量清單漏項、新增項目、設計變更引起的新增工程量清單項目，其結算價格按以下方式計算：　　

2、1乙方工程量清單報價書中已有適用於此工程項目的綜合單價，按已有的綜合單價計算；　　

2、2乙方工程量清單報價書中只有類似項目的綜合單價，可參照類似項目的綜合單價確定新增工程量清單項目的綜合單價。　　

2、3乙方工程量清單報價書中沒有適用或類似工程項目的，依據________年《____省建設工程工程量清單計價定額》及相關配套文件的規定，套用相應定額子項後確定該項目的綜合單價。該項目的材料由甲方認質認價，人工費按施工期間政策規定調增，綜合費按27%計取，機械費按定額子項計取，（措施

一、規費、措施二不計取）。　　

2、4施工期間人工費按政府規定係數並結合乙方工程量清單報價書隨施工進度進行調整。　　

2、5獎勵　　

2、

5、1若乙方的工程質量、進度、安全、協調配合、節約成本、現場管理等符合合同要求，甲方獎勵乙方項目部10-30萬元。　　

2、

5、2乙方提出合理化建議，若經甲方採納而節約的工程直接費，甲、乙雙方按6：4的比例分享。　　

3、工程進度款的支付　　

3、1工程形象進度必須滿足合同及本協議的約定，工程量進度報表經甲方及監理審核後支付乙方工程進度款。　　

3、2支付時間：

一、二號樓主體三層頂板完成後，甲方支付已完工程量90%的進度款（含30%以房抵工程款、下同），三層以上工程款按月形象進度支付；

三、四號樓主體一層頂板完成後，甲方支付已完工程量90%的進度款，一層以上工程款按月形象進度支付。甲方及監理單位確認計量結果後10天內，按審定產值的90%支付上月進度款；支付總額至合同總價款的90%時，暫停支付；　　

3、3若乙方發生嚴重質量事故或嚴重安全事故（按國家有關安全質量事故規定進行界定），甲方有權暫停支付工程進度款。　　

3、4因乙方原因造成工期延誤，甲方將暫停支付當期工程進度款。下一期工程進度款的支付、應在乙方將工程進度調整到甲乙雙方約定的工程進度計劃範圍內後，甲方才恢復支付工程進度款。　　

3、5以房抵工程款的説明：甲、乙雙方同意以本項目商品住宅作價支付乙方應收本項目工程結算總價款的30%，並從每筆應付工程進度款中按30%比例衝抵。甲方根椐需要，若全部或部份以原作價收回該部份商品住宅，應同乙方協商。甲方收回時，應將相應的應付工程款支付給乙方。本工程商品住宅作價的原則、方式及相關辦法由雙方另行簽定補充協議。　　

3、6如發包人出現延期支付工程進度款的情況，按XX條款第2

6、3及2

6、4條執行。　　

3、7工程結算　　

3、

7、1乙方竣工結算經審計後____日內支付至工程結算總價款的95%（不得與

3、5條相沖突）；工程結算總價款的5%作為保脩金，保修期屆滿之日起1____日內結清。　　

3、

7、2質量保脩金的支付：各分部分項工程保修期屆滿、經甲方對工程質量確認無異議後14天內，按各分部分項工程的保脩金額，甲方與乙方辦理保修款結算，將剩餘保修款一次性支付乙方；基礎工程、房屋建築工程在交工滿________年後____日內，按其保脩金額支付給乙方。　　

3、8結算審計：　　

3、

8、1結算審計時甲乙雙方應積極配合審計工作，應在雙方確認竣工結算資料真實、完備之日起原則上在3個月內完成本工程的結算審計。　　

3、

8、2結算審計費的支付辦法：按國家相關規定執行。　　

4、履約保證金：乙方在簽訂本協議之日起____日內，在甲方專用帳户存入人民幣伍拾萬元，作為本協議的履約保證金。該保證金在三號樓、四號樓的二層封頂後____日內由甲方無息退還乙方50%；合同內工作內容竣工後____日內無息退還剩餘50%。　　

六、材料價格及材料的採購　　

1、材料價格調整　　

1、1若甲方對某項主要材料進行調整（套用定額不發生變化），僅對材料差價進行調整。　　

1、2非暫定價材料不作調整，但砂、石、石灰材料價格風險係數177;5%，超過177;5%部分按實調整，税金按規定計取。乙方無權更換工程量清單中的任何材料。　　

2、材料採購　　

2、1乙方必須按甲方規定品牌採購，並且在採購前15天將樣品及價格送監理工程師及甲方代表認可後方可採購。對於非暫定價材料部份，如甲方採納乙方建議的性能相同且價格較優的其它品牌，即按第五條的

2、5款進行獎勵。　　

2、2甲方對於暫定價格材料及主要材料價格表中的材料認為有必要自行採購時，乙方應予以支持。　　

七、工程變更及簽證　　

1、工程變更及簽證必須註明：事由、工作範圍及部位、具體作法、尺寸、工程數量和費用組成。簽證文字的表述應做到鮮明、準確，必要時應附圖，且在簽證單結尾處註明“此項後無內容”。　　

2、本工程的所有變更及簽證，均應經甲方代表或甲方現場代表及監理工程師簽字後方可生效，甲方、監理、施工單位均應保留原件。　　

3、甲方有權對設計圖紙進行變更。　　

4、乙方發現設計錯誤或不合理之處，應及時通知甲方工程部、監理部和設計單位，由設計單位（或甲方）提供設計變更文件，經監理工程師、甲方代表簽字批准後實施。　　

5、甲方對已完成的分項工程進行變更，乙方應在施工前將施工方案報甲方及監理單位確認。乙方應謹慎保護可能重複利用的材料、設備。若乙方拆除措施不當或保護不當造成材料、設備損壞的，由乙方承擔相應損失。　　

6、需辦理簽證的隱蔽工程，乙方應在隱蔽前三天填寫簽證單，並由監理工程師及甲方代表確認。如因乙方原因導致工程量無法核實，則不予辦理簽證。　　

7、乙方應在設計變更實施前48小時向甲方提交書面報價，由甲方及監理審核，按審核後的造價決算。　　

8、設計變更、現場簽證的計價原則：按5章第2條執行。　　

9、臨時用工簽證應明確：工作內容及工作量、工作時間、工作人數及用工價格。　　

10、辦理簽證時，乙方應提供經甲方確認的有關方案或數據原件，簽證單原件一式四份。　　

八、竣工驗收：按《XX條款》執行。　　

九、工程質量保修　　

1、工程質量保修範圍和內容：　　

1、1乙方在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的規定和雙方約定，承擔承包範圍內工程質量保修責任。　　

1、2凡屬於乙方原因造成的質量問題或其他缺陷，均屬於乙方保修責任範圍，其維修費用和因乙方維修造成業主的相關損失，應由乙方承擔；不屬於乙方責任，但是經由雙方協商由乙方施工的，乙方應配合檢修，費用由責任方承擔。　　

2、質量保修期限如下（以雙方在工程移交書上簽字之日起計算）：　　

2、1地基基礎和主體結構工程，為設計文件規定的合理使用年限；　　

2、2屋面防水工程、衞生間、廚房、陽台和外牆面的滲漏（包括颱風、暴雨等自然條件下的影響）為________年；　　

2、3電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程為________年；　　

2、4給排水設施、道路等配套工程為________年；　　

2、5供熱及製冷系統為________年；　　

2、6其他項目的保修期為________年　　

3、質量保修責任　　

3、1因乙方施工質量原因導致業主退房、要求甲方給予賠償等，其經濟責任和法律責任均由乙方承擔。　　

3、2保修期內的維修：一般性維修乙方應在接到通知後24小時內到達；緊急事故乙方應在接到通知後8小時內到達現場搶修；業主收房後出現滲漏水、有水區域返水，乙方應在16小時內修復。　　

3、3乙方未及時維修或未在合理期限內維修完好、或經過兩次維修都未能修好的，甲方有權自行請人代為維修並確定價格，所有修復費用及賠償費用在支付乙方質保金時扣除，但不等於解除乙方應負的責任。　　

3、4乙方每次維修完畢，應負責將施工現場清理乾淨、並取得業主和甲方（或物管公司）的驗收簽字。　　

3、5涉及結構安全的質量問題，乙方應立即向當地建設行政主管部門報告，並採取安全防範措施。由原設計單位或者具有相應等級的設計單位提出保修方案後，由乙方實施保修。　　

十、雙方的權利和義務　　

1、甲方代表及職責　　

1、1本工程甲方代表為__________。甲方代表代表甲方行使合同約定的權力，履行合同約定的職責。甲方如另行委託其他人員代行上述全部或部分職責的，以甲方向乙方出具的授權委託文件或書面通知為準。　　

1、2本工程甲方現場代表為王。甲方現場代表的職責：負責監督檢查工程質量及工程進度，負責設計變更、技術核定及現場簽證的簽署，對工程進度款的支付和工程竣工決算進行審核，以及與設計單位等相關部門的協調。　　

2、乙方駐工地代表及其他人員　　

2、1乙方項目經理為，項目技術負責人為，其它管理人員名單按乙方的工程量清單報價文件。　　

2、2乙方項目部主要管理人員在本工程施工期間（包括準備和收尾階段），均須專職在崗，堅守施工現場，不得兼任其他項目任何職務；如需對人員、機械設備、施工方案等變更，必須提前一週以書面形式報經甲方同意。　　

2、3乙方的要求、通知均應以書面形式由乙方項目經理簽字加蓋乙方公章或項目專用章後遞交甲方。　　

2、4乙方項目經理或項目技術負責人必須參加每週工程例會，因故不能參加的應提前8小時向監理部請假、並在獲得監理部同意後方可缺席。　　

2、5乙方代表除以下原因外，在竣工驗收完成前不能替換　　

2、

5、1因病而不能堅持工作者；　　

2、

5、2無法擔任與該工程建設相關的工作。　　

2、

5、3因刑事責任或經濟糾紛無法繼續擔任此項工作。　　

2、

5、4被吊銷資格證。　　

2、

5、5甲方認為不稱職者。　　

2、6乙方代表換人，必須經甲方書面認可，其接任人仍必須無條件全面繼續承擔乙方應有的責任。　　

2、7乙方在開工前應向甲方提供有關人員資質證書及崗位證書等證件。　　

2、8以下甲方確認無法勝任工作的人員，經甲方要求，必須調離本工程範圍。同時，乙方應儘快用甲方批准的合格的人員代替上述調離的人員。　　

2、

8、1對施工質量、進度達不到合同要求負有責任的施工人員；　　

2、

8、2業務水平達不到崗位要求、工作責任心不強的施工人員；　　

2、

8、3不能積極配合甲方正常工作；　　

2、

8、4違反甲方或乙方工地現場管理規定者；　　

2、

8、5無證上崗者（適用於按規定必須持證上崗者）；　　

2、

8、6與工程量清單報價書及合同規定名冊不符者；　　

2、

8、7與本工程施工無關的人員等。　　

3、甲方的工作　　

3、1施工前準備　　

3、

1、1完成紅線以外的“三通”，提供水、電接口到紅線。乙方進場後，甲乙雙方及時辦理臨時水電設施的移交手續。　　

3、

1、2負責辦理施工許可證等合法手續，乙方協助辦理。　　

3、

1、3提供施工場地工程地質、地下管網線路資料，必要時乙方應進一步探明。　　

3、

1、4將水準點、座標控制點現場交驗予乙方，由乙方自費負責保護，若保護不當造成的損失由乙方負擔。　　

3、

1、5向乙方提供8套施工圖。　　

3、2施工期間　　

3、

2、1監督檢查工程質量、進度，設計變更的簽證、工程進度款的支付、辦理竣工決算等。　　

3、

2、2根據銷售等實際需要，對施工現場發出調整、變更指令。　　

3、

2、3負責協調周邊關係和政府職能部門的關係。　　

4、乙方的工作　　

4、1執行本合同的約定，履行與乙方有關的權利和責任。合同簽訂後____日內提交施工現場佈置方案，經甲方代表、項目總監批准後進場作施工前期準備工作，並按合同要求的質量和工期完成本工程。　　

4、2遵守有關法律的規定，接受甲方和監理的指令，按照施工圖紙、設計變更單、工程施工及驗收規範等進行施工。　　

4、3負責搭建工地現場臨時設施，臨時道路、管線的施工、保養、移位及拆除，現場管線和鄰近建築物、構築物及鄰街交通要道、人行道的防護。向甲方、監理提供現場辦公室三間。　　

4、4負責從甲方指定的施工用電、用水接駁點按甲方批准的接駁方案接駁。施工用水、電的費用及接駁等所發生的相關費用由乙方承擔。　　

4、5提供大型施工機械設備年檢證等資料。　　

4、6乙方須提交詳細的施工組織設計，施工組織設計包括施工總進度計劃（採用時標網絡圖繪製）、甲供材料計劃及乙供材料計劃，並嚴格按照經甲方及監理批准後的施工組織設計施工。　　

4、7如甲方提供的施工文件不完整，乙方須於合同簽訂後____日內以書面方式向甲方提出補充施工文件（須列清單），並提供時間表，列明在不影響進度的情況下，甲方應向乙方提供補充施工文件的內容及最後期限。在工程施工過程中，乙方亦有義務以書面形式及時向甲方進行提示。　　

4、8每月二十____日前向甲方及監理書面報送本月完成工程量報表和下月施工進度計劃，下月施工計劃必須具體、詳細。若不按時、按要求報送，甲方有權不予支付進度款或支付時間順延。　　

4、9工地實行旬報制度。旬報在每半月例會前一天報送甲方及監理，旬報內容包括本旬計劃和上旬完成工作、未完成情況説明（包括擬採取措施、最終完成時間）　　

4、10做好施工組織管理、維持現場整潔、道路暢通、不漏、不灑、不揚，對進出工地的車輛須派專人及時進行沖洗清掃，防止污染交通道路，達到文明施工。以上工作甲方有權檢查。甲方要求整改的部份，若乙方逾期未整改，則另行處理，並從工程款中扣除所發生的費用的兩倍作為罰金。甲方指定分包單位應協助乙方完成上述工作，並承擔同樣責任。　　

4、11本工程現場所有建築垃圾、生活垃圾須按甲方代表指令清理並運出本工地（甲方直接分包工程的垃圾除外）。乙方須自行聯繫政府規定棄置地點，不論距離遠近和運輸進程中發生的環保費、____市衞生費、堆放費、各種可能發生的罰款等費用均由乙方負責。若乙方不及時按甲方指令清運，甲方可另行委託其他單位清運，由此產生的所有費用將從乙方進度款中按所發生費用扣除，乙方應予以支持。　　

4、12在室外工程開工後，甲方有權要求乙方拆除影響室外工程的臨時設施，乙方須無條件配合，甲方對此不予補償。但經甲方批准的除外。　　

4、13按合同約定，對甲方直接分包工程進行配合管理，對分包工程進行協調及配合，參加分包工程的分項、分部工程驗收和竣工驗收，並提出整體驗收意見。　　

4、14工程竣工前應將現場清理乾淨，做到工畢場清。　　

4、15負責組織圖紙會審工作以及施工期間的例會、專題會、協調會。按施工圖紙、圖紙會審紀要、設計修改（或變更）通知單和國家現行驗收規範作好自檢工作。　　

4、16做好施工記錄、隱蔽工程記錄、施工技術資料作為竣工驗收資料移交甲方。甲方分包工程的竣工資料由分包單位按規定整理，在竣工前1____日內提交給乙方，由乙方按規定整理彙總。　　

4、17工程竣工驗收完成後未移交給甲方之前，乙方負責承包範圍內的成品和半成品保護、施工圍牆的維護、提供臨時廁所，直至工程全部竣工完畢並移交甲方為止。乙方保護期間發生損壞，乙方出資修復。如因甲方提前使用，造成損壞發生的修復費用由甲方承擔。　　

4、18與本工程無關的設備、材料均不得進入現場，甲方有權進行檢查。　　

4、19乙方的現場施工人員、機械、設備、材料等必須滿足甲方的施工進度要求。若乙方進度不能滿足甲方要求，則乙方必須按甲方要求增加施工人員、機械、設備、材料等，由此引起的相關費用甲方不予補償。　　

4、20乙方施工前應組織專業人員仔細審閲設計文件，有責任發現並提出設計文件存在的問題。若發現工程按現有施工設計文件或指令施工將要發生質量缺陷，應立即書面報告甲方。經甲方決定按原要求施工，乙方應予執行。　　

4、21在施工過程中必須配合甲方銷售需要，積極配合樣板房的施工。　　

4、22遵守政府主管部門對施工場地交通、施工噪音、夜間施工、安全生產有關的管理規定，按規定辦理有關手續，並以書面形式通知甲方、監理；嚴格遵守有關環境保護法律，並按照環境檢查審核要求，加強施工現場的環境管理，在施工過程中嚴格落實粉塵等污染防治措施及生態保護、水土保持措施，由此發生的費用及由於乙方責任造成的罰款由乙方負責。　　

4、23加強施工隊伍法制教育，在工程場地內和工程場地周邊不得有擾社會治安。若有違法犯罪活動和人員，應立即交由公安機關處理，不得私自違法處理。　　

4、24牆改、散裝水泥、臨時路口、臨時場地及城建檔案資料等保證金或押金由甲方負責繳納，乙方按有關部門相應要求（若有）及時提供相應資料，乙方未及時提交合格的資料或未交還佔用的場地造成有關保證金或押金未能全部或部分退回等、由於乙方原因扣除的保證金或押金由乙方負責，甲方有權從支付乙方的任何工程款項中扣回。　　

4、25乙方須與甲方簽訂《廉潔合作協議書》，並嚴格遵守。　　

4、26乙方施工期間，其公司內部任何勞資糾紛，均由乙方自行解決。因乙方勞資糾紛影響甲方工程進度及項目聲譽的，相關損失由乙方承擔。　　

5、現場管理　　

5、1安全施工與檢查：乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全生產管理條例要求組織施工，並受行業安全檢查人員依法進行的監督檢查。採取必須的和必要的安全防護措施，消除事故隱患。本合同施工範圍內發生的安全事故責任和因此發生的費用，全部由乙方承擔。　　

5、2安全防護：乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防塵操作間、易燃易爆地段以及在臨時交通要道附近施工時，施工開始前應向監理提出安全防護措施，經監理認可後實施。　　

5、3事故處理：發生重大傷亡及其他安全事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門並通知監理及甲方，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。甲方、乙方對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理，或參照爭議解決條款。　　

5、4文明施工：本工程以總平面紅線範圍作為施工場地，施工平面佈置須考慮周全，並經甲方審核後方可實施。　　

5、5乙方應嚴格遵守國家及地方政府頒發的安全施工、文明施工等規範、條例。遵守甲方的現場管理規定。　　

5、6乙方現場辦公室應配置齊全、完好的辦公設備。　　

5、7施工期間，乙方應及時整理和安排所有機械、工具、材料、建築垃圾等，做到場清。工程建設中每個樓層的多餘材料、建築垃圾必須通過井架或垃圾槽運輸到地面，嚴禁從高空直接向下拋物。　　

5、8乙方應嚴格遵守地方政府和有關部門的規定，辦理施工場地交通、噪音、環境衞生和場外污染等有關手續，發生的費用及造成的罰款全部由乙方承擔。　　

5、9現場用水用電管理　　

5、

9、1乙方用電用水必須安裝水錶、電錶（乙方水、電錶安裝及移位須報甲方同意）。安裝完成後雙方共同抄底度數，並簽字認可。　　

5、

9、2施工中根椐水、電錶用量按供電局、自來水公司規定的價格支付費用。價格按供電局、自來水公司出具的收費單為準。　　

5、

9、3乙方負責提供本工程範圍內分包單位施工用水用電的39;接口，其水電費用由分包單位自理。　　十

一、其他　　

1、乙方對甲方指定分包單位的配合及管理　　

1、1甲方指定分包的工程範圍見本協議附件四。　　

1、2對甲方指定分包的工程，乙方應負責管理配合。分包工程配合費按以下費率收取：　　

1、

2、1普通水電工程按中標價的2%收取；　　

1、

2、2售樓部土建工程按中標價的1%收取；　　

1、

2、3外牆保温隔熱、外牆塗料工程按中標價的

1、5%收取。　　

1、3按甲方及指定分包單位的要求提供指定分包工程開工條件。　　

1、4指定分包方應在進場前對已完成的臨時工程及場地進行檢查接收。　　

1、5乙方對工程進度、安全及文明協助管理。　　

1、6乙方應對分包商的施工進度計劃進行彙總分析，對施工中有矛盾的地方進行協調並提出解決辦法。　　

1、7乙方在各分項工程施工前須與指定分包方聯繫，並在隱蔽工程施工前一天請各分包方以書面形式確認，否則，由此而導致的額外施工費用由乙方承擔。如分包方不配合，由分包方負責並承擔乙方的損失。　　

1、8提供標高、定位點線等。　　

2、乙方分包管理　　

2、1乙方未經甲方書面同意，不得將本合同承包內容或任何分項工程對外進行轉包。　　

2、2乙方分包要求　　

2、

2、1分包須經甲方及監理書面批准，並向甲方及監理單位提供分包單位資質證書、分包合同、分包工程施工方案。　　

2、

2、2乙方應在分包施工現場派駐監督管理人員，對分包工程的質量和進度負責。乙方分包單位的違約行為，均視為乙方違約。　　

2、

2、3乙方應在開工前30天內提交乙方分包工程內容並經甲方認可。乙方分包工程的進、退場時間，經甲方、監理確認後執行。　　

4、銷售配合　　

3、1甲方將根據銷售需要，安排施工現場不定期對社會開放。乙方在開放日前應對施工現場進行清理，並作好相應的安全防護措施。　　

3、2為配合銷售而需要提前施工的項目，應按甲方的書面要求及時安排施工完畢，要求如下：　　

3、

2、1按甲方要求的時間完成各種施工設施、設備的遷移。　　

3、

2、2樣板間所在樓棟中的單元門至樣板間的入户門之間的樓梯間地面材料的鋪貼、牆面抹灰、油漆及樓梯欄杆的安裝。　　

3、

2、3樣板間內的牆面的抹灰、油漆、地面的找平、廚房、洗手間的防水處理、防護門的安裝。　　

3、

2、4樣板間外施工通道的上層防護措施應按規範做好。　　

3、

2、5樣板間外施工用安全網，在樣板間開放前應換用新購置的安全網。　　

3、

2、6以上工程內容若在乙方承包範圍（清單報價書）外，費用由甲方支付。　　

3、

2、7如乙方未按甲方以上要求及指定期限完成銷售配合工作，甲方可另請其他施工單位進行施工，所發生的費用甲方有權從應付乙方的工程款中扣除；若因甲方要求增加部分工程，以現場簽證的形式支付相關費用。　　十

二、協議解除　　

1、除本協議約定的解除條件外，經甲乙雙方協商一致，也可以解除本協議。　　

2、當乙方擅自將其承包的全部或部分工程轉包給他人、或肢解後以分包的名義分別轉包給他人，甲方有權解除本協議。　　

3、因不可抗力致使合同無法履行的，甲乙雙方可以解除本協議。　　

4、甲、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時，應以書面形式向對方發出解除合同通知，並在發出通知前7天告知對方，通知送達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，可依本合同有關的約定處理。　　

5、合同解除後，乙方應妥善做好已完成工程和已購材料、設備的保護，並在____日內向甲方完成移交工作。甲方應為乙方的撤出提供必要條件，乙方應按甲方的要求將自有的機械設備和人員撤出施工場地。乙方未完善移交手續擅自撤場的，應該賠償由此給甲方造成的一切損失。已完工程價款在乙方根據甲方要求完全撤出施工現場並辦理完決算手續後支付。　　

6、甲方不支付乙方因撤出施工現場所發生的費用。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨和解除訂貨合同，並承擔相應損失。　　

7、乙方退場條款：無論何種原因導致合同解除的，為保證工程項目的順利完工並交付購房人使用，保證雙方糾紛的順利解決，乙方均應在合同解除達成協議或解除合同通知送達之日起1____日內清退出場，否則，乙方按每日10萬元向甲方支付違約賠償金。乙方在履行本協議過程中，無論以何種理由起訴甲方，甲方為保證工程的順利完工和交付購房人，以及為維護社會穩定，均可要求乙方立即退場，退場辦法按上述規定辦理　　

8、甲方依照法律規定和合同約定行使合同解除權時，乙方投入施工的工程費用，只按工程直接費進行結算。　　

9、因乙方違約造成合同解除（如：乙方公司內部民工鬧事造成不良社會影響、因乙方原因延誤工程關鍵工期、乙方不能按約定實現合同承諾等），應賠償甲方一切經濟損失，並按上述退場條款的約定退場。　　

10、因甲方無力支付工程款，並未提出有效的經認可的辦法，乙方有權為維護自身利益而停止繼續施工。其停止施工期間的費用和其後的一切損失，甲方有責任給予賠償　　1

1、在竣工時，須提交竣工資料4套。　　十

三、合同生效與終止、爭議的處理　　

1、本補充協議自雙方簽訂之日起____日內乙方向甲方足額支付履約保證金後生效。　　

2、除正常質量保修外，甲乙雙方履行完畢本合同約定的全部義務，本合同即告終止。　　

3、本補充協議一式陸份（其中正本貳份），甲、乙雙方各執正本壹份、副本貳份。　　

4、本補充協議系《觀景上東建築工程施工合同》的非實質性補充，若二者不一致處，以本補充協議為準。　　

5、本協議在履行過程中發生爭議，由雙方協商解決，協商不成提交____市仲裁委員會仲裁。　　甲方：__________蓋章乙方：__________蓋章　　法定代表人：__________法定代表人：__________　　電話：__________電話：__________　　傳真：__________傳真：__________　　開户銀行：__________開户銀行：__________　　銀行賬號：__________銀行賬號：__________　　簽訂合同代表：__________簽訂合同代表：____日期：____日期

通信建設施工合同 篇15

尊敬的審判長、審判員：

受某集團有限公司的委託，經廣東某律師事務所指派，我們擔任本案上訴人代理人，經查閲案卷材料，參加庭審，現發表如下代理意見，供合議庭參考。

關於《支付款及扣除款項確認表》的意見

一、《支付款及扣除款項確認表》無效，不應據此扣除上訴人工程款408991.2元。

第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委託書》，委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認，被上訴人明知或應知黃某並不是收款信息的知情人，黃某無權也沒有能力核對“支付款項”。被上訴人不與明確的受託收款的單位進行支付款的確認，顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息，沒有能力核對“支付款”的信息，卻擅自進行確認，也具有過錯。黃某簽署確認表的行為屬於超越代理權限的無權代理行為，且被上訴人明知屬於無權代理行為，上訴人對該確認表從不知情，且從未追認，因此，該確認表應認定為無效。

第二、“扣除款項”對於上訴人而言，首先是“應收工程款”，只有先確認這些款項是上訴人應收取的，被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委託書》中，上訴人已經明確委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”，因此，該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某並非

深圳分公司的代理人，被上訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認，直接影響了深圳分公司對工程款的收取，與上訴人的明確授權相悖。因此，同理，黃某的無權代理行為應認定為無效。

第三、黃某的代理權限是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務，進行合同的商談，以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行為已經超出了上訴人根據《授權委託書》對他的授權，同樣屬於無權代理行為。

1、黃某在行使代理權時必須以上訴人的名義，以個人名義不在授權範圍內。而在確認表中，黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其上訴人代理人的身份，僅僅簽署了個人的名字，而打印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱並沒有在“確認人”處。因此，黃某以其個人名義在“確認人”處簽字，並不在授權委託書授權範圍內，屬於其個人行為，不應約束上訴人。

黃某行使代理權，在其他法律文書上簽字時，就嚴格遵照了《授權委託書》的要求，被上訴人也明知這一點。

例如在12月26日黃某以委託代理人名義和被上訴人簽訂《網架鋼結構製作安裝合同》時，就嚴格遵守了《授權委託書》的要求。首先，黃某表明了委託代理人的身份，在“委託代理人”處簽字，其次，上訴人在《授權委託書》中已明確授予給黃某簽署合同的權限，黃某在合同上的簽署屬於有權代理行為。

但值得注意的是，黃某簽署《網架鋼結構製作安裝合同》的行為是行使《授權委託書》權限的行為，《網架鋼結構製作安裝合同》本

身並沒有授予黃某任何權利。一審認為“在雙方簽訂的《網架鋼結構製作安裝合同》中，確認黃某為某公司在該合同履行中的委託代理人，故其行為應視為代表某公司做出的”，顯然是錯誤的。

2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬於“洽談業務過程中的事務”，也不屬於“進行合同的商談”，在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下，更不屬於“本工程業務、施工管理等相關事項”。

綜上，黃某超越代理權限，擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》，屬於無權代理行為，且被上訴人也明知黃某屬於無權代理，事後上訴人不知情，也從未追認，因此，該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定為無效，不應據此扣除工程款。

二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中籤署，其簽署行為無效，不能證明確認表的真實性和合法性。

根據《建設工程監理規範 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定，監理員應履行以下職責：“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，並做好檢查記錄; 3 複核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據並簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工製作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作，發現問題及時指出並向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中並沒有包括對工程款進行核實和證明的內容。更何況，項目監理員應當在業主委託範圍內開展工作，本案中，也沒有任何證據

證明該監理員獲得了業主的相應授權。

該監理員的行為還違反了《建設工程監理規範》5.5.9 條的規定，“未經監理人員質量驗收合格的工程量，或不符合施工合同規定的工程量，監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架並承擔費用，根據合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬於上訴人的施工範圍。因此，“滿鋪施工平台”的工程量不應計入上訴人應完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應只計量上訴人的施工量，而該監理員卻不顧自己的職責，超越自己的權限，對不符合施工合同的工程量，隨意亂計，其行為因違法而無效。

三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》，並不能證明被上訴人有權扣除上訴人的哪些款項，且扣除這些款項明顯違背合同約定。

第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除，沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平台”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字，而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。

第二、這個確認表並沒有確認這些費用是被上訴人支出的，因此不能證明被上訴人有權扣除，這個確認表也沒有確認上訴人是義務承擔主體，因此，不能證明應該從上訴人處扣除。

第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平台”、“鋁塑板施工費”、“清理費”共計408991.2元，金額巨大，但沒有任何原始憑證相佐證，就如被上訴人要求上訴人承擔的維修費，尚且還有結算單、發票相佐證，而此處卻單純幾個數字，其真實性顯然無法令人相信。

第四、根據合同第2.1條的約定，本合同是“包死價”，因此，雙方都無權變更合同的價款。依據合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架並承擔費用，根據《建築施工門式鋼管腳手架安全技術規範》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平台”。因此該費用應該由被上訴人承擔，在沒有任何合同進行變更的情況下，被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額，顯然違背了“包死價”的約定。

同理，“鋁塑板施工”根據合同第一條第3款的約定屬於上訴人的工程範圍，包括在工程總價裏，根據被上訴人自己提交的證據，被上訴人已確認鋁塑板施工是由上訴人完成的，在被上訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應費用不但與合同相悖，而且違背了公平原則。

關於維修義務及維修款的意見

一、本案訟爭的維修事項屬於合同第八條約定的“質量保修”範圍。

根據一審查明的事實，上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定：“建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用後，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月

8日開始，工程進入保修期，即使認可被上訴人在20xx年7月19日曾發函，上訴人也只應承擔“質量保修”的義務

二、上訴人積極履行了保修義務。

根據被上訴人提交的證據18，上訴人已經明確答覆被上訴人，上訴人於7月13日派人進行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運動會於7月16日開幕(證據17的內容)，因此，被上訴人通知暫停維修。並告知上訴人施工人員每日在現場巡邏，以便及時維修。被上訴人並未對上訴人的此一回復提出任何異議，應認定為被上訴人認可了上訴人陳述的事實。

三、被上訴人不顧上訴人的反對，將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修，屬於違法無效的行為，其支付的費用和由此導致的後果應由被上訴人自行承擔。

被上訴人分包的工程是專業工程，屬於專業分包，在被上訴人提交的證據11、12裏也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修，被上訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質，更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質，就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工，根據解釋第一條“承包人未取得建築施工企業資質或者超越資質等級的”應認定合同無效的規定，這一承包行為顯屬無效。根據解釋第四條：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用，依法也應當被收繳，而不應將該費用轉嫁到上訴人身上。

四、即使上訴人需承擔保修義務，需要支付因保修產生的費用，根據合同第8條的規定，也應先從質量保脩金內扣除，不足部分才由上訴人支付。

關於提供施工圖紙和竣工資料的意見

一、依據被上訴人提交的證據14及上訴人提交的證據3，均能證明上訴人已經將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據14第10點的內容為：“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符，施工工藝較差……。”從該內容看，被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進行檢查驗收的，足可證明被上訴人已經拿到了施工圖紙。

上訴人提交的證據3，一審已經認可其真實性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。

爭議工程施工完畢並得到被上訴人認可的事實，證明了圖紙已經得到包括被上訴人在內的各方的認可。

二、組織審核施工圖紙的義務主體是被上訴人，被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審核，上訴人從未拿到過經審核的施工圖紙，也根本無法給付被上訴人經審核的施工圖紙。

依據《合同》第五條雙方責任第(一)款第2項內容，明確約定了被上訴人對圖紙的組織審核義務。《合同》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審核通過。

在上訴人向被上訴人交付施工圖紙後，被上訴人依照合同約定，本應組織三方對圖紙進行審核，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經組織三方審核施工圖紙，被上訴人也從來沒有將經審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工，且工程已經完工並由被上訴人投入實際使用，證明雙方在合同的實際履行已經一致同意變更了合同的原約定。

如果被上訴人執意要求上訴人交付經審核的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核，在被上訴人將審核通過後的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務，否則，這一義務就是無本之木。

綜上，一審判決扣除上訴人應得的工程款408991.2元，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據，請二審法院依法予以改判。

代理人：

通信建設施工合同 篇16

合同編號：________

出租人：________________________

承租人：________________________

簽訂地點：______________________

簽訂時間：________年____月____日

根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，按照平等互利的原則，為明確出租人與承租人的權利義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

第一條 租賃物資的品名、規格、數量、質量（詳見合同附件）：________。

第二條 租賃物資的用途及使用方法：________________。

第三條 租賃期限：自________年____月____日至________年____月____日，共計________天。承租人因工程需要延長租期，應在合同屆滿前________日內，重新簽訂合同。

第四條 租金、租金支付方式和期限：

收取租金的標準：________。

租金的支付方式和期限：________。

第五條 押金（保證金）：經雙方協商，出租人收取承租人押金________元。承租人交納押金後辦理提貨手續。租賃期間不得以押金抵作租金；租賃期滿，承租人返還租賃物資後，押金退還承租人。

第六條 租賃物資交付的時間、地點及驗收方法：________。

第七條 租賃物資的保管與維修：

一、承租人對租賃物資要妥善保管。租賃物資返還時，雙方檢查驗收，如因保管不善造成租賃物資損壞、丟失的，要按照雙方議定的《租賃物資缺損賠償辦法》，由承租人向出租人償付賠償金。

二、租賃期間，租賃物資的維修及費用由________人承擔。

第八條 出租人變更：

一、在租賃期間，出租人如將租賃物資所有權轉移給第三人，應正式通知承租人，租賃物資新的所有權人即成為本合同的當然出租人。

二、在租賃期間，承租人未經出租人同意，不得將租賃物資轉讓、轉租給第三人使用，也不得變賣或作抵押品。

第九條 租賃期滿租賃物資的返還時間為：________。

第十條 本合同解除的條件：________。

第十一條 違約責任：

一、出租人違約責任：

1.未按時間提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金________%的違約金。

2.未按質量提供租賃物資，應向承租人償付違約期租金________%的違約金。

3.未按數量提供租賃物資，致使承租人不能如期正常使用的，除按規定如數補齊外，還應償付違約期租金________%的違約金。

4.其他違約行為：________。

二、承租人違約責任：

1.不按時交納租金，應向出租人償付違約期租金________%的違約金。

2.逾期不返還租賃物資，應向出租人償付違約期租金________%的違約金。

3.如有轉讓、轉租或將租賃物資變賣、抵押等行為，除出租人有權解除合同，限期如數收回租賃物資外，承租人還應向出租人償付違約期租金________%的違約金。

4.其他違約行為：________。

第十二條 本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，提交哈爾濱仲裁委員會仲裁。

第十三條 其他約定事項：________________。

第十四條 本合同未作規定的，按照《中華人民共和國民法典》的規定執行。

第十五條 本合同一式________份，合同雙方各執________份。本合同附件________份都是合同的組成部分，與合同具有同等效力。

出租人：________（簽章）

承租人：________（簽章）

通信建設施工合同 篇17

甲方：乙方：

第一條 工程概況：

項目名稱：小區住宅樓

項目地點：

第二條 產品的名稱、規格、型號、數量和價格：合同總價￥ 人民幣 ： 合同總價包括各種配電箱的加工製作、配電箱的裝卸、運輸、堆放至招標單位指定地點、產品檢測費、管理費、税金、現場配合驗收、因質量問題引起的維修和更換、技術指導及技術培訓等所發生的一切費用。

第三條 交貨地點：小區工地現場甲方指定地點

第四條 交貨時間：__年 月 __年內不出現生鏽、漆膜脱落、龜裂等現象。

第六條 產品的交貨驗收及保管方式

6. 1乙方必須按甲方要求運抵卸貨地點，否則，甲方有權拒收貨物。

6.2合同簽訂時乙方提供的樣本、樣品甲方進行封存，作為產品驗收的依據。

6.3 貨到甲方指定的地點以後通知甲方、監理公司、工程安裝承包方進行驗收，若貨物與進貨數目不相符，或有損壞，或者貨物的包裝、品種、型號、規格、質量等不符合合同規定，甲方有權拒收全部或部分貨物，乙方須按照甲方要求收回或補齊，乙方實際交貨時間以乙方最終補齊貨物時間為準。參與交貨驗收的單位在貨物清單上共同簽字，並填寫交貨驗收合格證明，此合格證明為乙方交貨的憑證，也是乙方申請付款的必要依據。

6.4貨物在交貨驗收合格前所有權不轉移，產品的包裝、成品保護、貨物的丟失、損壞的風險由乙方承擔。

6.5乙方在交貨的同時應向甲方提交產品合格證、使用説明書等相關資料，否則，甲方有權拒收貨物。

6.6.對乙方所供產品，甲方有權隨機抽樣送檢，如送檢產品質量不符合相應國家或行業標準，甲方有權對乙方提出索賠。

6.7.產品質量必須通過國家檢測機構相關部門驗收標準為準。

6.8.為確保乙方所供產品質量，供需雙方需對產品質量層層把關。在生產期間，甲方有權指派相關人員進駐乙方廠區跟蹤檢查。

第七條 貨款支付方式

7.1 本工程不支付預付款。

7.2.驗收款：每批貨送達工地現場，並且該批貨款達到合同總價的60%時，經驗收合格付款手續齊全後 5日內支付該批貨款30%的進度款。

7.3.進度款付至合同總價的70%暫停。

7.4.配電箱安裝調試完成，經甲方驗收合格，資料交付齊全、正確、有效，手續完備，並按實結算後, 5日內支付至結算總價的90%。

7.5. 保脩金為 0%。

保修期為二年，保修期達到二年後如甲方或物業公司對產品質量沒有異議，則在 5個工作日退還保脩金。

第八條 變更處理方法在本合同規定交貨時間的 0個工作日前，甲方如須改變所訂產品的規格型號和數量及發貨時間、到貨時間，乙方只可對因規格型號和數量的變化而造成的價差調整合同金額，但不得就甲方的變更行為收取任何費用。

第九條 產品保修、補貨約定

9. 1產品保修期年,時間從甲方工程竣工驗收之日起計。

9.2 保修期因乙方產品質量出現的問題負責免費更換，乙方在接到甲方更換的要求後24小時內進行更換本合同規定的質量要求的產品。

否則甲方有權單方面選擇其他單位的產品，因此發生的費用從保脩金中扣除，而且乙方須對此造成的結果繼續負責。

9.3 應接受甲方和甲方物業管理公司的補貨要求，不得藉故拒絕補貨或推遲補貨;補貨單價參照原合同，補貨日期為接到通知後5天，由乙方送貨到甲方或甲方物業管理公司，並由乙方負責卸貨。

第十條 違約責任

10. 1合同簽訂後，除出現不可抗力的情況外，合同雙方必須履行合同各項條款。

倘若無法履行合同時，違約者需向對方支付本合同總價的 0%作為不能履行合同之賠償。

10.2乙方未按合同規定日期交貨，乙方須支付甲方逾期部分貨款總額每天千分之三的違約金，並依法賠償因此給甲方造成的損失，逾期交貨超過 0天的，甲方有權單方面終止合同。

10.3因為產品質量問題致使沒有一次性通過工程竣工驗收的，乙方應立即無償換貨並在7天內向甲方交送本合同規定的合格產品，向甲方支付未通過安裝驗收部分產品價款的5%違約金。

乙方逾期 0天未交送合格產品的，或者因為產品質量問題致使第二次沒有通過安裝驗收的，甲方有權單方解除本合同，乙方應向甲方退還該部分不合格產品的貨款，並支付該部分價款 0%的違約金。

10.4乙方依法承擔因為產品質量問題而給甲方、第三方造成的損失。

10.5因為貨物的包裝、品種、型號、規格、包裝、數量、質量問題致使未通過交貨驗收的，視為沒有交貨;乙方提供的貨物與甲方確定的樣品不符，視為沒有交貨因此造成逾期交貨的，按照本合同關於逾期交貨的有關規定執行。

10.6對因產品缺陷造成的人身、財產損害，乙方應根據《中華人民共和國產品質量法》等相關法律規定賠償。

第十一條 甲、乙方雙方的任何一方由於不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完成履行的理由，在取得有關主管機關證明以後，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，並根據情況可部分或全部免除承擔違約責任。

第十二條 本合同在執行中如發生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協商解決，協商不成時，向本合同履行地有管轄權的人民法院提請訴訟。

第十三條 本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，並按本合同規定將貨款結算以後終止。

第十四條 本合同在執行期間，如有未盡事宜，經甲乙雙方協商，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

第十五條 本合同用中文書寫，一式陸份，雙方各執叁份，具同等效力，未盡事宜，協商解決。

甲方： 乙方：置業有限公司

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

簽訂日期： 簽訂日期：

通信建設施工合同 篇18

甲方：__________負責人：__________

乙方：__________負責人：__________

依照《民法典》及國家建設部、省市建委對建築裝飾工程的有關規定，經雙方協商簽定合同如下：

一、 工程概況及承包方式

1、 工程名稱：網吧室內裝修工程。

2、 工程地點：中心國小附近

3、 工程承包方式：包工包料

4、 工程概況：建築面積1700.00平方米。

二、 工程裝修內容　　室內棚面、牆面、地面、電氣等裝飾工程。

三、 工程造價　　工程造價以施工圖紙、甲方的使用要求及設計要求為依據;　　工程造價為：X元。(以甲方認定的單價為準，工程量竣工後以審計為準)

四、 工程期限　　工程開工日期：________年____月____日　　工程竣工日期：________年____月____日

五、 質量要求　　按國家建設部行業標準G73—91《建築裝飾工程施工驗收規範》規定，及省、市建委、消防部門規定的標準執行，工程質量達到市優。工程竣工後如出　　現質量問題(竣工後甲方使用，人為造成的質量問題除外)，屬於乙方責任的，乙方無償保修，保修期為________年，終身維修。

六、 付款方式

1、合同簽定後，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。

2、工程進展一半時，甲方即付給乙方工程款總造價的30%金額。

3、工程竣工驗收合格後，甲方即付給乙方工程款總造價的40%。

七、雙方責任

1、 甲方：負責提供整個工程的使用、設計要求;提供現場使用的水、電位置;提供材料運輸通道、必要的材料堆放場地及原樓的設計圖紙;對裝修工程所涉及的配電系統、管道系統、給排水總閥位置應負責指明;施工場地要平整。

2、 乙方：向甲方提供工程裝飾施工設計圖紙及工程報價。

八、其它事宜　　經甲乙雙方商定做出如下協議：

1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的，工期可順延;如發生違約所造成的一切損失，由違約方承擔。

2、 本工程報價外的工程或工程項目的材質、工藝發生變化時，需甲方認定綜合單價後，以“現場簽證形式”由甲方現場負責人簽字為準，並列入竣工決算追加當中。( 如本工程報價外的工程已經發生或工程項目的材質、工藝發生變化時，甲方已認可，但甲方沒簽證的，其所發生的費用同樣生效。)

3、 工程量發生變化時，按竣工後工程審計的工程量計算為準。

4、 如甲方或乙方違約，而沒有按合同執行的，可向上級主管部門或仲裁機構申訴。

5、 其它未盡事宜由雙方協商解決。

6、 合同一式貳份，雙方簽字生效，各持貳份，並具有同等法律效力。

甲方：__________乙方：__________

日期：______________日期：__________

通信建設施工合同 篇19

發包人(全稱)：_______________________

承包人(全稱)：_______________________

依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。

第一條 工程概況

工程名稱：_______________________

工程地點：_______________________

工程內容：_______________________

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

工程立項批准文號：________________________

資金來源：_______________________

第二條 工程承包範圍

承包範圍：_______________________

第三條 合同工期

開工日期：_______________________

竣工日期：_______________________

合同工期總日曆天數_____________天

第四條 質量標準

工程質量標準：_______________________

第五條 合同價款

金額(大寫)：___________元(人民幣)￥：__________元。

第六條 組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書。

2、中標通知書。

3、投標書及其附件。

4、本合同專用條款。

5、本合同通用條款。

6、標準、規範及有關技術文件。

7、圖紙。

8、工程量清單。

9、工程報價單或預算書。

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

第七條 本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

第八條 承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

第九條 發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

第十條 合同生效

合同訂立時間：________ 年__________ 月__________ 日

合同訂立地點：_______________________

本合同雙方約定___________________________________後生效。

發 包 人：_______________________(公章)：_______________________ 承包人：_______________________(公章)_______________________

住 所：_______________________ 住 所：_______________________

法定代表人：_______________________ 法定代表人：_______________________

委託代表人：_______________________ 委託代表人：_______________________

電 話：_______________________ 電 話：_______________________

傳 真：_______________________ 傳 真：_______________________

開 户 銀 行：_______________________ 開 户 銀 行：_______________________

賬 號：_______________________ 賬 號：_______________________

郵 政 編 碼：_______________________ 郵 政 編 碼：_______________________

通信建設施工合同 篇20

一、工程概況

工程名稱：________________

工程地點：________________

工程內容：________________

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批准文號：________________

資金來源：________________

二、工程承包範圍

承包範圍：________________

三、合同工期：_________________

開工日期：________________

竣工日期：________________

合同工期總日曆天數_____________天

四、質量標準

工程質量標準：________________

五、合同價款

金額(大寫)：________________元(人民幣)

￥：________________元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：_________________

1、本合同協議書

2、中標通知書

3、投標書及其附件

4、本合同專用條款

5、本合同通用條款

6、標準、規範及有關技術文件

7、圖紙

8、工程量清單

9、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效

合同訂立時間：______________年_________________月_________________日

合同訂立地點：_____________

本合同雙方約定__________________後生效。

發包人：_________________(公章)________________承包人：_________________(公章)___________________

住所：________________住所：_________________

法定代表人：_____________法定代表人：_________________

委託代表人：_____________委託代表人：_________________

電話：________________電話：_________________

傳真：________________傳真：_________________

開户銀行：________________開户銀行：________________

賬號：________________賬號：_________________

郵政編碼：_____________郵政編碼：________________。

通信建設施工合同 篇21

發 包 方： 某房地產開發有限公司

承 包 方： 某有限責任公司

工程地點：

工程內容：某住宅小區15#樓外牆外保温分項工程

承包方式： 包工包料

質量等級(合格)： 合格

工程承包造價(金額大寫)： 暫定468000元整

外牆保温工程施工合同協議條款

發包人(全稱)：某房地產開發有限公司(甲方)

承包人(全稱)：某有限責任公司(乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其它有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本專業分包工程施工事項協商一致，訂立本施工合同。

第一條 工程概況

1.1 工程名稱： 某住宅小區

1.2 工程地址： 民族東路北段

1.3 工程內容： 某住宅小區 15#樓外牆外保温

二、工程承包範圍及方式

2、1工程做法：瓷磚面層採用jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁)，20米以上部位採用錨粘滿粘法。其它部位按照nmt__-01圖集進行施工，

2.2 承包範圍： 施工圖範圍內外牆的全部保温部位和抹灰部位(包括屋頂造型部分)。外牆大牆面部分：①首層及局部二、三層面磚飾面部分：專用粘結砂漿粘結18公斤以上阻燃自熄eps聚苯板按照jy附有錨栓系統(詳圖集第四頁)施工。

②二層以上塗料飾面部分：採用錨栓法。 即在jy 無錨栓系統的基礎上增加錨栓，同時錨粘。每平米錨栓不得少於四個。

③ 凸窗上及空調板下面、與室內相連的凸出外挑及裝飾線、門窗側口部分：局部抹抗裂砂漿找平，同時鋪貼網格布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保温)。

④陽台欄板、南立面出挑裝飾立面及未與室內相連的外牆部位原全為水泥砂漿抹灰均改為抗裂砂漿找平，同時鋪貼網格布。(與室內直接接觸部分採用聚苯板保温)

⑤ 二層和複式層圓弧窗套線條、北立面窗套、樓梯間裝飾線採用聚苯板線條。

⑥ 原圖紙中的窗間牆部位鋸齒聚苯板線條取消。

⑦ 以上根據圖紙設計確定的施工內容，若有另外增加線條部分，決算時按照展開面積每平米72 元計算。

⑧ 原圖紙中分格縫取消。

2.3承包方式： 乙方包工包料。

2.4進場材料：乙方應及時遞交有關材料樣品及檢驗報告。乙方進場材料必須與投標樣品及資料説明一致，雙方約定乙方進場材料為大連鼎坤保温建築材料如乙方中途更換材料，發包人有權要求承包人二天內無條件退出施工現場，同時扣除剩餘尾款。

第三條 合同工期

3.1 甲方於 單棟樓人員及材料進場之前3日，提供外牆施工作業面。

3.2 開工日期：開工日期為10月2日，工期為25天。

3.2 竣工日期： 10月26日之前。

第四條 工程質量

4.1 工程質量標準： 合格

第五條 合同價款

5.1 合同單價：所有施工部位均按綜合每平米72元計取，承包內容見2.2。

5.2 合同總價款：保温工程量暫估為 6500平米，工程總造價暫定為468000元。外牆大牆面 部位保温層厚度為 60mm，超厚或超薄部位均不增減費用

5.3 價款調整：按實際施工展開面積計取工程量，單價每平米 72.00元包死，不再調整工程價款。

第六條 付款方式及結算

6.1付款方式及期限：開工後三天內乙方將施工所用材料的50%以上進入施工現場，甲方撥付進場材料款的50%。每棟樓聚苯板粘貼完成後付至該棟樓承包造價的40%的進度款;面層完成後付至棟樓承包造價的70%的進度款，工程竣工

驗收合格一個月內，付至單棟樓結算款的95%;餘5%質保金，單棟樓驗收合格之日起滿兩年工程無質量問題，一次性付清。

6.2 計算原則： 對於所有施工內容均按展開面積進行結算。

第七條 發包人責任

7.1 發包人根據合同要求及時撥款，因款項不到位而造成的工期延誤由發包人承擔。

7.2 發包人以單棟樓施工前2日，負責接通承包人施工用水源、電源、變壓器的接點。滿足施工和生活用水用電量的需要。

7.3 發包人向承包人無償提供必要的施工條件，包括工人住宿、生活及施工用水電、工人食堂指定地點、材料庫房、外牆保温施工用腳手架、腳手架至少提供滿鋪二步腳手板、提供垂直運輸。與門窗框穿插進行。

7.4發包人負責審核並批准乙方的施工圖設計、施工組織方案、隨時監督檢查乙方施工進度的質量，組織對工程的竣工驗收，並按合同規定辦理有關結算。

7.5發包人負責協調承包人與其它分包商的配合等工作。

第八條 承包人責任

8.1承包人應根據發包人提出要求和有關技術説明,進行外牆保温工程施工,承包人應及時提供和保證相關材料、人員、機具的供應和到位,並在進場後三日內向甲方提交施工進度計劃,以確保整個施工的順利進行。

8.2 承包人應按照國家和北京市現行及企業技術規範、標準、規程進行外牆保温施工。承包人派駐工地項目經理.承包人必須建立完善的質量及安全管理體系.配備相關人員進行質量安全管理.

8.3 承包人應在開工前遞交有關材料樣品及檢驗報告及關鍵材料的二檢報告。

8.4承包人應服從甲方、總包、監理單位的指令、安排、檢驗及各規章制度。違反國家及地方或工地有關質量、安全、文明施工的有關規定。甲方和監理可做出每次500-__元的罰款。

8.5承包人嚴格遵守施工現場管理規定，保證安全文明施工，對施工中揚塵、噪

音、環境污染、垃圾處理等要求及時有效，做到工完、料淨、場清，保證施工現場整潔有序，創包頭市安全文明工地。

8.6承包人負責施工全過程的質量控制及安全文明施工管理，服從安全防護、臨時用電安全、機械安全、保衞消防管理、現場管理、料具管理、環境保護管理、環衞衞生管理等方面達到承包人要求。

8.7承包人制定有效的成品、半成品保護措施，書面對施工人員交底，提高施工人員成品、半成品保護意識，以免造成成品、半成品損壞，並在交用前，承擔成品保護作用。

8.8 承包人及時將保温施工的垃圾清運至發包人指定地點，由發包人統一運至場外。

8.9 承包人向發包人提供廠家營業法人執照(複印件)、產品簡介(國家認證實驗室的試驗報告)、施工組織設計(內容包括技術、質量、工序安排、工期安排、成品保護、安全施工)。

8.10承包人負責二次材料進場的檢測費用(包括聚苯板、抗裂砂漿、耐鹼網格布)。

8.11承包人自行檢查外腳手是否符合安全施工需要，如不符合則不得擅自施工，承包人對現場的施工人員的安全生產和各種人身安全事故承擔全部責任。

8、12承包方負責將凸窗板及裝飾線上堆積的廢棄混凝土剔鑿清理完畢後進行施工。

8.13承包人所施工的外牆保温工程在正常使用和維護條件下，使用年限不應少於25年。並承擔在此期間因承包人施工質量問題所應起人身傷亡事故所造成的一切經濟損失

第九條 工期順延

9.1 發包方在合同規定開工日期前2天，不能交承包方外牆保温施工作業條件，施工用水或電源未按規定接通，影響承包方進場施工時;

9.2 在施工中因停水、停電連續影響8小時以上時。

9.3 未按合同規定撥付工程進度款而影響施工進度時。

9.4 因遇不可抗拒的自然災害(如颱風、水災、自然原因發生的火災、地震等)而影響工程進度時。

9.5各工種交差作業時對外牆保温破壞而進行有償修復時。與保温作業面交接的其他工種操作影響保温收口時，工期相應延長。

第十條 工程驗收

10.1在施工過程中分下列階段對工程質量進行聯合驗收;

(1)材料驗收;

(2)隱蔽工程驗收;

(3)竣工驗收;

(4)乙方在施工過程中違反甲方或監理的有關規定、質量、文明施工及安全，違反操作規程，甲方可視具體情況給予處罰。

10.2工程完工後，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到竣工驗收通知單後七日內組織驗收。驗收合格後，雙方辦理移交手續，簽署保修單，乙方應向甲方提交完整的竣工資料;

10.3雙方進行竣工驗收前，乙方負責保護工程成品和工程現場的全部安全，嚴把火災關，如引起火災全部損失由乙方承擔並罰款2～5萬元;

10.4本工程自驗收合格雙方簽字之日起，在正常使用條件下保修期限為二年。

第十一條 違約責任

11.1一方當事人未按約定履行合同義務給對方造成損失的，應當承擔賠償責任;因違反有關法律規定受到處罰的，最終責任由責任方承擔。

11.2一方當事人無法繼續履行合同的，應當及時通知另一方，並由責任方承擔因合同解除而造成的損失。

11.3甲方無正當理由未按合同約定期限支付工程款，每延誤一日，應當向乙方支付遲延部分工程款1%元的違約金。

11.4由於乙方責任延誤工期的，每延誤一日，乙方每日支付給甲方工程總造價百分之一的違約金，延誤工期10天以上除向甲方支付違約金外，甲方有權隨時安排其他專業公司進駐現場進行施工，所發生的進出場費用由乙方承擔，施工費用從乙方工程款中扣除。(乙方必須無條件在三日內全部清理退場)。

對工程質量不合格的部位，乙方必須進行徹底返工修理。因返工造成工程的延期交付視同工程延誤，按11.4的標準支付違約金。

11.5甲方代表不能及時給出必要指令、確認、批准,不按合同約定履行自己的各項義務、支付款項及發生其它使合同無法履行的行為,應承擔違約責任,相應順延工期。

11.6乙方不能按合同工期竣工,施工質量達不到設計和規範的要求,或發生其它使合同無法履行的行為,乙方按協議條款約定支付違約金,賠償因其違約給甲方造成的其他損失。

第十二條 合同糾紛的解決方式： 1、甲乙雙方進行調解

2、調解不成，依法向包頭市人民法院起訴。

第十三條 本合同簽訂後，承、發包雙方如需要提出修改時，經雙方協商一致後，可以簽訂補充協議，作為本合同的補充合同。

本合同一式四份,發包人、承包人各執二份,合同自雙方簽字之日起生效,結清工程款後終止。

第十四條 補充條款：

本合同訂立時間 年 月 日(即日起生效)

發包方 (章) 承包方 (章

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

電 話： 電 話：

通信建設施工合同 篇22

建設工程施工合同是指合同雙方為了完成建設工程而明確的雙方的權利、義務的協議。很多建設工程施工合同的簽訂因為施工方對合同的法律知識不瞭解，導致簽訂的合同屬於無效合同，那麼建設工程施工合同無效的法律後果由哪些呢請閲讀下面的文章進行了解。

依據我國現行法律規定，合同被確認無效後，將導致合同自始無效，合同關係不再存在，當事人不再享有和承擔原合同規定的權利和義務，不能產生當事人|來源|考試|大|所預期的法律後果。建設工程施工合同無效的法律後果也不例外，但由於其標的特殊性，其無效的處理與普通無效合同有着很大的差別，當事人的締約過失也比普通無效合同複雜。

一、建設工程施工合同訂立後尚未履行前被確認無效的後果。

尚未履行前被確認無效的建設工程施工合同，雙方當事人均不得再繼續履行。這時，合同無效的處理只按照締約過失來承擔責任，由有過錯的一方賠償另一方因合同無效而造成的損失，雙方均有過錯的，依照過錯大小承擔相應的責任。另外，損害事實的舉證責任在受損害一方，如果受損害一方對其損失不能通過舉證加以明確，其要求過錯方承擔賠償責任的請求法院不能支持。而有過錯一方除了自行承擔給自己造成的違法後果外，還要承擔無過錯方的實際損失。

二、建設工程施工合同已開始履行但尚未履行完畢被確認無效的後果。

於建設工程施工合同尚未履行完畢就被確認無效的情形，筆者認為，不能按一般無效合同的處理原則實行恢復原狀或雙方返還，應區分不同的情況處理。

第一種情況，已完成部分工程質量低劣，無法補救或所建工程在防洪區域內對防洪工程構成_____的，應按照一般無效合同的處理原則，已經完成部分工程應拆除，建設方支付的工程款應返還。

第二種情況，工程質量完全合格，也未違反國家和地方政府的計劃，則已完成的建設工程歸建設方所有，承包方所付出的勞動由建設方折價補償給施工方，折價時應該按照合同約定的工程價款比例折價。最高院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第10條第1款規定："建設工程施工合同解除後，已經完成的建設工程質量合格的，發包人應當按照約定支付相應的工程價款"，該解釋的規定正是為了避免教條，減少不必要的損失和浪費。第三種情況是賠償損失，如果因建設方過錯導致合同無效的，建設方對自己的損失自負，同時應該賠償承包方施工過程中支付的人工費、材料費等實際支出費用;如果是承包方存在過錯的，承包方對自己的損失自負，同時要賠償建設方材料費等實際支出的費用。雙方都有過錯的，按過錯大小承擔相應賠償責任。

三、建設工程施工合同已履行完畢後被確認無效的後果。

按照最高院《關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第2條和第3條的規定處理。

第一，建設工程施工合同已經履行完畢後，建設工程經竣工驗收合格的，建設方應該參照合同約定支付承包方工程價款。但仍應追究雙方的其它相應法律責任。

第二，建設工程施工合同已經履行完畢後，建設工程經竣工驗收不合格的，要分兩種情況給予不同處理：一是維修後建設工程經竣工驗收合格的，建設方仍應參照合同約定支付承包方工程款，但承包方應承擔相應的維修義務，或自己維修，或負擔建設方維修費。二是維修後建設工程經竣工驗收不合格的，建設方不支付施工方工程款，對此損失由承包方自行承擔。同時按照雙方的過錯及過錯大小對其它損失承擔相應的賠償責任。這裏的其它損失包括簽訂、履行合同和合同被確認無效後的後續費用，如拆除質量不合格的建築物的費用、工程延期費用、材料費等。

通信建設施工合同 篇23

發包人：(全稱)天津市置業有限公司

承包人：(全稱)天津電子有限公公司

依照《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：     小區4-8號樓智能家居工程項目

工程地點：

工程內容：     小區4-8號樓共     平米、   户智能家居設備及安裝

羣體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)

資金來源：自籌

二、工程承包範圍

承包範圍：智能家居設備、安裝、綜合弱電佈線等全部包工包料

三、合同工期

開工日期：   年  月  日

竣工日期：   年  月  日

合同工期總日曆天數   天。

四、質量標準

工程質量標準：國家驗收規範合格標準

五、合同價款

金額(大寫)：      元整(人民幣)

￥：     (每平方米總價   元)元

六、組成合同的文件

組成本合同的文件包括：

1、本合同協議書 

2、本合同通用條款

3、本合同專用條款

4、標準、規範及有關技術文件

5、工程報價單或預算書

雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付工程款。

十、合同生效

合同訂立時間：    年  月   日

合同訂立地點：

本合同雙方約定 簽字蓋章 後生效。

發　包　人：(公章)     市     有限公司 承　包　人：(公章)天津眾和*電子有限公司

住　　所： 住　　　所：

法定代表人：　　　　　　　 法定代表人：

委託代理人： 委託代理人：

開户銀行： 開户銀行：

帳 號： 帳 號：

郵政編碼： 郵政編碼：

通信建設施工合同 篇24

甲方：___________

乙方：___________

甲乙雙方本着平等互利、協商一致的原則，就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致，依據民法典的有關規定，甲乙經雙方協商，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守。

一、施工地點：___________

二、施工內容：___________

三、施工工期：

1、塔吊組裝工期：組裝工期為3天，開工日期為________年____月____日，________年____月____日達到運行條件。

2、塔吊拆除日期：拆除日期為2天，初定於________年____月至____月期間，甲方提前____日通知乙方進場。

四、工程質量：　　技術標準達到設備安裝説明要求，並通過政府有關檢定部門的檢查驗收，即辦理完吊車使用證，達到運行條件。

五、工程造價：　　本工程總造價 。其中包括塔吊構件運至安裝地點發生的場內二次運輸費。

六、結算方式：　　乙方施工人員進場後____日內，甲方支付總額的30%預付款;塔吊組裝、調試完畢。並辦理完塔吊準用證後____日內甲方再支付總額的20%;進入拆除階段，乙方施工人員進場一週內，甲方支付合同總額的20%;塔吊拆除完畢並裝車運走後一週內，甲方支付總額的10%，餘額20%在三個月之內付清。

七、雙方責任和義務：

1、甲方應按本合同約定支付工程款項，確保按計劃將工程所需的所有設備和構件分批次發運到施工現場，同時協調現場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝，工期相應順延。

2、甲方應提前五天將設備和構件進場時間通知乙方，以方便乙方組織施工。

3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。並負責設備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設備如發生丟失或損壞，由責任方承擔。

4、甲方負責提供塔吊所有的設備及構件，併為乙方提供一台電焊機(含把線)和二套氣割工具，負荷試車所需的荷重由甲方提供。

5、安裝及調試所用的其他施工機具、臨時設施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。

6、乙方於開工前____日內向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。

7、乙方負責施工過程中的各項管理工作，由乙方自身原因造成的人身傷亡及設備事故由乙方負責。

8、安裝及拆除技術及施工安全由乙方負責，並保證吊車在安裝後運轉安全、可靠。

9、乙方在施工期間須服從甲方及業主方的相關管理規定。

10、塔吊安裝後，由乙方負責進行負荷試車，並辦理當地使用許可證，甲方予以協助。同時，向甲方提交一份安裝原始記錄。　　

11、塔吊安裝後，由乙方負責現場的卸車和二次倒運，並協助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設備損壞，由乙方負責賠償。　　

12、塔吊拆除時候，乙方須將各構件進行編號，構件上做好標記，裝車後向甲方提供兩份構件清單及裝車單。　　

13、乙方不得將本工程轉第三方施工，如有違反，甲方有權終止合同，並享有向乙方提供索賠的權利。

八、違約責任：

1、因乙方施工質量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行，由乙方承擔全部責任，並賠償由此給甲方造成的損失。

2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤，乙方應賠償由此給甲方造成的損失。

3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務，須賠償甲方因此造成的的租金損失。

4、如因甲方原因使設備拆除工期延誤，工期順延;如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工損失。

九、糾紛處理辦法：　　本合同在履行期間如發生糾紛，雙發可協商解決;協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

十、不可抗力發生時，遵從國家相關法律法規。　　

十一、本合同一式四份，雙發各持兩份。　　

十二、上述條款未盡事宜，雙方另行協商解決。　　

甲方：___________乙方：___________

代表：___________代表：___________

電話：___________

日期：___________日期：___________

通信建設施工合同 篇25

施工單位(甲方)：______________________承建方(乙方)：___________________________________

依據《中華人民共和國合同法》、《建設工程施工合同管理辦法》、《建設施工規範》、《質量驗收評定標準》、《國家安全檢查標準》和自治區有關規定，結合本工程具體情況。經甲、乙雙方協商達成如下協議，並共同遵守。

一、工程概況：

工程名稱：____________________________工程地點：___________________________________建築面積：______________________________________工程結構：______________________________________工程內容：______________________________________

二、工程質量：按國家驗收規範達到合格標準、

工程造價包工包料一次包死。

三、施工工期：全部工程自___年___月___日開工，至___年___月____日竣工交付使用、

四、雙方責任

甲方責任：

1、對工程進度、工程質量、安全生產進行監督，並組織工程竣工驗收。

2、組織每月施工進度，工程質量、安全、生產會議，安排施工有關事項

3、對施工生產中有關技術及質量問題提出處理意見。

4、按上級有關規定填報有關報表。

5、根據建設單位支付工程進度款的具體情況向乙方按第六條2、3款規定提供施工用資金。

五、乙方責任：

1、項目施工過程嚴格執行ISO 9002質量標準、

2、按照施工合同條款，安排好施工進度(包括每月施工進度)，保證合同工期按時完成，並參加甲方召開的有關會議。

3、嚴格按照施工圖紙，施工規範和操作規程施工，確保工程質量，施工中的圖紙變更須經甲方同意並辦理簽證手續。

4、嚴格遵守建築工程安全操作規程組織安全施工，對發生的安全事故由乙方全部負責(同時由安全部辦理單項工程安全施工責任書，工程部辦理工程管理目標書，並嚴格執行)。

5、對工程的隱蔽部分，應先由乙方自檢，然後通知甲方工程部和建設單位。監理共同進行驗收，符合設計要求及施工規範後，方可進行下道工序的施工。

6、對工程施工的有關技術資料，應按國家的有關規定進行紀錄，整理、編制、歸檔。

7、遵守甲方的有關管理制度及規定，並接受因違反有關制度和規定的處罰。

8、凡從建設單位收取的工程款，方規定辦理有關合法手續，撥付後再使用。

9、凡乙方與其他單位的一切經濟、財務、材料等有關手續往來，均由乙方自行負責處理，甲方不承擔任何責任，如發上經濟糾紛，項目承擔一切經濟責任。

10、乙方負責歸集真實的工程票據，如經有關部門檢查，出現成本歸集不真實而進行的税務懲罰或罰款，責任由乙方承擔。

六、付款方式及付款標準：

1、所有甲方支付給乙方的工程款，均以支票支付。

2、工程款在收回建設單位工程進度款後按進度支付乙方，如因工程急需，超支必須經部隊領導簽字後方可支付。

3、本工程基礎完工後，甲方應付乙方全額工程款的50%，做為程材料費。

4、主體工程全部完工後，甲方應付乙方工程款35%。

5、裝飾工程，全部完工後經甲方驗收合格，經甲乙雙方決算厚，甲方應付乙方工程款10%。

6、剩餘工程款5%做為工程保修費，乙方無條件保修，如果乙不按時保修，甲方有權另請施工人員保修，費用由乙方負責，保修為一年。.

甲方負責人簽字：甲方蓋章：簽訂日期：

通信建設施工合同 篇26

甲方：_________________

乙方：_________________

甲方__________與乙方__________原於______年______月______日簽訂的建設合同，現經雙方協商同意，合同於______年______月______日予以解除，乙方提前撤出施工現場，乙方提前撤出施工現場，本着坦誠真摯、相互理解、及時快速解決問題的原則，雙方協商一致達成如下結算、撤場協議：_________________

一、經雙方核實，截止目前乙方共完成工程總價款萬元，詳見附表1完成工程量清單。

二、經雙方對上述費用進行核算統計，截止_____年_____月_____日甲方應付乙方款項共計______萬元，該款項已充分考慮乙方因工程施工、生活建設、工程變更、誤工損失、違約補償等各種費用，對此乙方無任何異議，乙方不再提出其他費用要求。

三、項目施工過程中甲方已累計支付乙方各項款項計______萬元(含代付工程料款萬元)，詳見附表2已支付費用清單。現甲方尚欠乙方款項計______萬元。本協議簽字之後甲方向乙方一次性付清欠款______萬元，至此欠款全部付清，雙方再無任何債權債務關係，甲方不承擔一切與乙方及乙方所屬人員的糾紛。

四、合同解除後免除乙方對已施工部分的工程質量責任。

五、合同解除後，乙方應於3日內退出工程現場並移交甲方所提供的工具及生活用品等，不得以任何理由滯留，否則應承擔拖延費10000元/日。

六、本協議由雙方簽字蓋章後生效，協議協議一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

甲方：_________________(蓋章)乙方：_________________(蓋章)

通信建設施工合同 篇27

建設單位：_________(以下簡稱發包方)

施工單位：_________(以下簡稱承包方)

雙方經充分協商，達成如下協議：

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：建築面積：

第四條：工程價款及付款方法：

第五條：工程期限(開工、竣工時間)

第六條：工程質量標準

第七條：承包形式及材料設備供應

第八條：發包方義務：

1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作，另行簽訂協議執行)

2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方籤認。

3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

4.按協議負責按期撥款。

第九條：承包方義務

乙方負責：

1.按協議分工負責材料供應。

2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

4.竣工後，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規範進行。

第十條：違約責任及獎勵條款

第十一條：其他協助條款。

第十二條：本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、______各一份。

第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

發包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)

法定代表人：_____ 法定代表人：______

地址：________ 地址：_________

開户銀行：______ 開户銀行：_______

帳號：________ 帳號：_________

簽約日期：____年__月__日

通信建設施工合同 篇28

甲方： （以下簡稱甲方）　　乙方： （以下簡稱乙方）　　根據《中華人民共和國民法典 》、《物業管理條例》等有關法律 、法規 和政策，在平等、自願、協商一致的基礎上，就乙方承包甲方所服務小區公共綠化養護事宜訂立本合同。　　

第一條 服務場所基本情況　　座落位置：　　項目：　　

第二條 綠化養護範圍　　

第三條 綠化養護內容　　上述

第二條範圍的喬木、灌木、花卉、草坪、盆栽等綠化的日常綠化清潔、除草、澆水、施肥、病蟲防治、修剪、補苗移植、中耕鬆土、做保水圈、防風防寒等工作。　　

第五條 綠化養護服務質量要求及扣分（支付違約金）標準、檢查方式見附件　　

第六條 承包方式　　採用由乙方包工、包料（即養護肥料、養護水電、藥物、待補苗木、綠化垃圾清運）、包工具、包設備、包質量、包安全、包風險的方式。　　

第七條 合同期限　　本合同期限自年____月____日起至________年____月____日止。　　

第八條 甲方的權利和義務　　

1、甲方有權對乙方綠化養護服務質量、計劃落實進行監督檢查；　　

2、批准乙方依據季節和植物生長特徵編制的年度養護計劃；　　

3、甲方為乙方無償提供存放養護工具的場所；　　

4、甲方應按時、足額（扣除違約金後）支付乙方綠化養護服務費用；　　

5、不得干涉乙方內部員工工作分配、日常的綠化養護保潔安排、正常的經營活動。　　

第九條 乙方的權利和義務　　

1、有權依照本合同約定獲取提供綠化養護服務的報酬；　　

2、有權制定各項綠化養護工作管理辦法、規章制度，自主開展各項管理經營活動，不受甲方干涉；　　

3、因政府、行業組織、同行等參觀檢查或甲方臨時開展各項活動的，甲方不再另行支付費用，乙方應全力配合；　　

4、未經甲方書面同意，乙方不得將本合約議定項目直接或者間接方式轉包或者分包給

第三方及其他個人；　　

5、乙方應按照甲方的要求向甲方提交年度綠化養護方案，於上月____日提交下月工作計劃，當未按計劃實施時應告知甲方並説明原因；　　

6、乙方應按照本合同及附件約定的工作範圍和執行標準、工作時限，保質保量履行合同義務；　　

7、乙方應做好以下工作，確保住户、甲方員工、行人及他人人身及財產安全：　　

（1）暴雨、颶風來臨前大型喬木加固；　　

（2）增加可能影響到行人、遊人安全的樹木加固設施；　　

（3）及時拆除固定樹木的支架、鐵線；　　

（4）加強帶刺樹木對人身安全的防護；　　

（5）路邊、停車位（場）邊等公共場所樹木、花草定期修剪；　　

（6）綠化垃圾及時清理；　　

（7）噴施農藥前、中的安全通告與警示；　　

（8）修剪、更換樹木、花草時現場的安全防護；　　

（9）養護工具的安全使用、管理與使用時現場安全管理；　　

（10）使用安全、達標的養護設備設施、病蟲害防止藥品；　　（1

1）採用安全、合理、有效的工作方式、方法；　　（1

2）其他可能發生危及人身、財產安全的工作。　　

8、乙方有義務接受甲方的工作監督和檢查。乙方所有員工禁止在工作範圍內、留宿、爭吵，進入住户室內；　　

9、乙方工作人員應穿着統一服裝，形象端正；　　

10、乙方應定期自行組織員工進行職場技能、緊急狀況處置技能、災害事故救護、設備設施安全操作、藥物安全噴灑和自身安全防護等培訓。乙方有責任對員工進行法制、衞生社會公德宣傳和崗前及崗中培訓，並進行有效的考核檢查；　　1

1、乙方需按照法律法規 、政策為員工辦理有關勞動僱傭、勞動保障手續及相關勞動保險；　　1

2、乙方在養護期間應對生長不良、已老化的花卉及時進行更換；應保持草坪平整，經常性積水的低窪處，應逐步用河沙或黃泥填高；保持工程環境乾淨整潔；可修剪類的灌木、草坪修建整齊；自然造型類花草長勢良好；向外移植花苗，必須經甲方書面同意；乙方不得私自改變小區綠化設計、配置。　　

第十條 綠化養護服務費用 （注：含税，未扣違約金）　　

1、 綠化養護費用按月計取，每月甲方應付費用為B： 元（大寫人民幣： 元），年度總費用為B： 元（大寫人民幣： 元）。　　

2、綠化養護費在每月____日前支付，如支付日為節假日、公休日，則支付日順延至上班後的

第一個工作日。　　

第十一條 違約責任　　

1、乙方因工作疏忽導致甲方、住户、他人人身及財產損失的，應依法承擔責任，當該疏忽導致甲方承擔連帶賠償責任的，乙方應承擔甲方承擔的全部責任；乙方員工故意偷竊、破壞甲方及住户財產的，甲方有權要求乙方賠償損失，扣除兩倍偷竊或破壞物品價值的違約金，並要求乙方更換肇事員工；乙方員工辱罵、毆打甲方工作人員、住户的，甲方有權單方面終止合同，要求乙方支付1個月服務費的違約金；乙方員工侵犯住户、甲方員工其他合法權益的，除應依法承擔責任外，根據性質乙方向甲方支付相當於兩倍經濟責任的違約金。　　

2、合同有效期內，非因苗木老化、他人故意破壞造成喬木、灌木、花草死亡的，乙方承擔更換或賠償責任，更換的苗木應基本與死亡苗木的品種、規格、長勢相當，否則應得到甲方的書面許可。　　

3、乙方提供的綠化養護服務不符合約定要求，甲方可責令乙方現場負責人隨時整改。若整改不及時或多次違反同一質量要求，可按合同附件扣分（支付違約金）標準扣除違約金；嚴重違反質量要求、特定質量要求的，不經事先通知可直接扣除違約金。違約金從下月支付上月的服務費中扣除。　　

4、違反

第九條第5款規定，乙方未按時向甲方提交年度方案、月計劃的，應按每日30元向甲方支付違約金；乙方未按方案、計劃實施且沒有合理理由的，每次應向甲方支付違約金50——300元，且甲方保留要求乙方彌補未實施措施的權利。　　

5、違反

第九條第

3、

6、

7、

8、

9、

10、12規定的，根據性質每次每處乙方應向甲方支付違約金20——200元，嚴重的應支付違約金200——600元。　　

6、因甲方原因每推遲一天支付綠化養護服務費用，甲方應每天向乙方按延期支付總額款3‰的滯納金。　　

第十二條 合同解除　　

1、若雙方之一方宣佈或者被地方法院判定破產，本合同自動終止，雙方之間的債權債務仍需清算。　　

2、乙方每年違約金累計超過20元，甲方有權單方面終止合同。　　

3、違反

第九條第4款規定，未經甲方書面同意，乙方將本合約議定項目直接或者間接方式轉包或者分包給

第三方及其他個人的，甲方有權終止本合同，乙方應向甲方支付違約金20元。　　

第十三條 其他事項　　

1、乙方更換現場管理人員應在____日前以書面形式告知甲方，並確認相關管理人員緊急聯絡方式。　　

2、甲、乙雙方工作銜接均以書面形式進行，並由雙方現場主管人員簽署意見。　　

3、乙方需向甲方提供企業經營許可執照等相關法定證照正本供甲方驗證，複印副本交由甲方存檔備案。　　

4、雙方可對本合同的條款進行修訂更改或補充，以書面簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。　　

5、合同規定的管理期滿，本合同自然終止，雙方如續訂合同，應在該合同期滿____日前向對方提出書面意見。　　

6、本合同執行期間，如遇不可抗力，致使合同無法履行時，雙方均不承擔違約責任並及時協商處理。　　

7、本合同在履行中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成時，可提交合同簽定地人民法 院依法裁判。　　

8、本合同之附件均為合同有效組成部分，本合同及其附件內，空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同附件和補充協議中未規定的事項，均遵照中華人民共和國有關法律、法規和政策執行。　　

9、本合同正本連同附件共 頁，一式 份，甲、乙雙方及 各執一份。　　

10、 本合同自簽訂之日起生效。　　甲方： 乙方：　　授權代表： 授權代表：____日期：____日期：