高速公路居間合同（精選17篇）

高速公路居間合同 篇1

甲方(委託人)：

聯繫地址：

聯繫電話：

乙方(居間人)：

聯繫地址：

聯繫電話：

甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委託事項

1、乙方接受甲方委託，負責就 項目 (以下稱該工程 項目 )，引薦甲方和該 項目 的招標單位 直接安排資格預審報名，向甲方提供關於該工程 項目 的相關信息，並最終甲方促成通過資格預審且進入招標程序並協助甲方最後中標此工程的某一個標段。

二、乙方的義務

1、 乙方必須向甲方提供有關該工程 項目 的信息。

2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程 項目 的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，並同意向甲方支付違約金壹萬元。

3、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的税務發票(發票種類需經甲方認可)，相關的所得税由乙方自承擔。

三、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;如由於甲方未能提供相關資料而導致報名失敗，甲方需承擔乙方的差旅費用

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、 如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本 項目 居間費用為工程施工合同金額的5.5%

2、居間成功後，即甲方在與建設單位簽定施工合同並收到建設單位支付的開工預付款後應支付乙方總居間費的70%(即總標的的5.5%內的70%)，其餘30%在甲方每期計量後按本期計量佔施工合同的同比向乙方支付。

3、甲方以現金的方式支付。

五、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。

2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業祕密而做出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

3、除非必要或事先獲得乙方書面同意或根據法律法規的規定，甲方在履行本合同過程中或本合同結束或終止前，不得將從乙方獲得的屬於乙方的保密性資料直接或間接地透露或提供給第三方或將這些資料用於本合同之外的其它方面。

4、除非事先獲得甲方的書面批准或根據法律法規的規定或根據政府主管部門的強制性要求，乙方在任何時候均不得將從甲方或甲方的關聯方獲得的任何資料以及有關甲方的任何口頭或書面的技術和商業信息、商業祕密以及依據本合同規定提交至甲方的文件或其他形式的書面文件(包括但不限於電子文件和文本文件等)等(“保密信息”)以任何形式直接或間接地透露或提供給任何第三方(包括但不限於與本合同項下工作無關的甲方和乙方員工以及政府主管部門人員)或將保密信息用於本合同項下的工作以外的其它任何方面。

六、合同終止

1、本合同簽字生效後，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

七、爭議解決方式

如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

八、其他事項

本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

高速公路居間合同 篇2

甲方(施工方)：

乙方(居間方)：

甲乙雙方為了發揮各自的優勢，根據《中華人民共和國合同法》二十三章居間合同及相關法律法規之規定，經雙方充分協商，依照平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委託事項

1、乙方接受甲方委託，負責就京新高速項目阿拉善盟段中順利接手兩個標段(大約總造價暫定共60億元人民幣)，推薦給甲方，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯營簽訂該工程項目施工合同，取得施工權。

2、“居間成功”是指最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯營簽訂該工程項目施工合同，取得施工權，即視為乙方全部完成居間服務委託事項。

二、乙方義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目前期的主要信息，並提供相關的業務諮詢服務，開展與業主方有效的協調，並促成甲方取得工程施工權。

2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目基本信息的真實可靠，最終促成甲方簽訂施工合同。

3、在居間服務過程中，乙方具體開展的渠道、方式、人物、過程等細節，不必向甲方彙報溝通，不屬於本合同履行之前提條件。

三、甲方義務

1、甲方負責提供真實有效的資質證書、營業執照等相關資料，做好籤訂合同前所需的手續準備。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行施工合同，認真履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、根據《中華人民共和國合同法》第426條關於“居間人促成合同簽訂成功，居間人付出了大量人力、物力和艱辛，在簽訂工程合同過程中的各個重要環節發揮了決定性作用，使甲方與發包方順利簽訂了工程施工合同，甲方願意履行按約定支付報酬”的規定。如果居間成功，則甲方應向乙方支付本合同約定的全部居間報酬。

四、居間報酬

1、居間成功後，乙方居間報酬按合同總價款的 2 %計算支付。居間報酬如需納税，由甲方承擔，本居間報酬為税後金額。

五、支付方式

乙方居間報酬分三次付清：

1、甲方在第一筆預付款 5 %到賬後，在3個工作日內向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。

2、甲方在第二筆預付款 20 %到賬後，在3個工作日內向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。

3、甲方按“乙方居間報酬分配表”(附件1)中的分配比例分別將居間報酬支付到乙方每個人的賬户。

六、特別約定

1、甲方是指包括但不限於甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方掛靠的公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。甲方承諾向乙方、項目發包方提供的相關資料是真實、有效、合法的，是可查詢、可驗證的。

2、居間服務成功完成後，在工程建設期間，若業主方與甲方發生實施過程中一切執行糾紛或資金糾紛等，與居間人無關，居間人不承擔任何責任，一切法律責任和經濟風險由甲方全部承擔。

3、甲乙雙方在沒簽訂施工合同之前，雙方為了創造經濟效益跑項目，不管項目成與不成，所產生的一切費用，都由自己方承擔，與對方無關。

4、本居間合同為不可撤銷、不可更改的無條件保證兑現的憑證，不受甲方企業改制、更名或更換法人代表或股東的影響。

七、保密事項

甲、乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密，包括甲方的財務信息、技術專利、經營信息等，也包括乙方對合作報酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本協議內容，由泄密方承擔一切後果。但法律法規另有規定或雙方另有書面協議約定的除外。

八、合同終止

1、乙方未完成居間服務的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。

九、違約責任和爭議解決方式

1、因不可抗力和國家以及地方政府政策變更，造成乙方不能正常履約，不屬於乙方違約。

2、出現違章、違法施工，發生人員傷亡和工程質量事故，造成政府和主管部門勒令停止施工，發生的一切經濟損失由甲方承擔，與乙方無關。甲方撥付乙方所有居間費用概不退還給甲方。有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執，雙方應通過友好協商解決;如協商不成，雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決。

十、其他事項

1、甲方簽訂本合同的簽字蓋章要與甲方的企業營業執照、開户許可證、公函上等證件的法人一致，如果是委託人要有公司委託書要法人簽字蓋章。本合同甲方簽字蓋章後與甲方和業主簽訂的施工合同均具同等法律效力。(本合同甲方簽字蓋章後通過掃描方式傳給乙方，作前期對接準備。原件在甲方籤施工合同之前交給乙方)。

2、如有未盡事宜，雙方可通過協商，達成一致後簽訂書面協議予以補充.

3、本合同自雙方或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章生效之日起生效

4、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

高速公路居間合同 篇3

甲方(委託人):

乙方(居間人):

甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委託事項

1、乙方接受甲方委託，負責就 工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目建設單位 直接洽談，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的承包施工合同。

2、“居間成功”是指甲方與建設單位就該項目簽訂書面的工程承包施工合同。

二、甲方義務

1、甲方負責提供真實的資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

2、 如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、 如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則逾期每日按未支付金額的 %向乙方承擔違約金。

三、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，協助甲方對該工程項目進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目的上述信息真實可靠。

3、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間報酬為工程承包施工合同總金額的 %(即人民幣 萬元，大寫： 萬元)。

2、居間報酬結算方式：

居間報酬總金額為人民幣 萬元，在甲方與乙方引薦的建設單位簽訂工程項目承包施工合同後，建設單位支付予甲方的第一筆工程預付款(即工程總造價的 %)到賬後,次日將報酬總額中的 萬(大寫: 元整)以現金形式支付予居間人;其後在叁個月正常施工工期內，甲方需支付給乙方居間報酬剩餘的餘款，甲方可以轉帳或現金的方式支付。

3、甲方可以轉帳或現金的方式存入或者轉入乙方指定賬户,也可直接支付現金予乙方指定代理人。

六、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。

2、雙方不得以其在居間過程中獲取的商業祕密作出不利對方的任何行為，否則有權要求對方承擔違約責任。

3、如果甲方以相關企業或在南寧當地成立的子公司及一切轉投資公司的名義與業主方簽訂承包施工合同，居間方有權請求甲方按本合同約定條款支付居間報酬。

七、合同終止

1、本合同簽字生效後，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如居間成功，本合同雙方權責完全履行並支付完畢後終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

八、爭議解決方式

如發生合同爭議，協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、其他事項

1、乙方不得將本合同委託事項進行轉委託。

2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。

3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自願親筆填寫，具真實性及法律效力。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

高速公路居間合同 篇4

甲方(委託人)：

聯繫地址：

聯繫電話：

乙方(居間人)：

聯繫地址：

聯繫電話：

甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委託事項

1、乙方接受甲方委託，負責就 項目 (以下稱該工程 項目 )，引薦甲方和該 項目 的招標單位 直接安排資格預審報名，向甲方提供關於該工程 項目 的相關信息，並最終甲方促成通過資格預審且進入招標程序並協助甲方最後中標此工程的某一個標段。

二、乙方的義務

1、 乙方必須向甲方提供有關該工程 項目 的信息。

2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程 項目 的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，並同意向甲方支付違約金壹萬元。

3、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的税務發票(發票種類需經甲方認可)，相關的所得税由乙方自承擔。

三、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;如由於甲方未能提供相關資料而導致報名失敗，甲方需承擔乙方的差旅費用

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、 如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的1%向乙方承擔違約金。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本 項目 居間費用為工程施工合同金額的5.5%

2、居間成功後，即甲方在與建設單位簽定施工合同並收到建設單位支付的開工預付款後應支付乙方總居間費的70%(即總標的的5.5%內的70%)，其餘30%在甲方每期計量後按本期計量佔施工合同的同比向乙方支付。

3、甲方以現金的方式支付。

五、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。

2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業祕密而做出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

3、除非必要或事先獲得乙方書面同意或根據法律法規的規定，甲方在履行本合同過程中或本合同結束或終止前，不得將從乙方獲得的屬於乙方的保密性資料直接或間接地透露或提供給第三方或將這些資料用於本合同之外的其它方面。

4、除非事先獲得甲方的書面批准或根據法律法規的規定或根據政府主管部門的強制性要求，乙方在任何時候均不得將從甲方或甲方的關聯方獲得的任何資料以及有關甲方的任何口頭或書面的技術和商業信息、商業祕密以及依據本合同規定提交至甲方的文件或其他形式的書面文件(包括但不限於電子文件和文本文件等)等(“保密信息”)以任何形式直接或間接地透露或提供給任何第三方(包括但不限於與本合同項下工作無關的甲方和乙方員工以及政府主管部門人員)或將保密信息用於本合同項下的工作以外的其它任何方面。

六、合同終止

1、本合同簽字生效後，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

七、爭議解決方式

如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

八、其他事項

本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。 合同簽訂地：

合同簽訂日：

甲方：(蓋章)： 乙方(蓋章)： 法定代表人或委託代理人：

法定代表人或委託代理人：

高速公路居間合同 篇5

甲方(施工方)：

乙方(居間方)：

甲乙雙方為了發揮各自的優勢，根據《中華人民共和國合同法》二十三章居間合同及相關法律法規之規定，經雙方充分協商，依照平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委託事項

1、乙方接受甲方委託，負責就京新高速項目阿拉善盟段中順利接手兩個標段(大約總造價暫定共60億元人民幣)，推薦給甲方，向甲方提供關於該工程項目的重要信息，並最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯營簽訂該工程項目施工合同，取得施工權。

2、“居間成功”是指最終促成甲方與河南盛隆華成國際路橋工程有限公司聯營簽訂該工程項目施工合同，取得施工權，即視為乙方全部完成居間服務委託事項。

二、乙方義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目前期的主要信息，並提供相關的業務諮詢服務，開展與業主方有效的協調，並促成甲方取得工程施工權。

2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程項目基本信息的真實可靠，最終促成甲方簽訂施工合同。

3、在居間服務過程中，乙方具體開展的渠道、方式、人物、過程等細節，不必向甲方彙報溝通，不屬於本合同履行之前提條件。

三、甲方義務

1、甲方負責提供真實有效的資質證書、營業執照等相關資料，做好籤訂合同前所需的手續準備。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行施工合同，認真履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、根據《中華人民共和國合同法》第426條關於“居間人促成合同簽訂成功，居間人付出了大量人力、物力和艱辛，在簽訂工程合同過程中的各個重要環節發揮了決定性作用，使甲方與發包方順利簽訂了工程施工合同，甲方願意履行按約定支付報酬”的規定。如果居間成功，則甲方應向乙方支付本合同約定的全部居間報酬。

四、居間報酬

1、居間成功後，乙方居間報酬按合同總價款的 2 %計算支付。居間報酬如需納税，由甲方承擔，本居間報酬為税後金額。

五、支付方式

乙方居間報酬分三次付清：

1、甲方在第一筆預付款 5 %到賬後，在3個工作日內向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。

2、甲方在第二筆預付款 20 %到賬後，在3個工作日內向乙方支付合同總價款的1%居間報酬。

3、甲方按“乙方居間報酬分配表”(附件1)中的分配比例分別將居間報酬支付到乙方每個人的賬户。

六、特別約定

1、甲方是指包括但不限於甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方掛靠的公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。甲方承諾向乙方、項目發包方提供的相關資料是真實、有效、合法的，是可查詢、可驗證的。

2、居間服務成功完成後，在工程建設期間，若業主方與甲方發生實施過程中一切執行糾紛或資金糾紛等，與居間人無關，居間人不承擔任何責任，一切法律責任和經濟風險由甲方全部承擔。

3、甲乙雙方在沒簽訂施工合同之前，雙方為了創造經濟效益跑項目，不管項目成與不成，所產生的一切費用，都由自己方承擔，與對方無關。

4、本居間合同為不可撤銷、不可更改的無條件保證兑現的憑證，不受甲方企業改制、更名或更換法人代表或股東的影響。

七、保密事項

甲、乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密，包括甲方的財務信息、技術專利、經營信息等，也包括乙方對合作報酬的支配等。任何一方以任何形式泄露本協議內容，由泄密方承擔一切後果。但法律法規另有規定或雙方另有書面協議約定的除外。

八、合同終止

1、乙方未完成居間服務的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。

九、違約責任和爭議解決方式

1、因不可抗力和國家以及地方政府政策變更，造成乙方不能正常履約，不屬於乙方違約。

2、出現違章、違法施工，發生人員傷亡和工程質量事故，造成政府和主管部門勒令停止施工，發生的一切經濟損失由甲方承擔，與乙方無關。甲方撥付乙方所有居間費用概不退還給甲方。有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執，雙方應通過友好協商解決;如協商不成，雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決。

十、其他事項

1、甲方簽訂本合同的簽字蓋章要與甲方的企業營業執照、開户許可證、公函上等證件的法人一致，如果是委託人要有公司委託書要法人簽字蓋章。本合同甲方簽字蓋章後與甲方和業主簽訂的施工合同均具同等法律效力。(本合同甲方簽字蓋章後通過掃描方式傳給乙方，作前期對接準備。原件在甲方籤施工合同之前交給乙方)。

2、如有未盡事宜，雙方可通過協商，達成一致後簽訂書面協議予以補充.

3、本合同自雙方或其授權代表人簽字並加蓋單位公章或合同專用章生效之日起生效

4、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。

甲方公司蓋章 ： 乙 方 籤 章：

法定代表人簽字： 代表人簽字：

身份證號碼: 身份證號碼:

合同簽訂日期： 年 月 日 合同簽訂日期： 年 月 日

高速公路居間合同 篇6

甲方：

乙方：

為滿足甲方承包國高網成渝環線樂雅高速公路TJ12合同段路基土建工程施工的需要，經甲、乙雙方友好協商，達成如下協議，望雙方共同遵守。

一、 工程內容：

1、 工程名稱：

2、 工程地點：

3、 工作內容：

4、 承包方式：單價承包。

二、 合同清單及價款

1、 單價及清單見附表

2、 附表上的上工程量作為參考量，計量時以乙方實際完成工作量為準。

3、 附表上單價為乙方施工單價，甲方不再收取任何費用，項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關，支付時甲方按監理工程師認可方量和以上單價之積支付與乙方。

4、 由於乙方原因中途退場，上月餘留金不再退換。乙方施工進度必須跟上甲方進度。否則甲方有權中止合同。

三、 工程質量管理：

乙方必須按圖紙及國家工程質量管理規範進行施工，因甲方原因造成損失，由甲方負責，因乙方原因造成損失的由乙方負責。

四、 工程款支付

1、 工程量原則：本工程合同為單價合同，結算數量依據業主確認乙方完成工程量。確認原則：按圖紙計量，有變更的按實際工程量結算。

2、 每月25日報計量。

3、 每月根據監理工程師確認工程量進行計量，合同中的單價為乙方直接施工單價，乙方不再承擔其它任何費用，在業主工程款到位後，三天內按乙方工程量×附表單價的90﹪支付給乙方。餘款10﹪在竣工決算後支付5﹪給乙方，餘5﹪作為質量保證金，待保修期滿後甲方一次性支付給乙方。工程保修期為一年。

4、 甲方不能按期支付工程款，造成的一切後果由甲方負責。

五、 其它

1、 本協議一式二份，甲、乙雙方各一份。

2、 本協議自雙方代表簽字之日起生效，竣工決算並付清工程款後失效。

3、 本協議未盡事宜，經雙方協商解決。

4、 本工程安全事故由乙方負責，與甲方無關。

5、 本協議簽訂後乙方三日內必須進場。

甲方簽字： 乙方簽字：

身份證號： 身份證號：

電話：工地代表：電話：年 月 日

電話： 工地代表： 電話： 年日 月

高速公路居間合同 篇7

甲方：

乙方：

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定，遵循平等自願、誠實信用的原則，雙方就混凝土路面工程施工事宜協商一致，簽訂本合同。

一、工程項目

1、工程名稱、地點。

2、承包範圍：混凝土路面工程施工。

3、承包方式：清包口（自帶所有工具）、包質量、包工期、包安全、包文明施工及包驗收通過。

4、合同價數：每平方元：（長20xx米，寬4.5米，厚20釐米），全部約9000平方米，總價數約

二、路面施工工藝。

1、道路兩側20釐米高橫鋼支護，用C25砼澆築，振動棒或振動尺振實，後找平、提漿、收光。

2、切縫、待砼強度達到80%後進行切縫、縫深釐米、間距 米。

三、雙方權利和義務

1、甲方及時向乙方做好施工前的技術交底，負責工程協調、現場指揮，監督與管理。

2、（1）乙方按合同要求質量、驗收標準進行施工，應按有關規定嚴格實施安全防護措施，承擔由自身造成安全措施不當，造成事故的責任和因此發生一切費用。（2）施工中因乙方責任造成的返工，材料損失等均由乙方承擔。

四、工程價數的結算與支付。

1、無須付款，經監理及甲方在乙方工程完工後檢驗合格，甲方支付乙方%工程款，餘額%等通過驗收後一次性付清。

五、合同生效與終止。

1、本合同經雙方代表人簽字後生效。

2、甲、乙雙方履行合同全部義務，乙方向甲方交竣工工程後，工程價數支付完畢，本合同即告終止。

六、本合同一式四份，甲、乙雙方各一份。

七、本合同未盡事宜雙方另行協商。

甲方：乙方：

年月日年月日

高速公路居間合同 篇8

(發包人名稱)：_________________(以下簡稱甲方)

(承包人名稱)：_________________(以下簡稱乙方)

___________高速公路建設管理處(發包人名稱，以下簡稱發包人)為實施(項目名稱)，已接受河南省___________工程有限公司(承包人名稱，以下簡稱承包人)對該項目第三標段施工的投標。發包人和承包人共同達成如下協議。

1.第標段由至，長約，主要工程內容為隧道供配電照明、通風系統工程，(文山隧道、長江塘隧道、長城嶺隧道)。

2.下列文件應視為構成合同文件的組成部分：

(1)本協議書及各種合同附件(含評標期間和合同談判過程中的澄清文件和補充資料);

(2)中標通知書;

(3)補遺書;

(4)投標函及投標函附錄;

(5)項目專用合同條款;

(6)山西省公路行業標準專用合同條款;

(7)公路工程專用合同條款;

(8)通用合同條款;

(9)技術規範;

(10)圖紙;

(11)已標價工程量清單;

(12)投標人信用承諾書及目標承諾書、承包人有關人員、設備投入的承諾;

(13)根據承諾提供的詳細人員、設備清單;

(14)施工組織設計安排;

(15)農民工工資支付承諾書;

(16)其他合同文件。

3.上述文件互相補充和解釋，如有不明確或不一致之處，以合同約定次序在先者為準。

4.根據工程量清單所列的預計數量和單價或總額價計算的簽約合同價：_________________人民幣(大寫)叁仟伍佰貳拾柒萬伍仟肆佰壹拾陸元叁角肆分(小寫)(35275416.34元)。

5.承包人項目經理：_________________。承包人項目總工：_________________。

6.工程質量符合合格標準。

7.承包人承諾按合同約定承擔工程的實施、完成及缺陷修復。

8.發包人承諾按合同約定的條件、時間和方式向承包人支付合同價款。

9.承包人應按照監理人指示開工，工期為225日曆天。

10.本協議書在承包人提供履約擔保及信用保證金後，由雙方法定代表人或其委託代理人簽署並加蓋單位章後生效。全部工程完工後經竣交工驗收合格、缺陷責任期滿及保修期終止分別簽發缺陷責任終止證書及保修期終止證書後失效。

11.本協議書正本二份、副本陸份，合同雙方各執正本一份，副本叁份，當正本與副本的內容不一致時，以正本為準。

12.合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議。補充協議是合同的組成部分。

甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

法定代表人(簽字)：_________________法定代表人(簽字)：_________________

_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

高速公路居間合同 篇9

甲方： 法人代表：

乙方：

一、承包範圍：

二、合同開工、竣工日期： 年 月 日至工程全部完工結算完畢自行終止。

三、承包方式：全過程承包，招投標、工程材料、施工、技術、意外風險等所有費用由乙方自行承擔，自負盈虧，甲方不提供任何材料和資金。

四、承包工程結算與財務管理辦法：

1、工程按甲方與建設單位簽訂的施工合同有關結算條款進行結算。

2、所有工程竣工結算，經甲方授權委託以甲方名義，由乙方負責辦理，乙方認可並承受由其負責辦理的工程結算結果。

3、甲方按結算總價的3.0%向乙方收取配合費、營業税、個人所得税等按國家相關規定由乙方自行交納，本項目工程由甲方財務統一做帳，工程款(進度款)匯入甲方後，甲方扣除3%管理費後，甲方必須在3個工作日內將工程款匯給乙方指定帳户。超過7個工作日，甲方向乙方承擔按銀行最高利息的損失給乙方，如公司無能承擔工程款(進度款)、包括利息，由劉建光個人財產擔保乙方的所有款項給乙方。

4、工程款(進度款)由乙方負責催收甲方配合，如有建設單位未按合同約定向甲方支付工程款(進度款)，甲方不承擔因此不支付工程款(進度款)的任何責任。

本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，簽字蓋章生效。。

甲方：

年 月 日 乙方：

高速公路居間合同 篇10

承攬方：

定作方：

定作方委託承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

第一條 加工 成品 編號 名稱 規格 單位 數量

第二條 加工成品質量要求：

第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

1.原材料等物品交(提)日期計算，雙方協商。

第四條 技術資料、圖紙 由承攬方提供

承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回覆，提出修改意見。

2.承攬方對於承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的複製品。

3.承攬方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

第五條 總價款為 合同簽訂後，訂作商付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元(即總價款的 %)，在加工量全部完成時，在定作方驗收合格後支付給承攬方 元(即總價款的 %)，預留 元作為質保金一年後付清。 (價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

第六條 驗收標準和方法

1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

交提定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，並按協議執行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。)

第八條 包裝要求及費用負擔

第九條 運輸辦法及費用負擔

第十條 結算方式及期限

第十一條 其它

(如： .根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有餘款的可以請求返還。等等。)

第十二條 承攬方的違約責任

一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，並承擔逾期交付的責任;經過修整或調換後，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

二、交付定作物或完成工作的數量少於合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，並承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低於合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。

八、由於保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，並承擔逾期交付的責任。

十一、在承攬方製作的過程中發生的任何損害及由於工作過程中發生的事故由承攬方負責。

第十三條定作方的違約責任

一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費後，退還給定作方;變賣定作物所得少於報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

第十四條___在合同規定的履行期限內，由於不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明後，可免予承擔違約責任，但應當採取積極措施，儘量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，並賠償承攬方由此造成的損失。

第十五條糾紛的處理加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

本合同自__年__月__日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式__份，交__(如經鑑證或公證，則應送鑑證機關或公證機關)各留存一份。

定作方： (蓋章) 承攬方： (蓋章)

代表人： (蓋章) 代表人： (蓋章)

地址： 地址：

電話： 電話：

開户銀行： 開户銀行：

帳號： 帳號：

年 月 日訂

高速公路居間合同 篇11

發包方：(以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

為做好養護工作，使養護管理工作專業化、規範化，提高高速公路養護質量，改善高速公路的通行服務水平，根據《中華人民共和國公路法》等有關法律法規和規定，雙方就維修保養工作委託給乙方承包事宜，經過友好協商達成如下協議。

一、維修保養範圍

甲方所管轄的項目資產範圍，即徵地紅線圖以內主線*公里(起點，終點)，收費廣場及匝道的車道摺合里程*公里，維修保養總里程*公里，統一委託乙方維修保養。

二、維修保養內容

維修保養內容包括：日常保潔及小修保養，具體內容如下：

1、日常保潔：指高速公路經常性的清掃、清理、清洗和清疏等日常性養護和日常巡查工作。

路基、路面保潔工作內容：路面清掃;清撿路面、路基、中央分隔帶、邊坡、隔離柵等的垃圾;清除路面積水;交通事故現場清潔，小面積油污處理，以及有關廢棄物的處理工作。

清理、清疏工作內容：橋樑、涵洞構造物(包含泄水孔、伸縮縫、橋墩、橋台)異物清理;墩台雜物清理;排水系統(包含排水溝、邊溝、急流槽、截水溝、涵洞、通道、集水井)以及廢棄物的處理工作。

日常巡查工作內容：包括路基坍塌、沖刷;路面坑槽、裂縫、積水、

唧泥等病害;橋樑、涵洞的水毀、伸縮縫及排水系統;沿線交通設施的完好狀況;以及綠化的病蟲害、管養情況等。

2.小修保養：是指高速公路及配套設施的各種輕微病害的處理工作，是主要以人工消耗為主的維修保養工作。

路基：排水設施及路肩、錐坡和邊坡工程的局部恢復維修與加固工作。 路面：包含水泥混凝土路面和瀝青混凝土路面恢復維修和保養工程。 中央分隔帶：路緣石、方磚等的更換維修工程，單點維修在1M範圍內。

橋樑：橋樑支座保養、墩、台清理;伸縮縫兩側剛性帶鋼筋混凝土維修;橋樑樑板輕微裂縫封閉。

生活管理區：綠化、道路及垃圾堆放點的定期清理。

綠化：包含收費站等站區、中央分隔帶及沿線的灌喬木和花草等綠化工程的保養，主要工作為修剪、除雜草、鬆土、澆水、施肥、除蟲、喬木的支撐和扶正、刷白、補植。

三、維修保養工程質量

乙方應嚴格按照公路水泥混凝土路面養護技術規範(JTJ 073.1-20xx)、公路橋涵養護規範(JTG H11-20xx)、公路隧道養護技術規範(JTG H12-20xx)、公路養護安全作業規程(JTG H30-20xx)的要求進行高速公路的養護作業，及時完成路基、路面、結構物及其沿線附屬設施的修復，確保高速公路及附屬設施的運營處於良好的狀態。維持良好的路容、路況、路貌，保證行車的“安全、快速、舒適、暢通”，使養護工作達到優良水平的要求。

四、維修保養工程承包期限

承包期限為一年，從20xx年1月1日至20xx年12月31日。

五、維修保養工程承包方式及承包費用

20xx年維修保養工程採用總額包乾的方式。

20xx年維修保養的承包單價為65000元/km，總承包金額為人民幣壹佰柒拾萬陸仟捌佰叁拾伍圓整(￥1706835.00元)。承包費用中包括承包範圍內的一切費用，但不包括：(1)由於自然災害而造成的公路水毀、大面積邊坡塌方等工程搶險費用。(2)路面嚴重病害及路面大面積罩面等處理費用。(3)由甲方指令乙方進行本應由其它承包人負責修復的工程缺陷或其它專項工程施工所需費用。(4)非乙方原因如一些容易被損壞被盜的交通安全設施等項目維修養護好後還未驗收又被破壞或被盜而須重新修復的費用，但乙方須提供相關充分證據。

六、維修保養工程費用的計量支付及結算方式

1.甲方每月月底根據交通部頒發的《公路技術狀況評定標準》對乙方本月完成的工作進行驗收及考評。

2.維修保養工程費用每季度支付，每季末按照每月考核評分及驗收結果結算，每次支付完成維修保養工程款的95%，餘款年終結算

七、安全生產

為在維修保養工程合同的實施過程中創造安全、高效的施工環境，切實搞好本項目的安全管理工作，現明確雙方安全職責：

甲方職責：

1.嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規，認真執行合同中的有關安全要求。

2.按照“安全第一、預防為主”和堅持“管生產必須管安全”的原則進行安全生產管理，做到生產與安全工作同時計劃、佈置、檢查、總結和評比。

3.重要的安全設施必須堅持與主體工程“三同時”的原則，即同時設計、審批，同時施工，同時驗收，投入使用。

4.定期召開安全生產調度會，及時傳達中央及地方有關安全生產的精神。

5.組織對乙方施工現場安全生產檢查，監督乙方及時處理髮現的各項安全隱患。

乙方職責：

1.嚴格遵守國家有關安全生產的法律法規、交通部頒發的《公路養護安全作業規程》(JTG H30-20xx)和《公路築養路機械操作規程》等有關安全生產的規定，認真執行合同中的有關安全要求。

2.堅持“安全第一、預防為主”和“管生產必須管安全”的原則，加強安全生產宣傳教育，增強全員安全生產意識，建立健全各項安全生產的管理機構和安全生產管理制度，配備專職及兼職安全主任人員，有組織有領導地開展安全生產活動。各級領導、工程技術人員、生產管理人員和具體操作人員，必須熟悉和遵守本條款的各項規定，做到生產與安全工作同時計劃、佈置、檢查、總結和評比。

3.建立健全安全生產責任制。從派往項目實施的項目負責人到生產工作(包括臨時僱請的民工)的安全生產管理系統必須做到縱向到底，一環不漏;各職能部門、人員的安全生產責任制做到橫向到邊，人人有責。項目負責人是安全生產的第一責任人。現場設置的安全機構，應按施工人員的1%~3%配備安全員，專職負責所有員工的安全和治安保衞工作及預防事故的發生。安全機構人員，有權按有關規定發佈指令，並採取保護性措施防止事故發生。

4.乙方在任何時候都應採取各種合理的預防措施，防止其員工發生任何違法、違禁、暴力或妨礙治安的行為。

5.乙方必須具有勞動安全管理部門頒發的安全生產證書，參加施工的人員，必須接受安全技術教育，熟知和遵守本工種的各項安全技術操作規定，定期進行安全技術考核，合格者方準上崗操作。對於從事電氣、起重、建築登高架設作用、鍋爐、壓力容器、焊接、機動車船駕駛、爆破、潛水、瓦斯檢驗等特殊工種的人員。經過專業培訓，獲得《安全操作合格證》後，方準持證上崗。施工現場如出現特種作業無證操作現象時，項目負責人必須承擔管理責任。

6.對於易燃易爆的材料除應專門妥善保管之外，還應配備有足夠的消防設施，所有施工人員都應熟悉消防設備的性能和使用方法;乙方不得將任何種類的爆炸物給予、易貨或以其他方式轉讓給任何其他人，或允許、容忍上述同樣行為。

7.操作人員上崗，必須按規定穿戴防護用品。施工負責人和安全檢查員應隨時檢查勞動防護用品的穿戴情況，不按規定穿戴防護用品的人員不得上崗。

8.所有施工機具設備和高空作用的設備均應定期檢查，並有安全員的簽字記錄，保證其經常處於完好狀態;不合格的機具、設備和勞動保護用品嚴禁使用。

9.施工中採用新技術、新工藝、新設備、新材料時，必須制定相應的安全技術措施，施工同時必須具有相關的安全標誌牌。

10.乙方必須按照本工程項目特點，組織制定本工程實施中的生產安全事故應急救援預案;如果發生安全事故，應按照《國務院關於特大安全事故行政責任追究的規定》以及其它有關規定，及時上報有關部門，並堅持“三不放過”的原則，嚴肅處理相關責任人。

11.若因乙方原因發生安全事故，乙方需承擔全部經濟責任和法律責任。

八、雙方責任

甲方責任：

1.甲方指導乙方做好每一階段維修保養施工方案，核發乙方上路施工許可證，指導乙方搞好施工現場的安全管理工作及交通疏導工作。

2.檢查和監督乙方施工的工程質量及進度，及時驗收計量已完工的項目，以便交付使用。

3.為乙方提供承包範圍內有關工程技術資料。

4.按合同規定支付養護承包費給乙方。

5.協調乙方與有關單位的工作關係。

6.提供養護生產基地。

乙方責任：

1.負責編制每一階段或每一項目的養護施工計劃、方案報甲方備案審查，並根據甲方審查意見作出調整，確保施工安全和行車交通安全，承擔養護期間的安全責任。

2.保證養護施工質量符合合同要求，營造流暢、安全、舒適、優美的交通環境。

3.根據甲方要求做好工程搶險工作以及交通安全設施的搶修工作。

4.服從甲方對養護工作的指示，接受甲方的檢查、指導，教育好養護工人按規程上路及進行作業。

5.做好養護工作資料的收集、整理，並報甲方歸檔。

6.養護作業如需佔用行車道，一般只佔用一條車道(特殊情況經甲方及交警批准除外)，並做好交通疏導工作。

7.做好日常路況調查及維修數據的整理，並及時提交甲方，為路面及橋樑管理系統的建立提供數據。

九、違約責任

1.雙方必須嚴格執行本合同之約定，一旦違約，則由違約方承擔由此引起的所有直接和間接責任。

2.若因甲方原因引起延時付款，從延時的第十五天起按銀行貸款利息計息;若因乙方原因引起延時付款超過十五天，甲方有權對乙方進行經濟處罰。

3.當出現以下情況時，視乙方違約：

①未嚴格遵守和執行國家及有關部門的政策與法規。

②不能按甲方的質量要求完成養護作業。

4.如乙方違約，甲方有權終止合同，另選養護隊伍。由此發生的一切費用由乙方承擔。

十、其他事項

1.由於水毀、地震、風暴等自然災害或交通事故或其他人為因素造成的公路及其設施的重大損毀的搶修和修復工程，在同等條件下，乙方具有優先施工承包權。

2.大中修工程：甲方所轄高速公路的大、中修工程根據現行基建程序進行招標選擇施工單位，但在同等條件下，優先委託乙方承包實施，雙方另行協商簽訂合同。

3.本合同一式六份，甲方執四份，乙方執兩份，合同在雙方簽字蓋章後生效，在完成承包合同期限內的養護工程並結算完後自行終止。

4.本合同未盡事宜，雙方協商解決。

甲方：

代表：

乙方： 代表： 開户行： 銀行賬號：

年 月 簽訂日期： 日

高速公路居間合同 篇12

甲方：

乙方：

為開發本村山區經濟，經生產隊長以上會議決定，將本村車站至雙坑口路段進行路面硬化。路段長約4.5公里，工程款以上撥資金為準。工程以議標方試承包，與乙方訂合同如下：

1. 工程規格：路面硬化寬度3.5米，包括路基整平，涵洞設施(15cm水泥管埋設)，雙坑口車站，不包括路肩。

2. 工程質量：按康莊工程標準施工，以上級相關部門驗收合格為準。

3. 施工期限：20_年12月31日前完工。(公曆)

4. 付款辦法：以上級部門撥給本路段路面硬化工程款如數給乙方。甲方提供乙方相關證明，乙方負責辦理相關驗收手續。(含路肩未做)

5. 包工包料：工程涉及的人工，材料，機械，水電等由乙方負責。填充料可以到水庫採取，裏翁通往水庫路道，由乙方處理。村方指定場地(大會堂)。

6. 押金：乙方交甲方押金壹萬元，自合同簽訂之日起10日內未動工，沒收押金。硬化至山黃橋退回押金。

7. 施工期間，發生本合同不可估計費用乙方自理(一切意外事故，路段沿岸自來水管損壞維修)。

8. 本合同一式叁份，供雙方參照執行。本合同未盡事宜參照相關法律。

甲方：

乙方：

高速公路居間合同 篇13

甲方：

乙方：

為開發本村山區經濟，經生產隊長以上會議決定，將本村車站至雙坑口路段進行路面硬化。路段長約4.5公里，工程款以上撥資金為準。工程以議標方試承包，與乙方訂合同如下：

1. 工程規格：路面硬化寬度3.5米，包括路基整平，涵洞設施(15cm水泥管埋設)，雙坑口車站，不包括路肩。

2. 工程質量：按康莊工程標準施工，以上級相關部門驗收合格為準。

3. 施工期限：20xx年12月31日前完工。(公曆)

4. 付款辦法：以上級部門撥給本路段路面硬化工程款如數給乙方。甲方提供乙方相關證明，乙方負責辦理相關驗收手續。(含路肩未做)

5. 包工包料：工程涉及的人工，材料，機械，水電等由乙方負責。填充料可以到水庫採取，裏翁通往水庫路道，由乙方處理。村方指定場地(大會堂)。

6. 押金：乙方交甲方押金壹萬元，自合同簽訂之日起10日內未動工，沒收押金。硬化至山黃橋退回押金。

7. 施工期間，發生本合同不可估計費用乙方自理(一切意外事故，路段沿岸自來水管損壞維修)。

8. 本合同一式叁份，供雙方參照執行。本合同未盡事宜參照相關法律。

甲方：

乙方：

年月日：

高速公路居間合同 篇14

(發包人名稱)：_________________(以下簡稱甲方)

(承包人名稱)：_________________(以下簡稱乙方)

___________高速公路建設管理處(發包人名稱，以下簡稱發包人)為實施(項目名稱)，已接受河南省___________工程有限公司(承包人名稱，以下簡稱承包人)對該項目第三標段施工的投標。發包人和承包人共同達成如下協議。

1.第標段由至，長約_______，主要工程內容為隧道供配電照明、通風系統工程，(文山隧道、長江塘隧道、長城嶺隧道)。

2.下列文件應視為構成合同文件的組成部分：

(1)本協議書及各種合同附件(含評標期間和合同談判過程中的澄清文件和補充資料);

(2)中標通知書;

(3)補遺書;

(4)投標函及投標函附錄;

(5)項目專用合同條款;

(6)山西省公路行業標準專用合同條款;

(7)公路工程專用合同條款;

(8)通用合同條款;

(9)技術規範;

(10)圖紙;

(11)已標價工程量清單;

(12)投標人信用承諾書及目標承諾書、承包人有關人員、設備投入的承諾;

(13)根據承諾提供的詳細人員、設備清單;

(14)施工組織設計安排;

(15)農民工工資支付承諾書;

(16)其他合同文件。

3.上述文件互相補充和解釋，如有不明確或不一致之處，以合同約定次序在先者為準。

4.根據工程量清單所列的預計數量和單價或總額價計算的簽約合同價：_________________人民幣(大寫)_____________________________。

5.承包人項目經理：_________________。承包人項目總工：_________________。

6.工程質量符合合格標準。

7.承包人承諾按合同約定承擔工程的實施、完成及缺陷修復。

8.發包人承諾按合同約定的條件、時間和方式向承包人支付合同價款。

9.承包人應按照監理人指示開工，工期為______日曆天。

10.本協議書在承包人提供履約擔保及信用保證金後，由雙方法定代表人或其委託代理人簽署並加蓋單位章後生效。全部工程完工後經竣交工驗收合格、缺陷責任期滿及保修期終止分別簽發缺陷責任終止證書及保修期終止證書後失效。

11.本協議書正本二份、副本陸份，合同雙方各執正本一份，副本叁份，當正本與副本的內容不一致時，以正本為準。

12.合同未盡事宜，雙方另行簽訂補充協議。補充協議是合同的組成部分。

甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________

法定代表人(簽字)：_________________法定代表人(簽字)：_________________

_____________年__________月__________日_____________年__________月__________日

高速公路居間合同 篇15

甲方(委託人)：

聯繫地址：

聯繫電話：

乙方(居間人)：

聯繫地址：

聯繫電話：

甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自願、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委託事項

1、乙方接受甲方委託，負責就 項目 (以下稱該工程 項目 )，引薦甲方和該 項目 的招標單位 直接安排資格預審報名，向甲方提供關於該工程 項目 的相關信息，並最終甲方促成通過資格預審且進入招標程序並協助甲方最後中標此工程的某一個標段。

二、乙方的義務

1、 乙方必須向甲方提供有關該工程 項目 的信息。

2、乙方承諾向甲方提供的關於該工程 項目 的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，並同意向甲方支付違約金壹萬元。

3、乙方領取本合同報酬時，相關的所得税由甲方自行承擔。

三、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;如由於甲方未能提供相關資料而導致報名失敗，甲方需承擔乙方的差旅費用

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、 如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的 %向乙方承擔違約金。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本 項目 居間費用為工程施工合同金額

2、居間成功後，即甲方在與建設單位簽定施工合同並收到建設單位支付的開工預付款後應支付乙方總居間費的 %(即總標的的 內的 %)，其餘 %在甲方每期計量後按本期計量佔施工合同的同比向乙方支付。

3、甲方以現金的方式支付。

五、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業祕密。

2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業祕密而做出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

3、除非必要或事先獲得乙方書面同意或根據法律法規的規定，

4、除非事先獲得甲方的書面批准或根據法律法規的規定或根據政府主管部門的強制性要求，乙方在任何時候均不得將從甲方或甲方的關聯方獲得的任何資料以及有關甲方的任何口頭或書面的技術和商業信息、商業祕密以及依據本合同規定提交至甲方的文件或其他形式的書面文件(包括但不限於電子文件和文本文件等)等(“保密信息”)以任何形式直接或間接地透露或提供給任何第三方(包括但不限於與本合同項下工作無關的甲方和乙方員工以及政府主管部門人員)或將保密信息用於本合同項下的工作以外的其它任何方面。

六、合同終止

1、本合同簽字生效後，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢後終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

七、爭議解決方式

如發生合同爭議，雙方協商解決;協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

八、其他事項

本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章後生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

高速公路居間合同 篇16

甲方：

乙方：

為滿足甲方承包國高網成渝環線樂雅高速公路TJ12合同段路基土建工程施工的需要，經甲、乙雙方友好協商，達成如下協議，望雙方共同遵守。

一、 工程內容：

1、 工程名稱：

2、 工程地點：

3、 工作內容：

4、 承包方式：單價承包。

二、 合同清單及價款

1、 單價及清單見附表

2、 附表上的上工程量作為參考量，計量時以乙方實際完成工作量為準。

3、 附表上單價為乙方施工單價，甲方不再收取任何費用，項目部扣除甲方的管理費和其它費用均與乙方無關，支付時甲方按監理工程師認可方量和以上單價之積支付與乙方。

4、 由於乙方原因中途退場，上月餘留金不再退換。乙方施工進度必須跟上甲方進度。否則甲方有權中止合同。

三、 工程質量管理：

乙方必須按圖紙及國家工程質量管理規範進行施工，因甲方原因造成損失，由甲方負責，因乙方原因造成損失的由乙方負責。

四、 工程款支付

1、 工程量原則：本工程合同為單價合同，結算數量依據業主確認乙方完成工程量。確認原則：按圖紙計量，有變更的按實際工程量結算。

2、 每月25日報計量。

3、 每月根據監理工程師確認工程量進行計量，合同中的單價為乙方直接施工單價，乙方不再承擔其它任何費用，在業主工程款到位後，三天內按乙方工程量×附表單價的90﹪支付給乙方。餘款10﹪在竣工決算後支付5﹪給乙方，餘5﹪作為質量保證金，待保修期滿後甲方一次性支付給乙方。工程保修期為一年。

4、 甲方不能按期支付工程款，造成的一切後果由甲方負責。

五、 其它

1、 本協議一式二份，甲、乙雙方各一份。

2、 本協議自雙方代表簽字之日起生效，竣工決算並付清工程款後失效。

3、 本協議未盡事宜，經雙方協商解決。

4、 本工程安全事故由乙方負責，與甲方無關。

5、 本協議簽訂後乙方三日內必須進場。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

高速公路居間合同 篇17

甲方（發包單位）：

乙方（承包單位）：

根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、法規，遵循平等自願、公平和誠實信用原則，雙方就建設工程勞務合作事項協商一致，簽訂本勞務合同，雙方共同遵照執行。

一、工程名稱及項目：

二、工程地點：

三、工程內容及數量、單價：k+至k+段路基土石方施工作業，預計數量m3；單價：每立方元。

四、工程工期：

五、工程質量標準：施工總承包合同所確定的該單項工程質量標準

六、工程造價：

七、工程承包方式：甲方委派專業工程師負責技術管理，乙方負責提供該單項工程施工所需的機械和技術工人並組織生產。

八、工程價款的撥付及結算方式：按月結算，每月支付該單項工程當月完成並經相關部門驗收合格的工程量的80%的款項，餘款待該單項工程全部完工並經驗收、考核後的一個月內一次性付清。

九、考核：本合同以四方面進行考核後方可結算。

1、安全生產：應加強安全教育，認真執行安全技術規範，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。

2、工程質量：堅持工程質量標準，嚴格按照設計圖紙、施工驗收規範、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質量達到約定的標準。

3、工程工期：

4、文明施工：加強現場管理，嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衞等有關部門對施工現場的管理規定，做到文明施工。

十、甲方責任：

1、組織有關人員對乙方進場施工人員進行安全、質量、文明施工、治安等教育，做好日常監管工作。

2、組織及負責對乙方施工人員的施工技術措施交底。

3、對乙方施工的安全、質量、文明施工進行指導監控並及時驗收。

4、負責解決乙方進場人員的住宿、就餐、及時對其進行衞生方面的指導、監督。

5、按照合同約定，按時足額向乙方支付工程款。

十一、乙方責任：

1、按甲方的各項交底，精心組織施工，嚴格按國家操作規範施工，符合施工驗收規範要求。

2、按甲方的工期計劃要求、認真編制施工作業計劃，每月應完成甲方下達的月度計劃。

3、按合同約定按時足額支付勞務作業人員工資。

4、嚴格執行安全協議書，落實現場施工安全生產措施，做好各項基礎工作。

5、按國家和合同履行地有關規定，做好進場前的規範用工手續。

（1）乙方應向甲方提供《企業法人營業執照》、《資質等級證書》等有效證件。

（2）乙方進入甲方施工區域的生產人員，應出具人員身份證、特殊工種操作證等有效證件。

3、乙方應加強對勞務作業人員的管理，自覺遵守各項管理規定。

十二、甲、乙雙方在簽訂本合同時，必須同時簽訂下列的合同附件。附件與本合同文本具有同等的法律效力。

1、安全生產協議書；

2、治安、保衞、防火協議書。

十三、甲、乙雙方就材料、設備、工具物品、工藝等有關事項，可另行約定。

十四、違約責任：

1、當發生下列情況之一時，甲方應承擔違約責任：

（1）甲方不按約定核實乙方的工程量或不按約定支付勞務報酬或勞務報酬尾款時，應按乙方同期向銀行貸款利率向乙方支付拖欠勞務報酬的利息，並按拖欠金額向乙方支付每日‰的違約金；

（2）甲方不履行或不按合同約定履行義務時，應向乙方支付違約金元，甲方尚應賠償因其違約給乙方造成的經濟損失，順延延誤的乙方工作時間。

2、當發生下列情況之一時，乙方應承擔違約責任：

（1）乙方因自身原因延期交工的，每延誤一日，應向甲方支付元的違約金；

（2）乙方施工質量不符合合同約定的質量標準，但能夠達到國家規定的最低標準時，乙方應向甲方支付元的違約金；

（3）乙方不履行或不按合同約定履行義務時，應向甲方支付違約金元，乙方尚應賠償因其違約給甲方造成的經濟損失，延誤的乙方工作時間不予順延。

3、一方違約後，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任後仍應繼續履行合同。

十五、本工程甲方委派同志為現場技術負責人，乙方委派同志為現場負責人，共同履行本合同的各項規定。

十六、爭議：甲、乙雙方在履行合同時發生爭議，可自行協商解決，如協商不成的，可向工程所在地法院提起訴訟。

十七、本合同自簽訂後生效至全部工程內容竣工驗收、工程價款結清後失效。

十八、本合同未盡事宜，經甲、乙雙方協商另訂補充協議。本合同正本三份，雙方各執一份，另外一份交當地建設工程交易中心勞務作業分中心備案；本合同副本份，甲方執份，乙方執份。

甲方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日