道路建設施工合同書（精選18篇）

道路建設施工合同書 篇1

發包方(甲方)：

承包方(乙方)：

一、 工程概況：

工程名稱：小區道路硬化工程 工程地點：小區 承包範圍：包工包料 合同工期：40天 開工日期：20xx年4月25日 竣工日期：20xx年6月5日 約53萬元。工程量按照實際發生量進行結算(後附工程預算單)。

二、 甲方職責：

1、 依據建設工程管理的法令法規以及城鎮道路建設工程技術規範對乙方施工進行全過程的技術、質量、安全、進度管理。

2、 協助乙方解決施工過程中遇到的問題。 按照施工方案要求對乙方施工技術規範、質量指標進行檢查監督，負責建築材料、隱蔽工程的檢查、驗收工作。

3、 根據實際需要，審核批准工程變更方案，審定工程簽證。

4、 負責抓好對工程隊的安全教育，定期進行安全檢查。

三、 乙方職責：

1、 認真貫徹執行工程建設的法規及各項地方性法規，依據施工方案要求組織施工。

2、 每道工序完工後需經甲方驗收合格後方可進行下一道工序的施工。

3、 所購進的建材必須符合國家材質技術指標，具備產品合格證書及相關質檢手續，並經甲方驗收合格，方可使用。

4、 抓好本工隊全體人員的安全教育，搞好施工現場安全設施、警示標誌配置及各項安全防護工作，嚴格施工機械、電器設備的安全操作規範，積極配合甲方的各項安全檢查。

5、 未按照施工技術規範及工程質量要求組織施工而造成的廢品工程，應予以返工並承擔相關費用。

6、 乙方工程管理及施工人員違章操作造成的損失由乙方承擔，不可抗力因素(地震、洪水等)造成的損失由甲乙雙方協商解決。

四、 工程決算：

工程竣工後，依據工程各項目實際發生量及工程量清單所確定的價格標準據實結算。

五、 付款方式：

依據工程進度雙方商定。工程竣工驗收合格後，支付工程總價款的百分之九十五，預留百分之五保脩金，保修期為一年，期滿未出現質量問題，支付餘款。本合同自簽訂之日生效，甲乙雙方共同遵守，如有爭議，提交當地勞動仲裁部門裁決本合同一式四份，甲乙雙方各一份，甲方存檔二份。

發包方：(公章)法定代表人：委託代理人：

承包方：(公章) 法定代表人： 委託代理人： 年 月 日

道路建設施工合同書 篇2

發包方： (以下簡稱甲方)

承包方：(以下簡稱乙方)

為了明確甲.乙方雙方在工程建設過程中的權利，義務和責任，維護雙方的合法利益，達到保證期，保證工程質量，保證安全文明施工的目的，雙方在遵守法律，行政法規，自願、公平的基礎上,結合本工程具體實際,經雙方協商同意,簽訂本工程合同,以便共同遵守。

第一條工程概括

一﹑工程名稱﹑地點和內容

1﹑ 街道路亮化照明工程

2﹑工程地點:

3﹑工程內容:基礎澆築﹑電器﹑燈杆﹑燈具製作﹑安裝和調試.

二﹑開﹑竣工時間

1﹑開工日期:20xx年7月20日

2﹑交工日期:20xx年8月30日

三﹑質量等級:優良

四﹑合同條款

工程採用中標價款承包:施工承包合同總價款為人民幣

五﹑工程承包範圍及承包方式

1﹑承包範圍:所有工程(燈具﹑燈杆﹑電器﹑控制箱等)的施工，安裝和調試。

2﹑本工程價款為優良工程條款,當工程竣工驗收達到優良標準時,在竣工結算中甲方扣留乙方合同價款的3%作為經濟處罰。

3﹑甲、乙雙方在履行合同是發生爭議,應當協商解決,如未能達成一致,可提交有關部門協商,如仍未能達成一致時,可提交仲裁機構或向合同簽訂地人民法院起訴。

4﹑全合同不得轉讓,未盡事宜,由雙方另作協商並簽訂書面協議,協商內容經雙方簽字﹑蓋章後,與本合同有同等法律效力。

5﹑本合同一式六份(正本兩份﹑副本四份),甲﹑乙雙方簽字，蓋章之日起合同生效,分送有關部門。

6﹑本合同簽定時間:20xx年七月二十日

7﹑本合同簽定地點:

建設單位(蓋章) 施工單位(蓋章) 電話: 電話:

法定代表人(蓋章) 法定代表人或其授權人(蓋章)

道路建設施工合同書 篇3

發包方(甲方)：______________

代表人：_______________________

設計方(乙方)：______________

設計等級證書：________________

鑑於甲方是__________________項目的發包人，乙方是具備設計資質的設計方，甲方委託乙方擔任本項目的施工設計工作，為避免合同履行後雙方發生不必要的糾紛，特訂立本合同規範雙方的行為，具體如下：

第一條工程概況

1、工程地點：____________________

2、設計項目：____________________

3、設計內容：____________________

4、承包方式：____________________

第二條設計依據

甲方在訂立合同時，應交付給乙方委託書及項目相關的審批文件。同時要一併交付設計前的基礎勘探資料，甲方應保證資料的完整性和真實性。

第三條乙方任務

1、乙方接受委託書後，應隨即進行現場堪測。

2、乙方在收到定金日起_______日內須向甲方提交定草圖，平面配置及設計草案。

3、乙方在收到第一階段設計費後_______日內須向甲方提交效果圖。

4、乙方在收到第二階段設計費後_______日內須向甲方提交正式的施工圖。

5、乙方應編定有關的施工説明書。

6、乙方應對工程施工進行必要指導，完成圖紙和技術的交底，若因施工發生困難而變更設計時，乙方應預先徵得甲方同意，但甲方不得刁難。

第四條設計費以及支付

1、本合同的設計費單價暫定為每平方米__________元人民幣，大寫為__________，設計費總計__________萬元，大寫為__________。

2、本合同簽訂之時，甲方須向乙方支付定金，_________元人民幣，大寫為__________。

3、乙方提交的平面設計圖，經甲方確認驗收後，甲方須向乙方支付第一階段的設計費_________元，大寫為__________。

4、乙方把整個施工圖紙交與甲方審定後，甲方須向乙方支付第二階段的設計費_________元，大寫為__________。

5、剩餘價款在雙方義務履行完畢後，甲方一次性無息支付給乙方。

第五條保密條款

1、甲方對於本合同中乙方提交的所有圖紙負有保密的義務，未經乙方書面同意，不得將圖紙用於本合同之外的任何商業活動，也不得擅自複製、更改披露乙方的圖紙、資料。

2、乙方對於本合同涉及到甲方祕密的材料同樣負有保密的義務。

第六條合同中止與解除

1、甲方如有特殊情況，必須終止本合同，應書面通知乙方，並且甲方應該付乙方通知到達時已完成部分設計之費用。同時，定金不予退回。

2、若乙方在合同履行過程中須提前解除合同，則應雙倍返還定金，如給甲方造成其他損失，則須一併賠償。

第七條違約條款

1、甲乙中任何一方違反本合同規定的相應義務，給對方造成損失的，均應負擔所有損失。因一方違約，導致合同無法履行的，須終止合同的，違約方應負擔守約方因此遭受的所有損失。

2、甲方不得以設計內容不滿意為由，拒付設計費，乙方負有修改義務，雙方應依誠信原則協商解決。

第八條爭議糾紛解決

雙方就本合同約定事項有所爭議時，雙方應協商解決，協商不成的，任何一方均可向合同履行地的人民法院起訴。

第九條附則

1、若工程非因乙方事由而中途停止，甲方應照常支付設計費。

2、設計時間於_______年______月______日起，到______年______月______日止。(審稿時間和修稿時間另算)

3、本合同自雙方簽字後生效，合同規定的雙方義務履行完畢後失效。

4、本合同一式______份，甲乙雙方各______份，提交工程所在地建設單位主管部門留存______份。

甲方：__________________乙方：__________________

______年______月______日______年______月______日

2021建設施工合同範本4

甲方：_____________________

乙方：_____________________

甲方在建房屋___棟，建築層數___層，___層約_____平方米，___層約_____平方米，由乙方承包施工。雙方本着平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，經雙方協商同意簽訂本倆，以期共同遵守：

一、承包方式

採用包工不包料方式承包。

甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建築材料。

乙方提供勞務、施工技術、施工工具、及生產生活的一切用具等。

二、承建項目

乙方按照設計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的建築，包括牆體、樑、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前台階砼墊層;裝飾室內粗粉刷、前沿外牆貼瓷磚、後沿外牆面粉水泥砂漿、衞生間地面及牆面貼瓷磚、安裝瓷盆、下水管道、落水管;頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

三、承包價格

每平方米人民幣大寫：_______________元，建築面積按每層樓外牆計算。施工範圍包括所有需要水泥砂漿抹面的牆體。

四、付款方式

合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，預付___%，完成第一層磚砌並搗制好樓面付到___%，完成第___層以及屋頂付到___%付款___元，工程全部完工，交驗完畢付到___%，預留___%為質量保證金，完工___年內無質量問題，清尾款。

五、雙方責任

甲方負責水電到位供給及原材料及時進場，每日午餐乙方必須保證工程質量和進度，按設計圖紙和甲方要求施工，節約材料，並保管好材料，不得丟失。

六、質量要求

乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方工程款中扣除。

七、注意安全

勞保措施，施工防護措施到位，安全施工。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。文明施工，講究職業道德，講究清潔衞生。

八、工期要求

主體工程工期為___(日曆天)，從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在_____年___月___日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。

九、後期維修

因乙方質量問題所產生的維修費用由乙方承擔，並承擔由此發生的相關賠償以及責任

十、其它

其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。

本合同___式___份，甲乙雙方各執___份，從簽字之日起生效。

甲方簽字(章)：____________

乙方簽字(章)：____________

道路建設施工合同書 篇4

發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)

承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)

依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建築法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況：

工程名稱：

工程地點： 工程內容：圖紙及發包人規定的全部內容，工程量以現場實際簽證為準。資金來源：企業自籌

二、工程承包範圍：嚴格按照集團公司審批的施工組織設計施工;

三、合同工期：30日曆天 開工日期：以監理及發包人下達的開工報告為準 竣工日期：以監理及發包人下達的竣工報告為準 四、質量標準：合格

五、合同價款：

合同價款暫定 萬元。工程量經發包人、承包人及監理現場共同確認後據實結算。預算定額執行國家現行有關標準及集團有關規定，根據集團規劃部核定價款作為合同最終價款，雙方據此簽訂補充協議。

六、組成合同的文件：

組成合同的文件包括：

1、本合同協議書

2、本合同專用條款

3、本合同通用條款

4、施工單位確認書

5、預算文件及其附件

6、圖紙或施工組織設計

7、標準、規範及有關技術文件

雙方為履行本合同的有關洽商、變更等書面協議、文件視為本合同的組成部分。

七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。

八、承包人按照合同約定進行施工、竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

九、發包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。

十、合同生效：

合同訂立時間：

合同訂立地點： 本合同雙方約定：自雙方簽字蓋章後生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

道路建設施工合同書 篇5

發包人： (簡稱甲方)

承包人： (簡稱乙方)

依照《中華人民共和國建築法》、《中華人民共和國合同法》及有關行政法規、遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，根據託縣地區實際情況，雙方就本建設工程的施工事項達成如下協議：

一、 工程概況

工程名稱：政協辦公樓室內維修改造工程

工程地點：託縣政協辦公樓

工程內容：樓內牆面，天棚刮膩;鋼窗維護刷漆，辦公室、會議室門拆舊換新;地面鋪磚維修;衞生間整體改造;燈具等電器拆舊換新;線路整理

二、合同工期

開 工 日 期： 20xx 年 09 月 01 日

計劃竣工日期： 20xx 年 12 月 01 日

預計合同工期：90天

三、承包方式和合同價款

(一)採用包工包料和總承包形式;

(二)合同價款：根據甲方現場工程量預估和定額預算，預付30%工程款，待工程完工結算後一次付清剩餘70%工程款;

(三)具體工程內容：根據甲方按需求現場指定位置項目施工，最後以甲方現場工程簽證的工程量執行結算工程造價。

四、發包人(甲方)責任：

依照合同按時撥付工程進度款。

五、承包人(乙方)責任：

1、 按照合同和工程施工組織設計的要求積極組織施工;

2、 保質保量完成甲方指定工程項目;

3、遵守施工現場環境管理，安全管理，文明施工管理，創建安全文明施工達標工地。

六、工程質量及驗收

1、 乙方在施工中必須支持《百年大計、質量第一》的方針，嚴 格貫徹執行國務院《建設工程質量管理條例》，嚴格執行建築工程強制性標準，工程質量標準達到一次性驗收合格。

2、 乙方在施工中嚴格執行隱蔽工程檢驗制度，未經質檢部門或 甲方、監理代表檢驗的隱蔽工程不能進行下一道工序。

3、 乙方在施工中嚴把質量關，應當檢驗而未進行檢驗的原材料 不準提前使用。(鋼材必須使用包鋼等大廠材料，水泥必須使用正規廠家)。

七、 工程款支付方式

1、工程開工後，按工程進度付工程總造價的30%，工程竣工驗收合格 ，並結算後一次性付清70%

八、質量保修

按照國務院1999年《建設工程質量管理條例》保修的規定負責。

九、違約責任

1、乙方因質量不合格造成的停工，全部責任由乙方承擔。

2、乙方因工程質量不合格造成的返工，乙方應負全部責任。

4、如因甲方造成停工，不能按時交工，工期順延，情況嚴重的另行議定。

十、其它約定事項：

甲方：

法人代表：(簽章)

乙方：

代表人：(簽章)

年月日：

道路建設施工合同書 篇6

甲方：

乙方：

為確保宰能村扣香公路按時、按質、按量完成，經甲乙雙方共同協商，達成如下協議：

一、公路建設路線及工期要求:

1、公路建設路線為宰勇大寨至扣香自然寨。

2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。

二、公路建設的內容：

公路路基開挖工程。

三、公路建設技術要求：

1、土石方開挖有效路基直線段為4.5米，彎道地段為6.1米;每公里設置4個錯車道，錯車道有效寬度為6.1米。

2、線型要求滿足行車順適，特殊地段最大縱坡不得大於10%，縱坡長度不得大於80米，彎道最小半徑不得小於15米。

3、土質邊坡按1：0.5-1：0.75，堅石邊坡按1：0.2，軟石邊坡按1：0.3的標準進行開挖。

四、工程驗收及付款方式：

1、乙方全部完成公路路基開挖工程後，由鄉政府組織相關部門進行驗收。

2、工程承包經費為每公里2.75萬元，乙方進場並完成500米的路基開挖後，甲方再按工程進度工程款的30%預付給乙方作工程建設費用;整個工程按時按按量完工，經鄉人民政府組織相關部門驗收合格後，一次性付清工程款。

五、施工安全責任：

乙方在施工期間必須妥善處理好施工安全措施，按照安全操作規程施工，達到安全生產的目的。乙方無論任何時候發生安全事故，造成的一切後果由乙方自負，甲方概不負責。

六、雙方的權利、責任和義務：

1、公路建設必須按照本合同規定的技術要求一次開挖到位，未完成整條線路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒絕支付費用，所發生的一切費用由乙方自行承擔。

2、甲方必須搞好公路經過的山林田土、房屋、墳墓等的協調和搬遷工作，如因未搞好協調和搬遷造成乙方工程誤工的，從第3天算起，每天按1000元計支付乙方的誤工費。

3、在施工過程中，乙方的機械燃油由乙方自行負責運輸。

4、甲方必須派員協助乙方進行施工。

5、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份、鄉人民政府一份，自雙方簽字之日生效。

甲方： 代表：

乙方： 代表：

道路建設施工合同書 篇7

甲方(全稱)：

乙方(全稱)：

本協議中的所有術語，除非另有説明，否則其定義與雙方於 年 月 日簽訂合同編號為 的《 建設工程施工合同》(以下簡稱“原合同”)中的定義相同。

根據原合同的工程量施工完畢後，甲方需要增加合同以外項目的工程量，按照《中華人民共和國合同法》及《中華人民共和國建築法》等有關規定，並結合本工程的具體情況，在甲乙雙方完全自願和理解本補充協議條款的情況下，簽訂本工程施工合同補充協議。

一、 由於工程量增加，合同價款由原來的 (￥ 元) (￥ 元)人民幣，結算工程量以實際完成的工程量為準。

二、本協議生效後，即成為原合同不可分割的組成部分，與原合同具有同等的法律效力。除本協議中明確所做修改的條款之外，原合同的其餘部分應完全繼續有效。本協議與原合同有相互衝突時，以本協議為準。

三、本協議一式陸份，甲方執肆份，乙方執貳份，具有同等法律效力，自雙方簽字蓋章之日起生效。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

道路建設施工合同書 篇8

合同編號：

訂立合同雙方：

定作人：(以下簡稱甲方)

定作人法定代表(負責)人：

簽約人：

定作人承辦單位：

聯絡人：

聯繫電話：

定作人機構地址：

傳真電話：

承攬方：(以下簡稱乙方)

承攬方法定代表(負責)人：

簽約人：

承攬方營業執照：

施工資質：

承攬方施工項目經理：

手機：

承攬方機構地址：

傳真電話：

銀行開户許可證：

開户行：

帳户：

根據《中華人民共和國合同法》和《建築安裝工程承包合同條例》以及國家有關法律法規的規定，經甲、乙雙方協商，就加工承攬下列工程，明確雙方權利、義務及經濟責任。為加強雙方的相互配合，保證甲方郵政生產樓裝飾工程順利竣工。雙方達成以下合同條款：

第一條標的

本合同甲方委託乙方製做的grs裝飾件及安裝工程標的額約為：_______元。

第二條製作grc裝飾件規格、單價(單價款單位：平方米/人民幣元)略

注：以上每平方米grc裝飾件固定結算價，包含：包工、包料、包一切税費，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最後交工實際測量平方米為準。

第三條工程概況及承包範圍

1、工程名稱：_______郵政局生產業務樓歐式外觀裝飾工程

2、工程地點_______郵政局生產業務樓施工現場

3、承包範圍：grc裝飾件安裝，藝術修形、刮膩子、修磨、塗料粉刷；

4、承包方式：包工包料(grc裝飾材料廠商：_______)；

5、工程造價：本工程總造價按乙方於_______年_______月_______日上午參加_______組織的工程招標會上中標單價，竣工按中標單價及實際工程量決算。

第四條工程期限與保障責任

1、本工程施工期限為自甲、乙雙方在本合同簽章生效之日起計_______天；

2、甲方要求變更方案或增加工程內容所涉及的時間在原定工期外順延；

3、因現場停水、停電、運輸進場障礙或出現不可抗拒因素造成工期順延，乙方不承擔責任。

第五條甲方責任

1、提供現場施工用水、電、堆放材料場地及施工人員食、宿臨時用房；

2、提供施工用雙排腳手架；

3、負責施工現場各施工單位間的協調工作；

4、嚴格監督施工質量，組織工程驗收。

第六條乙方責任

1、負責安裝中所有有材料供應。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質單、合格證等；

2、認真組織施工，嚴格按《grc外裝飾工程施工驗收標準》施工；

3、施工中因乙方責任造成的人身、設備事故，乙方負全部責任；

4、負責安裝所涉及部位已完成工程的成品保護工作；

5、因乙方責任工程質量不符合合同要求，乙方應無償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔。

第七條工程付款及結算方式

1、本工程全部工程造價及結算方式按下列方式辦理：本工程已經招標認價、原預算單價甲方不再審計。應甲方要求工程變更增減，其費用依據預算明細的單價計算工程量，據實計算彙總工程總價款；

2、乙方帶料進場開始施工_______日內，甲方撥付工程總價_______%的工程款；

3、乙方安裝完成，驗收報告簽字之日起_______日內，再撥付工程總價_______%；

4、工程質保金為工程總價_______%，質保期_______年。質保金在_______年後無工程質量問題時，於_______年_______月_______日付清。

第八條施工及竣工驗收

1、安裝要符合歐式裝修風格，線條明暢、凹凸對正，尺寸標準及形位誤差應服從於實際藝術效果；

2、如施工中甲方要求變更施內容、範圍、應徵得乙方同意並辦理補充條款，並經甲、乙雙方現場代表簽字作為合同附件進入決算，否則乙方有權拒絕施工。

3、甲方應在收到乙方工程竣工通知後五日內，組織驗收。超過七日未予答覆時，乙方有權視為已驗收合格並要求甲方支付工程款。

第九條乙方服務承諾

1、乙方承諾為甲方製作的grc裝飾件保修兩年，使用壽命不少於_______年，如出現質量問題，乙方一年內免費為甲方更換grc裝飾件，兩年內免費維修，超過兩年維修只收取材料費，維修保證_______小時趕到現場；

2、乙方承諾對本單位安裝的grc裝飾件工程，進行終身維護；

3、因甲方原因造成的grc裝飾件損壞，乙方保證進行維修，但要收取材料費。

第十條雙方違約責任

1、乙方未按甲方的質量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價扣減合同價款外，甲方還應從乙方合同貨款中扣除_______‰違約金。

2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付_______元的違約金。

3、乙方未按合同要求的時間完工，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_______元違約金。

4、甲方未能按合同規定條件撥付工程款，乙方有權停止施工，工期順延，乙方按每日_______元在甲方支付工程款時加罰違約金。

第十一條糾紛的處理

當事人從下列兩種方式中選擇第_______種方式，作為本合同爭議的解決方式。

①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交_______仲裁委員會仲裁；

②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

第十二條附則

1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充條款，補充條款與本合同具有同等效力。

甲方：乙方：

簽約人：簽約人：

簽約地點：

簽約日期：年月日

道路建設施工合同書 篇9

甲方：

乙方：

依據《中華人民共和國合同法》，結合工程實際情況，經過雙方協商，達成如下施工協議：

一、工程名稱：**鎮農貿市場基礎設施建設項目

二、工程地點：**鎮**村西頭組

三、工程內容：

1、修建農貿市場區間道路1200米;

2、新建供水管網1800米，排水管道20xx米;

3、人行道建設生態磚4550平方米;

4、完成道路綠化1200米，栽植綠化樹木700棵;

5、完成新區內電源、電網建設，安裝路燈180盞;

6、完成東環路農貿市場商户180户;

四、工程總造價：伍仟伍佰萬圓整(5500萬元)。

五、工程工期：工程工期為14個月，即20xx年9月1日至20xx年11月1日。

六、雙方的權利與義務：

甲方權利義務：乙方開工前甲方有責任幫助乙方協調當地關係，幫助乙方解決因場地和附屬物等與當地羣眾發生的衝突，維護施工路段的車輛通行，為乙方創造一個良好的施工環境，使乙方能夠順利施工，並按合同規定按時付款。甲方有權要求乙方保質保量按時完工，如乙方原因造成延誤工期或中途停止，甲方有權拒付部分或全部費用。 乙方權利義務：乙方必須嚴格按照要求和施工方案進行施工，不擅自或降低設計標準，保證在規定的工期內高質量完成任務，並制定詳細的安全措施，對一切安全事故負全責，乙方可要求甲方按照合同及時付款。

七、付款方式：

1、乙方完成總工程30%時甲方驗收合格後付全款的30%;2、乙方完成總工程60%時甲方驗收合格後付全款的30%;

3、乙方完成總工程經甲方驗收合格後付全款的40%。

八、此協議一式兩份，雙方各執一份，自簽訂之日起生效。

甲方：代表人：

乙方：代表人：

年 月 日

道路建設施工合同書 篇10

尊敬的審判長、審判員：

受某集團有限公司的委託，經廣東某律師事務所指派，我們擔任本案上訴人代理人，經查閲案卷材料，參加庭審，現發表如下代理意見，供合議庭參考。

關於《支付款及扣除款項確認表》的意見

一、《支付款及扣除款項確認表》無效，不應據此扣除上訴人工程款408991.2元。

第一、上訴人就收款事項專門向被上訴人出具了《收款委託書》，委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”“負責該工程款所有款項的收取”，因此，所有收款信息只有“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”才能確認，被上訴人明知或應知黃某並不是收款信息的知情人，黃某無權也沒有能力核對“支付款項”。被上訴人不與明確的受託收款的單位進行支付款的確認，顯然具有過錯。黃某明知自己無權收款也不知道收款信息，沒有能力核對“支付款”的信息，卻擅自進行確認，也具有過錯。黃某簽署確認表的行為屬於超越代理權限的無權代理行為，且被上訴人明知屬於無權代理行為，上訴人對該確認表從不知情，且從未追認，因此，該確認表應認定為無效。

第二、“扣除款項”對於上訴人而言，首先是“應收工程款”，只有先確認這些款項是上訴人應收取的，被上訴人才能要求“扣除”。既然在《收款委託書》中，上訴人已經明確委託“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”負責“該工程所有款項的收取”，因此，該部分工程款是否應收取、是否能扣除只有深圳分公司才能確定。黃某並非

深圳分公司的代理人，被上訴人未經通知“江蘇某建設集團有限公司深圳分公司”就擅自與未取得相應授權的黃某進行確認，直接影響了深圳分公司對工程款的收取，與上訴人的明確授權相悖。因此，同理，黃某的無權代理行為應認定為無效。

第三、黃某的代理權限是“以我單位名義在洽談業務過程中處理與之有關的事務，進行合同的商談，以及代理本工程業務、施工管理等相關事宜。” 黃某簽署該《確認表》的行為已經超出了上訴人根據《授權委託書》對他的授權，同樣屬於無權代理行為。

1、黃某在行使代理權時必須以上訴人的名義，以個人名義不在授權範圍內。而在確認表中，黃某在“確認人”處簽字時沒有標明其上訴人代理人的身份，僅僅簽署了個人的名字，而打印的“江蘇某建設集團有限公司”名稱並沒有在“確認人”處。因此，黃某以其個人名義在“確認人”處簽字，並不在授權委託書授權範圍內，屬於其個人行為，不應約束上訴人。

黃某行使代理權，在其他法律文書上簽字時，就嚴格遵照了《授權委託書》的要求，被上訴人也明知這一點。

例如在12月26日黃某以委託代理人名義和被上訴人簽訂《網架鋼結構製作安裝合同》時，就嚴格遵守了《授權委託書》的要求。首先，黃某表明了委託代理人的身份，在“委託代理人”處簽字，其次，上訴人在《授權委託書》中已明確授予給黃某簽署合同的權限，黃某在合同上的簽署屬於有權代理行為。

但值得注意的是，黃某簽署《網架鋼結構製作安裝合同》的行為是行使《授權委託書》權限的行為，《網架鋼結構製作安裝合同》本

身並沒有授予黃某任何權利。一審認為“在雙方簽訂的《網架鋼結構製作安裝合同》中，確認黃某為某公司在該合同履行中的委託代理人，故其行為應視為代表某公司做出的”，顯然是錯誤的。

2、“支付款及扣除款項的確認”既不屬於“洽談業務過程中的事務”，也不屬於“進行合同的商談”，在已經明確將所有工程款的收取授權給深圳分公司的情況下，更不屬於“本工程業務、施工管理等相關事項”。

綜上，黃某超越代理權限，擅自以個人名義簽署《支付款及扣除款項確認表》，屬於無權代理行為，且被上訴人也明知黃某屬於無權代理，事後上訴人不知情，也從未追認，因此，該《支付款及扣除款項確認表》依法應認定為無效，不應據此扣除工程款。

二、現場監理員無權在《支付款及扣除款項確認表》中籤署，其簽署行為無效，不能證明確認表的真實性和合法性。

根據《建設工程監理規範 (GB50319-20xx )》3.2.6的規定，監理員應履行以下職責：“1 在專業監理工程師的指導下開展現場監理工作; 2 檢查承包單位投入工程項目的人力、材料、主要設備及其使用、運行狀況，並做好檢查記錄; 3 複核或從施工現場直接獲取工程計量的有關數據並簽署原始憑證; 4 按設計圖及有關標準，對承包單位的工藝過程或施工工序進行檢查和記錄，對加工製作及工序施工質量檢查結果進行記錄; 5 擔任旁站工作，發現問題及時指出並向專業監理工程師報告; 6 做好監理日記和有關的監理記錄。”上述職責中並沒有包括對工程款進行核實和證明的內容。更何況，項目監理員應當在業主委託範圍內開展工作，本案中，也沒有任何證據

證明該監理員獲得了業主的相應授權。

該監理員的行為還違反了《建設工程監理規範》5.5.9 條的規定，“未經監理人員質量驗收合格的工程量，或不符合施工合同規定的工程量，監理人員應拒絕計量和該部分的工程款支付申請。”根據施工合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架並承擔費用，根據合同第一條第3款的約定“鋁塑板施工”屬於上訴人的施工範圍。因此，“滿鋪施工平台”的工程量不應計入上訴人應完成的工程量中，而“鋁塑板施工”的工程量應只計量上訴人的施工量，而該監理員卻不顧自己的職責，超越自己的權限，對不符合施工合同的工程量，隨意亂計，其行為因違法而無效。

三、僅根據《支付款及扣除款項確認表》，並不能證明被上訴人有權扣除上訴人的哪些款項，且扣除這些款項明顯違背合同約定。

第一、從該表中不能看出哪些款項要扣除，沒有任何文字表述指向要扣除的項目和金額。該表最多僅能證明有對“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平台”、“鋁塑板施工費”、“清理費”這些項目的費用的統計數字，而不能證明這些項目費用是應該扣除的款項。

第二、這個確認表並沒有確認這些費用是被上訴人支出的，因此不能證明被上訴人有權扣除，這個確認表也沒有確認上訴人是義務承擔主體，因此，不能證明應該從上訴人處扣除。

第三、確認表中的“塔吊費”、“電費”、“滿鋪施工平台”、“鋁塑板施工費”、“清理費”共計408991.2元，金額巨大，但沒有任何原始憑證相佐證，就如被上訴人要求上訴人承擔的維修費，尚且還有結算單、發票相佐證，而此處卻單純幾個數字，其真實性顯然無法令人相信。

第四、根據合同第2.1條的約定，本合同是“包死價”，因此，雙方都無權變更合同的價款。依據合同第五條第一款第8項的約定，被上訴人應搭建腳手架並承擔費用，根據《建築施工門式鋼管腳手架安全技術規範》的要求，腳手架搭建必須“滿鋪”，就是所謂的“滿鋪施工平台”。因此該費用應該由被上訴人承擔，在沒有任何合同進行變更的情況下，被上訴人擅自要求從原定工程款中扣除相應金額，顯然違背了“包死價”的約定。

同理，“鋁塑板施工”根據合同第一條第3款的約定屬於上訴人的工程範圍，包括在工程總價裏，根據被上訴人自己提交的證據，被上訴人已確認鋁塑板施工是由上訴人完成的，在被上訴人沒有證據證明自己進行了鋁塑板施工的情況下，擅自扣取相應費用不但與合同相悖，而且違背了公平原則。

關於維修義務及維修款的意見

一、本案訟爭的維修事項屬於合同第八條約定的“質量保修”範圍。

根據一審查明的事實，上訴人承包的工程在20xx年4月8日即已全部竣工，被上訴人在20xx年7月15日前即已投入使用，根據《最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱“解釋”)第十三條的規定：“建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用後，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。”因此從20xx年4月

8日開始，工程進入保修期，即使認可被上訴人在20xx年7月19日曾發函，上訴人也只應承擔“質量保修”的義務

二、上訴人積極履行了保修義務。

根據被上訴人提交的證據18，上訴人已經明確答覆被上訴人，上訴人於7月13日派人進行屋面維修，在商討解決方案過程中，因陵水縣第一屆體育運動會於7月16日開幕(證據17的內容)，因此，被上訴人通知暫停維修。並告知上訴人施工人員每日在現場巡邏，以便及時維修。被上訴人並未對上訴人的此一回復提出任何異議，應認定為被上訴人認可了上訴人陳述的事實。

三、被上訴人不顧上訴人的反對，將維修工作承包給不具備資質的施工隊進行維修，屬於違法無效的行為，其支付的費用和由此導致的後果應由被上訴人自行承擔。

被上訴人分包的工程是專業工程，屬於專業分包，在被上訴人提交的證據11、12裏也進行了確認。這種專業工程必須由取得專業資質的公司施工和維修，被上訴人根本沒有審核李某、楊某兩個班組的資質，更沒有證據證明這兩個班組取得了網架鋼結構的施工資質，就將維修工程承包給這兩個班組擅自施工，根據解釋第一條“承包人未取得建築施工企業資質或者超越資質等級的”應認定合同無效的規定，這一承包行為顯屬無效。根據解釋第四條：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建築施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據民法通則第一百三十四條規定，收繳當事人已經取得的非法所得。”即使被上訴人已按證據20、21、22所顯示的支付了多達276600元費用，依法也應當被收繳，而不應將該費用轉嫁到上訴人身上。

四、即使上訴人需承擔保修義務，需要支付因保修產生的費用，根據合同第8條的規定，也應先從質量保脩金內扣除，不足部分才由上訴人支付。

關於提供施工圖紙和竣工資料的意見

一、依據被上訴人提交的證據14及上訴人提交的證據3，均能證明上訴人已經將施工圖紙移交給被上訴人。被上訴人提交的證據14第10點的內容為：“屋頂彩鋼板鋪設與圖紙不符，施工工藝較差……。”從該內容看，被上訴人是對照施工圖紙對上訴人的施工工程進行檢查驗收的，足可證明被上訴人已經拿到了施工圖紙。

上訴人提交的證據3，一審已經認可其真實性，上面所列舉的移交資料也包括施工圖紙。

爭議工程施工完畢並得到被上訴人認可的事實，證明了圖紙已經得到包括被上訴人在內的各方的認可。

二、組織審核施工圖紙的義務主體是被上訴人，被上訴人沒有對施工圖紙組織三方審核，上訴人從未拿到過經審核的施工圖紙，也根本無法給付被上訴人經審核的施工圖紙。

依據《合同》第五條雙方責任第(一)款第2項內容，明確約定了被上訴人對圖紙的組織審核義務。《合同》第五條第(二)款第2項約定圖紙須經原設計單位、建設方和海南省審圖中心三方審核通過。

在上訴人向被上訴人交付施工圖紙後，被上訴人依照合同約定，本應組織三方對圖紙進行審核，但直至今日，被上訴人從未告訴上訴人已經組織三方審核施工圖紙，被上訴人也從來沒有將經審核的施工圖紙交付給上訴人。被上訴人及監理方同意上訴人按上訴人交付給被上訴人的施工圖紙進行施工，且工程已經完工並由被上訴人投入實際使用，證明雙方在合同的實際履行已經一致同意變更了合同的原約定。

如果被上訴人執意要求上訴人交付經審核的施工圖紙，則法院必須判令被上訴人先行組織三方對施工圖紙進行審核，在被上訴人將審核通過後的施工圖紙交付給上訴人，上訴人才能履行這一義務，否則，這一義務就是無本之木。

綜上，一審判決扣除上訴人應得的工程款408991.2元，判決上訴人向被上訴人支付維修款276600元，判決上訴人向被上訴人提供經審核通過的施工圖紙和竣工資料都沒有實施和法律依據，請二審法院依法予以改判。

代理人：

道路建設施工合同書 篇11

一、把原房屋樓面混凝土預製板結構設計更改為全現繞混凝土結構，因此房屋結構更改為全框架結構。

二、乙方在施工過程中必須按質按量安全施工。

三、乙方在施工過程中，1、是混凝土標號要達標和攪拌均勻;

2、是鋼筋及捆筋，要嚴格按國家建築要求規定施工;3、是混凝土震動均勻，確保密實，如出現質量問題，乙方照價賠償給甲方造成的一切損失。

四、乙方不履行施工合同責任時，或施工過程中出現質量問題，甲方有權終止全部合同，乙方的工程投入無條件歸甲方所有，甲方另行安排施工人員進行施工。

五、每施工完一層樓面時，經甲方驗收合格後，甲方付給乙方該層合同的70%。

六、乙方必須嚴格安全施工，若出現安全事故由乙方全部負責經濟和法律責任，與甲方無關。

七、乙方必須接受甲方的監督和建議。

八、本合同經雙方簽字即生效，工程款結清後終止。

甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

道路建設施工合同書 篇12

甲方：

乙方：

現甲方將 新農村工程承包給乙方，根據中華人民共和國《合同法》和《建築法》的相關規定，經甲、乙雙方協商達成合同如下：

一、承包方式：包工包料

二、承包內容：土建、水電安裝

三、施工標準：按圖施工，內門、樓梯、後院地坪用户自理，室內借土回填有甲方負責，圖紙變更或基礎加保部分另計工程量。乙方負責外牆窗(塑鋼)不含陽台窗，每户一進户門。

四、承包工程：新農村×期工程， 户住宅。

五、承包價格：按每户人民幣××萬元計算(不含税率)，有甲方負責。

六、承擔風險每户××萬元人民幣，甲乙雙方互不變動。

七、結算標準：根據建築法規則計算，根據施工幢户數，基礎完工，甲方支付乙方每户×萬元，一層現澆面完工甲方支付每户×萬元;二層現澆面完工甲方支付每户×萬元;隔熱層屋面瓦做好後甲方支付乙方每户×萬元，主體粉刷完工後，甲方支付乙方每户××元;外牆完工後，三月內甲方支付乙方每户××元;餘款××元甲方必須在六月內支付乙方。

九、工程工期 。乙方自合同簽訂後 天進場。

十、質量要求：乙方根據國家施工規範要求施工，發生質量事宜，甲方現場監督乙方負責改正。

十一、安全事宜，乙方依據國家建築法安全規範要求組織施工，嚴禁違章操作，發生人力不可抗拒因素，造成安全事故，甲、乙雙方協商解決，

十二、違約事宜，如甲方不能按付款方式支付工程款，造成工程延期由甲方負責。因而造成工程儀式致乙方的損失由甲方甲方負責賠償。除支付實際發生的工程款和利息(同期銀行的四倍)外，還要支付乙方現場工人損失每天××元整，如無其它原因，乙方無故停工造成甲方的損失，由乙方負責賠償。

十三、其它事項：合同中未盡事宜甲乙雙方協商解決，不能達成一致，可申請××市仲裁委員會仲裁，亦可訴訟××市人民法院。

十四、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字生效。

甲方簽字：

乙方簽字：

年 月 日

道路建設施工合同書 篇13

甲方：_____________________ 乙方：_____________________

地址：_____________________ 地址：_____________________

電話：_____________________ 電話：_____________________

茲_____________(以下簡稱甲方)委託__________電力設備有限公司(以下簡稱乙方)進行機房噪音控制工程。經雙方友好協商達成具體條款如下：

一、工程依據和技術指標

1.發電機組型號：_____________ ;冷卻方式：_____________;台數：_____________。

2.技術指標

根據(《國家城市區域環境噪聲標準》GB3096-93)和《工業企業廠界噪聲控制標準》噪聲等效聲級：_______db(A)。

評價點位置：__________________________________________

所屬區域：____________________________________________

噪聲標準：白天________db(A);晚上________db(A)。

注:1.如果背景噪聲級超過此治理標準規定的指標時則以背景噪聲為允許值。2.根據GB3096-93規定,測量點選在受影響者的居住或工作建築物外1米,傳聲器高於地面1.2米以上的噪聲影響敏感處(例如窗外1米處)。

二、噪音治理要求

1.噪音治理措施應當經濟、有效、可靠，外表整齊美觀。

2.噪音治理措施，不影響機組操作、維護、並應使得機房內有充足的新鮮空氣進氣量，以保證發電機正常運行。

三、噪音治理措施

採用機房全封閉，隔離噪聲源方式。合理設計機房進風消音道和柴油機排氣消音器。對機房內部作吸聲處理以減小噪聲擴散和減小室內混響聲。具體治理項目見施工圖和報價表。

四、承接方式

乙方承接甲方柴油發電機的噪聲治理技術工程服務，承包整個工程所需材料、設備及人工安裝費用。

五、完成期限

在合同簽定，乙方收到第一期款五天內運料進場施工，整個噪音控制工程在________天內完成交付驗收使用。

六、施工條件及協作事項

________________________________________。

七、工程費用及支付辦法

總工程費用為：________________

付款方式：合同簽定時交付定金________;主材料進場後付________;工程完工後________天內付清餘款。

八、其它

1.若甲方無故不按時按額交付工程款，則乙方有權向甲方收取每天按工程總額_____%的滯納金。

2.在合同履行、工程施工過程中，如有異議，雙方應本着保證工程質量，保證使用要求及施工過度的原則，協商解決。

3.本合同一式兩份，甲乙方雙方各執一份。一經簽訂，起法律效力。未盡事宜，雙方友好協商解決，如遇雙方未能解決則由乙方所在地法院仲裁。

委託方(甲方)：________________

承接方(乙方)：________________

簽訂時間：______年______月____日

道路建設施工合同書 篇14

甲方：向翔

乙方：程峯

根據《中華人民共和國合同法》《國家建築施工規範》及相關條例，本着互惠互利的原則，經甲、乙雙方協商，甲方確定把興安縣世紀冰川旅遊區賓館工程承包給乙方施工管理。為進一步明確雙方的責任和權利特簽訂如下協議：

一、工程概況：

1、工程名稱：興安縣世紀冰川靈佛旅遊賓館樓工程

2、工程地點：興安縣嚴關鎮仙橋村委會樂施堂村。

3、建築結構：(框架結構)壹棟約26000㎡。

4、承包內容及施工範圍：土建水電工程按建築施工圖，結構施工圖水電施工圖及設計説明。酒店裝修另合同簽署。

5、承包方式：包工、包料。

6、工程造價暫定3000萬元。

二、付款方式與結算：

1、本合同範圍內的工程項目依據甲方提供的設計圖紙文件。及乙方實際完成的工程量計價標準。土建、水電安裝按xx年《廣西壯族自治區建築工程消耗量定額》計價，下浮6%後結算給乙方。

2、工程範圍內所用材料按施工期間桂林市建設工程造價管理站發佈的興安縣造價信息進行調價。興安沒有列入的材料則按桂林市相應當期的造價信息進行調整。信息價沒有的，雙方按市場價友好協商確定，按實際發生的工程量計價結算。

三、工期：

1、本工程有效工期為240天。

2、開工時間：20xx年6月20日前(以甲方進場通知為準)。

3、竣工時間：(按實際開工日計算)

四、質量及材料要求：

1、質量要求按國家建設質量標準規範，等級為合格。

2、乙方每完成一個分項，必須及時報請甲方代表、監理、技術負責人，質檢人員進行驗收。並根據驗收意見整理簽字後方能進入下一道工序。

3、甲方在接到乙方書面申請時必須在48小時內組織有關人員到位驗收，否則按已驗收合格，在乙方進行施工後甲方必須給以簽字認可。

4、材料必須保質保量。所有進場材料必須要有出廠合格證，國家有規定要求複檢的材料必須到質檢站檢測合格方能使用。

五、工程款支付方法：

1、本工程由乙方墊資工程款：從基礎土方開挖墊資到 00地面(現澆完畢)

2、在乙方墊資到位時，甲方按實際完成的工程量結付工程進度款的80%給乙方。以後，每完成一層，結付一次進度款，以此類推。

3、在乙方負責墊資期間內如因乙方資金原因造成停工20天以上，甲方有權終止合同，一切損失由乙方承擔。

4、工程竣工驗收合格後，乙方資料合格後及結算單報請甲方審核，甲方必須在接到申報資料30個工作日內審核完成，如有爭議，可共同委託相關造價事務所審核。結算經甲方審核批准後，除留質保金3%外，三個月內一次性付清，不得拖欠。

5、如甲方不按合同付款，每一天必須按拖欠款金額總數的3‰賠付給乙方，以此類推。

6、本工程所有工程款必須轉賬到乙方開户單位：

開户銀行：銀行： 的帳户上。

六、工程竣工驗收及交付：

1、在工程交付前，乙方必須做好交付前的細節整改、衞生清理、安全保衞、工程保管等相關工作。自檢合格後書面申報甲方和監理工程師複檢，簽字確認複檢合格後，方可進行工程交付，否則因此產生的損失由承包方負責。

2、甲方在接到乙方合格資料及書面申報書10天內必須組織有關人員到場進行竣工驗收、簽證，否則，視為以驗收合格。

3、在雙方未驗收簽證交付使用前甲方不得自行佔用，否則視為驗收合格以交付甲方使用。

七、甲、乙雙方權責

1、甲方必須在施工前提供準確的地質地下管線資料，確保各項保護用品不受損失，並保證在乙方進場前三天做好三通一平。

2、甲方配合乙方辦理好施工噪音和環境衞生管理等手續。

4、提供標準的水準點和詳細的座標控制點，並在現場指導乙方進行施工。在施工期間甲方必須協商好，周邊的一切社會關係。確保施工順利進行。

5、甲方在支付工程進不能以任何理由及藉口拖延支付時間。

6、乙方必須嚴格按圖紙的設計要求和施工規範施工，甲方管理人員發現施工質量達不到設計和施工規範要求時，有權要求乙方停工整改，並進行相應處罰。

7、防水材料、鋁合金窗所用材料必須按圖紙設計規定，經甲方同意方可使用。

8、在施工期間，乙方必須做好安全教育工作。做到安全生產，文明施工，如因乙方原因出現一切安全事故，全部責任由乙方承擔與甲方無關。

八、違約

1、本協議條款雙方共同遵守，甲方必須協調建設方處理好周邊的一切社會關係，如有村民和其它人員進行無理取鬧和阻礙施工而造成項目停工時一切損失由甲方承擔(除乙方自身原因外)。

2、乙方嚴格按合同工期施工，不得拖延工期和無故停工，如違反合同約定，甲方有權終止該工程合同，一切損失由乙方自負。

3、乙方在此合同又方簽字生效時，必須向甲方交納工程質保金叁拾萬元整。此款在乙方墊資期滿一次性返還給乙方。

4、此合同一式四份，甲乙雙方各執兩份。雙方簽字時即時生效，雙方必須共同遵守執行，同時具有法律效力。

甲方：(蓋章)      乙方：

法定代表人： 法定代表人：

身份證號： 身份證號：

電話號碼： 電話號碼：

簽署日期：

道路建設施工合同書 篇15

建設單位：_________(以下簡稱發包方)

施工單位：_________(以下簡稱承包方)

雙方經充分協商，達成如下協議：

第一條：工程名稱：

第二條：工程地點：

第三條：建築面積：

第四條：工程價款及付款方法：

第五條：工程期限(開工、竣工時間)

第六條：工程質量標準

第七條：承包形式及材料設備供應

第八條：發包方義務：

1.開工前___天，甲方給乙方施工圖一式___份，並做到三通一平辦好施工許可證。(甲方可委託乙方做三通一平工作，另行簽訂協議執行)

2.按協議分工，開工前___天甲方辦好材料供應並交乙方籤認。

3.負責組織設計、施工單位，共同審查施工組織設計，負責組織驗收工作，負責監督工程質量。

4.按協議負責按期撥款。

第九條：承包方義務

乙方負責：

1.按協議分工負責材料供應。

2.編制施工組織設計和施工形象進度表。開工前5天交甲方一式二份。

3.按施工圖負責組織施工，按期竣工。

4.竣工後，5天內按規定將竣工資料整理好交甲方。

5.保證施工質量，嚴格按照國家施工驗收規範進行。

第十條：違約責任及獎勵條款

第十一條：其他協助條款。

第十二條：本合同正本___份，承包方、發包方各一份，報送_____、______各一份。

第十三條：合同有效期及合同爭議解決。

第十四條：附表及其他具有合同效力的文件。

發包方：(蓋章) 承包方：(蓋章)

法定代表人：_____ 法定代表人：______

地址：________ 地址：_________

開户銀行：______ 開户銀行：_______

帳號：________ 帳號：_________

簽約日期：____年__月__日

道路建設施工合同書 篇16

甲方：

乙方：

為明確施工中甲乙雙方的安全責任、權利、義務，經雙方協商，簽訂本安全協議。

乙方自願參加甲方的工民建工程施工，變電站的新建、擴建、改造工程的施工等。

一、甲方的安全責任、權利、義務：

1、向工程派出甲方代表，在變電站內施工，即為：工作負責人;

2、監督乙方進行安全生產規程制度的學習培訓，並檢查安全培訓的結果;

3、工作前對乙方進行全面的安全技術交底;

4、在有危險的電力設施區域內作業，要求乙方制定安全措施，並配合做好相關的安全措施;

5、在開工前要向乙方收取安全施工保證金，按工程規模的大小收三千至一萬元。

6、有權制止任何影響安全生產的行為，開展查禁違章工作，罰金從安全施工保證金中扣除;

7、有義務給乙方提供滿足安全生產需要的工作環境。

8、做好安全措施，設監護人(工作負責人)，辦理工作許可手續。

二、乙方的安全責任、權利、義務：

1、認真學習、執行《電力安全工作規程》和有關規定，必須組織嚴格的統一考試，考試內容須經甲方認可，合格後方能持證上崗工作，並建立健全施工人員相應的檔案。

2、開工前必須向全體施工人員進行安全技術較底，讓施工人員掌握工程特點及施工安全措施;

3、嚴格遵守《電力建設安全工作規程》、《安全生產規程規定》和《電力安全工作規程》及《建築業安全規定》等的有關規定和甲方安全生產的規定;

4、自覺接受甲方單位的監督和指導，對甲方單位安監部門提出的意見，必須及時整改。發生人身事故或危機生產運行的不安全情況，必須報告甲方單位。

5、有權拒絕違章指揮或違章作業;有權拒絕能對本人身心造成嚴重傷害潛在危險的作業;

6、施工中要做到“遵章守法反三違‘違章指揮、違章作業、違反勞動紀律’”。努力追求“零傷害、零損失、零事故”

7、有義務通過自己的工作努力確保甲方的安全生產;

8、自身的條件不滿足安全生產的需要時，向甲方書面説明。

三、違約責任：

1、執行合同中有關違約處理的規定;

2、拒絕無潛在危險作業的行為視為違約;

3、發生違章事件，執行甲方規定，進行相應處罰;

4、對違章施工造成的各種事故負完全責任，並承擔全部損失。

四、執行規程：

1、雙方在履行合同時執行《電力安全工作規程》和《電力建設安全工作規程》及省集團公司、龍南供電公司的安全生產相關規定。

2、本安全協議一式兩份，甲、乙方各執一份，經雙方簽字蓋章後生效。

甲方：(蓋章)乙方：(蓋章)

代表人簽字：代表人簽字：

道路建設施工合同書 篇17

發包人： (以下簡稱甲方)

承包人： (以下簡稱乙方)

依照《民法典》、《中華人民共和國建築法》及其他相關法律、行政法規規定、遵循平等、自願、公平和誠信原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。

一、工程概況

工程名稱：

工程地點：

工程內容：建築面積約 960 平方米

資金來源：自籌、集資建户

二、工程承包範圍

承包範圍：設計圖紙範圍內(地皮面積270㎡)的土建、主體工程、外牆普通塗料裝飾、內牆粉刷粗到、室內排污排水系統、化糞池、出檐、公共過道、樓梯間白灰、底層地面砼層墊層。

三、合同工期

開工日期：

竣工日期：

合同工期總日曆天數： 天。

四、質量標準要求

工程質量標準：合格，並保證房頂不滲水。

五、合同價款

金額(大寫)：約 壹佰肆拾貳萬零捌佰元整 (￥：1420800元)，按 1480 元/㎡計算。甲方不再支付其他任何費用給乙方，即不再支付任何補助費用。

六、合同付款方式：乙方第貳層封頂後(含基礎)，甲方按造價70%支付前兩層工程款，以後每現澆一層按造價80%付款。

七、承包人向發包人承諾：按合同約定進行施工，竣工並在質量保修期內承擔工程質量保修責任。

八、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和支付方式支付合同價款。

九、相關合同條款(未用條款)：

(一)甲方將水、電在開工前接入施工現場，包括路道，施工過程中，所耗用的水電費用由乙方負責。

(二)甲方提代承擔人搭建施工人員辦公、臨時住房的場地，積極配合內助分理施工過程中出現的有關問題。

(三)甲方負責處理施工場地周圍地下管線以及鄰近建築物、建築物的保護工作，乙方不承擔一切税費。

(四)乙方承擔所有施工使用的水、電費用。

(五)工程所需繳納的建築營業税及其他各種税費由甲方負責，乙方不負責任。其他的所有報建費用由甲方負責。

(六)乙方負責施工過程中的所有保衞、安全工作責任，並對其所有管理人員和施工人員的各種工傷情況負全部責任，甲方不需承擔任何責任。

(七)工程如中途因甲方報建等原因停工，甲方應按完成進度進行結算，並承擔與工程直接相關的經濟損失。

(八)相關施工要求及計算方法、違約責任：

l、出檐、走廊、陽台折半計算面積，屋頂如有斜屋面折半計算。

2、工程所需的所有用材必須符合國家標準要求，甲方須提前通知乙方，如因材料不合格造成的問題由乙方負全責，甲方還可要求返工。

3、排污排水系統必須佈局合理，總管、水溝、化糞池要完全能夠滿足總棟房屋排污、散水要求。

4、甲方必須按期按要求竣工，若延期按每天伍佰元處罰。

十、1、如果甲方按進度無法支付工程款，按3%月息計算。

2、鋼材品牌鴻泰或白露錳鋼，水泥標號325#。

十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。

甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日 _________年____月____日

道路建設施工合同書 篇18

尊敬的審判長、審判員，我依法接受原告杭州某工程公司的委託擔任其訴訟代理人，出庭參與訴訟活動，現就其與被告福州某公司建設工程施工合同糾紛一案發表如下代理意見：

一、關於廈門某地水泥中轉站建設項目工程工期順延的原因主要是1、被告要求暫停施工。2、被告逾期支付工程進度款。3、因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更。4、被告逾期供電。5、工程量增加。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當全部由被告承擔。

1、【被告要求暫停施工】20xx年12月5日原被告簽訂廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書，20xx年12月14日被告支付預付款，工程正常開工建設。20xx年4月23日，被告以廈門市正對廈門某地港區重新規劃、為考慮不確定因素之風險、減少可能造成的不必要損失為由，單方面通知原告暫緩施工，並同意將合同工期延長因延遲付款的相應天數。【證據1、4、41】

2、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年2月7日樁基工程完工，3月12日，廈門市建築工程檢測中心有限公司出具了樁基檢測報告，原告開始了土建施工。被告卻未按約支付第三筆進度款，並且該第三筆進度款逾期達302天(自20xx.2.7至20xx.12.5)。【證據1、11】

3、【被告逾期支付工程進度款】在20xx年9月10日原被告雙方簽訂補充協議，將工期約定為自該補充協議生效之日起算150個日曆日，付款方式按原合同約定付款。但被告在20xx年12月20日應當支付第5筆進度款至20xx年4月24日實際付清之日共逾期達126天。【證據11】

4、【被告逾期支付工程進度款】原告早在20xx年1月3日、10月11日、12月10日分別與各設備供應商訂立合同並支付了相應款項，由於被告未能按約支付第6筆工程進度款，導致原告不能向各供貨商支付貨款，被告為避税考慮，提出簽署三方協議，由各供貨商向其開具增值税發票才解決主要設備的供貨。以原告與三供貨商合同約定20xx年2月10日發貨至20xx年7月20日訂立三份三方合同權利義務轉移計算，被告付款逾期至少超過160日。由此導致工期順延及原告窩工損失的責任應當由被告承擔。【證據2、8、9、11、19】

5、【因被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更】因被告方原因，被告在施工過程中多次要求對部分設計進行變更，在20xx年1月20日將原設計的磚混結構固定式的空壓機房變更為鋼結構的機房，20xx年9月10日提出水泥輸送管道泊位棧橋邊緣需向上(下)移位，長度約15到20米。因此，因可歸責於被告的設計變更和等待設計方案必然導致工期順延和停工。【證據13、22】

6、【被告逾期供電】原被告在原合同中已約定由被告提供電源，20xx年4月22日，原被告與土建分包商簽訂會議紀要，再次明確工程電源由被告在20xx年5月30日提供，系統調試在6月3日完成，但被告直到20xx年10月14日才供電，而原告早已於20xx年9月25日完成全部安裝。被告供電逾期至少達137天(自20xx.5.30至20xx.10.14)。同時也證明被告對該工程的生產使用不可能早於20xx年10月14日。即便因原告原因導致工程逾期，也不會對被告使用該工程產生任何損失。【證據1、20、21、23、24、25，法院向翔安供電局調取的供電合同、現場施工單等證據。】

7、【被告逾期供電】廈門某地水泥中轉站最終在20xx年9月25日安裝完畢，由於被告逾期至20xx年10月14日才供電，導致工程在20xx年10月31日才通過重車測試和投入使用。依法應當認定20xx年9月25日為廈門某地水泥中轉站工程竣工之日。【證據41】

8、【工程量增加】在20xx年3月13日，原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制櫃增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元，工期明確約定為配合廈門某地碼頭水泥中轉站工程工期完工。因被告未及時確認新增工程導致停工和工程量增加必然導致工期順延。【證據14、15】

9、【工程量增加】20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程，合同金額為115000元，工期約定30日並需配合生產線施工進度施工，工期延誤一天須支付違約金120元。工程款的支付方式為驗收合格並收到發票後10日內支付百分之95，其餘作為質保金在一年質保期滿後支付。而被告已按約支付了該合同金額百分之95等事實證明了被告認可工程施工進度及工程工期順延的責任在被告方的事實。【證據18】

10、【法律依據】中華人民共和國合同法第二百八十三條　【發包人的責任】發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，並有權要求賠償停工、窩工等損失。

二、 廈門某地水泥中轉站工程質量及性能完全符合合同約定。

1、廈門某地水泥中轉站工程的設計是由原告按被告要求的性能委託國內權威機構某某某某設計研究院進行，其所提供的設計方案及該工程所採購的全部設備和材料均是通過被告的認可後進行的，所以，工程的性能在理論上完全符合合同要求。【證據1、11對賬明細】

2、該工程已於20xx年10月31日通過重車測試後即投入使用至今達19個余月，被告對工程整體運行性能從未提出異議或整改、維修要求，且相關設備及工程按約定已超過一年的保修期，因此，完全可以確定該中轉站的質量及性能符合合同約定。【證據28、29、30、34、37、41】

3、該工程的卸船、中轉輸送及出庫能力主要由負壓抽吸機、螺桿式壓縮機和汽車衡等設備的性能決定，實際運行能力還受水位環境及操作人員的影響，在被告已對上述設備進行驗收，在使用過程中亦未對其性能提出異議的情況下，已有足夠的理由認定該中轉站的性能達到了合同要求。【證據26、45、48】

4、退一步分析，如果該工程相關設備性能沒有達到合同約定，或者質量不合格，則被告肯定要進行維修整改，但是，被告從未有要求原告就工程相關性能進行整改或維修的行為，也沒有在通知原告並在原告拒修的情況下自行進行維修或委託第三方維修的事實，並且在20xx年11月3日確認尚有質保金506942.25元待保修期結束後支付原告，根據被告確認該工程在20xx年10月31日通過測試後投入使用到20xx年11月3日已使用超過一年的保修期，由此可以認定該工程的性能完全符合合同約定並且運行良好。【證據41、44、】

5、根據20xx年7月20日原被告與三供貨商簽訂的協議約定，原告在與三供貨商簽訂的合同中的債權與債務全部轉由被告履行，那麼，即使該工程的相關性能沒有達到原被告合同的約定，那麼，有關卸船能力沒有達到合同約定，則被告應當首先與杭州某某有限公司聯繫或要求整改或退貨;有關輸送方面沒有達到合同約定的性能，則被告應當首先與南京某某有限公司聯繫，要求整改或退貨;有關卸料出庫的性能沒有達到約定，則被告應當與福建某某有限公司聯繫，要求整改或退貨;但是，在此之前，被告從未向上述三家供貨商提出性能方面的維修、整改要求，亦未向原告提出對工程中轉輸送方面性能進行維修或整改的要求，由此可以確認，該工程的性能和質量是符合原被告合同約定的。【證據19、48】

6、被告在該工程通過測試後，原告即先後五次發函要求辦理驗收手續，被告對原告要求驗收的函告均未予回覆。原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元。面對原告要求支付剩餘工程款的要求時，被告以原告需提供增值税發票方可付款來搪塞，在原告闡明合同約定為提供工程發票時，被告才以性能未達標為由再次拒絕付款。這充分證明了中轉站的質量和性能完全符合約定。被告關於性能未達標及未通過驗收的真實意思和目的是拖延、拒付、剋扣工程款。否則，被告也不會在通過測試、投入使用並辦理結算後又提出未經驗收及性能未達標。【證據11、28、29、31、33、36、39、40、42、43】

7、20xx年3月13日，原被告雙方協議增加了散裝自控系統及控制櫃增改合同、庫底電氣控制遷移工程合同、棧橋管道及橋架敷設工程合同、陸域供電點安裝工程合同、網絡電話監控控制系統增設工程合同等5個補充合同總價為100萬元，20xx年4月28日原被告雙方協商增加水泥中轉站庫下砌體工程施工發包合同金額為115000元，上述6個合同增加的工程款共計1150000元，被告對此部分工程的質量和性能從未提出過異議或維修要求，但被告也拒絕支付此部分工程剩餘的371050元，説明被告關於工程性能未達標或質量不合格只是被告為達到拖延、剋扣工程款的一個藉口。【證據11、15、18】

8、【法律依據】依據最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13條的規定，即使該工程未經竣工驗收或性能有問題，由於被告已投入使用，則被告不得以使用部分質量不符合約定為由拒付工程款。該解釋第14條同時規定，工程未經竣工驗收，發包人擅自使用，以轉移佔有建設工程之日為竣工之日，本工程已在20xx年10月31日通過測試並由被告佔有和投入了使用，被告提出所謂工程性能未達標及未通過驗收只是其想達到拖延、拒付、剋扣工程款的目的而找到一個藉口，被告依法應當支付拖欠的工程款1174655.25和利息39601.85元並承擔其他損失。

三、關於拖欠工程款的數額。

原告於20xx年11月30日向被告提交整體驗收資料、20xx年12月28日向被告提交決算書、20xx年3月16日再次向被告交付決算書及其他證書後，被告已於20xx年3月17日出具對賬明細及證明，確認主體工程總金額為9014845元，後期增加1150000元、共計10164845元，累計已付8601899.5元，尚欠1562945.5元，原告決算書關於主體工程總額9014845元及後期增加1150000元與被告一致，關於具體每筆款項的支付時間和數額也與被告一致，原告決算書和被告明細賬也完全一致，即被告已支付8704899.5元，尚欠1424945.5元，扣除被告20xx年9月1日支付的48753.25元及20xx年12月20日經廈門某地法院調解由被告代付建安的20xx37元，被告實際還拖欠原告質保金和工程款共計1174655.25元。【證據11、39、41、(20xx)某某初字第1280號調解書】

四、被告提出根據合同約定應當先由原告提供發票才能付款、工程未經驗收、性能未達標等答辯意見是沒有法律依據的。

1、原告此前已就開具發票一事與被告協商，但被告要求原告開具增值税發票方同意付款並拒絕接受原告的工程發票，原告為此於20xx年6月8日前往被告所在地交涉，但被告不但以要求開具增值税發票為由拒付工程款，其真實的意思是拒付工程款。故本案中不是原告沒有開具發票，而是被告拒絕接受。【有二份錄音證據證明】

2、由於原告沒有建築施工企業資質，故根據最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第一條的規定，原被告雙方簽訂的某某合同(廈門某地水泥中轉站建設項目工程合同書)無效，被告所依據的原告必需先提供發票才支付工程款的約定也是無效的。根據中華人民共和國合同法第56條、57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2條規定，依法確認該工程質量合格並由被告按雙方結算確認的工程款數額支付拖欠的1174655.25元。至於開具發票是原告的法定義務，依法屬於國家税務機關管轄範圍，人民法院不能就發票事宜進行處理。原告收到被告支付的全部工程款時會按規定出具工程發票。【證據1、41，法律依據中華人民共和國合同法第57條、58條的規定及最高人民法院關於審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋第13、14、2、1條規定】

綜上，由於被告要求暫停施工、被告逾期支付工程進度款、被告單方面原因導致工程部分項目設計及工程變更、被告逾期供電、工程量增加導致工期順延和原告窩工損失，在工程整體通過測試並運轉良好及原告五次要求辦理竣工驗收後拒絕辦理驗收手續並連續運行生產達一年之久後，以未經竣工驗收和性能不符合合同約定為由拒絕支付工程款的行為已嚴重損害了原告的合法權益，請求法院根據上述事實以及法院依原告申請查明的事實判決，支持原告的全部訴訟請求。

此致

長樂市人民法院

杭州某工程公司代理人：曾省明